2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模考试卷（六）附详解

PAGEPAGE602023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模考试卷（六）附详解一、单选题1.（2019年真题）关于工程建设企业标准实施的说法,正确的是()。A、企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称B、企业执行自行制定的企业标准的,其产品的功能指标和性能指标不必公开C、国家实行企业标准自我声明公开和监督制度D、企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开答案：C解析：P289-292国家实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度。企业应当公开其执行的强制性标准、推荐性标准、团体标准或者企业标准的编号和名称;企业执行自行制定的企业标的,还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。国家鼓励团体标准、企业标准通过标准信息公共服务平台向社会公开。企业应当按照标准组织生产经营活动,其生产的产品、提供的服务应当符合企业公开标准的技术要求。2.项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构，项目经理根据()的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。A、县级以上人民政府B、企业法人C、设计单位D、监理单位答案：B解析：本题考核的是项目经理部的设立，项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设T程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。3.由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用由（）承担。A、监理工程师B、施工单位C、建设单位D、监理单位答案：C解析：引起施工现场停工的原因很多，可能是施工单位的原因，可能是建设单位的原因，可能是设计或监理单位的原因，还可能是自然环境的原因。不管是什么原因引起的，所发生的费用都要由责任方承担。需要说明的是，这里的责任方，主要是就施工承包合同当事人而言的，而不一定是指真正的责任方。例如，如果是由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，其产生的费用就要由建设单位承担。也就是说，施工单位可以就此向建设单位索赔，而不是直接向监理单位索赔。至于建设单位偿付费用后，可以依据监理合同的约定，再向监理单位追偿。综上所述，本题的正确答案为C。4.根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制虔，造成事故，其应承担的法律责任是（）。（2016）A、处以一年年收入30%的罚款B、处以一年年收入40%的罚款C、降级、撤职处分D、吊销有关人员资格答案：D解析：特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规意制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。5.（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，关于建设单位办理工程质量监督手续的说法，正确的是（）。A、可以在开工后持开工报告办理B、应当与施工图设计文件在同时进行C、可以与施工许可证或者开工报告合并办理D、应当在领取施工许可证后办理答案：C解析：P58-60《建筑工程质量管理条例》规定，建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或开工报告合并办理。6.在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（）。(2015真题)A、第三人与行为人承担连带责任B、行为人自行承担C、第三人自行承担D、被代理人与第三人承担连带责任答案：A解析：本题考查的是不当或违法行为应承担的法律责任。第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的,由第三人和行为人负连带责任。7.竣工验收的主体是（）。A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、质量监督机构答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。综上所述，本题正确答案为A。8.某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2019年4月10日，并于同年4月5日与保险公司签订了建筑工程一切保险合同，保险单中列出的保险起始时间和终止时间为2019年8月1日-2020年8月1日，同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为（）。A、2019年4月10日B、2019年8月1日C、2019年7月20日D、2019年8月10日答案：B解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至工程所有人对部分或全部工程签发完工程验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。9.下列对保证担保合同的理解中，错误的是()。A、保证合同的当事人包括：债权人、债务人、保证人B、可以协议在最高额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同C、保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同D、保证的担保人只能是第三人答案：A解析：证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同。10.某工程为全部使用政府投资的建设项目，该工程价款结算总额为12000万元，则该工程的保证金应预留()万元左右。A、500B、360C、1200D、2400答案：B解析：发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。11.（2020年真题）甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该融资租赁合同的说法正确的是（）。A、甲公司应当对乙公司承担违约责任B、若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产C、乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔D、租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权答案：C解析：P185-186出卖人的主要义务是向承租人交付标的物和标的物的瑕疵担保。承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。由于出卖人是向承租人交付标的物，则承租人便享有与受领标的物有关的买受人的权利，包括出卖人应向承租人履行标的物的瑕疵担保义务。故本题答案为C选项。12.以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是()。A、原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理B、原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理C、被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭D、被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决答案：C解析：原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。13.（2019年真题）根据《绿色施工导则》，关于扬尘污染防治的说法，正确的是（）A、运送容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，不必采取措施封闭，严密，但需保证车辆清洁B、施工现场作业区应当达到目测无扬尘要求C、构筑物，爆破拆除前，做好扬尘控制计划，应当选择无风的天气进行爆破作业D、施工现场出口应当设置洗车槽答案：D解析：P197-199运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，必须采取措施封闭严密，保证车辆清洁。施工现场出口应设置洗车槽。A错误，D正确。土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5米，不扩散到场区外。结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米。B错误。构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划。可采用清理积尘、淋湿地面、预湿墙体、屋面敷水袋、楼面蓄水、建筑外设高压喷雾状水系统、搭设防尘排栅和直升机投水弹等综合降尘。选择风力小的天气进行爆破作业。C错误。14.假冒他人专利，情节严重的，应判处()。A、3年以下有期徒刑或拘役B、5年以下有期徒刑或拘役C、3年以上7年以下有期徒刑D、5年以上8年以下有期徒刑答案：A解析：冒他人专利，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。15.关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。2014A、对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人B、对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人C、在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生D、材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债答案：A解析：本题考查的是建设工程债的发生依据。16.仲裁的当事人意思自治原则不包括()。A、由双方当事人协议确定仲裁委员会B、由双方当事人协议确定和补充仲裁事项C、由双方当事人协议确定仲裁庭组成方式D、由双方当事人协议确定仲裁裁决执行法院答案：D解析：本题考察的是自愿性。仲裁是最能充分体现当事人意思自治原则的争议解决方式。仲裁以当事人的自愿为前提，即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭如何组成，仲裁员的选择，以及仲裁的审理方式、“开庭形式等，都是在当事人自愿的基础上，由当事人协商确定的。17.施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是()。A、爆破工程B、脚手架工程C、模板工程D、地下暗挖工程答案：D解析：对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(一)基坑支护与降水工程；(二)土方开挖工程；(三)模板工程；(四)起重吊装工程；(五)脚手架工程；(六)拆除、爆破工程；(七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。18.宋某与陈某签订了房屋租赁合同，约定租期1年，租金按月支付。合同签订前，宋某已得知该房屋存在明显的安全问题。宋某仅租用了3个月便提出解除合同。对此，下列说法中正确的是()。A、该租赁合同无效B、宋某应承担违约责任C、陈某应向宋某提出补偿要求D、宋某可以随时解除合同答案：D解析：当租赁物危及承租人的安全或健康时，即使承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格，承租人仍可以随时解除合同。19.（2019年真题）下列人员中,可以被委托为民事诉讼代理人的是（）。A、知名法学家B、基层法律服务工作者C、当事人的亲属D、建设行政主管部门推荐的公民答案：B解析：P13-14《民事诉讼法》规定，当事人、法定代理人可以委托1~2人作为诉讼代理人。下列人员可以被委托为诉讼代理人：(1)律师、基层法律服务工作者；(2)当事人的近亲属或者工作人员；(3)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。20.水泥厂为承包商供应水泥，承包商已经支付了全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间经合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失（）。A、由水泥厂承担B、由承包商承担C、由水泥厂和承包商共同承担D、由承包商向水泥厂索赔答案：B解析：2006年建设工程法规真题第44题《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中，水泥厂违约延期交货后，承包商应当采取相应的措施保护水泥，防止损失扩大；承包商没有采取适当的措施，致使水泥被雨淋硬化，损失应由承包商自行承担，不得要求水泥厂赔偿。综上所述，本题正确答案为B。21.用人单位可以解除劳动合同的情形是()。A、提供劳务的甲未成年人B、乙患病在规定的医疗期内C、丙患职业病丧失劳动能力的D、丁因公负伤部分丧失劳动能力的答案：A解析：用人单位解除劳动合同的情形包括：1.在试用期间被证明不符合录用条件的；2.严重违反劳动纪律或用人单位的规章制度的；3.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的4.被依法追究刑事责任的；5.因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的。22.采用欺诈、胁迫等手段订立的合同是()合同。A、有效B、无效C、可变更或可撤销D、效力待定答案：C解析：《合同法》规定，卞列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：(1)因重大误解订立的。(2)：在订立合同时显失公平的。(3)—方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。23.甲企业因基建需要竹签，与乙厂签订了一供货合同，合同约定乙供应甲竹签100捆，每根竹签单价1元，未约定总价。乙如约按惯例供应竹签100捆，每捆100根，甲企业以自己认为每捆竹签为10根，现每捆竹签为100根为由，主张变更合同，遭乙企业反对，双方发生纠纷。对此纠纷处理正确的是()。A、按重大误解处理B、按合同解释处理C、或按无效合同处理，或按合同解释处理D、按无效合同处理答案：A解析：《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：因重大误解订立的合同所谓重大误解，是指误解者作出意思表示时，对涉及合同法律效果的重要事项存在着认识上的显著缺陷，其后果是使误解者的利益受到较大的损失，或者达不到误解者订立合同的目的。这种情况的出现，并不是由于行为人受到对方的欺诈、胁迫或者对方乘人之危而被迫订立的合同，而是由于行为人自己的大意、缺乏经验或者信息不通而造成的。。24.建设工程实行施工许可制度，主要是为了()。A、杜绝违章建筑B、调控同期在建项目的规模C、防止施工单位违法转包工程D、确保工程项目符合法定的开工条件答案：D解析：立施工许可证制度，有利于保证建设工程的开工符合必要条件。25.根据《合同法》,当事人对合同价款约定不明确,合同价款的确定规则为()。A、按照订立合同时履行地的市场价格履行B、按照履行合同时履行地的市场价格履行C、按照纠纷发生时履行地的市场价格履行D、按照订立合同时订立地的市场价格履行答案：A解析：《合同法》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。26.位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（）。2017A、应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意B、应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意C、应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意D、应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意答案：B解析：本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治。转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。27.建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（）。A、施工需要并通过监理单位审查B、施工需要并按规定通过了审查C、编制招标文件的要求D、工程竣工验收备案的要求答案：B解析：2012年建设工程法规真题第44题本题主要考查施工许可证的法定批准条件。根据《建筑法》第8条的规定：“申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；（二）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施工企业；（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（六）有保证工程质量和安全的具体措施；（七）建设资金已经落实；（八）法律、行政法规规定的其他条件。”《建设工程质量管理条例》第11条规定：“建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。”所以B正确，ACD错误。综上所述，本题正确答案为B。28.根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位要对安全技术措施和专项施工方案进行审查,审查的重点在于是否符合()。A、建筑工程质量标准B、工程建设强制性标准C、施工技术标准D、施工合同答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。29.注册建造师有权()。A、超出聘用单位业务范围从事执业活动B、在两个或两个以上单位受聘或执业C、允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D、对本人执业活动进行解释和辩解答案：D解析：注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师享有下列权利：(1)使用注册建造师名称；(2)在规定范围内从事执业活动；(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章；(4)保管和使用本人注册证书、执业印章；(5)对本人执业活动进行解释和辩护；(6)接受继续教育；(7)获得相应的劳动报酬；(8)对侵犯本人权利的行为进行申述。。30.（2020年真题）关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。A、设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标B、不得任意压缩合理工期C、设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明D、设计单位应当将施工图设计文件报有关部门审查答案：A解析：P309-313《建筑法》《建筑工程质量管理条例》都规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标。31.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由()组织验收。A、建设单位B、监理单位C、使用单位D、安装单位答案：C解析：建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。32.（2019年真题）关于和解的说法,正确的是（）。A、和解只能在一审开庭审理前进行B、和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上,就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议,自行解决争议的一种方式C、和解不可以与仲裁讼诉程序相结合D、当事人自行达成的和解协议具有强制执行力答案：B解析：P331-334和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行(无第三方参与劝说)解决争议的一种方式。和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解。和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求法院强制执行，但可要求对方就不执行该和解协议承担违约责任。33.某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年来一直拒绝履行质量保修工作，产生的如下法律后果中，属于行政处罚的是()。A、罚款B、被扣除保征金C、申请晋升资质等级不予批准D、申请主项资质以外的资质不予批准答案：A解析：常见的行政处罚为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。34.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。A、物证B、勘验笔录C、书证D、视听资料答案：C解析：书证是指以所载文字、符号、图案等方式表达的思想内容来证明案件事实的书面材料或者其他物品。书证一般表现为各种书面形式文件或纸面文字材料（但非纸类材料亦可成为书证载体），如合同文件、各种信函、会议纪要、电报、传真、电子邮件、图形、图表等。35.2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是（）。2018真题A、乙和丙之间的债权转让必须经甲同意B、甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张C、甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任D、乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力答案：D解析：本题考查的是合同的履行、变更和权利义务的转让。债权人转让权利应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。36.下列抵押权从签订抵押合同之日起设立的是()。A、房屋B、土地使用权C、交通运输车辆D、在建工程答案：C解析：本题考察的是：抵押权。当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：（1)建筑物和其他土地附着物；（2)建设用地使用权；（3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（4)正在建造的建筑物。当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人：（1)生产设备、原材料、半成品、产品；（2)交通运输工具；（3)正在建造的船舶、航空器。37.关于推荐性的标准，下面说法正确的是（）。A、不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行B、如果是推荐性地方标准，也必须要执行C、如果是推荐性行业标准，也必须要执行D、如果是推荐性国家标准，也必须要执行答案：A解析：2009年建设工程法规真题第1题本题考查的是推荐性标准。根据《标准化法》的规定，强制性标准，必须执行。不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口。推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。因此，无论什么级别的推荐性标准，都可以不执行，因此A项正确。综上所述，本题的正确选项是A。38.甲建筑公司于2013年4月22日向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为5200元/t，约定6月1日日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为5000元/t，供货商急忙交货。双方为结算价格发生争议。下列说法正确的是（）。A、应按合同约定的价格5200元/t结算B、应按国家确定的最新价格5000元/t结算C、应当按新旧价格平均值结算D、双方协商确定，协商不成的应当解除合同答案：B解析：《合同法》规定，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。本题中，供货商延迟交货，属于逾期交付标的物，价格下降的，按照新价格执行，所以应当按照5000元/t的价格执行。综上所述，本题正确答案为B。39.关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。2014A、不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布B、诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布C、省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布D、不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限答案：B解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。A属于《不良行为记录认定标准》范围的不良行为，除在当地发布外，还将在全国公布，不是根据不良行为的恶劣程度，而是看是否属于《标准》范围。D全国与地方的公布期限一致。40.某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后()小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A、1B、6C、12D、24答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。对重大质量事故，事故发生地的建设行政主管部门和其他有关部门应当按照事故类别和等级向当地人民政府和上级建设行政主管部门和其他有关部门报告。特别重大质量事故的调查程序按照国务院有关规定办理。41.下面关于工程建设项目招标规模标准说法错误的是（）。A、建设项目的建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标B、依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资，应当公开招标C、招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇D、施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标答案：D解析：2005年建设工程法规真题第51题D项：根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定，各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；（四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。由此，D项表述错误；A项：建设项目的勘察、设计，采用特定专利或者专有技术的，或者其建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标。由此，A表述正确；BC项：依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标。招标投标活动不受地区、部门的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇。由此，BC项表述正确。本题为选非题，综上所述，本题正确答案是D。42.在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的投价竞标。则()。A、该投标文件应作废标处理B、该报价是降低了工程造价，应当提倡C、该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止D、该投标行为符合低价中标原则，不应禁止答案：A解析：招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。43.根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（）支付。A、总承包单位和分包单位按一定比例共同B、分包单位C、总承包单位D、建设单位答案：C解析：2010年建设工程法规真题第27题本题主要考查办理意外伤害保险的规定。根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。综上所述，本题正确答案为C。jin44.建筑工程一切险和安装工程一切险的保险合同属于()合同。A、财产保险B、人身保险C、责任保险D、意外保险答案：A解析：筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同。45.赵李孙张四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，各自找到一个单位申请注册，则()。A、赵某达到注册建造师继续教育要求，可以注册B、李某因执业活动受到刑事处罚已经执行完毕满2年，可以注册C、孙某被吊销职业证书，已满1年，可以注册D、张某在2个单位申请注册，可以注册答案：A解析：请初始注册时应当具备以下条件：(1)经考核认定或考试合格取得资格证书；(2)受聘于一个相关单位；(3)达到继续教育要求；(4)没有明确规定不予注册的情形。初始注册者，自资格证书签发之日起3年内提出申请，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。选项A对。P74《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。46.某工程竣工后，施工单位提交的质量保修书中约定：对给排水管道的保修期为3年，装修工程为2年。此两项保修约定（）。A、均无效B、均有效C、给排水管道的保修期有效D、装修工程的保修期有效答案：B解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。本题中，法律规定的给排水管道和装修工程的最低保修期均为2年，题干中分别规定3年和2年，符合法律的规定，因此，约定是有效的。综上所述，本题的正确答案为B。47.根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。☆2014真题A、1个月B、2个月C、3个月D、半年答案：A解析：本题考查的是订立劳动合同应当注意的事项。《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。48.根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于城镇污水排入排水管网许可的说法，正确的是（）。2018真题A、城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费B、因施工作业需要排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限C、排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水D、施工作业时，施工单位应当申请领取排水许可证答案：B解析：本题考查的是施工现场水污染防治的规定。城镇排水主管部门实施排水许可不得收费，选项A错误；排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水，不得擅自向城镇排水设施加压排放污水，选项C错误；建设单位申请领取施工许可证，选项D错误。49.甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了已被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。A、视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿B、视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿C、视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿D、直接要求甲承包人赔偿答案：D解析：2004年建设工程法规真题第52题根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位必须按照工程设计图和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。如果施工单位不按照工程设计图纸和施工技术标准施工，则属于违约行为，应该对建设单位承担违约责任。在本案中，甲未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，因为合同具有相对性，甲应对建设单位承担违约责任。但是，对于乙所受到的的损失，则不属于上述的违约责任，而是应当由甲承担的一种侵权责任。综上所述，本题的正确答案为D。50.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是（）。A、投标保证金最高不得超过50万元B、招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止C、投标保证金不得采用银行保函方式D、中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金答案：D解析：2010年建设工程法规真题第49题本题主要考查投标保证金。D项：中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。因此，中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收保证金。所以D项正确。A项：投标保证金一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。所以A项错误。B项：发出中标通知书后，投标的有效期就已经结束。投标保证金有效期应当超出投标有效期30天。所以B项错误。C项：投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。所以C项错误。综上所述，本题正确答案为D。51.作为解决纠纷的方式，下列涉及仲裁与和解的关系中表述错误的是（）。A、和解是当事人进行仲裁前的必经程序B、当事人申请仲裁后，可以自行和解C、当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D、当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请答案：A解析：AB项：和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或者仲裁程序，只要终审裁判未生效或仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解。所以A项错误，B项正确。C项：当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。所以C项正确。D项：当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。所以D项正确。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为A。52.甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同，约定2008年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是()。A、由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B、甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任C、甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D、由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任答案：B解析：（4）出卖人应当按照约定的期限交付标的物。承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因为不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及承运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任。本题中，甲与乙之间存在买卖合同，乙与丙之间存在买卖合同，而甲和丙之间没有合同关系，所以是丙向乙承担违约责任，乙向甲承担违约责任。53.关于人身保险合同的说法，正确的是（）（2014）A、人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益B、保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求设保人支付C、人身保障合同的投保人不可以为受益人D、人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费答案：B解析：超纲1.54.关于失业保险的缴纳和领取，下列表述中正确的是()。A、失业人员失业前用人单位和个人累计缴满1年不足5年的，领取失业保险金的期限最长为12个月B、失业人员失业前用人单位和个人累计缴费满5年不足10年的，领取失业保险金的期限最长为24个月C、失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为36个月D、失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，可终身领取失业保险金答案：A解析：1.累计缴费时间满1年不足5年的，最长能够领取12个月的失业保险金；2.累计缴费时间满5年不足10年的，最长能够领取18个月的失业保险金；3.累计缴费时间10年以上的，最长能够领取24个月的失业保险金。55.（2020年真题）关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。A、合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同B、发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同C、承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同D、承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同答案：C解析：P141-145承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;（2）合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;（3）已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:（1）未按约定支付工程价款的;（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;（3）不履行合同约定的协助义务的。56.合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关（）方法的条款的效力。A、解决争议B、权利C、撤销合同D、义务行驶答案：A解析：该题主要考察的是：被撤销合同的法律后果《合同法》规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。57.下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是()。A、招标人协助投标人撤换文件，更改报价B、招标人在招标前预先内定中标人C、招标人与投标人事先商定，投标时压低标价D、招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格答案：D解析：本题考察的是：禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。58.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位（）。A、暂时停止施工，并及时报告建设单位B、终止施工C、与建设单位协商D、与建设单位解除承包合同答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。综上所述，本题正确答案为A。59.关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是（）。A、特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B、省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查C、对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D、特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查答案：C解析：ABC项：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。C项应是未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查，若造成人员伤亡，只能由县级政府负责调查。因此，C项说法错误，AB项说法正确。D项：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。因此，D项说法正确。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为C。60.某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是（）。A、建设单位可以向建筑公司索赔20万元B、建设单位只能向安装公司索赔20万元C、建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元D、建设单位不可向安装公司索赔20万元答案：A解析：2009年建设工程法规真题第34题本题考查的是建设工程共同承包的责任。根据《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。根据《民法通则》第87条的规定，负有连带义务的每个债务人，都负有清偿全部债务的义务，履行了义务的人，都有权要求其他连带义务的人偿付他应当承担的份额。在本案中，建设单位可以要求建筑公司承担赔偿责任，也可以要求安装公司承担赔偿责任，建筑公司和安装公司的内部协议不具有对外效力，在一方承担了责任后对于超过自己应承担的份额可以向另一方追偿。综上所述，本题的正确答案为A。61.甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。在施工过程中由于脚手板断裂致使丙公司3名施工工人从高空坠落丧生，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，此次安全事故应由（）。A、甲公司承担主要责任B、丙公司承担主要责任C、甲公司和丙公司共同承担责任D、甲公司和丙公司承担连带责任答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。本题中，甲建筑公司作为总承包公司，丙单位作为分包公司，丙公司3名工人受伤的，甲丙应承担连带责任。综上所述，本题正确答案为D。62.下列关于评标委员会的说法中，正确的是()。A、评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一B、评标委员会成员不得要求投标人就投标文件中的技术信息和数据问题进行说明C、评标委员会成员可以透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况D、评标委员会成员因就职于项目主管部门而应当主动提出回避答案：D解析：法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，故选项A错误。评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，故选项B错误。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的意向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为，故选项C错误。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会；已经进入的应当更换，63.政府安全检查人员甲在进行安全检查时，命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场，并扣押了可能对安全形成隐患的丙，同时对施工单位进行了行政处罚。则下面说法不正确的是()。A、命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场是甲行使了责令紧急避险权B、扣押了丙是甲行使了查封、扣押行政强制措施权C、甲纠正了施工中违反安全生产要求的行为D、甲在检查时必须出示有效的监督执法证件答案：B解析：三、政府主管部门实施安全生产行政执法工作的法定职权《安全生产法》规定，安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的客气进行监督检查，行使以下职权：（1）进入生产经营单位进行检查、调阅有关资料，想有关单位和人员了解情况；（2）对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；（3）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除，重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排查后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；（4）对有根据认为不符合安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作用场所予以查封，并依法作出处理决定。64.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，安全事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况，经批准可以适当延长，但延长的期限最长不超过()。A、15日B、30日C、60日D、120日答案：C解析：四）事故调查报告的期限与内容事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。65.按照《物权法》的规定，建设用地使用权自（）时设立。A、合同签订B、合同生效C、登记D、支付出让金答案：C解析：根据《物权法》第一百三十九条的规定，设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。综上所述，本题的正确答案为C。66.生产经营单位安全生产投入不包括有（）。A、生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入B、生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费C、生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费D、生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性答案：B解析：2005年建设工程法规真题第59题B项：根据《建筑法》的规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。B项生产经营单位主体范围过大，不符合法律规定，表述错误。A项：根据《安全生产法》第18条规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。因此，A项表述正确。C项：根据《安全生产法》第39条规定，生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。因此，C项表述正确。D项：根据《安全生产法》第22条规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。因此，D项表述正确。本题为选非题，综上所述，本题正确答案是B。67.关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（）。A、联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定B、联合体属于非法人组织C、联合体各方独立承担相应的责任D、联合体的成员可以对同一工程单独投标答案：B解析：2011年建设工程法规真题第34题本题考查的是建设工程共同承包的规定。BD项：根据《工程建设项目施工招标投标管理办法》的规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。因此，B项正确，D项错误。A项：《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。因此，A项错误。C项：《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任，因此C项错误。综上所述，本题的正确答案为B。68.（2020年真题）根据《立法法》，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是（）。A、同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决B、地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决D、根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决答案：D解析：P1-6地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：（1）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。（2）地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。（3）部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。69.某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（）。2017A、简易交付B、拟制交付C、指示交付D、占有改定答案：C解析：本题考查的是买卖合同的法律特征及当事人的权利和义务。指示交付：合同成立时，标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权。70.《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制()。A、许可B、赔偿C、执行D、处罚答案：C解析：本法所称行政强制，包括行政强制措施和行政强制执行。多选题1.以下能够引起债的发生法律事实的有()。A、债务相互抵消B、行为人不法侵害他人的财产权C、无因管理D、不当得利E、提存答案：BCD解析：本题考察的是：融资租赁出租人的主要义务。建设工程债的产生，是指特定当事人之间债权债务关系的产生。引起债产生的一定法律事实，就是债产生的根据。建设工程债产生根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。2.根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有()（2013）A、依照企业破产法规定进行重整的B、生产经营发生严重困难的C、股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的D、企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的E、因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的答案：ABDE解析：有下列情形之一，需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员：（1)依照企业破产法规定进行重整的；（2)生产经营发生严重困难的；（3)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；（4)其他因劳动合同订立时所依据的客观经济。3.（2020年真题）关于仲裁协议的说法，正确的有（）。A、仲裁协议必须在纠纷发生前达成B、当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出C、仲裁协议可以采用口头形式，但需双方认可D、合同解除后，合同中的仲裁条款仍然有效E、仲裁协议约定两个以上仲裁机构，当事人不能就选择达成一致的，可以由司法行政主管部门指定答案：BD解析：P357-359仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。当事人在订立合同时就争议解决达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。4.（2020年真题）关于人民调解的说法，正确的有（）。A、人民调解达成调解协议的，可以采取口头协议的方式B、人民调解制度是一种司法辅助制度C、当事人认为有必要的，可以自调解协议生效之日起30日内向人民法院申请司法确认D、人民调解的组织形式是居民委员会E、人民调解达成的调解协议，具有强制执行效力答案：ABC解析：P364-367人民调解制度作为一种司法辅助制。经人民调解委员会调解达成调解协议的,可以制作调解协议书。当事人认为无需制作调解协议的,可以采取口头协议的方式,人民调解员应当记录协议内容，故选项A是错误的。

人民调解制度作为一种司法辅助制度，是人民群众自己解决纠纷的法律制度，也是一种具有中国特色的司法制度，故选项B是正确的。

双方当事人认为有必要的,可以按照《民事诉讼法》的规定,自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议，故选项C是正确的。

人民调解的组织形式是人民调解委员会，故选项D是错误的。

经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力，并非强大执行力，故E选项是错误的。5.根据《侵权责任法》的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。A、监理单位B、建设单位C、设计单位D、施工单位E、质量监督站答案：BD解析：筑物、构筑物或者其他设倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。6.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（）。A、施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B、施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C、工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D、施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E、施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意答案：ABCD解析：2011年建设工程法规真题第85题本题考查的是建设工程施工合同中的赔偿损失。AD项：根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。因此，AD项正确。BCE项：根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。因此，BC项正确，E项错误。综上所述，本题的正确答案为ABCD。7.甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有()。（2014）A、该约定属于有关相邻关系的约定B、该约定属于土地承包合同C、该约定属于地役权合同D、没有进行登记不影响约定的合同效力E、如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行答案：CDE解析：地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权V宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。（甲为需役地，乙为供役地）8.当分包工程发生质量问题时,建设单位或其他受害人()。A、可以向分包单位请求赔偿B、可以向总承包单位请求赔偿C、只能以总承包单位为被告起诉D、可以总承包单位和分包单位为被告起诉E、可以向分包单位请求赔偿,要求总承包单位承担连带责任答案：ABDE解析：《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。当分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿；进行赔偿的一方，有权依据分包合同的约定，对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿。根据《建筑法》规定是可以向总部单位请求赔偿的9.关于申请领取施工许可证的说法，正确的有()。（2014）A、应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证B、领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件C、法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件D、在申请领取施工许可证之前需要落实建设资金E、在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可答案：ADE解析：建设单位在申请领取施工许可证，应当具备下列条件：1.依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续2.在城市，镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证（在城市、镇规划区规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证）3.施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求4.已经确定建筑施工企业5.有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格6.有保证工程质量和安全的具体措施7.按照规定应当委托监理的工程已委托监理（16版教材新增内容）8.建设资金已经落实9.法律、行政法规规定的其他条件目前，已增加的施工许可证申请条件主要是消防设计审核。310.根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（）。A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D、施工单位施工组织不力，导致工程上期延误，使该项目已无投产价值E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员答案：ABD解析：2007年建设工程法规真题第92题有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。A项：泥石流属于（一）中的不可抗力，所以A项可以解除合同，当选。B项：属于（二）明确表示不履行。所以B项可以解除合同，当选。D项：属于（四）的情形，所以D项可以解除合同，当选。C项：经催告后，已经提供了担保，合同不能解除，只能继续履行，所以C项不可以解除合同，不选。E项：更换现场人员不是法定解除合同的理由。所以E项不选。综上所述，本题正确答案为ABD。11.我国招标投标活动所应遵循的基本原则包括（）。A、自愿原则B、公开原则C、公正原则D、公平原则E、诚实信用原则答案：BCDE解析：根据《招标投标法》第五条的规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。综上所述，本题的正确答案为BCDE。12.下列各项中,关于仲裁开庭和裁决,说法正确的有()。A、仲裁公开进行,但当事人协议不公开的,可以不公开进行,但涉及公共利益的除外B、申请人经书面通知,无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的,可视为撤回仲裁申请;被申请人经书面通知,无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的,可缺席裁决C、专门问题需要鉴定的,应经当事人申请,可以交由当事人双方约定的鉴定部门鉴定,也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定D、当事人申请仲裁后,可以自行和解,达成和解协议的,视为撤回仲裁申请E、仲裁庭在作出裁决前,可以先行调解。调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力答案：BE解析：当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请，被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决；如果被申请人提出了反请求，视为撤回反请求。当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。13.关于联合体投标的说法，正确的有（）。A、多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B、中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任C、联合体各方的共同投标协议属于合同关系D、联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同E、由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围答案：ABCD解析：2010年建设工程法规真题第93题本题主要考查联合体的资格条件、联合体协议。A项：根据《招标投标法》的规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。所以A项正确。C项：联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订的协议属于合同。所以C项正确。BD项：联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。所以BD项正确。E项：由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。所以E项错误。综上所述，本题正确答案为ABCD。14.（2020年真题）根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的有（）。A、技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目B、国务院发展改革部门确定的国家重点项目C、受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项日E、省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目答案：ACD解析：P88-91国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准,可以进行邀请招标。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有下列情形之一的,可以邀请招标:（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。15.甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50％。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（）。A、如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B、建设单位可直接要求甲承担12万元C、建设单位可直接要求乙承担12万元D、建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要费任E、先行赔付的一方，有权就超出50％的部分向另一方追偿答案：BCE解析：2007年建设工程法规真题第73题ABCD项：联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任。负有连带责任的债务人，都负有清偿全部债务的义务。因此，建设单位有权要求甲、乙单独承担责任或者共同承担责任。所以BC项表述正确，AD项表述错误。E项：负有连带责任的债务人，履行了义务的人有权要求其他负有连带责任的人偿付他应当承担的份额。所以E项表述正确。综上所述，本题正确答案为BCE。16.下列要求中,属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的有()A、对本单位的安全生产工作提出建议B、接受单位的安全生产教育培训C、发现安全事故隐患立即向上级报告D、施工中遇到危及人身安全时停止工作E、正确使用安全防护用具答案：BCE解析：施工作业人员主要应当履行如下安全生产义务：(一）守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务(二）接受安全生产教育培训的义务(三）施工安全事故隐患报告的义务(四）被派遣劳动者的义务17.下列关于代理的法律责任说法正确的有()。A、代理人可以根据需要自行决定转委托第三人代理,代理行为的法律后果由被代理人承担B、代理人在代理权限内,以被代理人名义实施的民事法律行为,对被代亻理人发生效力C、代理人没有代理权的代理行为,经被代理人追认的,对被代理人发生效力D、在表见代理的情形下,代理行为的法律后果由被代理人承担E、本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的,代理行为的法律后果本人承担答案：BCDE解析：民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。代理人必须取得代理权，并依据代理权限，以被代理人的名义实施