建设工程勘察设计采购监理合同

第三章建设工程勘察、设计合同、物资采购合同、委托监理合同刘红梅讲师2011年2月1一、概念建设人与勘察人、设计人为完成一定的勘察、设计任务，明确双方权利、义务的协议。二、调整勘察设计合同的法律规范§3-1建设工程勘察、设计合同概述1999年10月1日施行的《中华人民共和国合同法》1998年3月1日施行的《中华人民共和国建筑法》1983年8月8日国务院发布的《建设工程勘察、设计合同条例》1995年9月23日国务院发布的《中华人民共和国注册建筑师条例》1996年7月1日建设部发布的《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》1997年12月23日建设部发布的《建设工程勘察和设计单位资质管理规定》1999年1月7日建设部发布的《建设工程勘察设计市场管理规定》2§3-2建设工程勘察、设计合同的订立与履行

一、建设工程勘察、设计合同的订立（一）主体资格主体一般应为法人。发包方应持有上级主管部门批准的设计任务书，可行性研究报告或项目建议书，用地规划许可证等；承包方应具有相应的营业执照、资质证书和许可证。

3§3-2建设工程勘察、设计合同的订立与履行

一、建设工程勘察、设计合同的订立（二）合同订立的形式与程序应遵循工程项目建设程序，签订勘察、设计合同勘察合同一般是建设单位、设计单位提出委托，双方协商同意，即可签订设计合同，除双方协商同意，还必须具有上级主管部门批准的设计任务书或设计文件合同必须采用书面形式，并参照国家推荐使用的合同文本签订4§3-2建设工程勘察、设计合同的订立与履行

一、建设工程勘察、设计合同的订立

（三）应当具备的主要条款勘察合同1.总述2.业主的权利与义务3.勘察单位的义务与权利4.合同价格和支付5.违约责任6.争执的处理程序和相关对定7.其他规定

设计合同1.总述2.发包方的权利与义务3.承包方的义务与权利4.合同价格和支付5.设计变更和停止6.设计工作的管理7.设计成果的知识产权和保密问题8.设计合同的有效期9.争执的解决10.违约责任（四）发包人的行为规范5§3-2建设工程勘察、设计合同的订立与履行

（四）设计的修改和终止1、设计文件批准后，不得任意修改和变更。如必须修改须经有关部门批准，其批准的权限，视修改的内容所涉及的范围而定2、原定设计任务书或初步设计如有重大变更而需重做或修改设计时，须经设计任务书或初步设计批准机关同意，并经双方当事人协商后另订合同。委托方负责支付已经进行了的设计费用3、委托方要求修改工程设计，应另定提交时间，并按承包方实际返工修改的工作量增付设计费6§3-2建设工程勘察、设计合同的订立与履行

（五）工程勘察、设计费的数量与拨付方法1、勘察费（1）合同订立后，委托方向承包方支付定金（2）勘察工作开始后，委托方向承包方支付勘察费的30%（3）全部工作结束后，在规定时间内按实际勘察工作量付清勘察费2、设计费合同订立后，委托方向承包方支付设计费的20%作为定金，设计合同履行后，定金抵作设计费。其余费用支付由双方共同商定合同双方不得违反国家有关最低收费标准的规定。7§3-2建设工程勘察、设计合同的订立与履行三、违约责任（一）勘查人、设计人的违约责任――《合同法》280条1、继续完善勘察设计2、减收或免收勘察费3、赔偿损失（二）发包人的违约责任――《合同法》285条按勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用第二百八十条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。第二百八十五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。8§3-3建设工程勘察设计合同的管理

一、发包人（或工程师）对勘察设计合同的管理（一）设计阶段工程师的工作职责范围从建设项目取得立项批准文件以及必须的有关批文后，从编制设计任务书开始，直到完成施工图设计的全过程监理。具体工作由委托监理合同约定：设计阶段监理的一般内容:1、编制“设计要求文件”或“方案竞赛文件”2、编制招标文件3、组织方案竞赛、招投标，参与评选设计方案或评标4、协助选择勘察设计单位5、起草合同条款及协议书6、监督合同履行7、审查设计方案8、审查项目概预算9§3-3建设工程勘察设计合同的管理

一、发包人（或工程师）对勘察设计合同的管理

（二）发包人（或工程师）对勘察设计合同管理的重要依据1、合同：委托监理合同、勘察设计合同2、相关批文：批准的可行性研究报告、设计任务书、选址报告及规划部门批文等3、技术资料：工程水文、地质资料及地形图及4、其他资料10§3-3建设工程勘察设计合同的管理

二、承包人（勘察人、设计人）对合同的管理（一）建立专门的合同管理机构（二）管理实施1、合同订立前深入了解委托方的资信，经营作风及订立合同应当具备的相应条件2、合同订立时规范当事人双方权利义务的条款要全面、明确3、合同履行时经常检查合同履行情况，发现问题及时协调解决4、建立健全合同管理档案解决争议和提出索赔的依据5、作好合同人员素质培训11§3-3建设工程勘察设计合同的管理

三、国家有关机构对合同的监督工商行政管理部门、金融机构、公证机关、建设主管部门依据职权划分行使监督权12建设工程勘察合同（示范文本）

〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕

工

程

名

称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工

程

地

点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

合

同

编

号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（由勘察人编填）

勘

察证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

发

包

人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

勘

察

人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

签

订

日

期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

二○○○年三月13建设工程勘察合同（示范文本）

〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕

发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

勘察人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

发包人委托勘察人承担＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条

工程概况

１．１工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１．２工程建设地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１．３工程规模、特征：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．４工程勘察任务委托文号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１．５工程勘察任务（内容）与技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１．６承接方式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１．７预计勘察工作量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

14建设工程勘察合同（示范文本）

〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕

第二条

发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

２．１提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

２．２提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

２．３提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

２．４提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

２．５发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

15建设工程勘察合同（示范文本）

〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕

第三条

勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

16建设工程勘察合同（示范文本）

〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕

第四条

开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式４．１开工及提交勘察成果资料的时间４．１．１本工程的勘察工作定于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日开工，＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。４．１．２勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

17建设工程勘察合同（示范文本）

〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕

４．２收费标准及付费方式４．２．１本工程勘察按国家规定的现行收费标准＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。４．２．２本工程勘察费预算为＿＿＿＿元（大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿），合同生效后３天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的２０％作为定金，计＿＿＿＿元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度＿＿＿＿％时，向勘察人支付预算勘察费的＿＿＿＿％的工程进度款，计＿＿＿＿元；勘察工作外业结束后＿＿天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的＿＿＿＿％，计＿＿＿＿元；提交勘察成果资料后１０天内，发包人应一次付清全部工程费用。

18建设工程勘察合同（示范文本）

〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕

第五条

发包人、勘察人责任

５．１发包人责任５．１．１发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。５．１．２在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。５．１．３发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。19建设工程勘察合同（示范文本）

〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕

第五条

发包人、勘察人责任５．１发包人责任５．１．４若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。５．１．５工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。５．１．６勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。５．１．７为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费＿＿＿＿元。20建设工程勘察合同（示范文本）

〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕

第五条

发包人、勘察人责任５．１．８由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见６．１）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付＿＿＿＿元计算加班费。５．１．９发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。５．１．１０本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。21建设工程勘察合同（示范文本）

〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕

５．２勘察人责任５．２．１勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。５．２．２由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的＿＿＿＿％。22建设工程勘察合同（示范文本）

〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕

５．２勘察人责任５．２．３在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。５．２．４勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。５．２．５在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。５．２．６本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。23建设工程勘察合同（示范文本）

〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕

第六条

违约责任６．１由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。６．２由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。６．３合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在５０％以内时，发包人应向勘察人支付预算额５０％的勘察费计＿＿＿＿＿元；完成的工作量超过５０％时，则应向勘察人支付预算额１００％的勘察费。24建设工程勘察合同（示范文本）

〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕

第六条

违约责任６．４发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。６．５由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。６．６本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

25建设工程勘察合同（示范文本）

〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕

第七条

本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条

其它约定事项：＿＿＿＿＿＿第九条

本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第十条

本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式＿＿份，发包人＿＿份、勘察人＿＿份。

261、勘察合同履行中，为了保证勘查工作顺利开展，下列工作中属于勘察人的工作是（）。A.现场地上障碍物的拆除工作B.勘察现场设备机具的布置和架设C.完成通水、通电及道路平整作业D.提供水上作业用船思考题27案例原告寻乌县市场开发建设有限公司。法定代表人：金复宇。委托代理人：谢珍森。委托代理人：潘其伟。被告地矿赣州地质工程勘察院。法定代表人：汪新跃。委托代理人：许德慧。委托代理人：林传通。原告寻乌县市场开发建设有限公司诉被告地矿赣州地质工程勘察院建设工程勘察合同纠纷一案，本案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原、被告双方的委托代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。28案例原告诉称，我公司于2005年初在寻乌县城城北开发区投资开发“寻乌农资、建材、摩托车批发市场”，实施建筑工程项目前，于2005年5月24日与被告签订《建筑工程勘察合同》，合同约定：我公司将“寻乌农资、建材、摩托车批发市场”的土地地质工程勘察项目发包给被告，我公司支付勘察费3.6万元给被告，被告应于2005年6月17日按照现行国标GB-50021的技术标准提交勘察成果资料给我公司，合同还约定了各自的责任和违约责任等。后我公司将被告勘察的地质承载力数值交付浙江省天正设计工程有限公司进行建筑工程设计，在建筑工程基础开挖后浇注基础前，请寻乌县建设局建筑材料检测站对地基承载力进行轻便触探检测，该检测站经检测于2005年8月22日出具《地基承载力试验报告单》，检测结果为各触探检测点承载力标准值均不符合设计要求。2005年8月24日，工程监理单位发出《工程暂停指令》，工程停工。同日，我公司书面函告被告重新对地质进行勘探，并要求在1周内重新出具正确的地勘报告。29案例被告接函后未带任何勘测设备也未到现场看过，表示在约定时间内无力重新出具地勘报告。无奈，我公司为减少损失而另行与宁都县建筑勘察设计院勘探队达成勘察事项进行重新勘测。由于被告提交的勘测数值错误，造成原告重复支付宁都勘测院勘测费5万元，重复设计费5万元，停工窝工损失6.6520万元及投资利息损失1.57784万元。我公司多次与被告联系协商处理我公司遭到的损失问题，但均受到被告拒绝。为此，依照我公司与被告订立的合同第五条第二款第(二)项及《合同法》第二百八十条之规定向法院提起诉讼，请求法院判决被告赔偿我公司经济损失计人民币18.22984万元，并由被告承担本案诉讼费用。30案例被告辩称，我院接到原告要求在1周内重新出具正确的地勘报告的函件后，即指派高级工程技术人员赶赴现场，并于8月28日、8月30日前完成了对承载力存在差异的3号楼和8号楼所在地的重新勘查、勘验工作，并向原告提交了《地基验槽报告》及相应附图三份，补充完善了勘察报告，并将完善的上述三份报告即刻传真给了设计单位浙江杭州天正建筑设计院。此后，原告再也没有要求我院做任何地勘工作，也没有就勘察事宜提出问题，而非原告所称“未去现场也未出具地勘报告”，更谈不上我院“表示无力重新出具地勘报告”。原告称由于我院勘测提交的数值错误，造成原告各项损失18.229840万元没有道理，更与事实不符。31案例我院通过重新勘察、勘验，向原告提交了合格的勘验报告。我院完成的勘察工程内容工作对象规模是整个市场13栋房屋的地质情况，勘察工作内容包括场地岩土工程条件及其分析评价及地基基础方案与基础施工建设等大量内容，而不仅仅是承载力这一单向指标数值，出现问题的也仅仅是13栋房屋中的两栋(即3号、8号)房屋的地基承载力误差(但此后止已纠正)，不能据此推翻整个的地质工程勘察成果报告，不可能造成原告如此巨大的损失。我院如约履行合同约定的义务，如期向原告提交了《岩土工程勘查报告》，在原告提出3号、8号楼地基承载力数据结果和实际有误的情况下，我院即刻重新进行了勘察、勘验工作，并就此问题提交了新的地勘报告，纠正了误差。我院的行为没有任何过错，符合法律及合同的规定。原告诉请我院向其赔偿损失与事实不符，于法无据，请求法院依法驳回。32案例本院认为，被告勘察质量不符合要求，致使原告工程停工，工程设计单位重新修改设计图纸，给原告造成损失，应承担民事责任，赔偿由此造成的原告损失;因被告在原告指定的期限内已作出新的勘探报告，故原告要求被告承担自己另行委托勘探队进行重新勘探而产生的勘探费用的请求不予支持;因设计单位要求原告增加设计费5万元而实际收取2万元，故原告应对新增加的2万元设计费承担赔偿责任;被告辩称仅有3号、8号楼地基勘探数值有误，不应承担整个工程停工造成的损失，因该工程停工是被告勘验质量不符合要求致监理公司责令停工，而非原告过错，故被告应对该工程停工而致原告损失承担民事责任;原告提交帐目表不能证明其利息损失，要求被告承担利息损失证据不足，本院不予采纳;原告称被告表示在约定时间无力重新出具地勘报告未提供证据证实，本院不予采信。33案例综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十一条、第一百一十二条、第二百八十条之规定，判决如下：一、被告地矿赣州地质工程勘察院于本判决生效后10日内赔偿原告寻乌市场开发建设有限公司设计费2万元、误工费6.652万元合计人民币8.652万元。二、驳回原告寻乌市场开发建设有限公司的其它诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5160元，其他诉讼2580费，计人民币7740元，由原告承担元4067元，被告承担3673元。34工程设计合同设计合同的主体发包方承包方

建设工程已报建用地范围已经土地、规划管理部门核准具备场地地形地貌图及相关地下管线、地下建（构）筑物分布图等资料符合本工程要求的设计资质证书特殊要求的设计许可证35设计合同招标方式1、设计招标2、直接委托3、方案竞选36建设工程设计合同（示范文本）工

程

名

称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工

程

地

点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

合

同

编

号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（由设计人编填）

设

计证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

发

包

人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

设

计

人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

签

订

日

期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

二○○○年三月37建设工程设计合同（示范文本）发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿设计人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

发包人委托设计人承担＿＿＿＿＿＿＿＿工程设计，工程地点为＿＿＿＿＿＿＿＿，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条

本合同签订依据

１．１《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

１．２国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

１．３建设工程批准文件。

38建设工程设计合同（示范文本）第二条

设计依据２．１发包人给设计人的委托书或设计中标文件２．２发包人提交的基础资料２．３设计人采用的主要技术标准是：＿＿＿＿＿＿＿＿39建设工程设计合同（示范文本）第三条

合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：３．１合同书３．２中标函（文件）３．３发包人要求及委托书３．４投标书

40建设工程设计合同（示范文本）第四条

本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）＿＿＿＿＿＿＿＿第五条

发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第六条

设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间41建设工程设计合同（示范文本）第七条

费用７．１双方商定，本合同的设计费为＿＿＿＿＿＿＿＿万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。７．２如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

42建设工程设计合同（示范文本）第八条

支付方式８．１本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的２０％，计＿＿＿＿万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。８．２设计人提交＿＿＿＿设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的３０％，计＿＿＿＿万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的５０％，计＿＿＿＿万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。８．３双方委托银行代付代收有关费用。43建设工程设计合同（示范文本）第九条

双方责任９．１发包人责任９．１．１发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限１５天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限１５天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。44建设工程设计合同（示范文本）第九条

双方责任９．１发包人责任９．１．２发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。45建设工程设计合同（示范文本）第九条

双方责任９．１发包人责任９．１．３在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。９．１．４发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。46建设工程设计合同（示范文本）第九条

双方责任９．１发包人责任９．１．５发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过３０天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。９．１．６发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。47建设工程设计合同（示范文本）第九条

双方责任９．１发包人责任９．１．７发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。９．１．８设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。９．１．９承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

48建设工程设计合同（示范文本）第九条

双方责任９．２设计人责任９．２．１设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现９．１．１、９．１．２、９．１．４、９．１．５规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。９．２．２设计合理使用年限为＿＿＿＿年。９．２．３负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。49建设工程设计合同（示范文本）第九条

双方责任９．２设计人责任９．２．４设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的＿＿＿％。９．２．５由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。９．２．６合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。50建设工程设计合同（示范文本）第九条

双方责任９．２设计人责任９．２．７设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

51建设工程设计合同（示范文本）第十条

保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

52建设工程设计合同（示范文本）第十一条

仲裁本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

53建设工程设计合同（示范文本）第十二条

合同生效及其他１２．１发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。１２．２设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。１２．３本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。１２．４发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。54建设工程设计合同（示范文本）第十二条

合同生效及其他１２．５发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。１２．６由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。１２．７本合同双方签字盖章即生效，一式＿＿份，发包人＿＿份，设计人＿＿份。１２．８本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。55建设工程设计合同（示范文本）第十二条

合同生效及其他１２．９双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。１２．１０未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。56建设工程设计合同（示范文本）发包人名称：

设计人名称：（盖章）

（盖章）法定代表人：（签字）

法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）

委托代理人：（签字）项目经理：（签字）

项目经理：（签字）住

所：

住

所：邮政编码：

邮政编码：电

话：

电

话：传

真：

传

真：开户银行：

开户银行：银行帐号：

银行帐号：建设行政主管部门备案：

鉴证意见：（盖章）

（盖章）备案号：

经办人：备案日期：

年

月

日

鉴证日期：

年

月

日

57思考题

1.某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于某种原因，办公楼停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（）。A.设计院没收建设单位支付的定金B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%C.建设单位支付合同设计费的50%D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%答案：C58思考题2.设计合同示范文本规定，下列()属于发包人的责任。

A、及时提供设计依据资料

B、对设计依据资料正确性负责

C、确定技术设计方案

D、保证设计文件编制质量

E、解决施工中出现的设计问题

答案：AB59思考题3．设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括（）。

A．经批准的可行性研究报告

B．设计依据的标准

C．城市规划许可文件

D．限额设计要求

E．工程勘察资料

[答案]ACE60思考题4.设计合同规定设计人的义务包括()。

A.按约定时间提交设计文件

B.组织设计审查会

C.负责设计交底

D.完成必要的设计变更

E.组织工程验收

答案：ACD61思考题5.订立设计合同后，由于发生()原因可以延长设计合同期限。

A.增加委托设计的范围

B.设计的技术参数取值偏低修改设计

C.设计文件未能通过审批修改设计

D.勘察资料不准确导致设计返工

E.发包人延误提交设计依据资料影响设计工作的进行答案：ADE62思考题6．按照设计合同示范文本的规定，()属于发包人的责任。A．提供设计依据资料B．提供设计预算资料C．向施工单位进行设计交底D．对设计成果组织鉴定和验收E．提供设计人员需要的工作和生活条件答案：ADE63思考题7.设计合同生效后，委托方应向承包方交付定金，设计任务的定金估算设计费的()。

A、15％

B、20%

C、25%

D、30%

答案：B64建设工程设计合同（示范文本）第八条

支付方式８．１本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的２０％，计＿＿＿＿万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。８．２设计人提交＿＿＿＿设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的３０％，计＿＿＿＿万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的５０％，计＿＿＿＿万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。８．３双方委托银行代付代收有关费用。65思考题

8.在设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。此时已开始设计工作，发包人应根据设计人已完成的实际工作量承担违约责任，原则是()。

A、不足一半时，退还发包人已付定金

B、不足一半时，按该阶段设计费的一半支付

C、不足一半时，按该阶段设计费的全部支付

D、超过一半时，按该阶段设计费的一半支付

答案：B66建设工程设计合同（示范文本）第九条

双方责任９．１发包人责任９．１．３在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。９．１．４发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。67思考题9.建设工程设计合同示范文本中，发包人委托的设计任务可以包括()。A．项目建议书B．初步设计C．技术设计D．产品设计E．施工图设计答案：BCE68思考题10．订立设计合同后，由于发生()原因可以延长设计合同期限。A．增加委托设计的范围B．设计的技术参数取值偏低修改设计C．设计文件未能通过审批修改设计D．发包人提供的勘察资料不准确导致设计返工E．发包人延误提交设计依据资料影响设计工作的进行答案：ADE69思考题

11.建设工程设计合同中没有（）费用。

A、进度款

B、预付款

C、结算款

D、定金

答案：B70建设工程设计合同（示范文本）第八条

支付方式８．１本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的２０％，计＿＿＿＿万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。８．２设计人提交＿＿＿＿设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的３０％，计＿＿＿＿万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的５０％，计＿＿＿＿万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。８．３双方委托银行代付代收有关费用。71思考题

12.在委托设计合同中，（）负责解决设计所用的标准图集。

A、发包人

B、设计人

C、工程师

D、承包人

答案：A7213．在设计合同履行过程中，设计人的违约责任包括()。A．设计错误B．不可抗力C．设计人延误完成设计任务D．发包人延误支付E．因设计人原因要求解除合同

答案：ACE73思考题

14.某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。若合同中止，发包人应向设计人支付（D）。A.合同约定设计费的60%B.双倍定金作为赔偿C.合同约定设计费的一半D.合同约定的全部设计费74思考题

15.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有（

）。

A.对勘察资料的正确性负责

B.提供设计人在现场的工作条件

C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续

D.完成施工中出现的设计变更

E.负责设计人与承包人的工作协调答案：ABC7516.工程项目的设计成果完成后，由（）负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。A.设计人B.监理人C.审图机构D.发包人思考题答案：D7617.某工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（）。A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计答案：ACD1．设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。2．发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。思考题77思考题18.在设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（）。A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收B.办理设计文件的报批手续C.选定设计文件依据的设计规范D.为现场的设计人提供必要的工作条件答案：C78思考题19.设计合同规定设计人的义务包括()。

A.按约定时间提交设计文件

B.组织设计审查会

C.负责设计交底

D.完成必要的设计变更

E.组织工程验收

答案：ACD79思考题20.订立设计合同后，由于发生()原因可以延长设计合同期限。

A.增加委托设计的范围B.设计的技术参数取值偏低修改设计C.设计文件未能通过审批修改设计D.勘察资料不准确导致设计返工E.发包人延误提交设计依据资料影响设计工作的进行

答案：ADE8021.设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费()以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。

A、15天

B、30天

C、60天

D、120天

思考题答案：B81建设工程设计合同（示范文本）第九条

双方责任９．１发包人责任９．１．５发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过３０天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。９．１．６发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。8222.工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用()。A、由施工单位直接向设计单位索赔B、由设计单位全额承担C、由建设单位全额承担D、通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责思考题答案：D8323.施工期间发生设计变更，变更部分超出了原设计人资质范围，发包人征得原设计人同意后，可以委托其他设计人完成设计变更。设计变更文件应由()负责。A、发包人B、其他设计人C、原设计人D、监理工程师思考题答案：B84思考题24．经过批准的设计文件，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人资源能力有限，不能在要求的时间内完成变更，故发包人征得原设计人书面同意后，委托给另一设计单位完成，并履行了审批手续，但施工中因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由()承担。A．原设计人B．承接变更的设计人C．设计人与承接变更的设计人共同D．审批机构答案：B85思考题25.设计开工的标志是（）。

A、合同签字盖章

B、合同规定开工期限

C、签字后第三天

D、收到定金

答案：D86思考题26.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限()天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

A、7

B、14

C、15

D、30答案：C87§3-4建设工程物资采购合同一、建设工程物资采购合同的概念建设工程物资采购合同，是指具有平等主体的自然人、法人、其他组织之间为实现建设工程物资买卖，设立、变更、终止相互权利义务关系的协议。依照协议，出卖人转移建设工程物资的所有权于买受人，买受人接受该项建设工程物资并支付价款。建设工程物资采购合同，一般分为材料采购合同和设备采购合同。

88§3-4建设工程物资采购合同建设工程物资采购合同属于买卖合同，它具有买卖合同的一般特点：

1．买卖合同以转移财产的所有权为目的。

2．买卖合同中的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为代价。

3．买卖合同是双务、有偿合同。

4．买卖合同是诺成合同。除法律有特别规定外，当事人之间意思表示一致买卖合同即可成立，并不以实物的交付为成立要件。

5．买卖合同是不要式合同。当事人对买卖合同的形式享有很大的自由，除法律有特别规定外，买卖合同的成立和生效并不需要具备特别的形式或履行审批手续。89§3-4建设工程物资采购合同二、建设工程物资采购合同的特征

(一)建设工程物资采购合同．应依据施工合同订立

(二)建设工程物资采购合同以转移财物和支付价款为基本内容

(三)建设工程物资采购合同的标的品种繁多，供货条件复杂

(四)建设工程物资采购合同应实际履行由于物资采购合同是依据施工合同订立的，物资采购合同的履行直接影响施工合同的履行，因此建设工程物资采购合同一旦订立，卖方义务一般不能解除，不允许卖方以支付违约金和赔偿金的方式代替合同的履行，除非合同的迟延履行对买方成为不必要。

(五)建设工程物资采购合同采用书面形式

90§3-4建设工程物资采购合同三、材料采购合同的订立方式

(一)公开招标

1．招标单位主持编制招标文件

2．刊登招标广告

3．投标单位购买标书

4．投标报价；

5．开标、确定中标单位。

6．签订合同。

(二)邀请招标(略)(三)询价、报价、签订合同

(四)直接定购91§3-4建设工程物资采购合同四、材料采购合同的供应方式

(一)甲供

P84

(二)乙供(三)甲控乙供92§3-4建设工程物资采购合同五、材料采购合同的主要条款

1．双方当事人的名称、地址，法定代表人的姓名，委托代订合同的，应有授权委托书并注明代理人的姓名、职务等。

2．合同标的。

3．技术标准和质量要求。

4．材料数量及计量方法。材料数量的确定由当事人协商，应以材料清单为依据，并规定交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量及计量方法。

5．材料的包装。包装质量可按国家和有关部门规定的标准签订，当事人有特殊要求的，可由双方商定标准，但应保证材料包装适合材料的运输方式，并根据材料特点采取防潮、防雨、防锈、仿震、防腐蚀的保护措施和提供包装物的当事人及包装品回收等。

93§3-4建设工程物资采购合同四、材料采购合同的主要条款

6．材料交付方式。材料交付可采取送货、自提和代运三种不同方式。

7．材料的交货期限。

8．材料的价格。

9．违约责任。

10．特殊条款。

11．争议解决的方式94§3-4建设工程物资采购合同五、材料采购合同的履行

(一)按约定的标的履行卖方交付的货物必须与合同规定的名称、品种、规格、型号相一致，除非买方同意，不允许以其他货物代替合同，也不允许以支付违约金或赔偿金的方式代替履行合同。

(二)按合同；规定的期限、地点交付货物。实际交付的日期早于或迟于合同规定的交付期限，即视为提前或逾期交货。提前交付，买方可拒绝接受，逾期交付的，应承担逾期交付的责任。如果逾期交货，买方不再需要，应在接到卖方交货通知后15天内通知卖方，逾期不答复的，视为同意延期交货。

95§3-4建设工程物资采购合同五、材料采购合同的履行

(三)按合同规定的数量和质量交付货物对于交付货物的数量应当场检验，清点帐目后，由双方当事人签字。对质量的检验，外在质量可当场检验，对内在质量，需作物理或化学试验的，试验的结果为验收的依据。卖方在交货时，应将产品合格证随同产品交买方据以验收。

(四)按约定的价格及结算条款履行买方在验收材料后，应按合同规定履行付款义务，否则承担法律责任。

96§3-4建设工程物资采购合同五、材料采购合同的履行

(五)违约责任

1．卖方的违约责任。卖方不能交货的，应向买方支付违约金；卖方所交货物与合同规定不符的，应根据情况由卖方负责包换、包退、包赔由此造成的买方损失；卖方不能按合同规定期限交货的责任或提前交货的责任。

2．买方违约责任。买方中途退货，应向卖方偿付违约金；逾期付款，应按中国人民银行关于延期付款的规定向卖方偿付逾期付款的违约金。97§3-4建设工程物资采购合同六、工程师对材料采购合同的管理

(一)对材料采购合同及时进行统一编号管理

(二)监督材料采购合同的订立

(三)检查材料采购合同的履行工程师应对进场材料作全面检查和检验，对检查或检验的材料认为有缺陷或不符合合同要求，工程师可拒收这些材料，并指示在规定的时间内将材料运出现场；工程师也可指示用合格适用的材料取代原来的材料。

(四)分析合同的执行98§3-5承揽合同一、承揽合同概念、类型和特征（一）概念承揽合同，是指承揽人按照定作人的要求完成一定的工作，定作人接受承揽人完成的工作成果并给付约定报酬的合同。在承揽合同中，合同的主体为“承揽人。和“定作人”，即按照他人的要求完成一定工作，并交付工作成果的一方称为“承揽人”；要求他人完成一定的工作，并接受工作成果的一方称为“定作人”。承揽合同的标的是定作人要求承揽人完成并交付的工作成果。99§3-5承揽合同一、承揽合同的概念、类型和特征（二）类型1、加工合同――定作人提供原材料或半成品，承揽人按照定作人的具体要求进行加工制作2、定作合同――定作人不提供原材料或半成品，承揽人用自己的物料按照定作人的具体要求制成约定的成品或半成品3、修理合同4、复制合同――承揽人运用自己的技术、设备和经验，根据定作人所提供的特定物，制出特定物复制品5、测试、检验合同6、房屋修缮合同7、房屋装修合同等100§3-5承揽合同一、承揽合同的概念、类型和特征（三）特征1、承揽合同以完成一定的工作为目的（《新合同法全方位解疑2、承揽人完成工作的独立性（《新合同法全方位解疑》P840）3、定作物的特定性（《新合同法全方位解疑》P840）4、是双务有偿合同5、承揽合同是诺成合同＼不要式合同

101二、承揽合同的主要内容――《合同法》252条1、标的――承揽人按定作人要求完成的工作成果2、数量、质量3、报酬――货币、金额、支付期限、支付方式4、承揽方式5、材料的提供6、履行期限7、验收标准和方法§3-5承揽合同102三、承揽合同当事人的主要义务（一）承揽人的主要义务1、按约定完成工作成果并交付的义务――《合同法》261条注意：除了交付工作成果，还应当提交必要的技术资料和有关质量证明2、亲自完成工作的义务3、妥善保管定作人提供的原材料以及完成的工作成果的义务4、接受定作方检验的义务――《合同法》255条、260条定作方检验监督的作用（《新合同法全方位解疑》P856），但是定作方的检验监督不能作为承揽方免于承受质量责任的借口。5、因定作人技术要求不合理，无法完成工作时的通知义务――《合同法》257条6、对工作成果的瑕疵承担违约责任的义务――《合同法》262条承担违约责任的方式（《新合同法全方位解疑》P857～P858）7、按照定作人要求保密的义务――《合同法》266条§3-5承揽合同103三、承揽合同当事人的主要义务（二）定作人义务1、及时接受工作成果的义务――《合同法》261条（案例《新合同法全方位解疑》P862）2、按合同规定支付报酬的义务――《合同法》263条、264条3、配合与协助承揽人完成工作的义务――《合同法》259条（《新合同法全方位解疑》P849～P851）4、中途变更和解除合同造成损失赔偿的义务――《合同法》258条、268条§3-5承揽合同104采购合同文本合同编号：购货单位：（以下简称甲方）供货单位：（以下简称乙方）签订日期：签订地点：为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。105采购合同文本第一条标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间名称商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额提交货时间及数量合计人民币金额（大写）：

106采购合同文本第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行：（1）按国家标准执行；（2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；（3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行；（4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。产品标准名称和编号107采购合同文本第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收：

第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

1．产品的交货单位：

。2．交货方法，按下列第（）项执行：（1）乙方送货（2）乙方代运（3）甲方自提自运。3．运输方式：

。4．到货地点和接货单位（或接货人）。5．现场卸货由

负责。6．产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：

108采购合同文本第五条产品的交（提）货期限：

第六条产品的价格与货款的结算1．产品的价格，双方商定为

元/

。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。2．产品货款的结算：

109采购合同文本第七条验收方法：1．验收时间；2．验收手段；3．验收标准；4．由谁负责验收和试验；5．在验收中发生纠纷等等。

110采购合同文本第八条对产品提出异议的时间和办法1．甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在

天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。2．如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。3．甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。4．乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

111采购合同文本第九条乙方的违约责任1．乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的

%（通用产品的幅度为1—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。2．乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。112采购合同文本第九条乙方的违约责任3．乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，乙方应当负责赔偿。4．乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

113采购合同文本第九条乙方的违约责任5．乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。6．产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。114采购合同文本第九条乙方的违约责任7．乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。115采购合同文本第十条甲方的违约责任1．甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

2．甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

116采购合同文本第十一条不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。117采购合同文本第十二条其它

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。118采购合同文本第十二条其它本合同自年月日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，分送甲乙双方的主管部门、银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）等单位各留存一份。119思考题

1、某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有（）。A.计量98吨，则应补交两顿B.计量98吨，则应补交1.5吨C.计量99.8吨，则不再补交D.计量99.8吨，则应补交0.2吨E.计量102吨，则退还2吨答案：ACE有关行政主管部门对通用的物资和材料规定了货物交接过程中允许的合理磅差和尾差界限，如果合同约定供应的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限，以免交接验收时发生合同争议。交付货物的数量在合理的尾差和磅差内，不按多交或少交对待，双方互不退补。超过界限范围时，按合同约定的方法计算多交或少交部分的数量。如果超过合理范围，则按实际交货数量计算。在计算多交或少交数量时，应按订购数量与实际交货数量比较，均不再考虑合理磅差和尾差因素。120思考题

2、甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站，此时甲公司享有的权利有（）。A.拒绝货物B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用C.不接收货物并要求对方承担违约责任D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款E.接收货物并不对保管不善造成的损失负责答案:ABD属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。代为保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供货方负责。121思考题

3、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（）。A.10万元B.20万元C.30万元D.50万元答案:B因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失等。1224、材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该()。

A、提取全部材料，按实际交付数量付款

B、按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款

C、拒绝提前提货，拒付货款

D、提取全部材料，按订购数量付款

思考题答案:B123

5、在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括（）。

A、设备延误到货的违