水利工程造价工程师资格考试复习题集答案+解析

2009年水利工程造价工程师资格考试复习题集二OO九年二月前言为帮助广大考生全面学习、理解和把握2009年水利工程造价工程师资格考试的内容和重点,掌握答题技巧，提高解题能力，顺利通过考试，我会根据2009年《水利工程造价工程师资格考试大纲》要求，在《2007年水利工程造价工程师资格考试复习题集》的基础上,修编完成本册复习题集。本复习题集包括：水利工程造价基础理论与相关法规、水利工程造价计价与控制、水利工程经济、水利工程造价案例分析四部分。其中前三部分是选择题,第四部分是案例分析题,所有习题均给出了参考答案。本复习题集仅供参加2009年水利工程造价工程师资格应试考生复习参考。由于时间较紧，编者水平有限，书中肯定会有一些错误和不当之处，恳请读者批评指正。中国水利工程协会二〇〇九年二月目录第一科目水利工程造价基础理论与相关法规错误！未定义书签。一、单项选择题错误！未定义书签。二、多项选择题错误！未定义书签。三、答案错误！未定义书签。第二科目水利工程造价计价与控制错误！未定义书签。一、单项选择题错误！未定义书签。二、多项选择题错误！未定义书签。三、答案错误！未定义书签。第三科目水利工程经济错误！未定义书签。一、单项选择题错误！未定义书签。二、多项选择题错误！未定义书签。三、答案错误！未定义书签。第四科目水利工程造价案例分析错误！未定义书签。第一科目水利工程造价基础理论与相关法规一、单项选择题（备选答案中只有一个是正确的）1．我国平均年水资源总量较大，但人均水资源量仅为（）。A．1200m3B．2200m3C．2000m3D．3200m32．南水北调工程最新建设目标：南水北调（）分别于2013年和2014年通水。A．中线一期工程B．南水北调东线和中线一期工程C．东线一期工程D．东线、西线和中线一期工程3．当前，我国水利面临着的主要问题是（）。A．洪涝及台风灾害B．水工程老化病危C．洪涝灾害、干旱缺水、水环境恶化D．水资源短缺及优化配置4．1958～1976年是我国历史上概预算管理制度的（）。A．建立时期B．恢复重建时期C．削弱时期D．改革与发展时期5．1992年以来，我国水利工程造价管理进入了改革与发展的新时期，它的主要特点是（）。A．适应社会主义市场经济的工程造价管理体系逐步建立B．计价依据统一化C．管理手段信息化D．完全与国际接轨6．对工程造价的前期预控主要在（）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行。A．项目建议书阶段B．可行性研究阶段C．可行性研究和初步设计阶段D．施工阶段7．工程造价管理的核心内容是（）。A．工程造价从业人员的管理B．工程造价的确定与控制C．工程造价编制依据的制定D．工程造价的编制与审查8．工程造价两种含义的主要区别是（）。A．第一种含义属于价格管理范畴，第二种含义属于投资管理范畴B．第一种含义对于投资者是追求投资决策的正确性，第二种含义对于承包商是追求较高的工程造价C．第一种含义是作为市场供给主体，出售商品和劳务的价格总和，第二种含义是”购买”项目付出的价格D．第一种含义通常任定为工程工程发包价格，第二种含义是工程投资费用9．总投资与总造价的关系是（）。A．总投资＞总造价B．总投资≥总造价C．总投资≤总造价D．总投资＝总造价10．承发包工程的承发包价格，即发包方与承包方签订的（），它包括生产成本、利润和税金三个部分。A．合同价B．投标价C．标底价D．工程预算价11．建设工程造价中不含（）。A．土地使用费B．设备保管费C．生产性流通费用D．贷款利息12．在国家有关部门规定的基本建设程序中，各个步骤（）。A．次序可以颠倒，但不能进行交叉B．次序不能颠倒，但可以进行合理交叉C．次序不能颠倒，也不能进行交叉D．次序可以颠倒，同时也可以进行合理交叉13．在国内建设程序中，通过多方案比较，提出评价意见，推荐最佳建设方案的阶段是（）。A．项目建议书阶段B．可行性研究阶段C．初步设计阶段D．建设前期准备工作阶段14．总投资在2亿元以下的中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告应（）。A．经国家计委审查后报国务院审批B．报行业归口主管部门审批C．报国家计委审批D．报国家建设行业主管部门审批15．在工程建设中进行征地、拆迁、场地平整，属于（）阶段的工作。A．项目建议书阶段B．可行性研究报告阶段C．建设准备阶段D．建设实施阶段16．建设项目实际造价是（）。A．承包合同价B．竣工决算价C．总承包价D．竣工结算价17．在项目建设的各个阶段，需分别编制投资估算、设计概算、施工图预算及竣工决算等，这体现了工程造价的（）计价特征。A．复杂性B．多次性C．组合性D．多样性18．（）是可行性研究的核心内容和工程项目决策的主要依据。A．建设规模B．环境影响评价C．投资估算D．项目经济评价19．如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算的（）以上或其他主要指标需要变更时，要重新报批可行性研究报告。A．10%B．15%C．20%D．25%20．项目开工时间是指建设项目设计文件中规定的任何一项（）第一次破土、正式打桩的时间。A．建设征地B．三通一平C．土方工程D．永久性工程21．我国水利工程造价管理的发展过程大致可分为（）个阶段。A．3B．4C．5D．622．现代工程造价管理产生于（）。A．美国B．英国C．法国D．中国23．以下关于全生命周期与全过程造价管理的说法正确的是（）。A．全生命周期造价管理侧重于从工程项目开始到项目实施结束这一全过程B．全过程造价管理主要侧重于从工程评价、设计、实施、使用与维护各个阶段项目造价的确定与控制C．两者的主要区别在于时间跨度和指导思想上的不同D．全过程的造价管理与全生命周期造价管理没有区别24．下列关于工程项目全要素造价管理的说法正确的是（）。A．一个工程项目的工期和质量在一定条件下可以转化为工程项目的造价B．要缩短工期将减少贷款利息的支出，将降低工程造价C．工程建设中延长工期会使建设项目间接费用增加，投资效益差D．工程项目的功能越多，规模越大，效益越好25．1881年英国皇家测量师协会（RICS）成立，它标志着（）的正式诞生。A．工程经济专业B．技术经济专业C．工程造价管理专专业D．工程管理专业26．控制工程造造价的最有效效手段是（）。A．技术和经济相结结合B．以设计阶段为重重点进行控制制C．以施工阶段为重重点进行控制制D．进行全过程的工工程造价控制制27．建筑产品价价值构成的变变化取决于（）。A．价值生产和价值值实现两个过过程B．价格构成的变化化C．供求关系和分配配关系的变化化D．成本的变化28．商品的价值值用公式可以以表示为（）。其其中：C—物质消耗支支出；V—劳动报酬（工工资）支出；；m—盈利。A．C+VB．V+mC．C+V+mD．V29．建筑产品的的价格用公式式可以表示为为（）。A．建筑产品=社会会平均成本++税金+利润B．建筑产品=直接接成本+税金+利润C．建筑产品=直接接成本+间接成本D．建筑产品=社会会平均成本++利润30．建筑产品的的社会平均成成本由（）表表示。其中：：C—物质消耗支支出；V—劳动报酬（工工资）支出；；m—盈利。A．CB．C+VC．C+V+mD．V+m31．企业对商品品定价的基本本依据是（）。A．正常成本B．非正常成本C．个别成本D．社会平均成本32．下列关于成成本的描述错错误的是（）。A．成本是价格形成中中最重要的因因素B．成本是价格最低低的经济界限限C．成本的变动在很很大程度上影影响价格D．价格形成中的成本本包括正常成成本和非正常常成本33．下列各项中中不属于建筑筑产品的生产产成本的是（）。A．现场经费B．施工企业管理费费C．青苗补偿费D．税金34．建筑产品的的差价形式主主要有（）。A．购销差价、批零零差价、地区区差价B．地区差价、质量量差价、工期期差价C．购销差价、季节节差价、地区区差价D．地区差价、季节节差价、质量量差价35．绝大多数情情况下，工期期提前或推迟迟引起建筑产产品成本的变变化是（）。A．工期提前或推迟迟都会增加成成本B．工期提前会减少少成本，工期期推迟会增加加成本C．工期提前或推迟迟都会减少成成本D．工期提前会增加加成本，工期期推迟会减少少成本36．建筑产品的的利润总额等等于（）。A．法定利润+营业业外收入-营业外支出出B．法定利润+经营营利润+营业外收入入-营业外支出出C．经营利润+营业业外收入-营业外支出出D．法定利润+经营营利润+营业外收入入-营业外支出-税金37．在经济萧条条阶段，由于于投资需求的的变动对建筑筑市场供求均均衡的影响，会会使建筑产品品的均衡价格格（）。A．向较高水平方向向变动B．向较低水平方向向变动C．不变D．围绕价值上下波波动38．如果纸币流流通量超过需需要量，则商商品的价格就就会（）。A．提高B．降低C．不发生变化D．可能提高，也可能能降低39．我国工程造造价管理体制制改革的最终终目标是（）。A．定额管理实现量量价分离B．建立工程造价信信息网络系统统C．建立以市场形成成价格为主的的价格机制D．建立工程造价的的监督和检查查制度40．建筑市场的的区域性体现现在（）。A．建筑产品的规模模越小、技术术越简单，建建筑市场的区区域性就越弱弱B．建筑产品的规模模越大、技术术越简单，建建筑市场的区区域性就越强强C．建筑产品的规模模越小、技术术越复杂，建建筑市场的区区域性就越强强D．建筑产品的规模模越大、技术术越复杂，建建筑市场的区区域性就越弱弱41．我国建筑产产品供求关系系的特点为（）。A．供给弹性很大、需需求弹性很小小，供给决定定需求B．供给弹性很小、需需求弹性很大大，需求决定定供给C．供给弹性很小、需需求弹性很大大，供给决定定需求D．供给弹性很大、需需求弹性很小小，需求决定定供给42．经济学的需需求规律反映映了价格水平平与需求量之之间的（）。A．正比关系B．反比关系C．无关系D．无法确定43．经济学的供供给规律反映映了价格水平平与供给量之之间的（）。A．正比关系B．反比关系C．无关系D．无法确定44．边际成本（MC）用公式表示为（）。A．边际成本=总成成本增值/产量增值B．边际成本=总成成本/产量C．边际成本=固定定成本/产量D．边际成本=可变变成本/产量45．在完全竞争争市场中，当当平均成本（AC）达到最小时，边际成本（MC）与平均成本（AC）的关系为（）。A．MC＞ACB．MC＜ACC．MC＝ACD．MC≠AC46．边际收益（MR）用公式表示为（）。A．边际收益=固定定收益/产量B．边际收益=总收收益/产量C．边际收益=总收收益增值/产量增值D．边际收益=可变变收益/产量47．在完全竞争争市场中，企企业获得最大大利润的条件件是（）。其其中：MC—边际成本；；MR—边际收益。A．MC＝MRB．MC＞MRC．MC＜MRD．MC≠MR48．实施建筑工工程招投标制制度，（）。A．提高了工程成本本，但保证了了工程质量B．减弱了供给者之之间的了解C．减弱了需求者对对供给者的了了解D．加剧了降低个别别劳动消耗水水平的竞争49．建筑工程招招标者和投标标者共同拥有有的信息是（）。A．标底B．中标价C．概预算定额D．实际生产成本50．可调价的总总价合同与固固定总价合同同的不同之处处是（）。A．在执行合同中，因因不可预见因因素而引起工工程投入物的的成本上升，合合同总价应相相应调整B．承包商承担的风风险比固定总总价合同的风风险要大C．业主承担通货膨膨胀风险，而而在固定总价价合同中，该该风险由承包包商承担D．如果在执行合同同中，因物价价上涨而引起起工程投入物物的成本上升升，合同总价价不变51．当边际成本本（MC）大于边边际收益（MMR）时，企业会会（）。A．增大产量B．减少产量C．获得最大利润D．产量不变52．关于货币价价值量对商品品价格形成的的影响，正确确的表述是（）。A．在商品价值量不不变的条件下下，货币价值值量增加，则则价格上升B．在商品价值量不不变的条件下下，货币价值值量增加，则则价格下降C．在货币价值量不不变的条件下下，商品价值值量增加，则则价格下降D．在货币价值量不不变的条件下下，商品价值值量对价值没没有影响53．我国建筑产产品的浮动价价格采用的浮浮动形式是（）。A．以国家规定的价价格为最高限限，允许向下下浮动B．以国家规定的价价格为底限，允允许向上浮动动C．以国家规定的价价格为底限，允允许向上浮动动一定的范围围D．以国家规定的价价格为中准价价，允许在中中准价上下一一定范围内浮浮动54．在一定生产产规模下不随随产量变动而而变动的费用用是（）。A．总成本B．固定成本C．可变成本D．边际成本55．下列价格形形式中一般只只能用于以人人工费为主的的工作，如清清理场地及实实物工程量难难以计量的零零星工作的是是（）。A．通用价格B．自由价格C．计划价格D．成本价格56．如果建筑市市场的供给弹弹性表现出明明显的方向性性，建筑市场场将（）。A．容易形成买方市市场B．容易形成卖方市市场C．容易形成供求均均衡的市场D．容易形成买卖双双方不完全竞竞争市场57．联合承包对对供求关系的的影响正确的的是（）。A．联合承包减少了了供给者的数数目，因而减减少了供给总总量B．联合承包增加了了微观市场的的竞争程度C．联合承包只是建建筑市场生产产要素的重新新组合，因而而不会改变市市场供求总量量D．联合承包加大了了需求者相对对垄断的地位位58．当“市场失失灵”现象存在时时，政府应（）。A．负责提供那些社社会边际成本本大于社会边边际效益、不不能通过市场场有效供给的的公共品或劳劳务B．由政府兴建慈善善机构，解决决分配不公平平问题C．由政府部门制定定有关政策法法令，实施禁禁止垄断、维维护市场有效效竞争的措施施，以保证竞竞争性市场在在资源配置方方面的效率D．由政府代替市场场，完全干预预经济的运行行59．下列符合纯纯粹公共品的的特性的是（）。A．谁付款、谁受益益B．边际成本为零C．边际成本大于边边际效益D．消费的竞争性60．水电站项目目的外部性体体现在（）。A．水电站获得经济济效益B．水电站亏损C．用户的电价调整整D．下游农业受到影影响61．竞争性项目目的运动是由由（）来支配配的。A．社会影响力B．自由垄断性C．投资规模D．投资利润率62．政府通过运运用财政政策策维持总供求求的平衡，当当总需求超过过总供给时，会会采取（）。A．增加财政支出B．较少税收C．减少财政支出或或增加税收D．增加财政制度支支出安排63．国防、外交交、行政管理理、公检法、社社会福利救济济等公共支出出的供给由（）。A．市场机制B．政府全额负责C．以政府为主，市市场为辅D．市场为主，政府府为辅64．混合性公共共品的供给方方式是（）。A．市场机制B．政府全额负责C．以政府为主，市市场为辅D．市场为主，政府府为辅65．区分私有品品、混合公共共品、公共品品的标志是（）。A．使用或收益的竞竞争性与排他他性B．效用的不可分割割性C．消费的非竞争性性D．收益的非排他性性66．竞争性建设设项目的目标标是（）。A．效率目标B．公平目标C．项目效益D．公共满足67．下列不属于于混合公共品品的是（）。A．教育B．公办医院C．公园D．国防68．由于公益性性项目产出的的公共品性和和外部性强的的特点决定了了这类项目的的外部收益（）。A．很大B．很小C．为零D．无法计量69．属于公益性性建设项目间间接收益的是是（）。A．灌溉工程增加农农业产量B．水污染治理项目目减少污水排排放量C．灌溉工程促进食食品加工业D．水污染处理项目目促进渔业70．建筑物的美美学价值属于于（）。A．有形收益B．无形收益C．外部收益D．间接收益71．水利工程常常采用的经济济评价方法是是（）。A．成本-效益法B．最低费用法C．公共劳务收费法法D．机会成本法72．下列关于成成本—效益分析法法说法正确的的是（）。A．采用一般均衡分分析而不是局局部均衡分析析B．脱离了古典经济济学的完全竞竞争假设C．忽视了项目对社社会生产的效效果D．忽视了项目对社社会分配的影影响73．可持续发展展理论是以生生态经济系统统为分析对象象，追求（）。A．生态效益最大化化B．经济效益最大化化C．生态经济效益最最大化D．人类需求最大化化74．对于只有社社会效益且产产品不能进入入市场的公用用项目，应采采用（）。A．成本-效益分析析法B．公共劳务收费法法C．最低费用法D．机会成本法75．在识别和计计量项目的成成本与收益时时，最终落脚脚点总是分析析预测项目本本身所引起的的成本收益变变化上，并把把与项目无关关的因素剔除除。这是项目目成本、收益益识别与计量量的（）。A．多目标性B．一致性原则C．增量原则D．非重复性原则76．从宏观角度度对公益性项项目的经济评评价方法是（）。A．机会成本法B．成本一效益分析析法C．最低费用法D．公共劳务收费法法77．成本-效益益分析法最关关键的环节是是（）。A．计算各方案的效效益和成本B．确定贴现率C．计算比率指标D．确定项目的优劣劣次序78．公益性项目目决策目标是是（）。A．社会效益最大化化B．经济效益最大化化C．社会公平目标D．保持社会稳定79．公用事业项项目效率不高高的原因之一一是公用事业业项目产出的的（）。A．外部性B．竞争性C．非价值性D．福利性80．在完全信息息的“囚徒困境”博弈模型中中，供应商和和采购实体的的均衡解是（）。A．（合谋，合谋）B．（合谋，不合谋谋）C．（不合谋，合谋谋）D．（不合谋，不合合谋）81．在政府采购购运行机制中中，财政部门门应（）。A．直接向供应商采采购B．委托社会中介组组织代理采购购C．不监督采购实体体的工作D．对采购过程中的的争议进行仲仲裁82．项目法人责责任制的优点点是（）。A．趋利避害B．既当裁判员，又又当运动员C．利用有利的市场场地位使承包包商沦为”最终投资者者”D．把风险全部转移移给承包商83．属于我国现现行的监理制制的特点的是是（）。A．监理单位不是与与业主而是与与设计单位签签订合同B．监理由业主选择择但属于独立立的第三方C．监理单位由业主主和承包商协协商选择D．监理单位是业主主的代理人84．监理工程师师的职责应是是（）。A．技术咨询B．管理咨询C．仅负责监督质量量D．仅负责组织协调调85．市场有时不不能发挥其产产生经济效率率的作用，这这类问题被称称为（）。A．市场欠缺B．经济危机C．市场失灵D．垄断86．下列关于”项目”的论述中错错误的是（）。A．项目是一项临时时性、独特性性、一次性活活动B．项目的目标随着着项目过程渐渐近明细C．项目产品就是项项目的目标D．实现项目目标的的过程包含着着众多不确定定性因素87．项目的特征征很多，其中中（）不属于于项目的特征征。A．一次性B．重复性C．渐近明细D．需用资源众多88．下列关于项项目管理的论论述中，不正正确的是（）。A．项目管理是业主主在项目的整整个生命周期期内实施的管管理活动B．项目管理是一种种有意识的按按照项目的特特点和规律，对对项目进行组组织管理的活活动C．项目管理是一门门探求项目活活动科学组织织管理的理论论与方法D．项目管理的主体体是一个临时时性专门的柔柔性组织89．项目管理通通过（）过程程得以完成。A．决策、计划、实实施和移交B．启动、计划、执执行、控制和和收尾C．规划、实施、控控制和收尾D．启动、计划、执执行和收尾90．中观项目管管理主要涉及及（）等内容容。A．项目与社会及环环境的关系B．制定行业的投资资战略和投资资规划C．协调项目内、外外部事物和矛矛盾D．保证项目在各个个阶段的任务务顺利完成91．工程项目的的生命周期可可分为四个阶阶段，它们是是指（）。A．启动阶段、计划划阶段、执行行阶段和收尾尾阶段B．启动阶段、计划划阶段、设计计阶段和执行行阶段C．计划阶段、控制制阶段、执行行阶段和守卫卫阶段D．启动阶段、计划划阶段、控制制阶段和收尾尾阶段92．下列关于建建设项目论述述中错误的是是（）。A．建设项目是按一一个总体设计计进行建设的的各个单项工工程的总体B．可以将属于一个个总体设计的的工程按施工工单位不同划划分为几个建建设项目C．不能把不属于一一个总体设计计的工程，按按照各种方式式归算为一个个建设项目D．建设项目组织是是独立的，应应具有法人资资格93．大、中型水水利水电工程程项目划分为为（）。A．单位工程、单项项工程、分部部工程B．单位工程、分部部工程、分项项工程C．单位工程、分部部工程、单元元工程D．分项工程、分部部工程、单位位工程94．更新改造项项目划分为限限额以上和限限额以下两种种，这是按照照（）进行分分类的。A．建设性质B．投资作用C．投资额D．设计生产能力95．工程项目管管理的目标体体系包括质量量、进度和成成本目标，它它们的关系是是（）。A．独立的B．对立的C．统一的D．既对立又统一的的96．为满足社会会化生产的需需要，满足工工程项目管理理工作通用性性，在工程项项目管理中，应应（）。A．实施动态控制B．推行标准化和规规范化管理C．实施社会化和专专业化管理D．采用现代管理方方法进行计划划97．项目管理的的核心任务是是（）。A．环境管理B．信息管理C．目标控制D．组织协调98．项目管理最最基本的方法法论是（）。A．项目目标的策划划B．项目目标的动态态控制C．项目管理的目标标D．项目管理的信息息化99．业主的项目目管理可以委委托监理单位位来实施，这这是工程项目目管理（）。A．单件性、一次性性B．控制性、服务性性C．专业化、社会化化D．信息化、集成化化100．为了实现现项目的目标标，项目组织织制定对所要要做的工作安安排，并对资资源进行配置置，这是指项项目组织的（）职职能。A．计划B．控制C．组织D．协调101．为了实现现项目的目标标，项目组织织中所有的成成员都按项目目要求划分，在在没有职能部部门经理参与与的情况下，完完全由项目经经理管理一个个特定的项目目团队，这种种项目组织形形式是指（）。A．职能式组织B．项目式组织C．弱矩阵式组织D．强矩阵式组织102．下列关于于项目组织形形式论述正确确的是（）。A．在项目式组织中中，项目经理理要主动配合合职能部门经经理门工作B．在职能式组织中中，职能部门门经理要主动动配合项目经经理工作C．职能式项目组织织的最大特点点是纵向信息息传递迅速D．项目式组织的最最大特点是纵纵向信息传递递迅速103．下列关于于矩阵式组织织的论述正确确的是（）。A．弱矩阵组织中，项项目经理可以以全权分配职职能部门的资资源B．强矩阵组织中，职职能部门经理理对项目可以以实施更有效效的控制，项项目经理对项项目的影响很很小C．强矩阵组织类似似于项目式组组织，职能部部门经理只是是配合项目经经理工作D．在弱矩阵组织中中，职能部门门经理只是配配合项目经理理完成项目104．在平衡矩矩阵组织中，项项目经理的主主要工作是对对项目的（）进进行有效管理理。A．时间和成本B．项目范围界定C．质量D．职能人员的使用用105．下列组织织结构形式中中，最容易形形成多头领导导，造成管理理混乱的是（）型型。A．直线B．职能C．直线参谋D．矩阵106．在我国，建建设项目的项项目经理是指指（）。A．项目法定代表人人在项目上的的全权委托代代理人B．项目法定代表人人C．施工企业法定代代表人在项目目上的全权委委托代理人D．施工企业法定代代表人107．针对传统统管理方式不不足，在项目目初始阶段就就雇用具有施施工经验的人人员参与项目目的实施，以以便向设计人人员提供施工工方面的建议议并负责施工工过程的管理理，这是工程程项目的（）。A．设计-建造方式式B．CM方式C．设计-管理方式式D．BOT方式108．在工程项项目的实施中中，业主只签签订一份包括括设计和CMM服务的管理理服务合同，即即由同一实体体提供设计和和施工管理服服务，这种项项目管理方式式是指（）。A．CM方式B．传统方式C．设计-管理方式式D．工程指挥部109．工程建设设合同约定的的质量目标（）国国家强制性质质量标准的要要求。A．必须高于B．应当高于C．应当等于D．不得低于110．在下列表表述中提出了了对工程项目目计划的要求求，其错误的的是（）。A．计划必须按照批批准的项目总总目标、总任任务作出详细细的计划B．计划的详细程度度是越详细越越好C．计划必须包括项项目实施的各各个方面和各各种要素D．计划要保证可操操作性111．工程项目目计划往往是是建立在对将将来合理的预预测基础上的的，所以计划划的人为因素素较强，因此此，在计划的的实施中，会会出现计划与与实际不符，这这就要经常对对计划进行调调整，使项目目实施始终适适应新的情况况。这是指工工程项目计划划的（）。A．目标性要求B．全面性要求C．弹性要求D．符合实际的要求求112．工程项目目计划作为一一个阶段，它它应位于（）。A．立项之前B．项目批准之后，项项目施工之前前C．项目施工之后，项项目竣工之前前D．项目运行阶段之之中113．制定项目目的工期计划划，质量标准准计划和成本本计划．是按按（）分类的的计划内容。A．项目目标B．建设程序C．其他计划D．资源范围114．在工程项项目进度计划划中，需要对对年度施工的的项目所确定定的投资额、年年末形象进度度，建设条件件落实情况等等进行说明的的计划是（）。A．工程项目进度平平衡表B．年度计划项目表表C．投资汁划年度分分配表D．年度建设资金平平衡表115．审核工程程项目结算书书，公正地处处理索赔，这这是项目投资资控制中（）阶阶段的控制内内容。A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．事中和事后控制制116．在工程项项目目标控制制中采用（）法法有助于工程程成本的控制制和资源的优优化配置。A．网络计划B．S型曲线C．香蕉曲线D．排列图117．在下列控控制图形和曲曲线中，能够够用于表示建建设项目成本本计划的是（）。A．横道图B．S型曲线C．网络图D．控制图118．既可以用用于工程进度度控制又可以以用于工程造造价控制的方方法是（）。A．网络计划法B．香蕉曲线C．控制图法D．直方图法119．典型的用用于质量控制制的方法是（）。A．排列图法B．因果分析法C．控制图法D．直方图法120．在工程项项目目标控制制的方法中，直直方图法的作作用在于（）。A．寻找质量问题产产生的原因B．寻找影响工程质质量的主要因因素C．了解质量问题的的动态变化D．了解质量特征的的分布规律121．在项目实实施中，激励励、调动和发发挥项目控制制人员实现目目标的积极性性，创造性，这这是项目目标标控制的（）之之一。A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施122．下列属于于建设工程目目标控制经济济措施的是（）。A．明确目标控制人人员的任务和和职能分工B．提出多个不同的的技术方案C．分析不同合同之之间的相互联联系D．投资偏差分析123．属于工程程项目目标控控制组织措施施的是（）。A．确定职责及考核核标准B．审查施工组织设设计C．对技术方案进行行论证D．确定对目标控制制有利的合同同结构124．对施工组组织设计进行行审查是工程程项目目标控控制的（）。A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施125．对设计变变更进行技术术经济分析是是工程项目目目标控制的（）。A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施126．属于工程程项目目标控控制合同措施施的是（）。A．严格按合同规定定支付工程款款B．确定对目标控制制有利的承发发包模式C．按合同工期制定定施工进度计计划D．配备专职合同管管理人员127．根据水利利建设项目的的功能和作用用不同将水利利建设项目分分为（）。A．甲类和乙类B．社会公益型和经经济型C．生产经营型和社社会公益型D．有偿服务型和社社会公益型128．下列关于于我国现行的的水利建设项项目管理体制制的论述，不不正确的是（）。A．水利部是国务院院水行政主管管部门B．流域机构是水利利部的派出机机构C．省水利厅是本地地区的水行政政主管部门D．水利建设项目法法人只是项目目的建设单位位129．水利建设设项目的项目目法人在（）正正式成立。A．项目定义阶段B．可行性研究报告告批准后C．项目计划和设计计完成后D．项目完成后130．水利建设设项目法人的的项目总经理理的聘任与解解聘由（）负负责。A．项目董事会B．项目董事长C．项目监事会D．上级主管部131．在项目法法人责任制中中，（）负责责对项目董事事会成员进行行考核。A．上级主管部门B．监事会C．董事会D．各投资方132．风险是一一种客观存在在的、损失的的产生（）的的状态。A．确定性B．可预测性C．可估量性D．不确定性133．按照风险险涉及的当事事人划分，对对于发包人而而言，管理体体制、法规不不健全属于（）。A．社会风险B．政治风险C．人为风险D．法律风险134．对于咨询询单位来说，投投资估算不准准属于（）。A．人为风险B．决策错误风险C．履约风险D．职业责任风险135．风险管理理的目标是选选择最经济和和有效的方法法，使（）最最小。A．风险发生的概率率B．风险发生后的直直接损失C．风险成本D．风险发生后的直直接和间接损损失136．能起到中中断风险源，使使其不致发生生或遏制其发发展的风险控控制措施是（）。A．风险回避B．风险控制C．风险分离D．风险转移137．通过增加加风险单位以以达到共同分分担风险目的的的风险控制制措施是（）。A．风险分离B．风险转移C．损失控制D．风险分散138．属于风险险财务转移措措施的是（）。A．多币种付款B．工程分包C．保险D．风险分散139．承诺是（）同同意要约的意意思表示。A．要约人B．受要约人C．要约邀请人D．当事人140．发包人人可以与总承承包人订立（），也也可以分别与与勘察人、设设计人、施工工人订立勘察察、设计、施施工承包合同同。A．工程监理合同B．建设工程合同C．勘察设计合同D．加工承揽合同141．建设工程程合同应当采采用（）。A．口头形式B．书面形式C．默示D．推定行为142．发包人人不得将应当当由一个承包包人完成的建建设工程施工工肢解成若干干部分发包给给几个（）。A．承包人B．分包人C．监理人D．设计人143．总承包包人或者勘察察、设计、施施工承包人经经发包人同意意，可以将自自己承包的部部分工作交由由第三人完成成。第三人就就其完成的工工作成果与总总承包人或者者勘察、设计计、施工承包包人向（）。A．承包人承担连带带责任B．发包人承担连带带责任C．分包人承担连带带责任D．监理人承担连带责责任144．（）不得得将其承包的的全部建设工工程转包给第第三人或者将将其承包的全全部建设工程程肢解以后以以分包的名义义分别转包给给第三人。A．发包人B．承包人C．监理人D．发包人145．列入合同同的招标图纸纸仅作为承包包人投标报价价和在履行合合同过程中衡衡量（）的依依据，不能直直接用于施工工。A．变更B．转让C．解除D．终止146．因发包人人变更计划，提提供的资料不不准确，或者者未按照期限限提供必需的的勘察、设计计工作条件而而造成勘察、设设计的返工、停停工或者修改改设计，发包包人应当按照照勘察人、设设计人（）增增付费用。A．实际消耗的工作作量B．估计消耗的工作作量C．全部设计的工作作量D．应当消耗的工作作量147．承包人施施工中遇到图图纸未标明的的地下障碍物物导致施工成成本增加，为为此提出133万元的索赔赔要求。监理理人与承包人人协商并进行行施工效率对对比后，确认认承包人成本本的增加额应应为10万元。前前期施工中曾曾遇到过好于于合同中说明明的条件，承承包人在那个个部位的施工工成本比工程程量清单中的的该项节约了了2万元。监理理人就此项索索赔应批准的的补偿额应为为（）万元。A．8B．10C．11D．13148．由于发包包人提供的设设计图纸错误误导致分包人人工程返工，为为此分包人向向承包人提出出索赔。承包包人（）。A．因不属于自己的的原因拒绝索索赔要求B．认为要求合理，先先行支付再向向发包人索要要C．不予支付，以自自己的名义向向监理人提交交索赔报告D．不予支付，以分分包人的包义义向监理人提提交索赔报告告149．合同工期期较短且工程程合同总价较较低的工程，可可以采用（）方方式。A．固定总价合同B．调价单价合同C．成本加酬金合同D．工程保险合同150．对于工程程内容和技术术经济指标尚尚未完全确定定，而又急于于上马的工程程或完全崭新新的工程，或或施工中风险险很大的工程程可采用的合合同形式是（）。A．固定总价合同B．可调价的总价合合同C．成本加酬金合同D．交钥匙合同151．从承包方方角度出发，为为了尽量减少少其合同风险险，应采用（）合合同形式。A．成本加酬金B．固定总价C．可调值总价D．可调值单价152．在建设项项目管理方式式中，“交钥匙管理理方式”是指（）。A．将勘察设计、设设备采购、工工程施工、材材料供应都委委托一家承包包商去做B．将从勘察设计到到试车验收的的全部工作都都委托一家承承包商去做C．将从可行性研究究到试车验收收的全部工作作都委托一家家工程项目管管理公司去做做D．将从勘察设计到到试车验收的的全部工作都都委托一家工工程项目管理理公司去做153．当采用最最高限额成本本加固定最大大酬金合同价价方式，如果果实际成本在在最低成本和和报价成本之之间，则承包包商能得到（）。A．成本B．成本和酬金C．酬金D．最低成本和酬金154．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，《工工程量清单》中中开列的工程程量是（），不不是承包人为为履行合同应应当完成的和和用于结算的的工程量。A．合同的估算工程程量B．投标的预算工程程量C．合同的准确工程程量D．设计计算书的工工程量155．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，（）的的工程量应是是承包人实际际完成的并按按合同有关计计量规定计量量的工程量。A．估算B．预算C．结算D．概算156．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，（）指指协议书中写写明的合同总总金额。A．招标价格B．合同价格C．投标价格D．法定价格157．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，承承包人应将工工程量清单中中的总价承包包项目进行分分解，并在签签订协议书后后的28天内将该该项目的分解解表提交（）审审批。A．监理人B．发包人和监理人人C．发包人D．发包人和设计人人158．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，监监理人在收到到月进度付款款申请单后的的（）天内完完成核查，并并向发包人出出具月进度付付款证书，提提出他认为应应当到期支付付给承包人的的金额。A．14B．21C．28D．42159．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，发发包人收到监监理人签证的的月进度付款款证书并审批批后支付给承承包人，支付付时间不应超超过监理人收收到月进度付付款申请单后后（）天。A．14B．28C．2D．42160．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，（）指指由发包人在在《工程量清清单》中专项项列出的用于于签订协议书书时尚未确定定或不可预见见项目的金额额。A．备用金B．违约金C．暂定金D．保留金161．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，监监理人应在收收到承包人提提交的完工付付款申请单后后的28天内完成成复核，并与与（）修改后后，在完工付付款申请单上上签字和出具具完工付款证证书报送发包包人审批。A．发包人协商B．发包人和承包人人C．承包人协商D．承包人和设计人人162．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，承承包人向监理理人提交（）申申请单的同时时，应向发包包人提交一份份结清单，并并将结清单的的副本提交监监理人。A．月付款B．最终付款C．完工付款D．保留金付款163．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，颁颁发整个工程程的移交证书书后14天内，发发包人应将保保留金总金额额的（）%退还承包人人。A．30B．40C．50D．80164．《水利水水电土建工程程施工合同条条件》规定，若若保修期满时时尚需承包人人完成剩余工工作，则监理理人有权在付付款证书中扣扣留与剩余工工作所需金额额相应的（）。A．保留金余额B．保留金全部金额额C．备用金金额D．赔偿金165．《水利水水电工程施工工合同条件》要要求承包人提提交的进度计计划的内容和和期限规定在在（）。A．通用合同条款中中B．专用合同条款中中C．技术条款中D．投标须知中166．《水利水水电工程施工工合同条件》规规定，承包人人递交了（）后后，已无权提提出任何进一一步的索赔要要求。A．最终付款申请B．完工付款申请C．工程移交申请D．发出索赔通知后167．FIDDIC《工程程设备和设计计-建造合同条条件》适用于于（）形式。A．总价合同B．单价合同C．成本加酬金合同同D．混合价合同168．FIDIIC《土木工工程施工合同同条件》主要要适用（）。A．总价合同B．单价合同C．成本加酬金合同同D．混合价合同169．FIDIIC《土木工工程施工合同同条件》规定定，用从（）之之日止的持续续时间与合同同工期比较，判判断承包人的的施工是提前前还是延误竣竣工。A．合同签字日起至颁颁发接收证书书B．合同签字日起至颁颁发接收证书书中指明的竣竣工C．开工令要求的开工工日起至颁发发接收证书D．开工令要求的开工工日起至颁发发接收证书中中指明的竣工工170．按照FIIDIC《土土木工程施工工合同条件》的的约定，如果果遇到了“一个有经验验的承包商难难以合理预见见”的地质条件件变化，导致致承包商工期期延长和成本本增加，则承承包商有权索索赔（）。A．工期、成本和利利润B．工期、成本，但但不包括利润润C．工期，但不包括括成本D．成本，但不包括括工期171．下列属于于FIDICC合同条件关关于“纠纷的解决”的程序是（）。A．早期预警程序B．补偿事件程序C．友好协商D．裁决人程序172．FIDIIC合同条件件由通用合同同条件和专用用合同条件两两部分构成，下下列说法不正正确的是（）。A．在通用合同条件件的措辞中专专门要求在专专用合同条件件中包含进一一步信息，如如果没有这些些信息，合同同条件则不完完整B．工程类型、环境境或所在地区区要求必须增增加的条款也也可能成为专专用合同条件件C．FIDIC通用合合同条件可以以变动，工程程建设项目只只要属于土木木工程施工都都可适用D．FIDIC通用合合同条件可以以大致划分为为涉及权利义义务的条款、涉涉及费用管理理的条款、涉涉及工程进度度的控制的条条款、涉及质质量控制的条条款和涉及法法规性的条款款五大部分173．组成FIIDIC合同同文件的以下下组成部分可可以互为解释释，互为说明明。当出现含含糊不清或矛矛盾时，下列列具有第一优优先解释顺序序的文件是（）。A．合同通用条件B．合同协议书C．投标书D．合同专用条件174．合同法律律关系是指合合同法律规范范调整的当事事人在经济运运行过程中形形成的（）关关系。A．债权人与债务人人B．代理人与被代理理人C．法人与自然人D．权利与义务175．参加合同同法律关系，依依法享有相应应权利，承担担相应义务的的当事人指的的是（）。A．合同法律关系主主体B．合同法律关系客客体C．合同法律关系内内容D．合同法律关系事事实176．代理是代代理人在代理理权限内，以以（）的名义义实施的,其民事责任任由被代理人人承担的法律律行为。A．代理人和被代理理人B．被代理人C．第三人D．自己177．对于无权权代理行为，被被代理人行使使（）后，代代理行为有效效。A．后履行抗辩权B．追认权C．拒绝权D．不安抗辨权178．当事人可可以约定一方方向对方给付付定金作为债债权的担保。债债务人履行债债务后，定金金应当（）。A．双倍返还B．抵作价款或者收收回C．归债权人所有D．暂退一半179．当事人订订立合同后分分立的，除债债权人和债务务人另有约定定外，由分立立的法人或者者其他组织对对合同的权利利和义务（）。A．享有连带债务，承承担连带债权权B．享有连带债权，承承担连带债务务C．享有附带债权，承承担连带债务务D．享有主债权，承承担从债务180．甲公司欠欠银行贷款2200万元，现现该公司将一一部分资产分分离出去，另另成立乙公司司。对于公司司分立后这笔笔债务的清偿偿责任问题，存存在以下意见见，其中正确确的是（）。A．应当由甲公司承承担清偿责任任B．应当由乙公司承承担清偿责任任C．应当由甲公司和和乙公司承担担连带责任D．甲公司和乙公司司均不再承担担清偿责任181．权利人在在法定期间不不行使权利就就丧失请求人人民法院保护护其民事权利利的法律制度度是指（）。A．诉讼时效B．诉讼请求C．诉讼权利D．诉讼中止182．诉讼时效效的中断是指指因提起诉讼讼，当事人一一方提出要求求或（）而中中断。A．不同意履行义务务B．遇不可抗力C．同意履行义务D．丧失行为能力183．《中华人人民共和国水水法》所称水水资源，包括括（）。A．地表水和地下水水B．工业用水和农业业用水C．土壤结合水D．大气水184．《中华人人民共和国水水法》规定，水水资源属于国国家所有。水水资源的所有有权由（）代代表国家行使使。A．各省水行政部门门B．水利部C．国务院D．国家发展和改革革委员会185．《中华人人民共和国水水法》规定，国国家对水资源源依法实行（）。A．无偿使用制度B．属地占有制度C．有偿使用制度D．取水优先制度186．《中华人人民共和国水水法》规定，国国家对用水实实行（）的制制度。A．统一管理与市场场价格相结合合B．等额水价C．总量控制和定额额管理相结合合D．成本定价187．《中华人人民共和国水水法》规定，使使用水工程供供应的水，应应当按照国家家规定向（）缴缴纳水费。A．供水单位B．水利部门C．财政部门D．地方政府188．根据经经济社会发展展需要和水资资源开发利用用现状编制的的开发、利用用、节约、保保护水资源和和防治水害的的总体部署称称为（）。A．专业规划B．区域规划C．综合规划D．战略规划189．合同是是平等主体的的自然人、法法人、其他组组织之间设立立、变更、终终止（）的的协议。A．各自经济责任关关系B．民事权利义务关关系C．相互经济利益关关系D．各自经济义务关关系190．在下列合合同中，（）合合同是可变更更的合同。A．一方以欺诈，胁胁迫的手段订订立合同，损损害国家利益益的B．以合法活动掩盖盖非法目的的的C．因重大误解而订订立的D．损害社会公共利利益的191．无效合同同（）。A．从发现无效时起起无效B．从法院判决无效效时起无效C．从仲裁机构裁决决无效时起无无效D．从订立时起无效效192．合同无效效、被撤销或或者终止的，（）独独立存在的有有关解决争议议方法的条款款的效力。A．影响合同中B．不影响合同中C．不一定影响合同同中D．可能影响合同中中193．合同的权权利义务终止止后，当事人人应当遵循（）原原则，根据交交易习惯履行行通知、协助助、保密等义义务。A．全面履行B．诚实信用C．协助履行D．实际履行194．按照市场场行情约定价价值的合同，合合同履行时市市场行情发生生波动，则（）。A．价格上涨按原价价格执行，价价格下降按新新价格执行B．价格下降按原价价格执行，价价格上涨按新新价格执行C．无论上涨还是下下降均按新价价格执行D．无论上涨还是下下降均按原合合同价执行195．某工程签签定的钢材采采购合同，由由于条款内未未约定交货地地点，故运费费未予明确，则则供货商备齐齐钢材后应（）。A．将钢材送到施工工现场B．将钢材送到发包包人的办公所所在地C．将钢材送到发包包人的仓库D．通知发包人自提提196．某合同中中规定违约金金为20万元，该该合同在履行行过程中，因因一方当事人人违约给对方方造成的直接接损失达277万元，则除除违约金外，违违约方还应向向对方支付赔赔偿金（）。A．20万元B．27万元C．7万元D．0万元197．甲公司因因乙公司不履履行合同而遭遭受50万元损失失，于是，将将乙公司提供供的抵押物依依法变卖，价价款为90万元。乙乙公司除欠甲甲公司的债务务外，还有债债务共1000万元。则甲甲公司有权得得到（）万元元补偿。A．30B．50C．90D．0198．一个合同同被法院确认认为可撤销合合同，甲、乙乙双方约定的的违约金为44万元，合同同履行阶段双双方各受到了了2万元的经济济损失。法院院判定双方都都有过错，但但甲方是主要要过错方，应应承担75％的过错错责任，则损损失的承担应应为（）。A．各自承担自己的的损失B．甲方赔偿乙方11万元损失C．甲方赔偿乙方22万元损失D．甲方赔偿乙方44万元损失199．（）是指指当事人双方方在争议发生生前或争议发发生后达成协协议，自愿将将争议交给第第三者作出裁裁决。A．调解B．和解C．仲裁D．诉讼200．作出仲裁裁裁决后，当当事人一方不不履行时，对对方可以（）。A．申请重新仲裁B．向人民法院起诉诉C．向人民法院申请请执行D．强制执行201．如果当事事人在合同中中没有约定通通过仲裁解决决争议，事后后也未能达成成仲裁协议，则则只能通过（）作作为解决争议议的最终方式式。A．诉讼B．和解C．调解D．仲裁202．《中华人人民共和国招招标投标法》规规定，招标人人应当有进行行招标项目的的相应资金或或者资金来源源已经落实，并并应当在（）如如实载明。A．招标文件中B．投标文件中C．中标通知书中D．合同中203．《中华人人民共和国招招标投标法》规规定，公开招招标是指招标标人以招标公公告的方式邀邀请（）或者者其他组织投投标。A．不特定的法人B．特定的法人C．不特定的自然人人D．特定的自然人204．《中华人人民共和国招招标投标法》规规定，邀请招招标是指招标标人以投标邀邀请书的方式式邀请（）投投标。A．不特定的法人B．特定的法人或者者其他组织C．特定的法人、自自然人或者其其他组织D．不特定的其他组组织205．依照《中中华人民共和和国招标投标标法》规定，依依法必须招标标的项目，投投标人少于（）个个的，招标人人应当重新招招标。A．3B．4C．5D．6206．投标人根根据招标文件件载明的项目目实际情况，拟拟在中标后将将中标项目的的部分（）工工作进行分包包的，应当在在投标文件中中载明。A．关键性B．非主体、关键性性C．非主体、非关键键性D．主体、非关键性性207．（）可以以组成一个联联合体以一个个投标人的身身份共同投标标。A．两个以上自然人人或者其他组组织B．两个以上法人或或者其他组织织C．两个以上法人．．公民或者其其他组织D．一个法人和一个个自然人208．《招标投投标法》规定定，投标人不不得以低于成成本的报价竞竞标，这里“成本”指（）。A．社会平均成本B．投标企业的投标标报价C．投标企业的个别别成本D．招标人编制的标底底209．依据《招招标投标法》规规定，依法必必须进行招标标的项目其评评标委员会由由招标人的代代表和有关技技术、经济等等方面的专家家组成，成员员人数为五人人以上单数，其其中技术经济济等方面的专专家不得少于于成员总数的的（）。A．三分之一B．三分之二C．五分之二D．二分之一210．评标时的的评标价，是是指（）。A．标底价格B．全部投标人报价价的平均值C．以价格为单位对对各投标书的的投标报价及及相关价格因因素的评价值值D．标底价格与全部部投标人报价价的平均值的的均值211．国家对水水工程建设移移民实行开发发性移民方针针的原则是（）。A．专业规划与区域规规划相结合B．前期补偿、补助与与后期扶持相相结合C．一次性补偿与后期期补助相结合合D．成立移民发展资金金与扶持相结结合212．根据《土土地管理法》的的规定，工程程建设征用耕耕地的土地补补偿费和安置置补助费之和和,一般为该耕耕地被征收前前3年平均年产产值的（）倍倍。A．5B．10C．15D．16213．根据《土土地管理法》的的规定，工程程建设征用耕耕地的土地补补偿费，一般般为该耕地被被征用前3年平均年产产值的（）倍倍。A．3至4B．4至6C．6至10D．10至16214．根据《土土地管理法》的的规定，工程程建设征用耕耕地时，每一一个需要安置置的农业人口口的安置补助助费标准，一一般为该耕地地被征用前33年平均每亩亩年产值的（）倍倍。A．2至4B．4至6C．6至8D．8至10215．根据《土土地管理法》的的规定，工程程建设征用耕耕地的安置补补助费，按照照（）计算。A．需要安置的农业人人口数B．被征收的耕地数量量C．平均每人占有耕地地数量D．耕地的平均年产值值216．根据《土土地管理法》的的规定，工程程建设征用耕耕地时，若支支付的土地补补偿费和安置置补助费,不能使需要要安置的农民民不能保持原原有生活水平平的，经省、自自治区、直辖辖市人民政府府批准，可以以增加安置补补助费，但是是，土地补偿偿费和安置补补助费总和不不得超过土地地被征收前三三年平均年产产值的（）倍倍。A．15B．20C．30D．36217．《中华人人民共和国建建筑法》规定定，交付竣工工验收的建筑筑工程，必须须符合规定的的建筑工程质质量标准，有有（），并具具备国家规定定的其他竣工工条件。A．完整的工程技术术经济资料的的竣工文件B．完整的工程质量量文件和经签签署的工程保保修书C．完整的工程技术术经济资料和和经签署的工工程保修书D．经签署的工程保保修书和完整整的监理资料料218．《中华人人民共和国建建筑法》规定定建筑活动基基本要求是建建筑活动应当当（），符合合国家的建筑筑工程安全标标准。A．确保建设工程三三大目标的实实现B．确保建筑工程质质量和安全C．确保建筑工程的的实施D．确保建筑工程主主体结构的质质量219．《中华人人民共和国水水土保持法》规规定，从事可可能引起水土土流失的生产产建设活动的的单位和个人人，必须采取取措施保护（），并并负责治理因因生产建设活活动造成的水水土流失A．水土资源B．土地利用C．水产资源D．水土流失220．《中华人人民共和国水水土保持法》规规定，国务院院（）主管全全国的水土保保持工作。A．建设行政主管部部门B．水行政主管部门门C．环境行政主管部部门D．林业行政主管部部门221．从事可能能引起水土流流失的开发建建设项目，其其环境影响报报告书中必须须有水行政主主管部门同意意的（）。A．水土保持方案B．水土保持规划C．水土保持可研报报告D．设计资料222．《中华人人民共和国防防洪法》规定定，开发利用用和保护水资资源，应当服服从防洪总体体安排，实行行（）的原则则。A．兴利与除害相结结合B．效益最大化C．国家、集体与个个人相结合D．防洪第一223．《中华人人民共和国防防洪法》规定定，在江河、湖湖泊上建设防防洪工程和其其他水工程、水水电站等，应应当符合防洪洪规划的要求求；水库应当当按照（）的的要求留足防防洪库容。A．防洪规划B．防洪计划C．大坝安全D．兴利224．建设项目目可行性研究究报告按照国国家规定的基基本建设程序序报请批准时时，应当附具具有关水行政政主管部门审审查批准的（）。A．规划报告B．环境影响评价报告告C．投资估算D．洪水影响评价报告告225．根据《水水污染防治法法》，企业事事业单位向水水体排放污染染物的，按照照国家规定缴缴纳（）。A．水资源费B．水费C．污水处理费D．排污费226．根据《水水污染防治法法》,排污费和超超标准排污费费必须用于（），不不得挪作他用用。A．环境监督管理B．水质监测C．污染的防治D．污水处理227．《中华人人民共和国环环境保护法》规规定，国务院院（）根据国国家环境质量量标准和国家家经济、技术术条件，制定定国家污染物物排放标准。A．环境保护行政主主管部门B．建设行政主管部部门C．水行政主管部门门D．国家发展和改革革委员会228．《中华人人民共和国环环境保护法》规规定，建设项项目中防治污污染的设施，必必须与（）实实行“三同时”制度。A．主体工程B．附属工程C．生产准备D．项目法人组建229．《中华人人民共和国环环境保护法》规规定，建设项项目的环境影影响报告书，必必须对建设项项目产生的污污染和对环境境的影响作出出评价，规定定防治措施，经经项目主管部部门预审并依依照规定的程程序报环境保保护行政主管管部门（）。A．批准B．登记C．核准D．备案230．根据《价价格法》，政政府指导价、政政府定价的定定价权限和具具体适用范围围，以中央和和地方的（）为为依据。A．定价目录B．地区差价C．预算D．财经政策231．根据《建建设工程安全全生产管理条条例》，（）因因建设工程施施工可能造成成损害的毗邻邻建筑物、构构筑物和地下下管线等，应应当采取专项项保护措施。A．设计单位B．施工单位C．监理单位D．建设单位232．《政府采采购法》所称称政府采购，是是指各级国家家机关、事业业单位和团体体组织，使用用（）资金采采购依法制定定的集中采购购目录以内的的或者采购限限额标准以上上的货物、工工程和服务的的行为。A．中央B．财政性C．国外政府贷款D．国家金融组织贷贷款233．根据《政政府采购法》，集集中采购机构构是（）根据据采购人的委委托办理采购购事宜。A．国家主管机关B．非营利事业法人人C．非营利企业法人人D．个体工商户234．《建设工工程价款结算算暂行办法》所所称建设工程程价款结算，是是指对建设工工程的（）合合同价款进行行约定和依据据合同约定进进行工程预付付款、工程进进度款、工程程竣工价款结结算的活动。A．设计B．监理C．发承包D．咨询235．根据《建建设工程价款款结算暂行办办法》，承包包人应当在合合同规定的调调整情况发生生后，将调整整原因、金额额以书面形式式通知发包人人。发包人收收到承包人通通知后（）天天内不予确认认也不提出修修改意见，视视为已经同意意该项调整。A．7B．14C．21D．28二、多项选择题（备选答案中至少少有两个是正正确的）1．水利已经成为我我国经济社会会发展中具有有（）的重大大问题。A．基础性B．全局性C．统一性D．战略性E．持续性2．到2030年，我我国人口将达达到16亿，（）需需求将大大增增加，造成水水资源紧缺。A．城市生活用水B．旅游用水C．农业用水D．工业用水E．畜牧用水3．当前水利工程建建设投资渠道道已形成多元元化格局，主主要有（）。A．各级政府财政投投入B．社会集资，股份份制及银行贷贷款C．利用外资D．开征水利建设税税E．民营集团投资4．水利工程造价与与国际接轨，必必须使水利工工程造价管理理的（）尽快快融入世界经经济。A．观念B．方法C．手段D．资料E．费用5．在有关工程造价价的基本概念念中，下列说说法正确的有有（）。A．工程造价两种含含义表明需求求主体和供给给主体追求的的经济利益相相同B．工程造价在建设设过程中是不不确定的，直直至竣工决算算后才能确定定工程的实际际造价C．实现工程造价职职能的最主要要条件是形成成市场竞争机机制D．生产性项目总投投资包括其总总造价和流动动资产投资两两部分E．建设项目各阶段段依次形成的的工程造价之之间的关系是是前者制约后后者，后者补补充前者6．生产性建设项目目总投资由（）组组成。A．固定资产投资B．静态投资C．工程投资D．动态投资E．流动资产投资7．工程造价具有（）特特点。A．个别性、差异性性B．动态性C．概括性D．准确性E．层次性8．项目建议书的主主要作用是为为了推荐一个个拟进行建设设项目的初步步说明，论述述项目的（）。A．技术的先进性B．工艺的安全性C．建设的必要性D．条件的可行性E．获利的可能性9．建设项目进行竣竣工验收的主主要作用有（）。A．检验设计和工程程质量，保证证项目按设计计要求的技术术经济指标正正常生产B．有关部门和单位位总结经验教教训C．建设单位向生产产单位移交所所有固定资产产，存在的问问题由生产单单位解决D．建设单位对验收收合格的项目目及时移交固固定资产，使使其由建设系系统转入生产产系统E．组建生产单位，解解散建设单位位10．有效控制工工程造价的原原则有（）。A．精打细算B．技术与经济相结结合C．以设计阶段为重重点的建设全全过程造价控控制D．推行建设监理制制E．动态地、主动地地控制工程造造价11．建设工程进进行多次计价价，它们之间间的关系是（）。A．投资估算控制设设计概算B．设计概算控制施施工图预算C．设计概算是对投投资估算的落落实D．投资估算作为工工程造价的目目标限额，应应比设计概算算更为准确E．在正常情况下投投资估算应小小于设计概算算12．工程造价控控制全过程中中，有效控制制工程造价的的关健是（）。A．决策阶段做好投投资估算B．设计阶段强调限限额设计C．施工阶段高度重重视施工招标标D．加强投资跟踪管管理与事前控控制E．建设准备阶段做做好各项工作作13．工程造价管管理的核心内内容是（）。A．工程造价的合理确确定B．工程造价的有效控控制C．推行限额设计D．做好招标投标工工作E．竣工结算14．全面造价管管理就是有效效地使用专业业知识和专门门技术去计划划和控制（）。A．人员B．资源C．造价D．盈利E．风险15．全面造价管管理由（）方方面构成一个个完整的方法法与理论体系系。A．全过程造价管理理B．全要素造价管理C．全风险造价管理理D．全团队造价管理理E．全生命周期造价管管理16．全面造价管管理四个方面面是一个有机机的集成体。因因此（）。A．基于项目活动与与过程的全过过程造价管理理方法是全面面造价管理方方法论的基础础和出发点B．全要素造价管理理方法是针对对工程项目各各项活动与过过程中的工期期、造价、质质量要素的C．全风险造价管理理的方法，最最主要的是针针对各项活动动与过程中的的工期、造价价和质量要素素所引起的变变化D．全团队造价管理理方法可以独独立使用，与与其他造价管管理方法没有有联系E．全团队造价管理理方法可以独独立使用，或或者与任何一一种方法联合合使用，也可可以与其他三三种方法共同同使用17．影响工程项项目造价的基基本要素有（）。A．工期B．材料C．设备D．质量E．投资18．国际上通用用的工程造价价管理的专业业协会的职责责包括（）。A．制定职业规范和和行业标准B．代表业主进行招招标和项目管管理工作C．协助有关部门建建立和完善有有关工程造价价管理的法律律、法规和制制度D．开展工程造价信信息咨询和信信息服务工作作E．建立造价工程师师及相关机构构的资质管理理和认可19．劳动者在运运用生产资料料进行商品生生产过程中，除除转移了生产产资料的价值值以外，还创创造了新的价价值。这部分分新价值包括括（）。A．个人报酬B．盈利C．交换价值D．使用价值E．有形资产20．下列关于盈盈利的说法不不正确的有（）。A．价格形成中的盈盈利是剩余价价值的货币表表现B．价格形成中的盈盈利是劳动者者为自己劳动动及社会劳动动创造价值的的货币表现C．价格形成中的盈盈利等于企业业利润D．价格形成中的盈盈利等于企业业利润和税金金之和E．制定商品价格时时要计算实际际盈利21．建筑产品的的生产成本包包括（）。A．直接成本B．利润C．税金D．间接成本E．风险成本22．建筑产品估估价的依据是是（）。A．以往经验B．工程技术文件C．工程估价数据D．市场信息与环境境条件E．行业利润23．下列属于宏宏观经济因素素的有（）。A．经济周期B．产业政策C．区域政策D．财政政策E．价值规律24．下列属于微微观经济因素素的有（）。A．产业政策B．价值规律C．财政政策D．供求规律E．货币流通规律25．西方经济学学家把经济周周期分为（）。A．成熟阶段B．繁荣阶段C．衰退阶段D．萧条阶段E．复苏阶段26．影响建筑产产品价格的一一般经济规律律有（）。A．价值规律B．供求规律C．投资资金运动规规律D．货币流通规律E．剩余价值规律27．科技进步对对建筑产品价价值的影响体体现在（）。A．采用新型材料，提提高使用价值值B．使生产活动单一一化、专业化化C．采用新设计，降降低建造成本本D．采用新型设备，降降低原材料消消耗E．采用新的施工工工艺，加快施施工进度28．建筑市场对对于需求者的的风险主要表表现为（）。A．价格与质量的矛矛盾B．价格与交货时间间的矛盾C．预付工程款的风风险D．机械设备毁坏E．恶劣的天气29．下列各项属属于建筑市场场需求特点的的是（）。A．鲜明的个别性B．明显的区域性C．需求弹性大D．需求的间断性E．具有相当程度的的计划性30．下列各项属属于建筑市场场供给特点的的是（）。A．供给内容是生产产能力B．供给弹性大C．供给弹性小D．供给被动地适应应需求E．供给方式多31．在微观经济济学中，总成成本是生产某某特定产量所所需要的成本本总额，它包包括（）。A．直接成本B．间接成本C．边际成本D．固定成本E．可变成本32．完全竞争市市场的假定条条件是（）。A．价格既定B．产品同质C．要素自由流动D．信息不对称E．信息充分33．垄断市场的的形成是由以以下因素引起起的（）。A．规模经济B．原料控制C．政府特许D．专利发明E．行业需求足以满满足一个以上上的生产者34．建筑产品的的价格形式有有（）。A．理论价格B．计划价格和浮动动价格C．自由价格D．成本价格E．普通价格35．与一般产品品市场相比，建建筑市场的特特点表现在于于（）。A．建筑产品交换过过程较短B．在建筑市场中，交交换关系的确确立在产品生生产之前C．建筑市场具有明明显的区域性性D．建筑市场对生产产者、需求者者都有很大的的风险E．建筑市场有商业业中介人36．建筑市场的的需求具有的的特点有（）。A．需求连续性B．需求间断性C．需求弹性小D．需求弹性大E．区域性37．对于大型建建筑产品市场场，市场类型型包括（）。A．买卖双方垄断B．买卖双方完全竞竞争C．买卖双方不完全全竞争D．买方有限垄断E．卖方有限垄断38．当建筑市场场中出现供大大于求的情况况时，下列说说法正确的是是（）。A．大型建筑产品的的市场由买卖卖双方不完全全竞争型转变变为买方有限限垄断型B．大型建筑产品的的市场由买方方有限垄断型型转变为买卖卖双方不完全全竞争型C．小型建筑产品的的市场由完全全竞争型转变变为买方不完完全竞争型D．小型建筑产品的的市场由买方方不完全竞争争型转变为完完全竞争型E．中型建筑产品的的市场由完全全竞争型转变变为买方不完完全竞争型39．当建筑市场场中出现明显显的供小于求求的情况时，下下列说法正确确的是（）。A．大型建筑产品的的市场转变为为卖方有限垄垄断型B．大型建筑产品的的市场转变为为买方有限垄垄断型C．中型建筑产品的的市场转变为为买卖双方不不完全竞争型型D．小型建筑产品的的市场转变为为卖方不完全全竞争型E．中型建筑产品的的市场转变为为买方不完全全竞争型40．市场失灵最最明显的特征征是（）。A．周期性的失业B．通货膨胀C．经济失衡D．国际收支不平衡衡E．贫富差距41．市场经济条条件下政府调调节的范围包包括（）。A．提供社会边际效效益小于社会会边际成本、不不能通过市场场有效供给的的公共产品或或劳务B．制定有关政策法法规，实施禁禁止垄断、维维护市场有效效竞争的措施施C．对非价值性物品品进行社会性性规则D．对收入分配状况况进行调节，解解决收入分配配不公问题E．干预经济的运行行，维持经济济稳定发展42．政府调节“市场失灵”的职能归结结为（）A．表价职能B．核算职能C．配置社会资源D．调节收入分配E．稳定经济和促进进经济增长43．纯粹公共品品或劳务的特特性（）。A．其边际成本等于于零B．边际拥挤成本为为零C．效用的不可分割割性D．消费的竞争性E．受益的非排他性性44．根据项目产产品自身的特特点及其市场场环境，投资资项目可分为为（）。A．盈利性投资项目目B．竞争性投资项目目C．基础性投资项目目D．公益性投资项目目E．混合公共品45．基础性投资资的特点有（）。A．投资规模大B．建设周期长C．自然垄断性强D．社会影响大E．较大的外部性46．政府投资的的主要领域是是（）。A．非价值性物品项项目B．基础性投资项目目C．垄断性的投资项项目D．公益性投资项目目E．盈利性的投资项项目47．政府应从更更适合用市场场机制配置资资源的领域退退出，因为（）。A．政府在公共产品品的供给方面面比市场配置置更有效率B．在公共产品的供供给方面市场场配置更有效效率C．在私有品的供给给方面，市场场配置资源更更有效率D．在私有品的供给给方面，政府府比市场配置置更有效率E．各种投资主体并并存的多元化化格局已经形形成48．国际上公认认的宏观经济济稳定的目标标是（）。A．可持续发展B．物价稳定C．经济增长D．国际收支平衡E．充分就业49．下列项目属属于公益性投投资项目的是是（）。A．交通B．环保C．电力D．学校E．博物馆50．公益性项目目的目标是（）。A．效益目标B．成本目标C．效率目标D．公平目标E．可持续发展51．用成本-效效益法时采用用的指标为（）。A．C／BB．C／（B—C）C．B／（B—C）D．（B—C）／CCE．B／C52．可持续发展展的项目评价价原则包括（）。A．生态经济效益最最大原则B．