某小区客梯设备安装工程施工合同

合同编号：FORMTEXT     电梯安装工程施工合同工程名称：佛山南****（A2区）客梯设备安装工程地点：甲方：佛山南****房地产有限公司乙方：**********佛山分公司签订日期：200*年12月招商局地产控股股份有限公司甲方（买方）：南南****房地产有限限公司乙方（卖方）：************深圳分公司合同号：合同号：地址：佛山市禅城城区****大厦*楼地址：深圳人民民南路****大厦*座邮政编码：邮政编码：联系人：联系人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：为了明确双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和本工程的具体情况，经双方协商同意签订本合同。第一条工程名称：项目电梯安装工程；第二条安装地点：工地；第三条工程内容：24台“FORMTEXTKONE”电梯系统安装工程，具体数量、单价等见“电梯安装价格表”；第四条工程承包范围工程承包范围为招标书所有条款规定的内容及招标范围内的全部图纸内容和合同文件所要求完成的一切工作，包括但不限于招标文件中所描述的工作，且包括或不排除依据合同文件、法规、规范及标准、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成本项目全部电梯安装工程所需要的全部工作。承包方式为大包干：即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生，工程造价一次性包死。详细范围如下：1、机房内电梯设备安装定位及井道设备安装及调试(膨胀螺栓由乙方负责提供及安装)；2、候梯厅门（包括大、小门套）安装；3、附件一所包括在内的候梯厅内电梯设备和轿厢安装及调试；4、轿厢安装及调试（包括轿厢内壁、轿厢门、候梯厅门、候梯厅门套、地板、天花等装饰）；5、电梯井道照明、插座回路等所有井道附属设施安装工程；6、机房设备接地；7、电梯监控盘的安装及调试（装于消防监控中心）；8、由电梯轿厢至机房控制柜的电线及其线路安装，电梯井道内的所有强弱电电缆（包括闭路电视监控用视频电缆）安装。9、为使本合同项下电梯正常使用运行所需完成的其它项目。第五条质量标准乙方的安装工作必须按国家现行电梯工程施工验收规范组织施工，工程质量标准为合格，并保证通过工程验收取得使用合格证。第六条合同价款合同价款：￥661800.00元整（大写：人民币陆拾陆万壹仟捌佰元整），施工和生活用水、用电、临建工程等费用及电梯安装所用钢、竹棚及脚手架搭拆等施工措施费（包括电梯机坑内的排水等内容）、税费已含在合同价款中。具体安装价格明细如下：电梯安装价格表单位：元梯号安装单价数量（台）安装分项总价18DT1/188DT2/119DT1//19DT22/20DTT1/20DDT2/211DT1/221DT2//22DT1/222DT2/223DT1//23DT22/24DTT1/24DDT2/255DT1/225DT2//26DT1/266DT2/227DT1//27DT22/28DTT1/28DDT2/299DT1/229DT227,575.00024661800.000合同总价（人民币币）24661800.000第七条支付方式［FORMTEXT√］1、安装调试完毕，经佛山市技术监督局验收合格之日起30天内，甲方向乙方支付合同总价的95%。工程通过竣工验收合格并移交甲方满24个月且经甲方确认乙方已完成保修责任后30天内，支付合同总价5％的保修款，不计利息。［FORMTEXT ］2、其它：FORMTEXT     3、甲方可以银行承兑汇票支付任何工程款，乙方须到甲方指定的银行办理贴现手续。第八条安装工期开工前7天，甲方应将机房及井道移交乙方，乙方应及时验收接收并组织施工，电梯安装工期为甲方通知的开工日期后45天内安装完毕。开工日期以甲方书面通知为准，以佛山市技术监督局对每批电梯验收合格之日作为该批电梯的安装工期截止日。第九条甲乙双方责任甲方责任：1、负责协助乙方办理电梯安装申报手续，提供能满足设备要求的良好堆放场地。2、负责在电梯首层内提供电梯安装、调试用的电源接驳点。3、指派现场代表监督工程的质量、进度、处理工程变更的签证，做好电梯安装工程与其他工种的协调和配合工作，确保电梯安装工程及时验收。如属于其它承包人完成的项目，甲方认为有必要转交给乙方承担时，所引起的费用可经双方商定另行签定补充合同，费用由甲方负担。4、按照合同约定向乙方支付工程款。5、甲方应指派两名熟练的技术工人接受乙方的培训，以便掌握应急救援程序。乙方责任：1、乙方须在合同规定的工期内，提供电梯安装时间进度表，经甲方审定后按进度表执行。因乙方原因造成工期延误，并造成甲方损失的，乙方应承担相关责任。2、乙方必须与现场施工总承包单位签定现场配合协议，并向施工总承包交纳本总包配合费，金额为合同价的1%。3、乙方负责对电梯井道施工图及现场的预留、预埋审查，督导使满足安装之需要。在签订合同前，乙方需对所有相关电梯的建筑结构设计图纸进行确认，合同签订后，视为乙方对全部设计认可，按设计图进行施工能满足全部安装和验收要求。如果出现按设计图进行土建施工后有无法满足电梯安装或验收的情况，全部责任和相关修改费用由乙方负责。乙方应对已施工完成的井道进行验收，对有关的建筑尺寸(包括井道结构、尺寸、地面标高)进行核查，对不符合设计要求和安装要求的部分在安装前20天提出合理的整改要求，由总承包人进行整改，否则，电梯进场后或安装时发现的不能满足要求的问题，全部责任和相关费用、工期延误等由乙方负责。4、甲乙双方及监理单位同时参与电梯设备的开箱、清点及验收，如发现少件或质量不符合要求，则由乙方负责免费更换或补回，并赔偿相应的损失。5、乙方负责运送设备到仓库或甲方指定的地点堆放，并在进场后负责从堆放地点到安装现场的二次搬运。电梯所有机械设备及配件的水平运输和垂直吊运应按照甲方指定的地点进行（工地红线范围内），包括设备到货时的卸货。6、乙方按施工安全规范的规定施工,采取措施确保施工安全和各方安全。凡在施工中由于乙方的责任造成一切事故均由乙方负责，并立即书面报告甲方或主管单位备案。7、乙方在整个安装过程中，应在各井道口设置必须的活动安全护栏或护网，并派专人负责保管及看护。乙方负责电梯施工期间及工程后期的使用管理，并由专人开电梯。8、在样板房展示期间或塔吊和施工电梯拆除后,如甲方需要，乙方应负责提供电梯使用,由专人开电梯。在样板房展示期间因乙方原因发生夹人、关人事件,每发生一次,乙方须向甲方支付人民币FORMTEXT2000.00元的违约金。9、乙方向总承包人申请用水、用电，施工用电临时供电电缆、调试供电电缆、调试用电、电费（包括需量费）等一切由此引起的费用已含在合同价款中；乙方自行解决存放工具、住宿问题，相关费用已含在合同价款中；为了不影响总工期，乙方必须自行和总承包人协商在总承包人按计划拆除塔吊前电梯进场，并完成主机等三大件的吊装至机房，相关费用已含在合同价款中。10、乙方应服从监理单位、总承包人的管理，参加工程例会，满足总承包人的进度、质量要求。11、乙方应当配合甲方委托的其它承包人完成与电梯安装工程有关的其它项目，包括配合消防施工人员安装电梯井道外至电梯楼层监控盘的电缆及消防对讲电缆；所有其它专业在电梯轿箱内的开孔（洞）（如摄像机、读卡器、转换开关等）由专业公司提出具体要求，由乙方完成开孔（洞）工作并保证质量。12、乙方提供安装、调试资料各四套，包括有关图纸及产品合格证。有关交工资料的收集和整理由乙方负责，交总承包人统一汇总整理，甲方给予配合。13、乙方在向甲方办理移交手续前，须对所有现场的材料、设备、器械等进行保护，如有丢失或破坏，乙方自行负责。乙方不得损坏已施工完成的成品，否则，由此造成的损失由乙方负责。14、乙方对存放在工地的设备采取防雨措施，进场后负责全权保管，直至完成验收合格后，移交甲方。15、所有运抵现场的材料被视为甲方财产，没有甲方批准不可迁离现场。16、乙方应做好施工组织、管理，维持现场的清洁，做到工完场清。第十条工程验收工程竣工前10天，乙方以书面形式通知甲方，乙方负责办理验收有关申报手续,向佛山市技术监督局申请进行验收，甲方应及时配合。佛山市技术监督局验收的电梯安全检测费用由乙方承担。第十一条保修条款1、自佛山市技术监督局验收合格且乙方向甲方移交电梯之日起24个月内为免费质量保证期，乙方免费提供保养和维修服务，保修期结束后按国家有关规定执行。2、在保修期内，发现有施工质量问题，乙方应在接到通知后24小时内组织人力、物力免费返修。属甲方使用不当或其他非乙方原因造成的，其返修费用由甲方负责。3、乙方应派专人长驻工地附近，专职进行电梯的管理服务工作，24小时处理电梯故障和突发事件，质保期内每3个月做一次全面检查统计，内容包括设备运行状况，润滑情况，安装装置状态以及故障情况，确保电梯始终在最佳状态下运行，同时须向物业管理人提交检查表。4、维修负责人：******，地址：佛山市禅城区********，联系电话：0757－82*******。第十二条违约责任1、乙方应在合同规定的工期完成电梯安装的全部工程，并通过竣工验收。除不可抗力和非乙方原因造成的工期拖延外，每延误1天乙方向甲方支付延期竣工违约金RMB1000.00元。2、甲方应在规定时间内向乙方支付工程款，甲方延误付款的，每延误1天须向乙方支付应付工程款0.1%的违约金，违约金累计不超过应付部分工程款的FORMTEXT30%。第十三条不可抗力1、本合同所称不可抗力为不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落，非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及下列的自然灾害：(1)烈度为7级以上的地震；(2)10级以上持续1天的大风；(3)持续降水24小时且降雨量为100mm以上；(4)40摄氏度以上并持续2天的高温天气；其它：FORMTEXT     2、因不可抗力致使协议部分不能履行的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，可免除相应的责任，但本协议另有规定的除外；3、协议一方延迟履行协议后发生不可抗力的，不能免除责任方责任；4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话或传真通知另一方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的不可抗力事件证明文件用特快专递或挂号信寄给另一方核实确认,否则，不能免除相应责任；5、乙方遭受不可抗力事件影响时，除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行未受不可抗力影响的其他事项。第十四条保险乙方应为其现场安装的工作人员购买人身保险，保险费用由乙方负责。在甲方需要时，乙方应出示保险凭证。第十五条纠纷争议处理方式凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决，如协商不成时，可按下列方式第FORMTEXT（2）种方式处理:(1)向FORMTEXT     仲裁委员会申请仲裁；(2)向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十六条合同文件的组成下列文件均是本合同的组成部分，彼此互相解释,互为说明：1、本合同及其附件；2、中标通知书；3、招标文件及其附件；4、标准、规范及有关技术文件及资料；5、投标文件及其附件；6、双方有关本采购设备的洽商、变更等书面文件(以时间的先后顺序,之后的优先于之前的)。第十七条其它1、本合同一式FORMTEXT捌份，甲方执FORMTEXT肆份，乙方执FORMTEXT肆份，具有同等法律效力。2、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同订立地点为深圳南山区。3、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。4、条款前带“［］”的为针对不同项目的特定条款，用“√”选择方为本项目适用条款。甲方盖章：乙方盖章：甲方法定代表人乙方法定代表人或委托代理人签字：或委托代理人签字：年月日年月日附件2技术规格一般规格电梯编号 : L1-24（18DT1-2,19DT1-2,20DT1-2,21DT1-2,22DT1-2，23DT1-2,24DT1-2,25DT1-2,26DT1-2,27DT1-2 28DT1-2,29DT1-2）产品名称: KONE3000SMiniSpace小机房乘客电梯型号/规格/数量 : KONEMiniSpace/PW13/18-29 24台额定载重量 : 1000公斤额定速度 : 1.6米/秒行程 : 46.9米服务楼层/停站 : 15层/15站操作系统 : 电脑全自动全集选群控（2台/12组）控制系统 : (KONELCE型)智能控制，串行传输系统机械规格拖动系统 : 交流调频调压无齿轮拖动机械 : EcoDisc曳引机(碟式马达)机械位置 : 井道内上部建筑尺寸井道尺寸 : 2100毫米(宽)X1900毫米(深)（以土建图纸为准）顶层高度 : 4200毫米（以土建图纸为准）地坑深度 : 1450毫米（以土建图纸为准）机房尺寸：2100毫米(宽)X1900毫米(深)X2300毫米(高)（以土建图纸为准）入口尺寸类型 : 2扇中分自动门尺寸 : 900毫米(宽)X2100毫米(高)候梯厅门厅门、门框装修:首层厅门采用蚀刻不锈钢，图案由甲方指定；其余楼层采用发纹不锈钢门框:各层为标准门框厅外显示:KDS300型一体式轿厢位置及方向显示（一体式）,面板材质为发纹不锈钢,层站召唤按钮为方形按钮,层站信号与召唤灯显示颜色为红色。 附件2轿厢轿厢尺寸 : 1500毫米(宽)X1450毫米(深)X2400毫米(高)轿壁装潢 : A面(1500mm宽):采用蚀刻不锈钢,图案由甲方指定B面(842.5mm宽):采用蚀刻不锈钢,图案由甲方指定C面(281.25mm宽):采用银色镜面不锈钢D面(厅门内侧):采用发纹不锈钢D1面(300mm宽):采用发纹不锈钢扶手: HR51型,材质采用不锈钢轿顶类型:HL-265经济型3的样式,透光扳的厚度大于8mm轿内显示 : KDS300型轿厢位置及方向显示,面板材质为发纹不锈钢COP按钮为嵌入式方形按钮，信号显示颜色为红色地板类型:预留25毫米凹槽,250公斤承重,地板客户自理附件2KONE30000SMiniSpaaceTM辅助设备备综合表(标准)安全功能拯救及故障监测修正运行精确再平平层–门关马达过热保护滥用用、误用保护护电源相位故障监测测按钮黏滞监监察驱动运行时间监察察取消轿厢虚虚假召唤轿厢安全出口触点点反向内呼门区指示灯外呼互互锁救助运行功能运行行舒适度紧急备用电源运行行轿厢内照明明–自动同步运行轿内风扇扇操作–自动轿厢应急照明––独立照明轿轿厢称重装置置紧急备用电池供电电(供紧急照明明，警铃) 轿内照明监监察紧急通讯功能控制制功能警铃–轿顶优优先和特殊服服务功能五方通话退出服务务开关–厅外其它安全及维护功功能空轿厢分分配检修运行主楼层停停靠–门关维修用开门按钮优优化运载流量量功能控制柜内呼按钮满满载不停站运运行轿门触点下行高峰峰服务轿门位置开关上下下行高峰服务务禁止开门开关上行行高峰服务轿厢急停开关––底坑信息功能能轿厢急停开关––轿顶厅外乘客客信息显示禁止外呼开关外呼呼登记显示轿厢限速器安全触触点轿内信息息显示轿厢安全钳安全触触点超载功能能限速器测试按钮轿轿厢位置指示示乘客舒适功能运行行方向指示出入轿厢控制柜信信息关门按钮控制柜内内轿厢位置指指示开门按钮 启动计计数器内呼快速关门内呼登记显示外呼重新开门 光幕式安全门边强制关门客户要求功能1.18DDT1,199DT1,220DT1,,21DT11,22DTT1,23DDT1,244DT1,225DT3,,26DT11，27DT1，28DT1，大楼火警警信号－门开开（消防逼降降）2.18DDT2,199DT2,220DT2,,21DT22,22DTT2,23DDT2,244DT2,225DT2,,26DT22，27DT2，28DT2，消防员操操作运行3.CCTTV轿内摄像监监视系统接口口预留(含井道内电电缆)4监控盘（不含电梯梯机房至监控控中心电缆）5.配合合智能化公司司在轿厢内预预留孔洞，配配合安装电梯梯IC卡读卡器。附件3主要部件产地型号为3000SSMiniiSpacee®的电梯（即A2区18-29栋小机房电电梯）主要部部件清单：序号部件名称规格与型号制造商及原产地备注1控制柜控制柜LCEKONE/中国组组装进口组装控制主板LCE230CELEST