2022年监理工程师之水利工程目标控制高分题库附精品答案

2022年监理工程师之水利工程目标控制高分题库附精品答案单选题（共100题）1、对现场工艺试验质量控制时，当出现必要情况，（）组织相关单位及有关专家共同观察工艺试验过程并研究确定工艺参数。A.监理单位B.发包人C.设计单位D.承包人【答案】B2、根据合同条件的规定，工程设备运至现场后，（）应负责在现场工程设备的接收工作。A.发包人B.监理人C.承包人D.检测机构【答案】C3、在对某进度计划进行检查时，发现工作A尚需作业天数为6天；已知工作A距计划最迟完成时间尚有5天，工作A的总时差为0，则工作A（）A.可提前1天完成B.进度正常C.会影响总工期1天D.不确定会不会影响总工期【答案】C4、单选题7.监理机构对承包人的土方试件跟踪检测比例为（）。A.5%B.7%C.9%D.10%【答案】D5、下列不属于全面质量管理的特点的是（）。A.全面质量管理B.全过程质量管理C.全员质量管理D.全领域质量管理【答案】D6、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B7、对单位工程安全性、使用功能或效益起决定性的作用的分部工程称为（）。A.主要分部工程B.主体分部工程C.重要分部工程D.主控分部工程【答案】A8、某项目合同工期为10个月，工地维护清洁费用合同金额为2400元，则每月支付240元工地维护清洁费是按照（）进行的计量支付。A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分解计量法【答案】A9、控制性进度计划由（）编制。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.设计单位【答案】B10、项目法人(建设单位)应根据工程规模和工程特点，按照水利部有关规定，通过资格审查招标选择勘察设计、施工、监理及第三方检测单位，并实行()。A.质量管理B.合同管理C.进度管理D.造价管理【答案】B11、PDCA的循环过程是一个不断解决问题，不断提高质量的过程，其中关键阶段是（）。A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】D12、承包人提供材料时，应进行材料的进场抽样检验，检验和测试结果应提交监理人，若检验结果合格，需费用由（）承担。A.监理单位B.发包人C.设计单位D.承包人【答案】D13、单选题7.监理机构对承包人的土方试件跟踪检测比例为（）。A.5%B.7%C.9%D.10%【答案】D14、下列关于监理工程质量责任说法正确的是（）。A.特殊情况下，监理单位可以转让工程监理业务B.未经总监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，承包人不得进行下一道工序的施工C.未经监理工程师签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理工程师上岗必须持有水利部颁发的监理工程师资格证书，一般监理人员上岗要经过岗前培训【答案】D15、水工结构非预应力混凝土中，不得使用（）钢筋。A.冷拉B.受拉C.受压D.冷轧【答案】A16、最常采用的反映数据变异程度的特征值是（）。A.极差B.样本中位数C.标准偏差D.总体算术平均数【答案】C17、费用比选法用于（）的多个互斥方案间的比较。A.寿命期相同、收益相同B.寿命期相同、收益不同C.寿命期不同、收益相同D.寿命期不同、收益不同【答案】A18、监理单位对在每仓混凝土开仓前的检验为（）。A.全数检验B.抽样检验C.免检D.破坏检验【答案】A19、（）是事故隐患排查治理的责任主体。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.各参建单位【答案】D20、关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用D.暂估价中材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价【答案】D21、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），承包人采用新技术、新工艺时，应由发包人组织（）及有关专家对现场工艺试验成果进行评审认定。A.监理单位B.设计单位C.质量监督部门D.施工单位【答案】B22、下列选项中，不属于工程形成各阶段对质量的影响的是（）。A.项目评价阶段B.项目可行性研究C.设计阶段D.施工阶段【答案】A23、未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，承包人不得进行下一道工序的施工。A.业主B.监理工程师C.项目经理D.质量负责人【答案】B24、某独立土方工程签订了固定单价合同，招标工程量为3000m3，承包人标书中土方工程报价为55元/m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整50元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500m3，则土方工程总价为（）元。A.242250B.240000C.247500D.225000【答案】A25、利息备付率表示使用项目（）偿付利息的保证倍率。A.支付税金后的利润B.支付税金前且支付利息后的利润C.支付利息和税金前的利润D.支付税金和利息后的利润【答案】C26、建设监理三大控制目标是（）。A.范围、费用、进度B.质量、进度、投资C.安全、进度、质量D.范围、投资、质量【答案】B27、对已经停工的工程，必须有（）签署复工通知方能复工。A.发包人代表B.施工单位代表C.总监理工程师D.质检站代表【答案】C28、监理人的质量控制就是按照（）的质量标准对建设项目质量进行控制。A.政府规定B.合同规定C.监理人规定D.发包人规定【答案】B29、作为质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任，是指的（）。A.质量义务B.质量权利C.质量担保D.质量保证【答案】D30、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】D31、当计划工期等于计算工期时，按最早时间绘制的双代号时标网络计划中的波形线是（）。A.自由时差B.时距C.总时差D.虚工作【答案】A32、监理人员对于土方试样的跟踪检测，检测数量应不少于承包人检测数量的（）A.5％B.7％C.10％D.15％【答案】C33、直接影响工程的最终质量的阶段是（）。A.工程验收阶段B.工程施工阶段C.工程设计阶段D.可行性研究阶段【答案】B34、以下不属于设计技术交底会议应着重解决的是（）。A.发包人在施工过程中应注意的问题B.主管部门对本工程的要求C.分析地形的影响D.设计单位对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明【答案】A35、对承包人提出的新工艺，监理机构应提请项目法人组织()及有关专家对工艺试验成果进行评审认定。A.检测单位B.监督单位C.设计单位D.勘察单位【答案】C36、对需进行地质编录的工程隐蔽部位，承包人应报请（）进行地质编录，并及时告知监理机构。A.设计单位B.勘察单位C.政府部门D.设代机构【答案】D37、采用工程总承包EPC时，项目收尾工作应由（）负责。A.总监理工程师B.项目经理C.专业监理工程师D.技术负责人【答案】B38、下列选项中，不包含在材料预算价格中的是（）。A.采购及保管费B.运杂费C.运输保险费D.检验试验费【答案】D39、关于水利工程建设项目质量监督的说法，正确的是（）A.水利工程建设项目质量监督方式以全部排查为主B.大型水利工程可采取巡回监督方式C.中型水利工程应建立质量监督项目站D.小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站【答案】D40、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行合同工程完工验收的，在承包人提交合同工程完工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期（工程质量保修期）。A.90B.60C.30D.28【答案】A41、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，发生质量事故后，（）必须将事故的简要情况A.施工单位B.项目法人C.项目管理机构D.水行政管理单位【答案】B42、必须经监理人检查才能继续施工的部位为（）。A.见证点B.紧急放行点C.待检点D.例行检查点【答案】C43、因承包人原因造成工程严重缺陷的，发包人有权要求延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.3C.5D.2【答案】D44、工程质量监督站的性质是（）性的。A.协调B.服务C.强制D.规定【答案】C45、工程工期延长应等于该工作作业时间的延长减去其（）。A.工作自由时差B.工作总时差C.工作原计划时长D.工作工期【答案】B46、价值工程活动的核心是对产品进行（）分析。A.多方案B.成本C.功能D.不确定性【答案】C47、在工程网络计划中，某项工作的最早开始时间为第7天，工作的持续时间为10天，该项工作有三项紧后工作，其紧后工作的最早开始时间分别为第17天、第20天、第18天。则该工作的自由时差为（）天。A.10B.11C.0D.8【答案】C48、成品骨料出厂品质检测时，细骨料应按同料源每（）为一批。A.400tB.600tC.800tD.1000t【答案】B49、采用（）时，工程量是按统一的标准计算出来的，承包人只要经过复核并填上适当的单价就可以了，承担风险较小；发包人也只要审核单价是否合理即可。采用这种合同形式对双方都方便，目前在国际上采用较多。A.固定工程量总价合同B.估算工程量单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】B50、水工隧洞混凝土衬砌段的灌浆，应按先回填灌浆后固结灌浆的顺序进行，固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束（）d后进行。A.7B.14C.21D.28【答案】A51、最迟完成时间是指（）。A.在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最迟时刻B.在紧后工作的约束下，本工作有可能完成的最迟时刻C.在后续工作的约束下，本工作必须完成的最迟时刻D.在总工期的约束下，本工作必须完成的最迟时刻【答案】D52、关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.招标人应填写工程量清单报价表的内容B.投标人不应随意增加招标人提供的工程量清单中的内容C.其他项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，由投标人自主填写D.投标总价应按措施项目清单计价表合计金额填写【答案】B53、在影响建设工程进度的因素中，不属于经济方向的风险因素的是（）。A.延迟付款B.汇率浮动C.试验失败D.换汇控制【答案】C54、下列方法中不属于索赔计算方法的是（）A.总费用法B.修正总费用法C.实际费用法D.修正的实际费用法【答案】D55、下列方法中，能够对工程项目整体进度情况进行分析并做出预测的方法是（）A.s曲线比较法B.前锋线比较法C.香蕉曲线比较法D.列表比较法【答案】B56、承包人应在发出索赔意向通知书后（）天内，向监理人正式递交索赔通知书。A.7B.14C.21D.28【答案】D57、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》，枢纽工程的人工预算单价标准设置（）个档次。A.二B.三C.四D.五【答案】C58、监理单位对在每仓混凝土开仓前的检验为（）。A.全数检验B.抽样检验C.免检D.破坏检验【答案】A59、下列关于材料预算价格的说法中，错误的是（）。A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格B.材料预算价格一般包括材料原价.运杂费.运输保险费3项C.从工地的材料总库运到分仓库所发生的场内运杂费应计入材料预算价格D.从工地分仓库到各施工点的运杂费在材料预算价格中不予计算【答案】B60、某项目的固定投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】D61、合同工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请报告，项目法人应在收到验收申请报告之日起（）个工作日内决定是否同意进行验收。A.14B.15C.20D.21【答案】C62、分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，垂直填筑面轴线方向不应小于（）m。A.0.5B.1C.1.5D.2【答案】C63、工期优化是指当网络计划的计算工期超过要求工期时，首选的方法是（）。A.组织关键工作平行作业B.组织关键工作流水作业C.压缩关键工作的持续时间D.组织关键工作搭接作业【答案】C64、工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。A.对后续工作无影响，对工期有影响B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响C.对后续工作无影响，对工期无影响D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】D65、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C66、发包人编制控制性进度计划的基础是（）。A.建设工期B.批复的建设工期C.要求工期D.批复的要求工期【答案】B67、下列文件中，属于承包人发出的是（）A.变更意向书B.变更方案C.变更指令D.撤销变更意向书【答案】B68、工程竣工验收前，必须经（）对工程质量进行等级核验。A.承包人B.发包人C.监理人D.质量监督机构【答案】D69、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。A.资源有限条件下的最短工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.资源使用最少条件下的合理工期安排D.工程总成本量最低条件下的资源均衡安排【答案】A70、混凝土预制吊装时混凝土强度应符合设计要求。当设计无规定时，混凝土强度不应低于设计强度标准值的（）%。A.70B.75C.80D.100【答案】A71、工程开工前，发包人的准备工作中，监理机构应协助发包人做好施工现场的（）工作。A.“三通一平”B.“四通一平”C.“五通一平”D.“七通一平”【答案】B72、细骨料的质量要求中，其细度模数，应在（）范围内。A.1.4～2.0B.1.4～3.0C.2.4～4.0D.2.4～3.0【答案】D73、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B74、质量管理体系在运行过程中的可能出现的状态不包含（）。A.正常运行B.可能异常C.出现异常D.持续改进【答案】D75、下列各项中，不属于施工用电价格组成内容的是（）。A.基本电价B.电能损耗摊销费C.供电设施购置费D.供电设施维修摊销费【答案】C76、工程产品在规定的使用条件下，能正常发挥规定功能的工作总时间，是指工程产品的（）。A.时间性B.适应性C.可信性D.经济性【答案】A77、袋装水泥应在库房内贮放，库房地面应有防潮措施。库内应保持干燥，防止雨露侵入，袋装水泥的出厂日期不应超过（）个月，散装水泥不应超过（）个月，快硬水泥不应超过（）个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。A.3，6，1B.6，3，3C.3，1，6D.6，1，3【答案】A78、水利工程施工中属于监理在进度控制中经济措施的是（）。A.编制进度控制监理实施细则B.办理工程进度款支付C.加强变更管理D.建立进度计划审核制度【答案】B79、可行性研究投资估算与设计概算的主要不同在于（）。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.设计深度【答案】D80、按照《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定：监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的（）天内完成核查，发包人应在收到监理人通知后（）天内审核完毕。A.7，7B.14，7C.7，14D.14，14【答案】D81、在某工程双代号网络中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D82、在项目划分时，具有独立施工条件或独立使用功能的建筑物为一个（）。A.分部工程B.分项工程C.单位工程D.单元工程【答案】C83、以下不是按统计抽样检验的目的划分的是（）。A.预防性抽样检验B.计数抽样检验C.验收性抽样检验D.监督抽样检验【答案】B84、下列关于质量管理说法正确的是（）。A.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个大的概念B.实施质量管理依靠质量控制体系C.质量控制和质量保证是没有联系的D.质量管理是质量保证的一部分【答案】A85、属于发包人在施工阶段质量控制的是（）。A.选择最佳建设方案B.选择好勘察设计单位C.择优选择服务质量好的监理单位D.选择好设计单位【答案】C86、下列关于国民经济评价的描述中，错误的是（）。A.对于建设时间较早的工程项目，其投资价值应采用重置成本法或其他固定资产评估方法重新计算B.调整计算时，应注意采用与财务评价相同的价格水平年C.实际运行期按设计值计算D.年运行管理费用采用分段计算的办法【答案】C87、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），跟踪检测费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三方【答案】B88、合同项目开工申请表的填写单位是（）。A.监理单位B.施工单位C.检测单位D.项目法人【答案】B89、产品为了达到质量要求所采取技术措施和管理措施的活动称为（）。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C90、最常采用的反映数据变异程度的特征值是（）。A.极差B.样本中位数C.标准偏差D.总体算术平均数【答案】C91、通过MSProject自动计算，可计算出各项工作的（）。A.费用参数B.工程量参数C.损耗参数D.时间参数【答案】D92、监理机构的检查和验收，（）承包人按合同约定应负的责任。A.不免除B.可免除C.可判定D.不可判定【答案】A93、（）是设备安装质量检查验收的重点和难点。A.设备转动精度B.设备的质量保证性文件C.设备的外观检查D.设备的无损检查【答案】A94、下列属于既有法人用于项目资本金的内部资金来源的是（）。A.企业产权转让B.国家预算内投资C.企业增资扩股D.优先股【答案】A95、《工程建设标准强制性条文》基本涵盖了工程建设的各个领域，共包括（）个部分。A.12B.15C.20D.22【答案】B96、当工程网络计划的计算工期超过要求工期时，可采用的工期优化的方法是（）A.缩短关键工作的总时差B.减少相邻工作之间的时距C.缩短关键工作的持续时间D.减少相邻工作之间的时间间隔【答案】C97、不属于导流工程里程碑节点的是（）。A.围堰填筑开始和完成B.河床截流C.围堰拆除D.下闸蓄水【答案】D98、公式A=P（A/P，i，n）中的P应发生在（）。A.第一年年初B.最后一年年末C.第一年年末D.任意时刻【答案】A99、（）是评标的核心，是对标书进行实质性审查。A.初步评审B.详细评审C.投标人资格评审D.投标文件的规范性审核【答案】B100、大中型水利基本建设项目的项目建议书经技术审查后，报（）审批。A.国家发展改革委B.水利部或委托流域机构C.省级水行政主管部门D.国务院【答案】A多选题（共50题）1、在施工阶段，质量检验的目的包括（）。A.判断工程产品、建筑原材料质量是否符合要求B.判定工序是否正常C.取得检验数据，作为质量评定依据D.制定检测方案E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABC2、国际私法的规范主要包括四类，即外国人民商事法律地位的规范、冲突规范、国际统一实体私法规范、国际民商事争议解决规范。下列哪些属于国际私法的规范？（）A.我国《对外贸易法》第6条规定,中华人民共和国在对外贸易方面根据所締结或者参加的国际条约、协定,给予其他缔约方、参加方最惠国待遇、国民待遇等待遇，或者根据互惠、对等原则给予对方最惠国待遇、国民待遇等待遇B.《民法通则》第147条规定，中华人民共和国公民和外国人结婚适用婚姻締结地法律C.1980年《联合国国际货物销售合同公约》D.《民事诉讼法》关于“涉外民事诉讼的特别规定”【答案】ABCD3、关于工程量计量的说法，错误的有（）A.监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的14天内进行复核B.发包人认为有必要时，可通知承包人、监理人共同进行联合测量、计量C.结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量D.承包人未按监理人要求参加复核的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量E.承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批【答案】AB4、2011年10月，某医院的干部奢华病房被嚷光后，该医院被推上风口浪尖。然而，豪华病房实际在多地的公立医院早已存在。某专家直言，干部用比较低的费用，获得最好的医疗服务，这就是一种权力变现。下列对此事件的说法中正确的是哪些选项？()A.干部奢华病房侵占和挪用了公共资源，造成医疗资源的极大浪费；同时，助长了特权和腐败，有违社会公平正义，不利于和谐社会的构建B.医院建奢华病房，是顺应患者需要、市场需要、加快发展的市场决策，是符合社会主义市场经济发展理念的C.在我国医疗资源并不富有的情况下，一些公立医院无视百姓疾苦，只求利益和领导欢心设置豪华干部病房，或者违反相关规定超标、超规格开展特需服务，显然会加重看病难和看病贵。这些不公正的状况，显然违背了公共制度必须体现公平正义的基本伦理精神D.目前医疗改革仍没有完全触动公权力的利益，作为公共政策的医疗改革，必须打破附着在医改上的身份区分，公务员、领导干部的医疗待遇应该向所有百姓看齐，从而实现医卫资源的公平设置【答案】ACD5、工程发生质量事故，承包人必须按照有关规定向（）报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理。A.设计单位B.监理单位C.勘察单位D.建设单位E.有关部门【答案】BD6、将串联工作改为平行交叉工作的特点是（）。A.不改变工序间的逻辑关系B.不缩短各工序总的持续时间C.不违反工艺要求D.减少资源E.能收到最大的优化效果【答案】AB7、资金使用计划的编制方法包括（）。A.按工程投资构成编制资金使用计划B.按工程造价控制目标编制资金使用计划C.按工程项目规模编制资金使用计划D.按工程项目划分组成编制资金使用计划E.按工程进度编制资金使用计划【答案】AD8、下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是（）。A.工程监理单位经建设单位同意，可以将附属工程的监理业务转让B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也需要回避C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务E.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用【答案】BD9、根据《水利水电工程标准文件》，承包人提交的完工付款申请单应包括的内容有（）。A.完工结算合同总价B.发包人已支付承包人的工程价款C.应扣留的质量保证金D.应返还的履约保证金E.应支付的完工付款金额【答案】ABC10、在工程建设中，质量保证的途径包括（）。A.以检验为手段的质量保证B.以工作人员的技术年限为质量保证C.以工序管理为手段的质量保证D.以资金为后续供应充足的质量保证E.以开发新技术、新工艺、新材料、新工程产品为手段的质量保证【答案】AC11、质量检验的必备条件包括（）。A.要具有一定的检验技术力量B.要建立一套严密的科学管理制度C.要有一定的资金流D.要引进一定的外部技术E.要求施工单位建立完善的质量检验制度和相应的机构【答案】AB12、中国甲公司与日本乙公司订立了一项货物出口合同，价格术语为CFR，投保了平安险，分两只船装运，一起运往日本福冈。由于航行过程中遇暴风雨的袭击,甲船的货物因船身倾覆进水而发生部分损失；而乙船则与另一艘船相撞,船上的货物也发生了部分损失。对于上述损失，下列说法正确的有哪些？（）A.本案应由中国甲公司理投保B.保险公司不应对甲船因自然灾害造成的货物的部分损失予以赔偿C.保险公司应对乙船因意外事故造成的货物损失予以赔偿D.保险公司不应对乙船的货物损失赔偿，因为在平安险下,货物因意外事故造成的部分损失保险公司是不賠的【答案】BC13、下列各项中，属于财务评价内容的有（）。A.融资能力分析B.盈利能力分析C.偿债能力分析D.财务生存能力分析E.不确定性分析【答案】BCD14、全面质量管理的基本观点有（）。A.质量第一B.重视统计量工作C.用户至上D.预防为主E.用数据说话【答案】ACD15、建立质量管理体系的主要目的有（）。A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD16、《专利法》规定：管理专利工作的部门对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。关于该查封、扣押，下列哪一说法是正确的：A.国务院《专利法实施细则》对该查封、扣押的期限，可以作特别规定B.被查封的产品可以由假冒专利嫌疑人自己保管，也可以由管理专利工作的部门自己或者委托他人保管C.管理专利工作的部门应当在实施该查封、扣押之日起三日内交付查封、扣押决定书D.因该查封、扣押发生的保管费用，由假冒专利嫌疑人承担【答案】A17、下列说法不正确的是哪一或哪些选项？（）A.中国人民政治协商会议是中国爱国统一战线的组织形式，它是有着广泛代表性的国家机关B.国家的重要方针政策及重要部署；政府工作报告；国家财政预箅，经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项；国家法律的重要法律草案；中共中央提出的国家领导人人选；国防上的重要方针政策；关于祖国统一的重要方针政策；群众生活的重大问题等都属于政治协商的内容C.政协全国委员会同地方委员会的关系，是指导与被指导的关系D.政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、各社会团体和各族各界人士参政议政【答案】AB18、堤防工程按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.功能D.工程结构E.部位【答案】AC19、除专用合同条款另有约定外，应由监理机构组织发包人按合同进行交货和验收的有（）。A.水工金属结构B.启闭机C.机电产品D.水泥E.钢材【答案】ABC20、某国远洋货轮“亚历山大"号满载货物从S港起航,途中遇飓风，货轮触礁货物损失惨重。货主向其投保的保险公司发出委付通知。在此情况下，依《海商法》的有关规定，该保险公司可以选择的处理方法是、（)A.必须接受委付B.由保险公司决定是接受委付达是拒绝接受委付C.先接受委付,然后撤回D.接受委付，不得撤回【答案】BD21、施工过程中进行安全检查，其形式主要有（）。A.施工单位“三检制”实施B.施工单位定期组织的安全检查C.各级管理人员的日常巡回检查、专业安全检查D.季节性和节假日安全检查E.班组自我检查、交接检查【答案】BCD22、钱某向某县地税局申请公开其近三年个人所得税的缴纳情况。某县地税局予以提供。但钱某认为某地税局提供的记录不准确，申请更正。某县地税局拒绝更正。钱某不服起诉。下列哪一说法是错误的：A.钱某的起诉期限为6个月B.某县地税局在诉讼中应当对拒绝的理由进行举证和说明C.钱某在诉讼中应当对记录不准确承担举证责任D.若丁某要求更正的理由不成立的，法院应当判决确认被告拒绝合法【答案】D23、建立、完善质量管理体系一般要经历的阶段包括（）。A.质量管理体系的策划与设计B.质量管理体系文件的编制C.质量管理体系的试运行D.质量管理体系的验收E.质量管理体系的审核与评审【答案】ABC24、《水利水电工程标准施工招标条件》（2009）的通用条件规定，工程变更按下列原则确定其单价或合价：（）。A.合同工程量清单中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价B.若合同工程量清单中无适用于变更工作的项目时，可用清单中类似项目的单价并加以修正C.本合同工程量清单中无类似项目的单价或合价可供参考，应由监理人与发包人和承包人协商确定D.由监理人提出适当的变更价格，报发包人执行E.由承包人提出适当的变更价格，报监理人批准【答案】ABC25、以下属于施工作业活动类危险源范围的有（）。A.特种设备B.存弃渣场C.洞挖施工D.混凝土浇筑E.有限空间作业【答案】CD26、下列属于实际费用法特点的是（）。A.比总费用法复简单，宜实施B.反映实际情况，合理科学C.不能很好的划分双方责任D.应用面较窄E.在逻辑上容易接受【答案】B27、按制定原理抽样方案可分为（）方案。A.标准型B.挑选型C.简化型D.调整型E.计算型【答案】ABD28、建设项目进度控制基本程序包括（）。A.保证进度计划的严肃性与约束力B.进度计划实施中的跟踪检查C.对收集的资料进行整理、统计和分析D.研究进度纠偏措施E.进度纠偏措施的实施与监督【答案】BCD29、拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀，其中需满足规定的项目有（）。A.水的pH值B.不溶物的含量C.可溶物的含量D.难溶物的含量E.硫化物的含量【答案】ABC30、提高产品价值的途径有（）。A.功能不变，成本降低B.功能提高，成本不变C.功能小提高，成本大提高D.功能大提高，成本小增加E.功能提高，成本降低【答案】ABD31、以下属于工程质量检验作用的有（）。A.保证工程质量的重要工作内容B.只有通过质量检验，才能得到工程产品的质量特征值C.保证建设单位的利润最大化D.质量检验为工程质量控制提供了数据E.保证器材和原质量【答案】ABD32、关于自由，下列说法中正确的是、（）A.古罗马法学家西塞罗说、“为了得到自由，我们才是法律的臣仆”，这句话意在说明法对自由具有保障作用B.法应以自由为目的，马克思曾说，“法律在人的生活即自由的生活面前是退缩的”C.法律确定自由的范围，孟德斯鸠认为，自由是在他所受约束的法律许可范围内，随心所欲地处置或者安排他的人身、行动、财富和他的全部财产的那种自由D.法律上的禁止和义务是为了限制自由而不是确保自由而设立【答案】B33、可行性研究阶段编制投资估算与编制设计概算是相同的有（）等。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.编制方法E.计算标准【答案】ABC34、下列关于竣工财务决算的说法中，正确的是（）。A.竣工财务决算包括建设项目的投资使用情况和投资效果，以及项目从筹建到竣工验收的全部费用B.竣工财务决算是竣工验收报告的重要组成部分C.竣工财务决算的时间段是项目建设质保维护的全过程D.竣工财务决算的范围是整个建设项目E.所有水利基本建设项目只要列入国家基本建设计划，都应按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》执行【答案】ABD35、下列哪项是广义的国际经济法所调整的关系？（）A.专属经济区的法律问题B.甲国籍人A与乙国籍人B之间的婚姻关系C.甲国家与乙国家间的双边投资保护协定D.中国甲公司与中国乙公司之间的采购合同关系【答案】C36、建设工程的质量特性主要表现在（）。A.性能B.耐久性C.时间性D.持续性E.安全性【答案】AC37、堤防工程按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.功能D.工程结构E.部位【答案】AC38、根据《反倾销条例》，下列有关临时反倾销措施的陈述正确的有哪几项？（）A.对于经初步裁定确定倾销成立并由此对国内产业造成损害的，可以采取临时反倾销措施B.临时反倾销措施包括征收临时反倾销税，提供保证金、保函等担保形式C.临时反倾销税的数额不得超过初步裁定确定的倾销幅度D.终裁确定的反倾销税额高于临时反倾销税的数额的,差额部分应当由纳税义务人补足【答案】ABC39、下列关于建设项目投资控制的说法错误的有（）。A.控制项目投资的关键就在于施工B.投资、工期与质量是项目依存和影响的C.建设项目投资控制考虑的项目整个寿命周期的费用D.建设项目投资控制工作的目标是建设项目整个寿命周期投资总额最小E.工程造价的降低不能以导致营运费用的大量增加为前提【答案】AD40、工程项目质量的形成是一个系统的过程，其中包括的阶段有（）。A.可行性研究B.工程设计C.工程施工D.竣工验收E.生产运营【答案】ABCD41、检察院审查起诉冯某（17岁）故意伤害戴某（16岁）案时，依法作出附条件不起诉的决定，检