2023年监理工程师之土木建筑目标控制全国通用试题

2023年监理工程师之土木建筑目标控制全国通用试题单选题（共100题）1、（2021年真题）工程质量保证金是用以保证（）内施工单位对工程缺陷进行维修的资金。A.工程投入使用3年B.工程投入使用5年C.施工合同约定的缺陷责任期D.设计使用年限【答案】C2、根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》，同一验收批砌筑砂浆试块强度平均值应不小于设计强度等级值的（）倍。A.1.05B.1.10C.1.15D.1.20【答案】B3、相比装运港交货，采用目的地交货方式时，卖方需要额外承担的责任是（）。A.将货物装上买方指定的船只B.负责办理出口手续C.负责提供有关装运单据D.负责租船订舱【答案】D4、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C5、工程实施中，通过采用三班制缩短网络计划中关键线路上的工作持续时间属于（）措施。A.经济B.技术C.组织D.其他【答案】C6、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。A.主要工种B.施工工艺C.施工特点D.设备类别【答案】C7、（2018年真题）关于价值工程方法及其特点的说法，正确的是（）。A.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的最低成本B.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的合理成本C.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期成本最低的一种方法D.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期内合理成本的一种方法【答案】C8、某分部工程有3个施工过程，分为4个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工，已知各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.6天和3个B.4天和4个C.4天和3个D.2天和7个【答案】D9、下列费用属于企业管理费的是（）。A.采购及保管费B.业务招待费C.燃料动力费D.劳动竞赛奖【答案】B10、环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（）属于工程技术环境。A.通风照明条件B.工程地质C.施工环境作业面大小D.临近的地下管线【答案】B11、（2021年真题）根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】B12、下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是（）。A.认真实施设计进度计划B.编制切实可行的设计总进度计划C.编制阶段性设计进度计划D.定期比较分析设计完成情况与计划进度【答案】D13、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】A14、关于Revit插件，下面哪项是正确的？()A.Revit插件是一种软件程序，由Autodesk研发出来B.Revit插件用RevitAPI研发出来的程序，Autodesk公司之外的开发者也可以来开发插件C.Revit插件可以脱离Revit运行D.Revit插件必须在Revit里面运行，需要先安装Revit软件ERevit插件具有兼容性，可以不受Revit版本的限制【答案】B15、在建设工程施工阶段，按承包单位分解建设工程施工进度总目标是指（）。A.明确各承包商之间的工作交接条件和时间B.确定各单位工程的开工及交工动用日期C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度【答案】A16、盲人甲由于故意杀人被公诉机关提起公诉，关于本案审理程序，正确的是？A.法院可以为甲通知法律援助机构指派律师辩护B.甲的辩护人经传唤未到庭，经甲同意，法院可以开庭审理C.法庭调查中，公诉机关提出了新证据，甲的辩护人提出要对新证据做辩护准备，法院可以宣布休庭，并确定其准备辩护的时间D.审判过程中，甲提出新的立功线索，法院应当建议检察院补充侦查【答案】C17、关于样本中位数的说法，正确的是()。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】A18、（2021年真题）某新建项目，建设期2年，计划银行贷款3000万元，第1年贷款1800万元，第2年贷款1200万元，年利率5%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.90.00B.167.25C.240.00D.244.50【答案】B19、铝合门窗安装施工时，推拉门窗扇开关力不应大于：()A.250NB.200NC.150ND.100N【答案】D20、根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中()内容。A.工程项目前期工作计划B.单位工程施工进虔计划C.工程项目总进虔计划D.工程项目年虔进虔计划【答案】C21、工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.单项工程D.分部工程【答案】B22、关于石材幕墙要求的说法，正确的是：()A.石材幕墙与玻璃幕墙、金属幕墙安装的垂直度允许偏差值不相等B.应进行石材用密封胶的耐污染性指标复验C.应进行石材的抗压强度复验D.所有挂件采用不锈钢材料或镀锌铁件【答案】B23、某劳务派遣单位与劳动者甲签订一劳务派遣合同，下列关于劳务派遣的做法，下列错误的是？A.劳务派遣单位与劳动者签订了一年的劳动合同B.劳务派遣单位提前收取了劳动者的培训费用C.在劳务派遣单位工作不满的情况下，劳动者如果无工作，应同样支付与平时一致的工资D.劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的，被派遣劳动者享有的劳动报酬和劳动条件，按照用工单位所在地的标准执行【答案】A24、质量管理体系工作中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。A.总监理工程师B.项目部负责人C.质量负责人D.监理工程师【答案】A25、针对同一个项目的BIM技术应用，各自的关注点和职责也不尽相同。例如，业主单位会更多关注()。A.整体项目的B.IM技术应用部署和开展B设计阶段的BIM技术应用C.施工阶段的B.IM技术应用D.整体项目的成本和造价【答案】A26、项目建设投资为2000万元，全部流动资金为400万元，建设期贷款利息200万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均净利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。A.9.23%B.9.62%C.10.26%D.10.34%【答案】B27、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是（）。A.材料供应时间不能满足需要B.临时停水、停电、断路C.计划安排不周密，组织协调不力D.不能及时提供施工场地条件【答案】C28、在设计工作开始之前，首先应由（）审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。A.建设单位B.施工单位C.监理工程师D.设计单位【答案】C29、2015年5月，中国进口的钢材部件大量激增，商务部拟采取保障措施。有关保障措施的说法，下列选项正确的是A.必须在进口的产品对国内产业造成实质损害时，反倾销措施才可采取B.保障措施的调查只能是商务部依职权发起C.商务部需确定进口产品数量增加与国内产业损害是否存在因果关系。D.保障措施的实施期限最长不超过10年【答案】C30、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。A.工程总成本最低条件下的资源均衡安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.资源使用最少条件下的合理工期安排D.资源有限条件下的最短工期安排【答案】D31、在设计工作开始之前，首先应由（）审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。A.建设单位B.施工单位C.监理工程师D.设计单位【答案】C32、在对设备的制造过程进行监控时，发生质量失控或重大质量事故，总监理工程师应做出的处理是（）。A.责令制造单位整改B.返修C.返工D.签发暂停令【答案】D33、下列关于BIM在项目管理中的应用说法错误的是()。A.在项目实施过程中，各利益相关方既是项目管理的主体，同时也是B.IM技术的应用主体B施工单位是建设工程生产过程的总集成者C.业主单位的项目管理是所有各利益相关方中唯一涵盖建筑全生命周期各阶段的项目管理D.在施工管理阶段，业主单位更多的是施工阶段的风险控制，包含安全风险、进度风险、质量风险和投资风险等【答案】B34、混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.均匀性【答案】A35、在工程施工质量验收活动中，下列不属于电梯工程质量控制资料核查内容的是（）。A.工程定位测量、放线记录B.隐蔽工程验收记录C.施工记录D.接地、绝缘电阻试验记录【答案】A36、凡是按照一个总体设计进行建设的各个单项工程汇集的总体即为（）。A.建设多项工程B.建设单项工程C.多个建设工程项目D.一个建设工程项目【答案】D37、在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，（）应编制专门的生产方案。A.生产单位B.建设单位C.项目监理机构D.使用单位【答案】A38、网络计划中，工作自由时差是指()。A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间【答案】A39、对于采用成本加奖罚计价方式的合同，在合同订立阶段发承包双方不需要确定的是（）。A.预期成本B.限额成本C.固定酬金D.奖罚计算办法【答案】B40、对于取土坑或填筑路堤土方，一般采用（）进行计量。A.估价法B.凭据法C.均摊法D.断面法【答案】D41、工程质量是指工程满足()需要，符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特性综合。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】A42、厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和（）方式。A.委托厂家监控B.定点监控C.定期监控D.日常监控【答案】B43、单位工程观感质量检查记录表中的质量评价结果的填写原则，可由（）确定。A.建设单位B.监理单位C.评价机构D.各方协商【答案】D44、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有（）。A.适用性和节能性B.安全性和经济性C.可靠性和耐久性D.经济性和可靠性【答案】C45、工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（）。A.积极参与事故调查B.要求施工单位提供相应证据C.回避参与事故调查D.积极协助，客观提供相应证据【答案】D46、已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。A.1B.4C.5D.6【答案】D47、FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是()A.工程施工已经全部完成B.承包商的工作使工程师满意C.工程进度符合工程师的要求D.变更项目已经工程师审核【答案】B48、工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D49、采购过程中的质量控制主要是采购方案的审查及其工作计划中质量要求的确定。设备安装单位直接从市场上采购设备时，采购方案最终应获得（）的批准。A.设计单位现场代表B.总承包单位C.监理单位总监理工程师D.建设单位【答案】D50、某产品各功能的功能系数和成本系数如表所示，应列为价值工程优先改进对象的是()功能。功能A.F1B.F2C.F3D.F4【答案】D51、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点是（）。A.对组织的要求相同B.评价方式相同C.关注点相同D.使用方法相同【答案】D52、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由()组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A53、工程开工前，施工单位向监理机构报送的施工控制测量成果报验表，应经施工单位（）签字。A.项目经理B.技术负责人C.项目技术负责人D.测量负责人【答案】C54、根据建筑安装工程费用相关规定，规费中住房公积金的计算基础是（）。A.定额人工费B.定额材料费C.定额机械费D.分部分项工程费【答案】A55、施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.建设工程监理规划D.建设工程监理大纲【答案】C56、监理工程师控制施工进度的工作内容包括（）。A.确定施工方案B.确定进度控制方法C.编制单位工程施工进度计划D.编制材料、机具供应计划【答案】B57、某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料动力费及其他材料费为7200万元，则该项目的应付账款估算额为（）万元。A.500B.375C.300D.125【答案】C58、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（）。A.专业工程码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码【答案】B59、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】A60、下列实际进度监测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实测实量已完工程量C.进行实际进度与计划进度的对比分析D.确定本期已累计完成的工作量【答案】D61、某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。A.2150.40B.2151.30C.2152.20D.2153.12【答案】D62、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动施工津贴【答案】D63、（2020年真题）工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。A.资源有限，工期最短B.资源均衡，费用最少C.资源有限，工期固定D.资源均衡，资源需用量最少【答案】A64、在工程施工质量验收活动中，（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D65、某施工现场设立的安全警示标志、现场围挡等所需的费用，应计入（）费用。A.分部分项工程B.规费项目C.措施项目D.其他项目【答案】C66、工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。A.对后续工作无影响，对工期有影响B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响C.对后续工作无影响，对工期无影响D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】D67、某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】A68、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。A.违背建设程序B.施工与管理不到位C.地质勘察失真D.片面追求进度【答案】A69、在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的经济措施包括()。A.对改进施工工艺给予表扬B.建议采用更先进的施工机械C.实行包干奖励D.注意改善劳动条件【答案】C70、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为()＜br>A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案【答案】C71、工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】B72、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（）风险。A.第一类B.第二类C.抽样方法D.检验方法【答案】A73、（2018年真题）某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.47.664B.62.064C.65.160D.93.600【答案】B74、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（）。A.几何尺寸B.重量C.标高D.焊点的不良数【答案】D75、关于刑事责任能力，下列哪一选项是正确的？A.甲以杀人的故意将有毒饮料递给乙喝，随即精神病发作丧失责任能力，乙喝了有毒饮料而死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任B.甲用刀杀乙，但尚未致人死亡就陷入无责任能力状态，在该状态下继续实施杀人行为致使人死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任C.甲以抢劫的故意对妇女实施暴力，在丧失责任能力之后强奸妇女的，甲对强奸行为不负刑事责任D.甲想杀乙而故意使自己陷入无责任能力状态，在无责任能力状态下实施了杀害乙的行为，导致乙死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任【答案】C76、建筑工程管理CM的基本指导思想是（）。A.动态控制设计进度B.调节计划进度与实际进度的改变C.缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收益D.加强与业主、监理单位、科研单位与承包商的协作与配合【答案】C77、下列属于民用建筑主体结构耐用年限分级区间的是（）。A.10～30年B.30～60年C.50～100年D.80年以上【答案】C78、监理工程师对勘察、设计单位资质审核的重点不包括()A.企业资质的近期变动B.营业执照的有效性C.注册证书的有效性D.资质证书的有效性【答案】C79、关于人民陪审员，下列哪一说法是错误的？A.甲曾因过失犯罪，受过刑事处罚，不得担任人民陪审员B.乙作为人民陪审员，他的回避需由院长决定C.丙作为人民陪审员不认同合议庭其他人意见，有权不在笔录上签字D.丁作为人民陪审员，可以要求合议庭将案件提请院长决定是否提交审判委员会讨论决定【答案】C80、关于国务院机构的设置程序，下列说法正确的是：A.国务院组成部门的设立、撤销与变更，应当由国务院提出方案，国务院全体会议讨论通过后，由总理提请全国人民代表大会决定B.国务院法制办公室的设立，由国务院机构编制管理机关提出方案，报国务院决定C.中国民用航空总局的变更，由国务院机构编制管理机关提出方案，报国务院决定D.国家卫生与计划生育委员会法制司下属行政复议处的设立，由国家卫生与计划生育委员会提出方案，报国务院机构编制管理机关批准【答案】B81、关于联合试运转费的说法，正确的是（）。A.联合试运转费包括单机的调试费B.联合试运转费包括无负荷联动试运转费用C.联合试运转费应为联合试运转所发生费用的净支出D.联合试运转支出主要是材料费、不包含人工费【答案】C82、工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为60时的最小抽样数量是（）。A.2B.3C.5D.8【答案】C83、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，分部分项工程量清单中门窗工程的计量单位是（）。A.m3/根B.个/mC.樘/mD.m/根【答案】C84、施工单位从银行贷款2000万元，月利率为0.8%，按月复利计息，两月后应一次性归还银行本息共计（）万元。A.2008.00B.2016.00C.2016.09D.2032.13【答案】D85、工程招标阶段所确定的作为投标人入围条件的企业资质等级，应取得()的认可。A.建设主管部门B.招标管理部门C.工商管理部门D.资质管理部门【答案】B86、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A87、下列建设工程进度计划体系中，明确各种设计文件、主要设备、施工单位、水电路日期的是（）。A.工程项目一览表B.工程项目总进度计划C.投资计划年度分配表D.工程项目进度平衡表【答案】D88、根据《卓越绩效评价准则》，采用卓越绩效模式的驱动力来自（）。A.标准化导向B.市场竞争C.市场准入D.符合性评审【答案】B89、（2021年真题）在工程质量统计分析中，用来描述数据离散趋势的特征值是（）。A.平均数与标准偏差B.中位数与变异系数C.标准偏差与变异系数D.中位数与标准偏差【答案】C90、监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理机构技术负责人D.监理员【答案】A91、在竣工结算款的支付中，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后（）予以核实，签发竣工结算支付证书后（）向承包人支付。A.7天内、7天内B.7天内、14天内C.14天内、28天内D.28天内、56天内【答案】B92、与横道计划相比，网络计划的主要特点包括()。A.形象、直观、易于编制B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确C.不能明确工程进度控制中的工作重点D.可以明确各项工作的机动时间【答案】D93、总监理工程应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。A.5B.7C.10D.14【答案】B94、建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水强度C.流水步距D.流水定额【答案】B95、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.18B.24C.34D.42【答案】B96、根据《建设工程监理规范》，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.监理规划B.施工组织设计C.工程暂停令D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案【答案】D97、（2022年真题）某项目分部分项工程费3000万元，措施项目费90万元，其中安全文明施工费60万元，其他项目费80万元，规费40.5万元，以上费用均不含增值税进项税额。则该项目的增值税销项税额为（）万元。A.96.315B.283.545C.288.945D.321.050【答案】C98、（2020年真题）设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。A.审查设备制造分包单位B.检查工序产品质量C.处理不合格零件D.控制加工作业条件【答案】A99、（2017年真题）工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（）。A.工程预验收合格报告B.工程竣工报告C.工程竣工验收报告D.工程质量评估报告【答案】D100、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，企业管理费中的劳动保险和职工福利费，可以包括（）发生的费用。A.夏季防暑降温B.工作服C.职工教育经费D.工会经费【答案】A多选题（共50题）1、工程质量控制的监控主体主要包括（）。A.政府B.施工单位C.工程监理单位D.勘察、设计单位E.建设单位【答案】AC2、监理工程师在工程质量控制过程中应遵循的原则有()A.坚持以人为核心B.坚持质量第一C.坚持旁站监理D.坚持质量标准E.坚持科学公正【答案】ABD3、为了确保质量目标的实现，ISO质量管理体系明确规定的原则有（）。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.关系管理E.稳定发展【答案】ABCD4、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的工程建设标准主要包括（）。A.工程项目施工质量验收标准B.有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据C.建筑业企业资质管理规定D.控制施工作业活动质量的技术规程E.工程勘察设计文件【答案】ABD5、在电气自动化部件的质量控制中，质量控制点一般为（）。A.空载和负荷试验B.组装过程C.仪表安装D.线路布线E.部件组装后的检查【答案】ABCD6、下列选项中，属于资源优化的内容有（）A.最优工期条件下的资源均衡安排B.工期固定条件下的资源均衡安排C.资源有限条件下的最短工期安排D.资源均衡使用时的最短工期安排E.最低成本时的资源均衡安排【答案】BC7、某项目净现金流量如下表所示。投资主体设定的基准收益率为8%。基准静态投资回收期为3年。由此可以得到的结论有()＜br>A.项目投资利润率为50%B.项目财务净现值约为74.82万元C.项目静态投资回收期为2.67年D.项目财务内部收益率大于8%E.从静态投资回收期判断，该项目可行【答案】BD8、下列说法中，符合《公证员职业道德基本准则》有关规定的是、()A.公证员应当具有开拓创新意识，有研究和探索前沿性学科、掌握和运用先进科学技术的积极性和自觉性B.公证员不得对正在办理或已办结的公证事项发表不当评论C.公证员不得在公众场合或新闻媒体上，发表泄私愤、不负责任的有损公证严肃性和权威性的言论D.公证员不得从事有报酬的其他职业【答案】ABCD9、（2022年真题）选择施工合同计价方式应考虑的因素有（）。A.承包人的资质等级和管理水平B.项目监理机构人数和人员资格C.招标时设计文件已达到的深度D.项目本身的复杂程度E.工程施工的难易程度和进度要求【答案】CD10、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的经济措施有（）。A.实行包干奖励B.增加劳动力和施工机械的数量C.提高奖金数额D.改善劳动条件E.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】AC11、工程质量事故调查组的职责包括()A.查明事故的原因及情况B.组织技术鉴定C.提出技术处理方案D.提出对事故责任单位和责任人的处理意见E.编写质量事故处理报告【答案】ABCD12、地基与基础分部工程的验收，应由总监理工程师组织（）参与进行。A.勘察单位项目负责人B.设计单位项目负责人C.施工单位技术.质量负责人D.质量监督部门负责人E.材料供应单位负责人【答案】ABC13、工程竣工验收备案表一式二份，分别由（）保存。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督机构E.备案机关【答案】B14、监理工程师对初步设计质量审核的主要内容包括()。A.结构设计的安全可靠性B.有关部门的审批意见和设计要求C.技术参数的先进合理性D.工艺流程的先进合理性E.建筑造型与立面设计【答案】BCD15、关于固定总价合同的下列说法中，正确的有（）。A.通常适用于工程规模较大，技术复杂的大中型建筑安装工程B.采用这种合同，承包方承担了通货膨胀风险C.通常适用于工期在一年以上的建筑安装工程D.通常适用于工期较短的建筑安装工程E.采用这种合同，承包商只承担实物工程量.工期等因素的风险【答案】BD16、从质量验收的角度讲，下列选项中属于单位工程的有（）。A.模板工程B.电梯工程C.办公楼D.传达室E.广播电视塔【答案】CD17、监理工程师控制物资供应进度的工作内容有（）。A.进行物资供应决策B.参与投标文件的技术评价C.主持召开物资供应单位协商会议D.签订物资供应合同E.审核和控制物资供应计划【答案】BC18、钢筋连接要符合设计和规范要求，其中闪光对焊、电弧焊、气压焊焊接接头以及预埋件钢筋埋弧焊T形接头，应分批进行（）。A.外观质量检查B.物理性能检验C.力学性能检验D.无损检验E.冷弯性能验收【答案】AC19、根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔工期和费用的情形有（）。A.法律变化引起价格调整B.承包人遇到不利物质条件C.施工过程发现文物D.发包人要求向承包人提前交付工程设备E.承包人遇到异常恶劣的气候条件【答案】BC20、关于混凝土工程质量控制的说法，正确的有（）。A.模板板面应清理干净并涂刷隔离剂B.楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置C.在混凝土中可适量加水D.框架梁的支模顺序不得影响梁筋绑扎E.严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中【答案】ABD21、工料测量师在立约后阶段的主要任务包括（）。A.针对各种拟建方案初步估算投资B.针对不同的设计、材料进行成本研究C.估计工程进度，提出期中付款建议D.审核、评估承包人提出的索赔，并进行协商E.与工程项目顾问团的其他成员（建筑师、工程师）紧密合作，在施工阶段严格控制成本【答案】CD22、以下属于流水施工作业中工艺参数的有（）。A.施工过程B.工作面C.流水节拍D.流水强度E.施工段【答案】AD23、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，属于检验批质量验收合格条件的有（）。A.主控项目的质量经抽样检验合格B.一般项目的质量经抽样检验合格C.具有完整的质量验收记录D.具有完整的施工操作依据E.观感质量应符合要求【答案】BCD24、下列影响建设工程进度的不利因素中，属于勘察设计因素的有（）。A.勘察资料不准确，设计有缺陷或错误B.设计对施工的可能性未考虑或考虑不周C.由于使用要求改变而进行设计变更D.提供的场地不能满足工程正常需要E.参加工程建设的单位之间交接、配合上发生矛盾【答案】AB25、下列有关我国刑事诉讼法律援助的说法正确的是、()A.贯穿于从侦查到审判的各个诉讼阶段B.法律援助对象限于犯罪嫌疑人、被告人和被害人、自诉人C.所提供援助的范围既包括进行刑事辩护和代理，也包括提供法律咨询和服务D.被告人是未成年人而没有委托辩护人的，人民法院为被告人指定辩护时，法律援助机构应当提供法律援助，无须对被告人进行经济状况的审查【答案】ACD26、项目质量控制系统运行中监理工作的主要手段有（）A.编制监理规划和监理实施细则B.签发监理指令C.组织召开设计交底会议D.旁站与巡视E.平行检验与见证取样【答案】BD27、工程建设的质量标准是针对不同行业、不同的质量控制对象而制定的，包括各种有关的标准、规范或规程。根据适用性，可将质量标准划分为（）。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准E.小组标准【答案】ABCD28、下列影响建设工程进度的不利因素中，属于建设单位因素的有（）。A.不能及时向施工承包单位付款B.组织协调不利，导致停工待料C.由于使用要求改变而进行设计变更D.提供的场地不能满足工程正常需要E.邻近工程施工干扰【答案】ACD29、在工程延期审批过程中，项目监理机构应完成的工作内容有()。A.在合同规定的有效期内提交详细的申述报告B.在工程延期事件发生后立即展开调查核实C.在最短的时间范围内提交工程延期意向通知D.在作出工程延期批准前与相关方进行协商E.在工程延期批准后向建设单位提交完整的详情报告【答案】D30、按照造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成，建筑安装工程费用中的措施费包括（）。A.建筑材料一般鉴定检查费B.施工机械经常修理费C.临时设施费D.环境保护费E.工程定位复测费【答案】CD31、下列属于项目监理机构安全生产的监理行为应满足的要求的有（）。A.按规定编制监理规划和安全监理实施细则B.应当依法取得资质证书C.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案D.依法对工程质量安全负责E.按规定对现场实施安全监理【答案】AC32、根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中的暂估价包含的内容有（）。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】BCD33、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程可按（）进行划分。A.主要工种B.施工工艺C.施工特点D.设备类别E.专业性质【答案】ABD34、虚拟施工管理在项目实施过程中带来的好处主要包括()。A.虚拟施工使施工方法变得可视化B.虚拟施工使施工方法验证过程化C.虚拟施工使施工组织控制化D.虚拟施工使施工方案规范化【答案】ABC35、流水施工方式具有的特点（）。A.提高劳动生产率B.提高技术水平C.有利于资源供应的组织D.不利于施工现场的文明施工E.工期较长【答案】ABC36、企业决定使用BIM技术进行深化设计时需要关注哪些方面的问题()；A.使用BIM技术介入项目的时间点B.BIM软件、硬件的选用C.组建BIM实施团队D.指定BIM深化设计流程E.根据自身需求制定深化设计标准要