2023年一级造价师之建设工程造价管理模拟考试试卷A卷含答案

2023年一级造价师之建设工程造价管理模拟考试试卷A卷含答案单选题（共100题）1、根据《招标投标法实施条例》，某工程招标项目估算价为1000万元，则投标保证金最高不得超过()万元。A.20B.50C.80D.100【答案】A2、在下列固定资产折旧方法中，每年折旧率均相等的是（）。A.平均年限法B.年数总和法C.行驶里程计算法D.工作量法【答案】A3、从投资者角度，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部（）费用。A.建筑安装工程B.有形资产投资C.静态投资D.固定资产投资【答案】D4、下列选项中不可以作为固定资产投资项目资本金的是（）。A.专利技术B.土地使用权C.货币D.工业产权【答案】A5、根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。A.3B.5C.10D.15【答案】C6、下列对于工程项目策划描述错误的是（）。A.工程项目策划可分为总体策划和局部策划两种B.工程项目总体策划是在项目立项决策过程中所进行的全面策划C.工程项目局部策划可以是专业性问题的策划D.局部策划必须在工程项目前期策划决策阶段进行【答案】D7、下列对于网络计划中工期的描述错误的是（）。A.计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期B.要求工期是任务委托人所提出的指令性工期C.计划工期是指根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期D.当已规定了要求工期时，计划工期等于要求工期【答案】D8、根据《国务院关于投资体制改革的决定》,工程代建制是一种针对（）的建设实施组织方式A.经营性政府投资项目B.基础设施投资项目C.非经营性政府投资项目D.核准目录内企业投资项目【答案】C9、在施工合同履行过程中，下列引起费用偏差产生的原因中，不属于客观原因的是（）。A.建筑材料涨价B.利率变化C.投资规划不当D.交通原因【答案】C10、根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是()。A.评标委员会成员为7人以上单数B.联合体中标的，由联合体牵头单位与招标人签订合同C.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3D.投标人应在递交投标文件的同时提交履约保函【答案】C11、工程计价的依据有多种不同类型，其中工程单价的计算依据有（）A.材料价格B.投资估算指标C.概算指标D.概算定额【答案】A12、工程项目策划中，定义是要明确界定工程项目的（）。A.系统框架B.用途和性质C.规格和档次D.系统组成【答案】B13、工程造价中一种重要且较为典型的价格交易形式是()。A.建设项目总投资B.建设项目固定资产投资C.建设项目承发包价格D.建设项目流动资产投资【答案】C14、（2019年真题）下列资金成本中，可用来比较建设工程各种融资方式优劣的是（）资金成本。A.综合B.边际C.个别D.债务【答案】C15、净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点（）。A.全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.能够直接说明项目在整个运营期间各年的经营成果C.能够明确反映项目单位投资的使用效率D.不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选【答案】A16、根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是（）。A.以两次为限，每次不超过2个月B.以三次为限，每次不超过2个月C.以两次为限，每次不超过3个月D.以三次为限，每次不超过3个月【答案】C17、根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是()。A.评标委员会成员为7人以上单数B.联合体中标的，由联合体牵头单位与招标人签订合同C.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3D.投标人应在递交投标文件的同时提交履约保函【答案】C18、（2014年考题）实行建设项目法人责任制的项目，项目董事会需要负责的工作是（）。A.筹措建设资金并按时偿还债务B.组织编制并上报项目初步设计文件C.编制和确定工程招标方案D.组织工程建设实施并控制项目目标【答案】A19、投保安装工程一切险时，安装施工用机械设备的保险金额应按（）计算。A.实际价值B.损失价值C.重置价值D.账面价值【答案】C20、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人()。A.只能重新申请仲裁B.只能向人民法院起诉C.必须重新决定解决争议的方式D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉【答案】D21、常用的寿命周期成本评价方法中，将费用值固定下来，然后选出能得到最佳效率的方案的方法是（）。A.费用效率法B.固定效率法C.固定费用法D.权衡分析法【答案】C22、下列选项中，属于流动负债的是（）。A.库存现金B.预收账款C.应收账款D.预付账款【答案】B23、根据《民法典（合同编）》，执行政府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是（）。A.遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行B.遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行C.无论价格上涨或下降，均按照新价格执行D.无论价格上涨或下降，均按照原价格执行【答案】A24、（2015年真题）工程项目构思策划需要完成的工作内容是（）。A.论证项目目标及其相互关系B.比选项目融资方案C.描述项目系统的总体功能D.确定项目实施组织【答案】C25、项目融资过程中，设计和选择合适的融资结构前应完成的工作是（）。A.建立项目的信用保证结构B.决定项目的资金估算C.确定项目的投资结构D.选择项目的组织结构【答案】C26、（2016年考题）建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额是该项目的（）。A.概算造价B.结算造价C.重置价值D.实际价值【答案】C27、（2020年真题）某项目设计生产能力为年产量60万件产品，单位产品价格为200元，单位产品可变成本160元，年固定成本600万元，产品销售税金及附加的合并税率为售价的5%，该项目的盈亏平衡点时的产量为（）万件。A.30B.20C.15D.10【答案】B28、某技术方案的现金流量为常规现金流量，当基准收益率为8%时，净现值为400万元。若基准收益率变为10%，该技术方案的NPV将（）。A.大于400万元B.小于400万元C.等于400万元D.不确定【答案】B29、为了限制对风险大、盈利低的项目进行投资，在进行项目经济评价时，可以采取提高（）的方法。A.基准收益率B.投资收益率C.投资报酬率D.内部收益率【答案】A30、（2020年真题）关于工程项目管理组织机构特点的说法，正确的是（）。A.矩阵制组织中项目成员受双重领导B.职能制组织中指令统一且职责清晰C.直线制组织中可实现专业化管理D.矩阵制组织中项目成员仅对职能经理负责【答案】A31、用于分析投资方案财务生存能力是通过对（）分析来实现。A.财务分析辅助表B.利润与利润分配表C.财务计划现金流量表D.投资财务现金流量表【答案】C32、修正概算是在（）测算完成的。A.可行性研究阶段B.初步设计阶段C.技术设计阶段D.合同实施阶段【答案】C33、ＳＰＣ进行ＡＢＳ方式项目融资时，其融资风险与（）有关。A.项目的原始权益人B.项目资产现金收入和项目的原始权益人C.项目资产未来现金收入D.项目资产未来现金收入和项目的原始权益人【答案】C34、（2014年考题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助方式的政府投资项目，政府需要审批的文件是（）。A.项目建议书B.可行性研究报告C.资金申请报告D.初步设计和概算【答案】C35、单位以承包、承租、挂靠方式经营的，承包人、承租人、挂靠人（以下统称承包人）以发包人、出租人、被挂靠人（以下统称发包人）名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以该（）为纳税人。否则，以（）为纳税人。A.发包人，承包人B.承包人，发包人C.单位法人，承包人D.发包人，单位法人【答案】A36、下面关于工程施工合同法律解释正确的是（）。A.建设工程施工合同无效，承包人请求参照合同约定支付工程价款的不予支持B.当事人对欠付工程价款利息给付按照人民银行贷款利率双倍计算C.合同约定与投标文件等不一致的，以合同约定为准D.修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持【答案】D37、某公司发行总面额为９００万元的债券，票面利率为１４％，发行费用率为４％，发行价格为８００万元，公司所得税税率为２５％，则该债券的发行成本率为（）。A.12.30%B.11.28%C.9.72%D.9.38%【答案】A38、评标委员会可直接认定为投标重大偏差的情形为（）。A.没有投标单位公章B.投标存在漏项C.不完整技术信息D.数据计算不准确【答案】A39、计算期不同时，为了能够在计算期相同的情况下比较净现值，常用的方法不包括（）。A.方案重复法B.研究期法C.无限计算期法D.最大公约数法【答案】D40、（2017年考题）按照价值工程活动的工作程序,通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是（）。A.功能评价B.功能定义C.方案评价D.方案创造【答案】A41、专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（）报告；对违章指挥、违章操作应当立即制止。A.项目负责人和安全生产管理机构B.项目负责人和技术负责人C.技术负责人和安全生产管理机构D.建设单位和安全生产管理机构【答案】A42、（2013年考题）价值工程的核心是对产品进行（）分析。A.功能B.成本C.价值D.结构【答案】A43、价值工程的目标是（）。A.以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能B.以最低的生产成本，使产品具备其所必须的功能C.以最低的寿命周期成本，获得最佳的经济效果D.以最低的生产成本，获得最佳经济效果【答案】A44、关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（）。A.社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本C.社会成本主要发生在工程项目运营期D.社会成本只在项目财务评价中考虑【答案】B45、某建设项目建设期２年，运营期１０年，建设投资（不含建设期利息）为６０００万元．其中，第１年自有资金投入４０００万元，第２年自有资金投入２０００万元，贷款年利率为１０％，流动资金５００万元，全部为自有资金，运营期各年净收益均为１１００万元，则该项目投资收益率为（）。A.16.42%B.16.92%C.17.23%D.18.33%【答案】B46、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位将保证安全施工的措施报送建设行政主管部门或者其他有关部门备案的时间是（）。A.建设工程开工之日起15日内B.建设工程开工之日起30日内C.开工报告批准之日起15天D.开工报告批准之日起30天【答案】C47、工程项目的多次计价是一个（）的过程。A.逐步分解和组合，逐步汇总概算造价B.逐步深入和细化，逐步接近实际造价C.逐步分析和测算，逐步确定投资估算D.逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价【答案】B48、（2021年真题）下列引起工程费用偏差的情形中，属于施工单位原因的是（）。A.设计标准变更B.增加工程内容C.施工进度安排不当D.建设手续不健全【答案】C49、（2021年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.2%B.3%C.4%D.5%【答案】B50、价值工程的核心和所采用的成本分别是产品的（）。A.功能评价和生产成本B.功能评价和寿命周期成本C.功能分析和生产成本D.功能分析和寿命周期成本【答案】D51、在英国建设工程标准合同体系中，主要通用于房屋建筑工程的是（）体系。A.ACAB.AIAC.JCTD.ICE【答案】C52、土地增值税实行的税率是（）。A.差别比例税率B.三级超率累进税率C.固定比例税率D.四级超率累进税率【答案】D53、按工程进度编制施工阶段资金使用计划，首先要进行的工作是（）。A.计算单位时间的资金支出目标B.编制工程施工进度计划C.编制资金使用时间进度计划的S曲线D.计算规定时间内的累计资金支出额【答案】B54、某分部工程由3个施工过程组成，分为3个施工段进行流水施工，流水节拍分别为3、4、2天，4、3、2天和2、4、3天。则流水施工工期为（）天。A.14B.15C.16D.17【答案】D55、某工程施工至月底时的情况为：已完工程量120m，实际单价8000元/m，计划工程量100m，计划单价7500元/m。则该工程在当月底的费用偏差为（）。A.超支6万元B.节约6万元C.超支15万元D.节约15万元【答案】A56、某工业项目年设计能力为40万件，单位产品售价60元，单位产品可变成本为40元，年固定成本340万元，若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。A.235294件，78.43%，56.33元B.235294件，78.43%，56.14元C.200000件，50%，56.33元D.200000件【答案】D57、（2014年考题）根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。A.3B.5C.10D.15【答案】C58、价值工程活动过程中，创新阶段的主要工作有（）。A.方案审核B.功能定义C.功能评价D.方案评价【答案】D59、根据《标准设计招标文件（2017年版）》规定，由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，（）。A.应当延长设计服务期限并增加设计费用B.只增加设计费用给予补偿C.只延长设计服务期限D.双方协商解决【答案】A60、（2016年考题）工程网络计划费用优化的基本思路是，在网络计划中，当有多条关键线路时，应通过不断缩短（）的关键工作持续时间来达到优化目的。A.直接费总和最大B.组合间接费用率最小C.间接费总和最大D.组合直接费用率最小【答案】D61、（2017年真题）工程寿命周期成本分析评价中，可用来估算费用的方法是（）。A.构成比率法B.因素分析法C.挣值分析法D.参数估算法【答案】D62、下列关于工程造价管理的基本原则说法正确的是（）。A.立足于调查—分析—决策基础之上的偏离—纠偏—再偏离—再纠偏的控制是一种主动控制B.定性与定量结合属于控制工程造价最有效的手段C.工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段D.建设工程项目投资决策后，控制工程造价的关键在于工程施工【答案】C63、（2021年真题）建设项目将工程项目设计与施工发包给工程项目管理公司，工程项目管理公司在将所承接的设计和施工任务全部分包给专业设计单位和施工单位，自己专心致力于工程项目工作，该组织模式是（）。A.项目管理承包模式B.工程代建制C.总分包模式D.CM承包模式【答案】C64、关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期自合同竣工日期起计算B.发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的，由发包人自行修复C.缺陷责任期最长不超过3年D.缺陷责任期从通过竣工验收之日起计算【答案】D65、（2019年考题）关于融资中每股收益与资本结构，销售水平之间关系的说法，正确的是（）。A.每股收益既受资本结构的影响，也受销售水平的影响B.每股收益受资本结构的影响，但不受销售水平的影响C.每股收益不受资本结构的影响，但要受销售水平的影响D.每股收益既不受资本结构的影响，也不受销售水平的影响【答案】A66、采用权衡分析法权衡分析设置费中各项费用的关系，可采用的措施有（）A.采用节能设计，降低运行费用B.改善设计材质，降低维修频度C.利用整体结构，减少安装费用D.采用计划预修，减少停机损失【答案】C67、（2016年真题）限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现（）的目标。A.设计方案和施工组织最优化B.总体布局和设计方案最优化C.建设规模和投资效益最大化D.使用功能和建设规模最大化【答案】D68、下列现金流量表中，用来反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是（）。A.投资各方现金流量表B.资本金现金流量表C.投资现金流量表D.财务计划现金流量表【答案】C69、下列关于项目资本金制度的表述，错误的是（）。A.城市轨道交通项目资本金占项目总投资最低比例是25%B.项目资本金是指总投资中由投资者认缴的出资额C.铁路干线路网项目必须由中方控股D.民用机场项目必须由中方相对控股【答案】A70、（2015年真题）某工程划分为3个施工过程、4个施工组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累积间歇时间为2天，累计提前插入时间为3天，该工程流水施工工期为（）天。A.29B.30C.34D.35【答案】A71、（2017年真题）根据《合同法》，关于要约和承诺的说法，正确的是（）。A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人B.承诺的内容应当与要约的内容一致C.要约邀请是合同成立的必经过程D.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限内到达要约人【答案】B72、必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额（）的，可以采用单一来源方式采购。A.8%B.10%C.15%D.20%【答案】B73、关于造价师执业的说法，正确的是（（）。A.造价师可同时在两家单位执业B.取得造价师职业资格证后即可以个人名义执业C.造价师执业应持注册证书和执业印章D.造价师只可允许本单位从事造价工作的其他人员以本人名义执业【答案】C74、（2020年真题）进行投资方案经济评价时，基准收益率的确定以（）为基础。A.行业平均收益率B.社会平均折现率C.项目资金成本率D.社会平均利润率【答案】A75、价值工程的核心和所采用的成本分别是产品的（）。A.功能评价和生产成本B.功能评价和寿命周期成本C.功能分析和确定研究对象的寿命周期成本D.分析实现研究对象功能的途径【答案】C76、利用净现值法进行互斥方案比选，甲和乙两个方案的计算期分别为3年、4年，则在最小公倍数法下，甲方案的循环次数是（）次。A.3B.4C.7D.12【答案】B77、（2018年考题）下列投资方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.总投资收益率B.内部收益率C.资产负债率D.资金净利润率【答案】B78、下列税率中，采用差别比例税率的是（）。A.土地增值税B.城镇土地使用税C.建筑业增值税D.城市维护建设税【答案】D79、下列关于项目资本金的管理的说法正确的是（）。A.投资项目的资本金一次认缴，并根据批准的建设进度按比例逐年到位B.投资项目的资本金根据批准的建设进度按比例认缴，并逐年到位C.投资项目资本金只能用于项目建设，不得挪作它用，但可以抽回D.资本金不落实的投资项目，贷款银行认定后才允许开工建设【答案】A80、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人应延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形是（）。A.施工场地发现文物后需要采取合理保护措施的B.施工中遇到不利物质条件采取合理措施的C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线工作返工的D.发包人提供的设备不符合合同要求需要更换的【答案】C81、地方政府每一年度全部PPP项目预算支出占一般公共预算支出比例应当不超过（）A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B82、将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。A.通货膨胀B.资金时间价值C.建设期利息D.建设期长短【答案】B83、（2020年真题）下列投标报价策略中属于恰当使用不平衡报价方法的是（）。A.适当降低早结算项目的报价B.适当提高晚结算项目的报价C.适当提高预计未来会增加工程量的项目单价D.适当提高工程内容说明不清楚的项目清单【答案】C84、不实行资本金制度的项目是（）。A.经营性固定资产投资项目B.公益性项目C.基础设施项目D.小型项目【答案】B85、在公司融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式时（）。A.发行股票B.信贷融资C.发行债券D.融资租赁【答案】B86、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.2C.3D.4【答案】C87、施工承包单位应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理工程师递交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.42【答案】C88、根据《标准施工招标文件》对投标文件进行初步评审时，属于投标文件形式审查的是（）。A.提交的投标保证金形式是否符合投标须知的规定B.投标人是否完全接受招标文件中的合同条款C.投标承诺的工期是否满足投标人须知中的要求D.投标函是否经法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章【答案】D89、根据《施工合同法律解释》，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为竣工日期。A.提交竣工验收申请报告的日期B.转移占有建设工程之日C.工程正式投入使用之日D.试运行合格之日【答案】B90、某招标项目结算价1000万元，投标截止日为8月30日，投标有效期为9月25日，则该项目投标保证金金额及其有效期应是（）A.最高不超过30万元，有效期为9月25日B.最高不超过30万元，有效期为8月30日C.最高不超过20万元，有效期为8月30日D.最高不超过20万元，有效期为9月25日【答案】D91、我国建设工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指（）。A.国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统B.国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统C.行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业机构管理系统D.政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统【答案】D92、（2019年真题）按工程进度编制施工阶段资金使用计划，首先要进行的工作是（）。A.计算单位时间的资金支出目标B.编制工程施工进度计划C.编制资金使用时间进度计划的S曲线D.计算规定时间内的累计资金支出额【答案】B93、某技术方案建设投资为1300万元，该技术方案经营期为18年，经营期每年总成本费用为300万元，折旧费和摊销费占总成本费用的20%，若直接将总成本费用列入技术方案投资现金流量表的现金流出，则会多计现金流出量合计（）。A.300万元B.600万元C.1080万元D.1300万元【答案】C94、某工程施工至2019年7月底，已完工程计划费用（BCWP）为3500万元，已完工程实际费用（ACWP）为3600万元，拟完工程计划费用（BCWS）为3300万元，则该工程此时的偏差情况是（）。A.费用节约，进度提前B.费用超支，进度拖后C.费用节约，进度拖后D.费用超支，进度提前【答案】D95、限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现（）的目标。A.设计方案和施工组织最优化B.总体布局和设计方案最优化C.建设规模和投资效益最大化D.使用功能和建设规模最大化【答案】D96、（2017年真题）根据《国务院关于调整和完善固定资产项目资本金制度的通知》，对于保障性住房和普通商品住房项目，项目资本金占项目总投资的最低比例是（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】A97、根据FIDIC《施工合同条件》提出的专用条件起草原则，不允许专用条件改变通用条件内容的是（）。A.合同争端的解决方式B.承包人对临时工程应承担的责任C.（咨询）工程师的权限D.风险与回报分配的平衡【答案】D98、某公司2013年发生两笔互换房产业务，并办理了相关手续。第一笔业务换出的房产价值500万元，换进的房产价值800万元；第二笔业务换出的房产价值700万元，换进的房产价值300万元。已知当地政府规定的契税税率为3%。该公司应缴纳的契税额为（）万元。A.9B.12C.21D.24【答案】A99、在价值工程活动的方案创造阶段，为了激发出有价值的创新方案，会议主持人在开始时并不全部摊开要解决的问题，只对大家进行抽象笼统的介绍，要求大家提出各种设想。这种方案创造方法称为()。A.德尔菲法B.哥顿法C.头脑风暴法D.强制确定法【答案】B100、有关利率和利息的说法，正确的是()。A.利息作为衡量资金时间价值的相对尺度B.利息常被视为是资金的一种机会成本C.社会平均利润率是利率的最低界限D.在平均利润率不变的情况下，借贷资本供过于求，利率上升【答案】B多选题（共50题）1、关于工程竣工结算的说法，正确的有（）。A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算和单项工程竣工结算B.工程竣工结算均由总承包单位编制C.建设单位要审查工程竣工结算的递交程序和资料的完备性D.施工承包单位要审查工程竣工结算的项目内容与合同约定内容的一致性E.建设单位要审查实际施工工期对工程造价的影响程度【答案】CD2、对产品部件对产品部件进行价值分析，就是使每个部件的价值系数（或价值指数）尽可能趋近于1，根据此标准，就明确了改进的方向、目标和具体范围。价值工程对象的改进范围包括（）。A.F/C值低的功能区域B.成本改善期望值大的功能区域C.复杂的功能区域D.F/C值大的功能区域E.简单的功能区域【答案】ABC3、（2019年真题）根据九部委联合发布的《标准材料采购招标文件》和《标准设备采购招标文件》,关于当事人义务的说法,正确的有（）。A.迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的5%B.支付迟延交货违约金不能免除卖方继续交付合同材料的义务C.采购合同订立时的卖方营业地为标的物交付地D.卖方在交货时应将产品合格证随同产品交买方据以验收E.迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%【答案】BD4、根据《注册造价工程师管理办法》，下列事项中，属于一级注册造价工程师业务范围的有（）。A.项目可行性研究投资估算与批准B.项目评价造价分析C.建设工程计价依据的编制与管理D.造价指标的编制与管理E.建设项目设计方案优化【答案】BCD5、(2014年)下列评价方法中，属于互斥投资方案静态评价方法的（）。A.年折算费用法B.净现值率法C.增量投资回收期法D.增量投资收益率发E.增量投资内部收益率法【答案】ACD6、某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差（CV）＜0，进度偏差（SV）＞0，则表明（）。A.已完工程实际费用节约B.已完工程实际费用＞已完工程计划费用C.拟完工程计划费用＜已完工程实际费用D.已完工程实际进度超前E.拟完工程计划费用＞已完工程计划费用【答案】BCD7、价值工程活动中，用来确定产品功能评价值的方法有（）。A.环比评分法B.替代评分法C.强制评分法D.逻辑评分法E.循环评分法【答案】ACD8、根据《工程造价咨询企业管理办法》，关于乙级工程造价咨询企业资质标准的说法，正确的是()。A.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%B.企业技术负责人应当从事工程造价专业工作12年以上C.企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于500万元D.企业专职从事工程造价专业工作的人员中注册造价工程师不少于6人E.企业注册资本不少于100万元【答案】AD9、BIM技术在工程造价管理信息化方面具有不可比拟的优势，下列选项中属于BIM技术强化造价管理方面的特点是（）。A.提高工程量计算的准确性B.合理安排资源计划C.控制工程设计变更D.有效支持多算对比E.优化工程设计方案【答案】ABCD10、《建筑法》的规定，交付竣工验收的建筑工程必须（）。A.具有完整的竣工决算审计报告B.符合规定的工程质量标准C.具有完整的工程技术经济资料D.具有经签署的工程保修书E.具有周密的工程保修计划【答案】BCD11、根据《注册造价工程师管理办法》，属于注册造价工程师的权利有（）。A.执行工程计价标准和计价方法B.使用注册造价工程师名称C.保证工程造价职业活动的质量D.发起设立工程造价咨询企业E.依法独立执行工程造价业务【答案】BD12、偿债备付率指标中“可用于还本付息的资金”包括（）。A.无形资产摊销费B.增值税及附加C.计入总成本费用的利息D.固定资产大修理费E.固定资产折旧费【答案】AC13、(2014年)工程寿命周期成本分析中，估算费用可采用的方法用（）。A.动态比率法B.费用模型估算法C.参数估算法D.连环置换法E.类比估算法【答案】BC14、下列属于按索赔事件的性质分类的有()。A.合同中明示的索赔B.工程延期索赔C.工程加速索赔D.合同被迫终止索赔E.费用索赔【答案】BCD15、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位B.建筑意外伤害保险应实行记名制投保方式C.建筑意外伤害保险实行固定费率D.建筑意外伤害保险不只局限于施工现场作业人员E.建筑意外伤害保险期间自开工之日起最长不超过五年【答案】AD16、（2021年真题）当工程项目网络计划的计算工期不能满足要求工期时，需压缩关键工作的持续时间，此时可选的关键工作有（）。A.持续时间长的工作B.紧后工作较多的工作C.对质量和安全影响较小的工作D.压缩费用较少的工作E.资源供应较充足的工作【答案】CD17、价值工程应用中，对提出的新方案进行综合评价的定量方法有（）。A.头脑风暴法B.直接评分法C.加权评分法D.优缺点列举法E.专家检查法【答案】BC18、（2018年考题）关于项目财务内部收益率的说法,正确的有（）。A.内部收益率不是初始投资在整个计算期内的盈利率B.计算内部收益率需要事先确定基准收益C.内部收益率是使项目财务净现值为零的收益率D.内部收益率的评价准则是IRR≥0时方案可行E.内部收益率是项目初始投资在寿命期内的收益率【答案】AC19、（2017年考题）根据《建设工程安全生产管理条例》，对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（）A.专项施工方案安全验算论证B.施工安全防护用具的采购C.安全施工措施的落实D.安全生产条件的改善E.施工安全防护设施的更新【答案】BCD20、(2012年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列关于工程造价咨询企业的说法，正确的有()。A.工程造价咨询企业资质有效期为4年B.工程造价咨询企业可鉴定工程造价经济纠纷C.工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告D.工程造价咨询企业只能在一定行政区域内从事工程造价咨询活动E.工程造价咨询企业应在工程造价成果文件上加盖其执业印章【答案】BC21、（2019年真题）项目管理采用矩阵制组织机构形式的特点有（）。A.组织机构稳定性强B.容易造成职责不清C.组织机构灵活性大D.组织机构机动性强E.每-个成员受双重领导【答案】CD22、(2012年)根据《民法典》，下列各类合同中，属于无效合同的有()。A.恶意串通损害第三人利益的合同B.一方以欺诈手段订立的合同，损害国家利益C.一方乘人之危订立的合同D.损害社会公共利益的合同E.订立合同时显失公平的合同【答案】ABD23、(2013年)根据《建设工程质量管理条例》建设工程竣工验收应具备的条件有()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、监理单位分别签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程已结清证明文件E.有工程使用的主要建筑材料的进场实验报告【答案】ABC24、根据《标准施工招标文件》工程变更的情形有（）。A.改变合同中某项工作的质量B.改变合同工程原定的位置C.改变合同中已批准的施工顺序D.为完成工程需要追加的额外工作E.取消某项工作改由建设单位自行完成【答案】ABCD25、与发行股票相比，发行债券融资的优点是（）。A.企业财务负担小B.企业经营灵活性高C.便于调整资本结构D.速度快、成本较低E.债券发行费用较低，其利息允许在所得税前支付【答案】CD26、工程项目盈亏平衡分析的特点是（）。A.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强B.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度C.盈亏平衡分析可分为单因素盈亏分析和多因素盈亏平衡分析D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源E.盈亏平衡分析揭示了有效控制风险的途径【答案】AD27、(2012年)分部分项工程成本分析中，“三算对比”主要是进行()的对比。A.实际成本与投资估算B.实际成本与预算成本C.实际成本与竣工决算D.实际成本与目标成本E.施工预算与设计概算【答案】BD28、（2019年考题）关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位B.建筑意外伤害保险应实行记名制投保方式C.建筑意外伤害保险实行固定费率D.建筑意外伤害保险不只局限于施工现场作业人员E.建筑意外伤害保险期间自开工之日起最长不超过五年【答案】AD29、根据《招标投标实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.采用两阶段招标的，投标人应当在第一阶段提交投标保证金D.招标人不得挪用投标保证金E.招标人最迟应当在签订书面合同时退还投标保证金【答案】ABD30、(2016年)根据《民法典》，合同当事人违约责任的特点有()。A.违约责任以合同成立为前提B.违约责任是一种赔偿责任C.违约责任以违反合同义务为要件D.违约责任由当事人按法律规定的范围自行约定E.违约责任按损益相当的原则确定【答案】BCD31、（2015年真题）根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人E.投标人之间约定中标人【答案】BCD32、（2013年考题）项目资本金可以用货币出资，也可以用（）作价出资。A.实物B.工业产权C.专利技术D.企业商誉E.土地所有权【答案】AB33、（2019年考题）按国际造价管理联合会，（ICEC）作出定义，全面造价管理是指有效的利用专业知识与技术对（）进行筹划与控制。A.过程B.资源C.成本D.盈利E.风险【答案】BCD34、(2011年)建设工程施工联合体承包模式的特点有()。A.业主的合同结构简单，组织协调工作量小B.通过联合体内部合同约束，增加了工程质量监控环节C.施工合同总价可以较早确定，业主可承担较少风险D.施工合同风险大，要求各承包商有较高的综合管理水平E.能够集中联合体成员单位优势，增强抗风险能力【答案】A35、下列工程项目策划内容中，属于工程项目构思策划的有()。A.工程项目组织系统B.工程项目系统构成C.工程项目发包模式D.工程项目建设规模E.工程项目融资方案【答案】B