一级建造师考试完整题库（历年真题）

一级建造师考试完整题库（历年真题）第一部分单选题（100题）1、管道系统进行液压试验时，当环境温度低于（）时，应采取防冻措施。A:0℃B:5℃C:3℃D:1℃【答案】：B2、某工程施工有两个技术方案可供选择，甲方案需投资180万元，年生产成本为45万元；乙方案需投资220万元，年生产成本为40万元。设基准投资收益率为12%，若采用增量投资收益率评价两方案，则（）。A:乙方案优于甲方案B:甲乙两个方案的折算费用相同C:甲方案优于乙方案D:甲乙两个方案的效果相同【答案】：A3、在初步设计有详细设备清单时，应采用（）编制设备安装工程概算。A:扩大单价法B:概算指标法C:预算单价法D:估价法【答案】：C4、以下（）哪种适宜做路基填料。A:碎（砾）石土B:高液限黏土C:有机细粒土D:腐殖土【答案】：A5、公路工程实施性施工组织设计中，施工总体部署的主要内容不包括（）。A:工程项目的主要情况B:建立施工管理机构C:施工顺序D:施工任务划分【答案】：A6、大中型工程的地质勘察可分为（）三个阶段。A:立项报告研究阶段勘察、初步设计阶段勘察、施工图设计阶段勘察B:可行性研究阶段勘察、技术设计阶段勘察、施工图设计阶段勘察C:可行性研究阶段勘察、初步设计阶段勘察、施工图设计阶段勘察D:预可行性研究阶段勘察、初步设计阶段勘察、施工图设计阶段勘察【答案】：C7、企业拟向租赁公司承租一台施工机械，机械价格为200万元，租期3年，每年年末支付租金，折现率为8%，附加率为3%,按照附加率法计算，该企业每年应支付的租金为（）万元。A:88.7B:77.6C:78.8D:66.8【答案】：A8、根据《水利水电工程施工工组织设计规范》（SL303—2017），采用简化毕肖普法计算时，4级均质土围堰边坡稳定安全系数，应不低于（）。A:1.3B:1.05C:1.2D:1.15【答案】：D9、下列关于设计变更的表述中，错误的是（）。A:承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的权利，这是合同赋予发包人作为出资人的项权利B:在施工中，承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，必须经监理工程师同意C:在施工中，承包人不得为了施工方便而要求对原工程设计进行变更，承包人应当严格按照图纸施工，不得随意变更设计D:未经监理工程师同意，承包人擅自更改或换用，承包人应承担由此发生的费用并赔偿发包人的有关损失，但延误的工期可以顺延【答案】：D10、

机电工程项目采用水准测量法测量时，水准点之间的距离，一般地区应为1～3km，工厂区宜小于（）km。

A:1B:2C:3D:1.5【答案】：A11、球形罐焊后热处理完成后，作为焊后热处理的效果评定，主要包括热处理工艺报告和（）。A:无损检测报告B:热处理记录曲线C:产品焊接试板力学性能试验报告D:压力试验报告【答案】：C12、不属于内因火灾的预防措施的是（）。A:严禁烟火，控制外来火源B:揭露新煤层时，建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定C:必须建立自燃发火预测预报制度D:冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查【答案】：A13、关于围堰的稳定安全系数，对于重力式混凝土围堰、浆砌石围堰采用抗剪断公式计算时，安全系数应（）A:不小于1.05B:不小于2.0C:不小于2.5D:不小于3.0【答案】：D14、某单位取得下列一种许可资格，但不能从事压力容器整体就位和整体移位安装工作，该单位取得的许可资格是（）。A:GC1级压力管道安装许可资格B:GB1级压力管道安装许可资格C:《特种设备安装改造维修许可证》1级压力容器安装资格D:2级锅炉安装资格【答案】：B15、采用定额单价法计算工程费用时，若分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械的数量增减时，对定额的处理方法一般是（）。A:调量不换价B:直接套用定额单价C:编制补充单价表D:按实际价格换算定额单价【答案】：A16、（2020年真题）建设单位对设计方案进行评审所发生的费用应计入工程建设其他费用中的（）。A:工程监理费B:专项评价费C:勘察设计费D:建设管理费【答案】：D17、关于人工铺轨作业的说法，正确的是（）。A:曲线外股可用厂制缩短轨B:直线段钢轨应采用错开式接头C:人工搬运钢轨距离不应大于50mD:倒运轨料的小平车至少应有一个止轮器【答案】：C18、焊接变形的面外变形可分为（）。A:焊缝纵向收缩变形、弯曲变形、扭曲变形、失稳波浪变形B:角变形、焊缝纵向收缩变形、扭曲变形、失稳波浪变形C:角变形、弯曲变形、焊缝纵向收缩变形、失稳波浪变形D:角变形、弯曲变形、扭曲变形、失稳波浪变形【答案】：D19、下列质量风险应对策略中，属于风险转移策略的是（）。A:建设单位在工程发包时，要求承包单位提供履约担保B:施工单位在施工中有针对性地制定质量事故应急预案C:施工单位合理安排工期，避开可能发生的自然灾害对质量的影响D:建设单位在工程预算价格中预留一定比例的不可预见费【答案】：A20、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）规定，以下费用属于规费的是（）。2018真题A:工程排污费B:工会经费C:检验试验费D:印花税【答案】：A21、土颗粒愈细，级配越好，其渗透性（）。A:愈弱B:衰减愈慢C:衰减愈快D:愈强【答案】：A22、地面工程中瓷砖面层铺贴完24h内应进行养护，养护时间不得小于（）d。A:28B:7C:21D:14【答案】：B23、下列部位中，管道环焊缝可以设置的部位是（）。A:管道支点处B:套管封堵墙中C:保护地沟中，但必须进行100％无损探伤检测D:建筑物结构中【答案】：C24、建设工程施工工地上，对于不适合再利用、且不宜直接予以填埋处置的废物，可采取（）的处理方法。2014A:焚烧B:消纳分解C:稳定固化D:减量化处置【答案】：A25、某工程实行总、分包方式施工，某日分包工程部分发生了安全事故，应由（）上报事故。A:安全生产管理人员B:工程建设单位C:分包单位D:总包单位【答案】：D26、供热管道强度试验所用压力表，其精度等级不得低于（）级。A:1B:2C:1.5D:2.5【答案】：A27、

变压器低压侧中性点必须（）。

A:串消弧线圈接地B:串电抗接地C:直接与接地装置引出的接地干线进行连接D:串电阻接地【答案】：C28、位于甲省的某项目产生的建筑垃圾，欲移至乙省某地填埋，途经丙省，下列说法正确的是()。A:向甲省环保部门申请，经乙省环保部门同意B:向乙省环保部门申请，经甲省环保部门同意C:向甲省环保部门申请，经甲省环保部门同意D:向乙省环保部门申请，经丙省环保部门同意【答案】：A29、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）（2013）A:原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判B:原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C:原判决违反法定程序的，依法改判D:原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决【答案】：A30、隧道初期支护采用钢拱架的主要作用是（）。A:支承加固围岩B:限制围岩变形C:减缓围岩风化D:填平补强围岩【答案】：B31、工程回访计划的内容不包括（）。A:回访的对象B:回访工程的竣工日期C:主管回访保修业务的部门D:回访时间安排和主要内容【答案】：B32、在企业分析时，对比两期或连续数期报告中相同指标，确定其变化方向、数额和幅度的分析方法，属于()A:结构分析法B:差额分析法C:因素分析法D:趋势分析法【答案】：D33、水深为H时，单位宽度上水平静水压力的计算公式是（）。A:P=1/2γHB:P=1/4γH2C:P=γHD:P=1/2γH2【答案】：D34、某公路施工企业在2015年的企业信用评价中总得分为90分，其信用等级为（）级。A:AB:AAC:CD:B【答案】：A35、关于物权特征的说法，正确的是（）。（2014）A:物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人B:物权是一种支配权，需要义务人的行为配合。C:物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利D:物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权【答案】：C36、根据《水利基本建设项目竣工决算审计规程》规定，相关单位和项目法人应在收到审计结论（）个工作日内执行完毕。A:60B:120C:90D:30【答案】：A37、

下列选项中，（）是衡量和评价企业购入存货、投入生产、销售收回等各环节管理状况的综合性指标。

A:存货周转率B:流动资产周转率C:净资产收益率D:速动比率【答案】：A38、对于建设工程项目施工中（）的风险，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施。A:重大B:可容许C:可忽略D:中度【答案】：B39、（2021年真题）某单代号网络计划如下（时间单位：天），计算工期是（）天。A:10B:8C:13D:12【答案】：C40、插设塑料排水板可采用的设备是（ ）。2013年A:潜孔钻机B:喷粉桩机C:袋装砂井打设机D:动力螺旋钻机【答案】：C41、某组混凝土试件抗压强度分别为36.0MPa、40.0MPa、42.0MPa，该组混凝土试件的强度代表值是（）MPa。A:40B:42C:36D:39.3【答案】：D42、有抗冻要求的港航工程混凝土粗骨料中总含泥量的限制值为（）。A:≤0.7%B:≤0.5%C:≤1.0%D:≤2.0%【答案】：A43、

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB.50500－2013)，应列入规费清单的费用是（）。

A:检验试验费B:大型机械进出场及安拆费C:工程保险费D:住房公积金【答案】：D44、

为保证飞机的飞行安全，旅客的（）必须经过X射线安检机的安全检查。A:手表B:钥匙C:身份证D:随身携带行李【答案】：D45、审查设计概算时，对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资宜采用的审查方法是（）。A:查询核实法B:标准预算审查法C:对比分析法D:筛选审查法【答案】：A46、适用于浅埋大跨度隧道及地表下沉量要求严格而围岩条件很差情况的开挖方法是（）。A:CRD法B:双侧壁导坑法C:CD法D:台阶法【答案】：B47、下列施工成本管理流程中，正确的是（）。A:成本计划→成本预测→成本核算→成本控制→成本考核→成本分析B:成本预测→成本计划→成本控制→成本核算→成本分析→成本考核C:成本核算→成本分析→成本预测→成本计划→成本控制→成本考核D:成本分析→成本预测→成本计划→成本控制→成本考核→成本核算【答案】：B48、既能适用于粘性土路基施工又能适用于沥青混凝土路面施工的机械是（）。A:静力光轮压路机B:振动板C:夯实机械D:振动压路机【答案】：A49、某企业固定资产评估增值2000万元，该增值部分应计入企业的（）。A:盈余公积B:实收资本C:未分配利润D:资本公积【答案】：D50、工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般（）复审一次。A:5年B:3年C:2年D:4年【答案】：A51、某公司3年前以20万元购置了一台A设备，由于技术水平的提高，市场上出现了性能更好的B设备，B设备现在的市场价是18万元，但是A设备现在的市场价只有15万元，公司现在可以将A设备以12万元出售，关于A设备价值的说法，正确的是（）。A:历史成本是20万元，重置成本是15万元B:重置成本是18万元，可变现净值是12万元C:历史成本是20万元，可变现净值是15万元D:历史成本是15万元，可变现净值是12万元【答案】：A52、某工程初步设计深度不够，不能准确计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟，又有类似的概算指标可以利用，则编制工程概算适合采用的方法是（）。A:预算单价法B:类似工程预算法C:概算定额法D:概算指标法【答案】：D53、装配式预应力混凝土水池的壁板缝混凝土浇筑施工质量是水池（）的关键。A:结构强度B:抗浮C:抗变形D:防渗漏【答案】：D54、气温低于（）℃运输易冻的硝化甘油炸药时，应采取防冻措施。A:14B:12C:10D:16【答案】：C55、按照收付实现制编制的企业财务报表是（）。A:利润表B:所有者权益变动表C:现金流量表D:资产负债表【答案】：C56、（2020年真题）下列定额中属于施工企业内部使用的，以工序为对象编制的定额是（）A:预算定额B:概算定额C:费用定额D:施工定额【答案】：D57、图示人字梯放置在光滑（忽略摩擦）地面上，顶端人体重量为P。关于绳子拉力与梯子和地面的夹角α、绳子位置h的关系的说法，正确的是（）。（2011年真题）A:α、h越大，绳子拉力越大B:α越小、h越大，绳子拉力越大C:α越大、h越小，绳子拉力越大D:α、h越小，绳子拉力越大【答案】：B58、在招标项目的标价单中有时列有开办费，其中不属于开办费的是（）。A:现场实验设施费B:职工交通费C:现场勘察费D:劳保福利费【答案】：D59、下列选项中，属于建设项目总投资中动态投资部分的是（）。A:建设期利息B:基本预备费C:工程建设其他费D:建筑安装工程费【答案】：A60、下列支护方式中，不属于隧道初期支护的是（）。A:喷锚支护B:管棚C:喷射混凝土D:钢支护【答案】：B61、关于井巷工程辅助费，不正确的说法是（）。A:它包括井筒提升运输费用B:它属于矿山工程造价C:它不属于井巷工作面直接实体费用D:它不包括人工、材料、设备费用【答案】：D62、框架结构的主梁、次梁与板交叉处，其上部钢筋从上往下的顺序是（）。A:主梁、次梁、板B:板、主梁、次梁C:板、次梁、主梁D:次梁、板、主梁【答案】：C63、关于质量计划的说法正确的是（）。A:质量样板制为质量控制的唯一手段B:总包方只需就工程施工质量向发包方负责C:施工过程均应进行自检和互检即可D:隐蔽工程验收合格后方可进行后一分项工程施工【答案】：D64、钻孔桩灌注水下混凝土必须连续施工，并控制提拔导管速度，严禁将导管提出（）。A:护筒顶面B:地面C:混凝土灌注面D:地下水面【答案】：C65、

某水利工程混凝土围堰级别为5级，相应围堰洪水标准应为（）年一遇。《》（）

A:50～20B:20～10C:5～3D:10～5【答案】：C66、关于会计核算中重置成本计量原则的说法，正确的是()。A:负债按照因承担现时义务而实际收到的款项计量B:资产按照其现在正常出售所收到的现金，扣减成本、销售费用及税费后的金额计量C:资产按照市场参与者在交易日发生的有序交易中，出售资产所能收到的价格计量D:负债按照现在偿付该项债务所需支付的现金的金额计量【答案】：D67、压缩机空气负荷试运行后，做法错误的是（）。A:停机后30min打开曲轴箱检查B:排除管路及气罐中的剩余压力C:排除气缸及管路中的冷凝液体D:清洗油过滤器和更换润滑油【答案】：A68、铁路通信计算机网络按拓扑结构分为：星形、环形、网形、树形和（）结构。A:角形B:T形C:网线D:总线【答案】：D69、根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017），生产能力为500t/h的砂石料加工系统规模为（）。A:小（1）型B:中型C:小（2）型D:大型【答案】：D70、（2020年真题）某新建项目，建设期为3年，共向银行借款1300万元，其中第一年借款700万元，第二年借款600万元，借款在各年内均衡使用,年化率为6%，建设期每年计息，但不还本付息，则第3年应计的借款利息为（）万元。A:104.52B:0C:82.94D:85.35【答案】：C71、在浅埋暗挖修建隧道及地下工程的开挖方法中，双侧壁导坑法的适用条件是（）。A:大跨度，跨度≥15mB:小跨度，连续使用可扩大跨度C:多层多跨D:地层差，跨度≤8m【答案】：B72、（2021年真题）某施工企业在经营过程中，同时发行可转换债券和认股权证，该筹资方式属于()。A:权益筹资B:内源筹资C:债务筹资D:混合筹资【答案】：D73、隧道开挖时，宜用（）控制隧道中线。A:GPS－RTKB:激光准直仪C:隧道断面仪D:陀螺全站仪【答案】：B74、抗压强度高、耐久性好，且多用于房屋基础和勒脚部位的砌体材料是（）。A:蒸压砖B:石材C:砌块D:混凝土砖【答案】：B75、关于土钉墙的构造，下列说法错误的是（）。A:注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆，其强度等级不宜低于20MPaB:土钉与水平面夹角宜为5°～20°C:坡面上下段钢筋网搭接长度应大于200mmD:喷射混凝土强度等级不宜低于C20，面层厚度不宜小于80mm【答案】：C76、下列措施中，能预防由雷击造成输电线路停电的措施是（）。A:采用高阻抗接地B:增加杆塔的接地电阻C:装设自动重合闸D:减少绝缘子串的片数【答案】：C77、关于石灰粉煤灰稳定碎石混合料基层碾压不正确的是（）。A:采用先轻型后重型压路机碾压B:可用薄层贴补方法找平C:混合料可用沥青乳液进行养护D:混合料每层最大压实厚度为200mm【答案】：B78、大体积混凝土出现的裂缝按深度不同分为表面裂缝、深层裂缝和（）三种。A:应力裂缝B:结构裂缝C:贯穿裂缝D:收缩裂缝【答案】：C79、

下列施工工序,建筑室内给水管道安装后的工序是（）。

A:支架安装B:管道测绘放线C:管道元件检验D:系统水压试验【答案】：D80、非水平热力管道的绝热施工应（）进行，防潮层和保护层的搭接应（）。A:自下而上；下压上B:自下而上；上压下C:自上而下；上压下D:自上而下；下压上【答案】：B81、下列关于建设工程消防施工的质量和安全责任，说法错误的是（）。A:进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员必须持证上岗，自动消防系统的操作人员满足3年以上经验即可B:建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准C:特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工D:因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施【答案】：A82、在海港工程中，处于浪溅区的碳素钢单面年平均腐蚀速度最高，达到()。A:0.30～0.60mm／aB:0.20～0.50mm／aC:0.10～0.40mm／aD:0.10～0.30mm／a【答案】：B83、

某施工企业向银行借款250万元，期限2年，年利率6%，半年复利计息一次，第二年末还本付息，则到期企业需支付给银行的利息为（）万元。A:31.38B:30C:30.45D:30.9【答案】：A84、室外排水管道工程的施工程序中，管道安装完毕之后，应进行（）。A:管道沟槽回填B:系统清洗C:系统通水试验D:系统灌水试验【答案】：D85、关于跑道入口，下列说法正确的是（）。A:跑道入口必定位于跑道端B:跑道入口通常内移C:跑道人口必定内移D:跑道入口通常位于跑道端头【答案】：D86、工作C有两项紧前工作和两项紧后工作，紧前工作的最早完成时间分别为第9、11天，两项紧后工作最早开始时间分别为第19、21天，工作C最迟开始时间为第17天，持续时间为5天，则工作C的自由时差为（）天。A:5B:6C:4D:3【答案】：D87、某土石坝坝高为80m，该地设计地震烈度为8度，其压实度宜采用（）。A:0.98B:0.97C:1D:0.96【答案】：C88、下列建设项目信息中，属于经济类信息的是（）。A:风险管理信息B:合同管理信息C:工作量控制信息D:质量控制信息【答案】：C89、

如果飞机沿正确进近航道进场，驾驶员将看到PAPl灯的颜色为（）。A:二红二白B:三红一白C:四白D:一红三白【答案】：A90、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工6个工作日，窝工费补偿标准为120元/工日，承包人租赁的一台挖土机窝工6个台班，台班租赁费800元，承包人自卸汽车窝工4个台班，该自卸汽车折旧费每台500元，工作时燃油动力费每台班120元。则承包人可以索赔的费用是（）元。A:6480B:8080C:7520D:7280【答案】：C91、一个测区及其周围至少应有（）个水准点。A:1B:2C:3D:4【答案】：C92、视频监控系统的线缆敷设时，当供电电压为24VAC时，视频线与电源线（）。A:应采取屏蔽措施B:应分别穿管敷设C:可以同管敷设D:间距不小于0.3m【答案】：C93、根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间为（）。A:1年B:6个月C:3年D:2年【答案】：D94、对工程项目的一般测量科目必须实行（）。A:彻底换手测量B:更换全部测量人员C:同级换手测量D:更换全部测量仪器【答案】：C95、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214规定，由承包人办理保险，并支付保险费用的是（）。A:施工场地内的自有人员B:从事危险作业的职工C:施工场地内自有施工机械设备D:运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备【答案】：D96、在国际工程投标报价中，对于工程量不大、所占费用比例较小的分项工程，直接费适合采用（）进行估价。A:作业估价法B:匡算估价法C:定额估价法D:经验估计法【答案】：B97、某施工企业按照2/15、n/30的信用条件购入货物100万元，该企业在第28天付款，则其放弃现金折扣的成本是（）。A:0.0833B:0.2623C:0.4898D:0.5651【答案】：D98、根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（）。A:检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差B:强制检定与非强制检定均属于法制检定C:计量标准器具是国家计量基准器具D:进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检定合格后使用【答案】：B99、《水土保持法》与《水法》和《土地管理法》的区别主要在于该法侧重于（）。A:水害的防治B:水土流失的防治C:水资源的开发和利用D:土地的合理利用【答案】：B100、环保疏浚的施工深度精度一般为（）。A:10cm左右B:10～20cmC:3～5cmD:5～10cm【答案】：D第二部分多选题（100题）1、（2018年真题）幕墙工程中，后置埋件的验收要点有（）。A:锚板的位移B:锚栓埋置深度C:后置埋件的规格D:锚板和锚栓的材质【答案】：B、C、D2、

发电机转子穿装前应单独进行（）。

A:试验压力符合制造厂规定B:漏气量试验C:气密性试验D:磁道通路试验【答案】：A、B、C3、关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。A:业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程B:建造师的业务范围是只限于项目实施阶段的项目管理工作C:建设工程项目管理的核心任务是为工程的建设和使用增值D:项目管理的核心任务是项目的目标控制【答案】：A、D4、

起重作业中，一般都是根据（）及现场环境等条件来选择平衡梁的形式。

A:起重机站车位置B:设备的重量C:设备的强度D:设备的规格尺寸【答案】：B、D5、水利工程建设监理是指具有相应资质的水利工程建设监理单位受建设单位委托，依据工程建设合同，对（）进行的管理。A:工程质量B:建设程序C:工程进度D:环境保护【答案】：A、C、D6、在短期借款利息的支付方法中，对加息法的正确表述是（）。A:NoneB:企业不需要支付全额利息C:企业只使用了贷款本金的半数D:企业分期均衡偿还本息之和【答案】：C、D7、梁（板）预制实测项目包括（）。A:支座中心偏位B:梁长度C:倾斜度D:混凝土强度【答案】：B、D8、关于因不可抗力导致相关费用调整的说法，正确的有（）。A:承包人的停工损失，由承包人承担B:工程本身的损害由发包人承担C:承包人人员伤亡所产生的费用，由发包人承担D:运至施工现场待安装设备的损害，由发包人承担【答案】：A、B、D9、根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》，工业安装工程单位（子单位）工程施工质量验收项目应按（）进行划分。A:设备的台机组B:工业厂房C:工业安装工程的特点D:车间（工号）【答案】：B、D10、饰面板（砖）材料进场时，现场应验收的项目有（）。【答案】：11、在基础混凝土浇灌前应先进行（）工作。A:木模板应浇水润湿，但模板内不应有积水B:钢筋的隐蔽工程验收C:进行模板验收D:清理模板【答案】：A、B、C、D12、高压喷射注浆的全过程主要为（）A:钻机就位B:下放钢筋笼C:钻孔D:安装导管【答案】：A、C13、有关支付担保相关规定的表述，说法正确的有（）。【答案】：14、机电安装工程技术性回访有（）。A:新工艺B:新材料C:锅炉房D:制冷系统运行情况【答案】：A、B15、消防工程验收程序通常为（）等阶段。A:工程移交B:结论评定C:现场检查D:验收受理【答案】：A、B、C、D16、以工程量清单计价方式投标时，不得作为竞争性费用的有（）。A:措施项目清单中的检验及测试费B:保险C:措施项目清单中的安全文明施工费D:规费【答案】：C、D17、关于工程款担保制度的说法，下列说法正确的是（）。A:以银行保函替代工程质量保证金的，银行保函金额可以超过工程价款结算总额的3%B:招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保C:建筑业企业可以将现金保证金挪作他用，保证金到期可不予退还D:加快推行银行保函制度，在有条件的地区推行工程担保公司保函和工程保证保险【答案】：B、D18、防治巷道交叉点处冒顶事故发生，采区措施正确的是（）。【答案】：19、

变配电室分项工程组成包括（）

A:裸母线、封闭母线、插接式母线安装B:控制柜安装C:变压器D:柴油发电机组【答案】：A、B、C20、工程变更根据其性质与对工程项目的影响程度，一般分为（）。A:较大工程变更B:一般工程变更C:主要工程变更D:重大工程变更【答案】：A、B、D21、关于疏散走道上设置防火卷帘的说法，正确的有（）。A:具有手动控制的功能B:在防火卷帘的一侧设置启闭装置C:在防火卷帘的两侧设置启闭装置D:具有自动控制的功能【答案】：A、C、D22、关于总价合同的说法中正确的有（）。【答案】：23、计算吹填土方量时的主要参数有（）。【答案】：24、水工建筑物永久作用荷载包括（）等。A:静水压力B:结构自重C:扬压力D:地应力【答案】：B、D25、编制人工定额时需拟定施工的正常条件，其内容包括拟定（）。(2015真题)【答案】：26、门窗节能工程常见问题处理要点中，夏热冬冷地区的建筑外门窗进入施工现场时，应对其（）性能进行复验。【答案】：27、下列费用项目中，属于规费项目清单表中应列项内容的有（）。A:商业保险B:社会保障费C:住房公积金D:工程排污费【答案】：B、C、D28、关于施工现场消防管理的说法，正确的有（）。A:易燃材料仓库应设在上风方向B:动火证当日有效C:应配备义务消防人员D:施工现场严禁吸烟【答案】：B、C、D29、

混凝土耐久性包括（）等方面。A:抗渗性B:抗冲磨性C:抗冻性D:强度【答案】：A、B、C30、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理机构负责人的权限有（）。A:进行授权范围内的利益分配B:签订工程施工承包合同C:参与选择大宗资源供应单位D:参与组建项目管理机构【答案】：C、D31、施工成本计划编制依据包括（）。【答案】：32、施工合同交底的主要目的和任务有（）。A:争取对自身有利的合同条款B:明确各项工作或各个工程的工期要求C:明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限,D:将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人【答案】：B、C、D33、铺轨基地内，钢轨应分类垛码，其应符合的规定包括（）。A:钢轨垛底应承垫架空，支垫应与钢轨垂直放置，间距5～7.5mB:钢轨起吊应缓起、轻落并保持钢轨基本平直C:每垛钢轨应竖立标牌，标识产地、类型、规格和数量D:钢轨长度应逐根丈量，并测量断面尺寸。不同长度和断面尺寸公差级别的钢轨应分类码垛，并予以标识【答案】：A、B、C、D34、

检测混凝土面板堆石坝的垫层料压实干密度，可采用（）。A:蜡封法B:环刀法C:挖坑灌砂法D:挖坑灌水法【答案】：C、D35、下列关于路基防排水施工要求的说法，正确的有（）。A:路基施工中应核对全线排水系统B:施工期各类防排水设施应及时维修和清理C:NoneD:路基工程施工前，应抽干地下水【答案】：A、B36、静冰压力大小与（）有关。A:风速B:温升率C:冰层厚度D:开始升温时的气温【答案】：B、C、D37、审计准备阶段要进行的工作包括（）。A:编制审计工作底稿B:审计立项C:编制审计实施方案D:征求意见【答案】：B、C38、建筑物的主要体系有（）。A:围护体系B:设备体系C:NoneD:节能体系【答案】：A、B39、《道路石油沥青技术要求表》中，当缺乏所需标号的沥青时，可采用不同标号掺配的调合沥青，其掺配比例由试验决定。掺配后的沥青质量应满足的指标有（）。【答案】：40、预应力钢丝一般分为（）。A:螺旋肋钢丝B:光面钢丝C:刻痕钢丝D:冷拉钢丝【答案】：A、B、C41、下列空间不可计入建筑层数的有（）。2018真题【答案】：42、基床以下路堤填筑的“三阶段”是指（）。A:施工阶段B:准备阶段C:检测阶段D:整修验收阶段【答案】：A、B、D43、给水处理目的是去除或降低原水中的（）。A:钙、镁离子含量B:有害细菌生物C:胶体D:悬浮物【答案】：B、C、D44、关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。【答案】：45、于建筑地面工程基层铺设的做法，正确的有（）。A:三合土垫层采用石灰、碎石土与碎砖的拌合料铺设B:室内地面的水泥混凝土垫层应设置纵向缩缝和横向缩缝C:水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴D:砂垫层应采用中砂【答案】：B、D46、关于安全技术交底要求的说法，正确的有（）。A:定期向多工种交叉施工作业队伍书面交底B:必须实行逐级安全技术交底制度C:必须采用新的安全技术措施D:必须采用两阶段技术交底【答案】：A、B47、水泥稳定碎石基层施工，确定每日施工作业段长度，宜综合考虑的因素有（）。【答案】：48、衡量砂浆质量的指标主要包括（）。A:耐久性B:NoneC:强度D:流动性【答案】：C、D49、机械使用中的三定制包括（）。A:定人B:定时间C:定机D:定薪酬【答案】：A、C50、板桩码头的结构形式应根据（）等因素，通过技术经济比较选定。【答案】：51、

变压器的性能主要由（）决定。

A:固定方式B:外接元器件C:外部接线方式D:线圈的绕组匝数【答案】：B、C、D52、根据《特种设备生产单位许可目录》，工业管道可分为）。A:动力管道B:长输管道C:制冷管道D:燃气管道【答案】：A、C53、关于钢零件及钢部件的矫正和成型的说法，正确的有（）。A:低合金结构钢在环境温度低于-10℃时，不应进行冷矫正B:普通碳素结构钢工作地点温度低于-10℃时，不得剪切、冲孔C:碳素结构钢在环境温度低于-16℃时，不应进行冷矫正D:低合金钢工作地点温度低于-15℃时，不得剪切、冲孔【答案】：C、D54、

机房及井道布置图中的技术内容有（）。

A:安全距离B:楼层间距C:底坑深度D:顶层高度【答案】：A、B、C、D55、通信建设工程专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点包括（）。A:检查相关专业作业人员安全教育培训和持证上岗情况B:组织救援、保护现场、报告事故和配合事故调查、处理情况C:制止现场违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等行为情况D:检查施工现场安全生产达标情况【答案】：A、C56、机电工程施工阶段项目成本控制要点包括（）。A:进行成本差异分析B:核算实际成本C:编制成本计划D:落实分解的计划成本【答案】：A、B、D57、高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件【答案】：58、在钻孔灌注桩施工中，埋设护筒的主要作用包括（）。A:防止坍孔B:提高桩基承载力C:保护孔口地面D:钻头导向【答案】：A、C、D59、施工占用慢行道和便道要获得（）部门的批准。A:桥梁管理B:建设管理C:道路管理D:交通管理【答案】：C、D60、稽查的安全管理主要包括（）。A:安全技术管理B:安全制度管理C:防洪度汛D:风险管控与事故隐患排查【答案】：A、C、D61、有色金属中，属于轻金属的是（）A:镁合金B:镍合金C:铝合金D:钛合金【答案】：A、C62、施工测量现场主要测设工作有（）。A:平面位置B:长度C:高程位置D:角度【答案】：A、B、C、D63、建设工程生产安全检查的主要内容包括（）。A:隐患检查B:管理检查C:思想检查D:危险源检查【答案】：A、B、C64、（2016年真题）关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。A:安全生产许可证的有效期为3年B:施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期C:安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续D:施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续【答案】：A、D65、进行公开招标的工程建设项目，必须具备的条件有（）。【答案】：66、

在混凝土施工中，掺人粉煤灰的目的是（）A:减少混凝土后期发热量B:NoneC:减少混凝土初期发热量D:增加混凝土的后期强度【答案】：C、D67、施工组织设计应及时修改或补充的情况有（）。A:工程设计有重大修改B:主要施工资源配置有重大调整C:施工环境有重大改变D:主要施工方法有重大调整【答案】：A、B、C、D68、以下选项中关于喷锚暗挖法施工隧道的防水设计与施工说法正确的是（）。A:以“防、排、截、引”为原则B:辅加防水层C:以接缝部位混凝土施工为控制重点D:以结构自防水为根本【答案】：B、C、D69、（2016年真题）关于买卖合同的说法，正确的有（）。A:标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B:试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买C:因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物D:买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物【答案】：A、B70、

《中华人民共和国计量法》规定，企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于（）方面的列入强制检定目录和工作的计量器具，实行强制检定。

【答案】：71、企业置存一定数量的现金，主要是为了满足（）。A:预防性需要B:投机性需要C:降低机会成本的需要D:交易性需要【答案】：A、B、D72、给水管道的沟槽回填施工时，应按方案要求的回填方式，经现场试验确定（）等参数。A:压实遍数B:回填材料含水量C:虚铺厚度D:压实厚度【答案】：A、B73、

中国5G设定的技术场景主要有()。

A:热点高容量B:低时延高可靠C:连续广域覆盖D:低功耗大连接【答案】：A、B、C、D74、地层产状是指岩层的空间几何关系，主要参数有（）A:倾向B:走向C:倾角D:单斜【答案】：A、B、C75、下列关于钻孔灌注桩正循环回转法的说法正确的有（）。A:泥浆挟带钻渣沿钻孔上升，从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池B:施工占地较多，且机具设备较复杂C:它是利用钻具旋转切削土体钻进，泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头，通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内D:泥浆输入钻孔内，然后从钻头的钻杆下口吸进，通过钻杆中心排出至沉淀池内【答案】：A、B、C76、（2019年真题）填方路肩施工说法正确的是（）。【答案】：77、广播中波天线主要有()。A:定向天线B:笼形天线C:水平对称振子天线D:垂直接地天线【答案】：A、D78、根据《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》GB50706-2011地网分期建成的工程，应校核分期投产接地装置的（）。A:耦合电位差B:跨步电位差C:最高耐压D:接触电位差【答案】：B、D79、常用于施工成本分析的比率法有（）。【答案】：80、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。A:宿舍内通道宽度不得小于0.8mB:现场宿舍必须设置推拉式窗户C:宿舍室内净高不得小于2.5mD:宿舍内的床铺不得超过2层【答案】：C、D81、下列混凝土灌注桩桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有（）。（2014年真题）A:承载力B:孔深C:孔径D:桩身完整性【答案】：B、C82、铁路施工项目上场前开展施工队伍配置工作，其主要作用有（）。A:有利于编制劳动力计划B:有利于编制组织机构C:可以明确工程任务划分D:可以确定施工单位数