承包工程协议书范本

承包工程协议书范本双方通过谈判，以合同形式确定;二是确定发包与承包双方的权利与供大家参考!承包工程协议书范文一 甲方方)乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程的 工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称与地点该工程为长沙某学校教学试验楼工程，地点在长沙市体育城。二、承包方式与要求要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与内容经双方协商，该 工程按 元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进展承包其承包单价包括以下内容完成建设方供给的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与/A4/A4打印/下载后可修改10清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍协作等内容。四、工程质量与安全保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当赐予嘉奖，如承经济损失由乙方担当，并从乙方劳务结算中扣回。工作量，要进展安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡律责任。五、文明施工与奖罚围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、铺张材料，如觉察在分清责任后赐予罚款。同时，乙方负责人必需管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁款，乙方人员必需听从治理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、打算生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如全部违反规定者，参照工程部相关规定惩罚。六、付款方式与工期：该工程乙方队伍进场后其先期费用由乙方负责甲方依据工程进展状况借给乙方肯定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%办完工程结算付至劳务费的90%留10%待保修期满后一个月内付清由于该工程工期紧而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金 万元。乙方在施工现场必需依据甲方确定的工期掌握点，认真组织，细心施工，保证工期目标的实现，如因乙方缘由造成工期延误。除扣工期保证金外，将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚。七、双方权力与义务(一)甲方惩罚，经济赔偿及辞退的权力。件遵照执行。业主付款状况支付劳务费。档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。(二)乙方乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动担当合同内容的全部工作，确保工程质量。必需担当全部责任，甲方概不负责。见解，供甲方参考。用。同时乙方应供给人员名单、身份证。如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。为确保工期，乙方必需按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。八、违约责任与其他以上条款双方必需严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必需追究违约方责任。损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必需自己保管，不此造成的损失由乙方担当。本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。方： 表： 年 月 日方： 表： 年 月 日承包工程协议书范文二发包单位：(以下简称甲方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本工程承包事项协商全都，签订本合同。第一条：工程概况其次条：施工方案1、护坡42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。、撤除厕所旁房屋三间，作进出路。(310(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。第三条：合同工期1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令前方可开头施工。2、假设施工过程中发生人力不行抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。第四条：价格及付款方式1、工程总承包价为元。2、上述总承包价为包干价，包含本合同全部工作内容，包工包费用。3剩余局部付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。第五条：甲方义务1、按合同向乙方拨付工程款。2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。第六条：乙方义务1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进展监视检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。2、承包人必需自行完全本合同工程，不得转包他人。第七条：施工安全组织施工，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方担当。第八条：验收工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。第九条：违约责任1、甲方应按本合同商定准时支付工程款，假设有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。2、因非甲方缘由、人力不行抗拒的缘由，乙方未按期完成工程金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。第十条：其它本合同于年月日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，承包工程协议书范文三 发包方(甲方)：法定代表人：法定代表人：依照《中华人民共和国合同法》市的有关规定，经双方协商全都，签订本合同，并严峻履行。一、工程名称：二、工程编号：三、工程地点：四工程范围本合同全部工程建筑安装面积共计 方米(各单项工程建筑安装面积详见工程工程一览表)。五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币 一依据国家工期定额和使用需要商定工程总工期为 天(日历天自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。二、开工前 天，承包方向发包方发出开工通知书。三、在组织施工过程中，如遇以下状况，得顺延工期，双方应准时进展协商，并通过书面形式确定顺延期限：1.因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者;2、因甲方提出变更打算或变更施工图而不能连续施工者;3、按施工预备规定，不能供给施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能去除，影响进场施工;4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺当施工者。834响施工。设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出供给必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、。但未准时退货造成的损失由责任方担当。四.工期提前。竣工日期可以提前。乙方按此修订进度打算，报甲方批准。甲方应在5要内容。一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照;去除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于 年 月 日向乙方供给全部工程设计图纸 份;组织设计、施工单位进展工程设计交底。底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进展施工场地的平坦，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度打算，储藏材料，加工构件，做好一切施工预备。第四条物资供给一、由发包方供给以下材料、设备的实物或指标：三、发包方供给、承包方选购的材料、设备，必需附有产品合格格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供给材料、设备方担当。工程材料和设备差价的处理方法： 第五条工程质量程质量经双方争论要求到达： 工程标准、规格和标准进展施工，并承受发包方派驻代表的监视。第六条工程价款的支付与结算一、本合同签订后日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款，计人民币 万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的%计人民币 万元，安装工程按人工费的%计人民币 万元;材料设备差价 万元分 次支付，每次支付时间为 ，金额 .日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的%时，按规定比例逐步开头扣回备料款。三、工程价款支付到达合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。四如发包方拖欠工程进度款或尾款应向承包方支付拖欠金额日万分之_三 的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。第五条施工与设计变更计要求组织施工，要全部到达合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随便变更设计。如遇以下情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力气和机械调迁7设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。在施工中，如觉察甲方投资缺乏，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方担当。第六条安全施工一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防他损失，均由乙方负责。二.发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定马上上报有关部门并条件。发生的费用由事故责任方担当。第七条.工程分包乙方可按协议条款商定分包局部工程。同与本合同发生抵触，以本合同为准。第八条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未阅历收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。四承包方验收通知书送达 日后不进展验收的按规定偿付逾期违约金。延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条纠纷解决方法门，进展调解;解决不了的，可选择下述第()项处理：(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申