2022年监理工程师之土木建筑目标控制真题练习试卷A卷附答案

2022年监理工程师之土木建筑目标控制真题练习试卷A卷附答案单选题（共100题）1、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是()。A.工程本身的损害B.承包人的施工机械损坏C.工程所需的修复费用D.发包方现场的人员伤亡【答案】B2、对于承包商来说，下列合同中风险最小的是()合同。A.可调总价B.可调单价C.成本加奖罚D.成本加固定金额酬金【答案】D3、工程建设其他费用是指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备、工器具购置费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。下列费用中属于工程建设其他费用的是（）。A.预备费B.建设期利息C.设备及工器具购置费D.联合试运转费【答案】D4、国际上，通常将BIM的模型深度称之为()。A.LODB.LCDC.LD.LED【答案】A5、根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。A.施工存在质量事故隐患B.施工单位未按施工方案施工C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工D.施工不当造成工程质量缺陷【答案】C6、工程质量事故处理方案的确定，要以分析事故调查报告中事故原因为基础，结合实地勘查成果，并尽量满足（）的要求。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.质量监督机构【答案】C7、当高强度螺栓连接副保管时间超过（）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。A.3B.6C.8D.9【答案】B8、下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是（）。A.编制单位工程施工进度计划B.协助承包单位确定工程延期时间C.调整施工总进度计划D.定期向业主提供工程进度报告【答案】D9、2016年某工程施工中发生事故造成3人死亡，45人重伤，6000万的直接经济损失，则该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B10、在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。A.合同B.组织C.经济D.技术【答案】C11、在2015版ISO9000族标准的构成中，（），奠定了理论基础、统一术语概念和明确指导思想的作用。A.《质量管理体系基础和术语》B.《质量管理体系要求》C.《组织持续成功的管理一种质量管理方法》D.《管理体系审核指南》【答案】A12、工业生产用的管道防“跑、冒、滴、漏”属（）的质量范畴。A.适用性B.安全性C.可靠性D.与环境的协调性【答案】C13、监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足()和设计工作的要求。A.项目招标B.施工组织C.勘察任务书D.勘察进度计划【答案】C14、某工程有4个设计方案，方案一的功能系数为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．60；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为0．56。根据价值工程原理确定的最优方案为（）。A.方案一B.方案二C.方案三D.方案四【答案】D15、单桩静承载力试验，在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数的（）%，并不应少于（）根，工程总桩数50根以下不少于2根。A.1,3B.2,3C.3,4D.4,4【答案】A16、下列关于建筑工程施工质量验收要求的说法中，正确的是（）。A.工程施工质量验收均应在监理单位初步验收合格的基础上进行B.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收C.工程的观感质量应由验收人员现场检查，项目监理机构确认D.隐蔽工程在隐蔽前应由监理单位通知建设单位进行验收【答案】B17、当采用建筑工程管理方法时，关于监理工程师的工作，说法正确的是（）。A.只需负责施工方面的监理职能B.只需负责设计方面的协调工作C.只需负责设计方面的管理与协调工作D.不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能【答案】D18、下列钢筋力学性能指标中，不属于拉力试验检验指标的有（）。A.屈服强度B.弯曲性能C.抗拉强度D.伸长率【答案】B19、在建设工程质量特性中，()是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。A.适用性B.耐久性C.可靠性D.安全性【答案】C20、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.临时停水、停电B.向有关部门提出各种申请审批手续的延误C.不能及时向施工承包单位或材料供应商付款D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C21、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。A.投标报价B.招标控制价C.基准单价D.实际单价【答案】C22、（2021年真题）建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。A.施工总进度计划表B.投资计划年度平衡表C.工程项目进度平衡表D.工程建设总进度计划表【答案】C23、用于工程的由（）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.代理商【答案】A24、2021年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，对比基准日前的相关成本要素，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其它成本要素的价格均未发生变化。则2021年3月，应调整的合同价的差额为（）万元。A.84B.126C.1584D.1626【答案】A25、根据租赁所体现的经济实质不同，租赁分为经营性租赁和（）。A.非经营性租赁B.融资性租赁C.短期租赁D.长期租赁【答案】B26、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（），并协助承包单位修改。A.向承包单位提出书面修改意见B.向建设单位发出工作联系单C.向承包单位发出整改联系单D.向承包单位发出停工令【答案】A27、对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排，指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供应和使用的依据是()。A.物资需求计划B.物资供应计划C.物资储备计划D.采购、加工计划【答案】B28、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40％，应收账款年周转次数是60次，则应收账款估算额为（）万元。A.3000B.7500C.50D.20【答案】D29、关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由最高管理者发布D.质量方针应由管理者代表发布【答案】C30、施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.建设工程监理规划D.建设工程监理大纲【答案】C31、关于授权性行政法规，下列哪一说法是错误的？A.尚未制定法律的，全国人大及其常委会有权授权国务院根据实际需要，先制定行政法规B.授权性行政法规与法律产生冲突的，应当报请全国人大常委会裁决C.国务院应当在授权期限届满的6个月前，向全国人大常委会报告授权决定实施的情况，全国人大及其常委会应当及时制定法律D.被授权机关不得将被授权的权利转授给其他机关【答案】C32、工程不符合国家或行业的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求指的是()。A.工程质量不合格B.工程质量问题C.工程质量事故D.工程质量缺陷【答案】D33、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】A34、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=6；经二次抽样检得：d1=3，d2=2，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】C35、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中包含800万进项税额，当采用简易计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税额为（）万元。A.800.00B.68.20C.216.00D.240.00【答案】D36、设计交底会议的程序和内容不包括（）。A.设计项目负责人介绍工程概况B.各专业设计负责人进行专业设计交底C.工程材料的来源是否有保证D.设计方会同建设方将会议意见集中并形成会议纪要，经与会各单位负责人讨论确认后，在会上宣读【答案】C37、（2022年真题）将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。A.简单随机抽样B.系统随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样【答案】B38、在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】B39、建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的（）。A.质量要求B.质量水平C.质量宗旨和方向D.质量策划【答案】C40、在混凝土结构实体检测中，现浇混凝土板厚度检测方法为（）。A.回弹仪B.超声回弹综合法C.取芯法D.超声波对测法【答案】D41、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理（CM）方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责（）方面的监督、管理与协调工作。A.施工招标和施工B.设计和施工招标C.设计和施工D.设计、施工招标和施工【答案】C42、某企业从银行贷款100万元，期限一年，年利率12％，按月计息，到期一次性偿还的本息总额为()万元。A.112.00B.112.68C.132.47D.152.19【答案】B43、根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用（）方案。A.计量、计数的抽样B.—次、二次或多次抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】D44、某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成时间和最迟完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最迟开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）。A.1B.2C.3D.4【答案】A45、质量管理体系认可的对象是从事特定任务的团体或个人，不可以是（）。A.认证机构B.认证人员C.培训机构D.培训人员【答案】D46、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.勘察单位C.建设单位D.政府部门【答案】C47、需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程C.架体高度15m的的悬挑脚手架工程D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程【答案】B48、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。A.防护设施B.水文、气象C.施工作业面D.通风照明【答案】B49、卓越绩效评价准则与ISO9000的相同点是（）。A.基本原理B.导向C.驱动力D.目标【答案】A50、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量【答案】D51、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，第一次工地会议纪要由()负责整理。A.建设单位B.设计单位C.施工项目部D.项目监理机构【答案】D52、（2017年真题）对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。A.尽早提供可动用单元B.尽早安排主体工程C.尽量推迟附属配套工程D.尽量推迟规模较大的主体工程【答案】A53、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当合同中没有适用或类似于变更工程的价格时，变更价格由()确认后，作为结算的依据。A.承包人提出，经工程师B.承包人提出，经发包人C.工程师提出，经发包人D.发包人提出，经工程师【答案】A54、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，()不包括在分部分项工程量清单中。A.项目编码B.项目名称C.工程数量D.综合单价【答案】D55、（2018年真题）下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（）。A.总承包服务费B.工程排污费C.安全施工费D.文明施工费【答案】A56、按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》，下列监理行为中，不属于既责令限期改正，并处1万以上3万以下的罚款，又对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下罚款的情形是（）。A.未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》参与组织危大工程验收的B.未对危大工程施工实施专项巡视检查的C.未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建立危大工程安全管理档案的D.总监理工程师未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》审查危大工程专项施工方案的【答案】D57、在设备招标采购阶段，（）应协助建设单位向中标单位或设备供货厂商移交必要的技术文件。A.监理单位B.设计单位C.施工单位D.采购单位【答案】A58、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A.5B.10C.15D.20【答案】C59、监理企业质量管理体系的中，项目总监理工程师属于监理单位的（）。A.决策层B.管理层C.执行层D.培训层【答案】B60、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时.为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是()A.分层抽样B.等距离法抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】A61、工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B62、（2022年真题）房屋建筑内装修饰面材料的样板应经过（）和项目监理机构共同确认。A.设计单位B.建设单位C.装修单位D.施工总承包单位【答案】B63、通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整的方法，其主要特点是()。A.增加网络计划中的关键线路B.不改变工作之间的先后顺序关系C.增加工作之间的时间间隔D.不改变网络计划中的非关键线路【答案】B64、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工程量为2400m3，预算单价时12元/m3；到月底检查时，确认承包商实际完成的工程量为2000m3，实际单价为15元/m3。则该工程的进度绩效指数为（）。A.0.52B.0.60C.0.80D.0.83【答案】D65、环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（）属于工程技术环境。A.通风照明条件B.工程地质C.施工环境作业面大小D.临近的地下管线【答案】B66、建设工程采用依次施工组织方式的特点是（）。A.能够均匀使用施工资源B.有利于资源供应的组织C.专业工作队能够连续施工D.能够充分利用工作面进行施工【答案】B67、大型复杂关键设备和成套设备一般采用()订货方式。A.市场采购B.指定厂家C.招标采购D.委托采购【答案】C68、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理工程师函D.整改通知单【答案】B69、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/T50300-2001），安装工程的检验批一般按()划分。A.专业性质B.设备类别C.专业系统D.设计系统或组别【答案】D70、下列流水施工参数中，供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间是指（）。A.流水段B.工作面C.流水节拍D.流水步距【答案】B71、关于刑罚，下列哪一选项正确？A.对生产、销售假药、劣药的犯罪分子宣告缓刑的，可禁止其在缓刑结束后一定期间内从事药品的生产、销售活动B.逮捕后分娩的妇女因为证据不足被释放，之后再起诉的，虽然不能适用死刑立即执行，但可以适用死刑缓期两年执行C.因犯为境外非法提供国家秘密罪被判处独立适用剥夺政治权利后，就不再附加剥夺政治权利D.甲因盗掘古墓葬罪被判刑7年，在执行5年后被假释，法院裁定假释时，可对甲宣告禁止令【答案】C72、单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（）填写。A.监理单位、施工单位B.施工单位、监理单位C.设计单位、质监站D.施工单位、建设单位【答案】B73、某工程项目，发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位（）。A.无须承担保修责任B.须承担保修责任C.发包人支付费用后予以维修D.维修事宜另行协商【答案】B74、单位(子单位)工程质量竣工验收记录表中，验收记录由（）填写，验收结论由监理(建设)单位填写。A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.质监站【答案】B75、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】B76、在建设工程过程中，进行投资控制的目的是（）。A.确保投资目标的实现B.减少计划投资C.提前竣工D.中标价低于标底价【答案】A77、任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的（）内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。A.12小时B.24小时C.2天D.7天【答案】B78、（2018年真题）工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（）。A.α=1%～3%，β=3%～8%B.α=1%～5%，β=5%～10%C.α=2%～4%，β=4%～8%D.α=2%～5%，β=5%～10%【答案】B79、（2021年真题）关于设计概算编制的说法，正确的是（）。A.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑后续价格变动B.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑施工条件影响C.应按编制时项目所在地的价格水平编制，还应按项目合理工期预测建设期价格水平D.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑建设项目的实际投资【答案】C80、“总预算=∑单位建筑工程费用+∑单位设备及安装工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息+铺底流动资金”描述的是（）预算编制中的（）总预算。A.二级、建设项目B.二级、单项工程C.三级、建设项目D.三级、单项工程【答案】A81、玻璃幕墙用钢化玻璃表面不得有损伤，多少厚度以下的的钢化玻璃应进行引爆处理？()A.4mmB.5mmC.6mmD.8mm【答案】D82、订货计划通常采用（），以便把不同自然属性（如规格、质量、技术条件、代用材料）和交货条件反映清楚。A.表格形式B.合同形式C.卡片形式D.电文形式【答案】C83、工程施工前，检验批的划分方案应由（）审核。A.施工单位B.建设单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C84、生产准备费是指新建企业或新增生产能力的企业，为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。下列有关生产准备费的表述正确的是（）。A.生产准备费不包括生产单位的生产职工培训费等B.生产准备费不包括单台设备调试费C.生产准备费不包括生产单位的提前进厂参加施工人员的工资、劳动保护费等D.生产准备费在实际执行中是一笔活口很大的支出，则应宽松处理【答案】B85、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，分部工程质量验收应由()组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B86、下列选项中，属于其他直接费定额的是()A.企业管理费定额B.夜间施工增加费定额C.机械消耗定额D.建设单位管理费定额【答案】B87、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程完工后，()组织对工程质量进行竣工预验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B88、某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】D89、工程施工过程中发生质量事故，项目监理机构应及时签发()。A.工作联系单B.监理通知单C.工程暂停令D.监理口头指令【答案】C90、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。A.专业承包单位向建设单位支付B.分包单位向总承包单位支付C.专业承包单位向总承包单位支付D.建设单位向总承包单位支付【答案】D91、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.钢筋间隔件安放方向应与被间隔钢筋的排放方式相反B.施工缝浇筑混凝土，应清除浮浆、松动石子、软弱混凝土层C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到75%及以上【答案】B92、编制单位工程施工进度计划的工作包括：①计算工程量和机械台班数；②计算工程量；③划分工作项目；④确定施工程序；⑤确定工作项目的持续时间。上述工作的正确顺序是()A.②→①→③→④→⑤B.③→④→②→①→⑤C.③→⑤→④→②→①D.②→③→④→⑤→①【答案】B93、生产厂方直接运至工地组装、调试的大型设备，应在其自检合格后，由()组织复核，经复核合格后才能予以验收。A.建设单位代表B.监理工程师C.施工总承包单位D.设备系统的运营单位【答案】B94、下列有关工程质量统计及抽样检验的描述，错误的是（）。A.总体也称母体，是所研究对象的全体B.个体并非是组成总体的最基本元素C.总体中含有个体的数目通常用N表示D.总体分为有限总体和无限总体【答案】B95、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是（）。A.确定短期目标B.按施工阶段确定目标C.将施工进度总目标从不同角度层层分解D.将施工进度总目标直接按计划期分解【答案】C96、质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（）。A.提交质量事故调查报告B.签发复工令C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位D.继续进行观测【答案】C97、（）是一个指导性标准，它不用于认证，也不具有强制性。A.ISO9000：2015B.ISO9001：2015C.ISO9004：2009D.ISO19011：2011【答案】C98、由于保修工作千差万别，（）应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据与建设单位的合同约定具体决定工作方式和资料留存。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】D99、（2020年真题）对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随机抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋【答案】A100、（2018年真题）关于固定总价合同特点的说法，正确的是（）。A.合同执行过程中，由于市场因素造成工料成本增加，合同总价可进行相应调整B.合同执行过程中，工程量与招标文件不符时，合同总价可进行相应调整C.合同执行过程中，发包方承担主要风险，合同总价通常偏低D.合同执行过程中，承包方承担主要风险，合同总价通常偏高【答案】D多选题（共50题）1、考虑工程项目的（）要求，施工可以采用依次施工．平行施工和流水施工等方式。A.施工特点B.工艺流程C.资源利用D.平面或空间布置E.生产效率【答案】ABCD2、工程在正常使用条件下，最低保修期限为5年的是（）。A.地基基础工程B.主体结构工程C.电气管线安装D.卫生间防渗漏E.屋面防水工程【答案】D3、组织的质量管理体系文件包括()A.质量手册B.质量管理体系程序文件C.质量策划D.质量计划E.质量记录【答案】ABD4、建设工程采用依次施工方式组织施工的特点有（）。A.没有充分利用工作面且工期较长B.劳动力及施工机具等资源得到均衡使用C.按专业成立的工作队不能连续作业D.单位时间内投入的劳动力、机具和材料增加E.施工现场的组织和管理比较复杂【答案】AC5、在设备制造的质量控制内容中，属于设备制造前质量控制内容的有（）。A.对设备制造分包单位的资质审查B.电焊工的上岗资格审查C.对设备制造各阶段的检验方法的确认D.对加工制造车间环境的监督检查E.检验计划和检验要求的审查【答案】ABC6、关于犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序，下列选项错误的是？A.对申请没收的财产主张所有权的人，也可以提出申请，参加没收程序的诉讼B.在刑事案件审理过程中，被告人死亡，依法应当追缴其违法所得的，法院应当直接裁定没收违法所得C.在没收程序审理过程中，在逃的被告人自动投案的，人民法院应当终止审理D.省级人民检察院认为下级人民法院按照违法所得程序所做的已经发生法律效力的裁定确有错误的，应当按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉【答案】B7、中国现行刑法规定：“为了国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，采取的制止不法侵害行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。”对于解决正当防卫过程中相关法律价值的冲突，该条款遵循的是下列哪一原则A.价值位阶原则B.个案平衡原则C.比例原则D.自由裁量原则【答案】A8、属于2015版ISO9000族标准中的核心标准的是（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9004D.ISO10001E.ISO10002【答案】ABC9、下列关于建设单位质量责任和义务的说法中，正确的有（）。A.建设单位不得将建设工程肢解发包B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位不得任意压缩合理工期D.必须向建设工程的参建各方提供原始资料E.建设单位应根据工程特点，配备相应的质量管理人员【答案】ABCD10、下列费用中，属于建筑安装工程措施项目费的有（）。A.工伤保险费B.夜间施工增加费C.已完工程及设备保护费D.大型机械进出场及安拆费E.大型机械经常修理费【答案】BCD11、分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的《分包单位资格报审表》及有关资料，对分包单位资格审核的基本内容包括（）。A.分包单位资质及其业绩B.分包单位专职管理人员和特种作业人员资格证书C.安全生产许可文件D.施工单位对分包单位的管理制度E.分包单位施工规划【答案】ABC12、分部工程是单位工程的组成部分，分部工程可按（）进行划分。A.专业性质B.工程部位C.工程特点D.功能和工程量E.材料种类【答案】AB13、建设工程进度调整系统过程中的工作内容不包括（）。A.进度计划执行中的跟踪检查B.实际进度数据的加工处理C.分析进度偏差对工作及总工期的影响D.确定工期和后续工作的限制条件E.实际进度与计划进度的对比【答案】AB14、相比其他债务资金筹措渠道与方式，债券筹资的优点有（）。A.保障股东控制权B.发挥财务杠杆作用C.便于调整资本结构D.经营性灵活E.筹资成本较低【答案】ABC15、分部分项工程材料费的构成包括()A.材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费B.材料仓储费C.新材料的试验费D.对建筑材料进行一般鉴定、检查所发生的费用E.为验证设计参数，对构件做破坏性试验的费用【答案】ABD16、投资动态控制过程中，应着重做好以下（）工作。A.对计划目标值的论证和分析B.及时对项目进展做出评估，即收集实际数据C.进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差D.采取控制措施以确保投资控制目标的实现E.如有必要，则调整项目投资目标【答案】ABCD17、施工合同履行期间，关于因不可抗力事件导致合同价款和工期调整的说法，正确的有（）。A.工程修复费用由承包人承担B.承包人的施工机械设备损坏由发包人承担C.工程本身的损坏由发包人承担D.发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担E.工程所需清理费用由发包人承担【答案】CD18、下列必须实行监理的建设工程有（）。A.国家重点建设工程B.大中型公用事业工程C.住宅小区工程D.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程E.国家规定必须实行监理的其他工程【答案】ABD19、下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.建设单位管理费B.建筑安装企业临时设施费C.生产准备费D.建设工程监理费E.铺底流动资金【答案】ACD20、项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有（）。A.编审程序是否符合相关规定B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.资源供应计划是否满足工程施工需要D.工程质量符合施工合同要求E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准【答案】ACD21、确定施工进度分解目标应考虑（）。A.外部协作条件的配合情况和工程项目所在地区地形、水文、气象等方面的限制B.做好资金供应能力、施工力量配备、物资供应能力与施工进度需要的平衡工作C.结合本工程特点，参考同类工程的经验来确定施工进度目标、合理安排土建与设备的综合施工D.对大型工程建设项目，应根据“早提供、可动用”原则，集中力量分期分批建设，尽早投入使用，尽快发挥投资效益E.工人工资福利等【答案】ABCD22、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明的技术指标有（）。A.规格B.供应商C.型号D.使用年限E.性能【答案】AC23、检验批质量验收的合格标准包括（）。A.一般项目的质量经抽样检验合格B.主控项目的质量经抽样检验均应合格C.具有完整的操作依据.质量检查记录D.工程使用的材料.构配件和设备的全数检验均合格E.观感质量符合要求【答案】ABC24、在电气自动化部件的质量控制中，质量控制点一般为（）。A.空载和负荷试验B.组装过程C.仪表安装D.线路布线E.部件组装后的检查【答案】ABCD25、工程竣工结算应根据（）编制。A.招标文件B.工程合同C.投标文件D.质量保证书E.建设工程设计文件及相关资料【答案】BC26、项目监理机构对工程勘察成果进行技术性审查时，审查的主要内容有（）。A.勘察场地的工程地质条件B.勘察场地的基坑设计方案C.勘察场地存在的地质问题D.边坡工程的设计准则E.勘察成果必须严格按照程序检查和验收【答案】ACD27、以下哪组字母代表聚苯乙烯？（）A.PSB.PEC.PVCD.PF【答案】A28、某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元／m3，计划工程量是8000m3。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元／m3，实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有()。A.已完工作预算费用为360万元B.投资偏差为90万元，费用节省C.进度偏差为40万元，进度拖延D.已完工作实际费用为450万元E.计划工作预算费用为320万元【答案】AD29、下列检察官的做法，哪一项是正确的？()A.对某检察官违反职业道德的行为，予以批评谴责B.某检察官加入法轮功组织C.某检察官在履行检察职责过程中多次保证“一切听从市政府领导指挥”D.张某和王某系母女关系，张某任某县检察院检察长，王某任该县检察院起诉科科长【答案】A30、当采用地表水、地下水或工业废水拌制混凝土时，拌合用水检验符合（）方可用于拌制混凝土。A.不影响混凝土的和易性及凝结B.不影响混凝土强度的发展C.降低混凝土的耐久性D.不加快钢筋的锈蚀及导致预应力钢筋脆断E.不污染混凝土表面【答案】ABD31、下列人员可以担任公证员的是、()A.赵某，17周岁，某政法院校学生B.钱某，曾因盗窃罪受到刑事处罚C.孙某，曾因交通肇事罪受到刑事处罚D.李某，因私自出具公证书，情节严重被吊销公证员执业证书【答案】C32、下列有关证人的相关说法，哪一选项是正确的？A.凡是了解案件事实的人，都有资格担任本案的证人B.生理上或者精神上有缺陷的人，不能担任本案的证人C.未成年人无法出庭作证的，法院可以准许其不出庭D.证人没有正当理由拒绝出庭或者出庭后拒绝作证的，予以训诫，情节严重的，经院长批准，处以10日以下的拘留【答案】D33、项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()A.工程合同文件B.工程变更设计文件C.施工现场质量管理制度D.工程材料试猃的技术标准E.工程施工质量猃收标准【答案】ABD34、发包人在选择合同计价方式时，应考虑的因素有（）。A.设计工作程度B.进度要求的紧迫程度C.技术复杂程度D.质量要求的高低E.施工难易程度【答案】ABC35、固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点表现在（）。A.所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等B.各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，仅在施工段之间有空闲时间C.相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍D.专业工作队数等于施工过程数E.流水施工工期等于施工段数与流水节拍的乘积【答案】ACD36、下列费用中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.施工企业集体福利费B.施工现场防暑降温费用C.施工现场对构件进行常规破坏性试验费用D.混凝土坍落度测试费用E.施工现场安全文明施工费用【答案】ABD37、（2021年真题）确定建设工程施工进度分解目标时，需考虑（）。A.合理安排土建与设备的综合施工B.尽早提供可动用单元C.同类工程建设经验D.承包单位控制能力E.外部协作条件配合情况【答案】ABC38、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从