2023年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试题A卷含答案

2023年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试题A卷含答案单选题（共100题）1、加强隐蔽工程质量验收和资料管理，是基于工程质量具有()的特点而提出的要求。A.影响因素多B.波动大C.终检局限性D.评价方法特殊性【答案】C2、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5d和2d，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2d,则工作M的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2dC.会将其紧后工作的开始时间推迟2d,并使总工期延长2dD.会将其紧后工作的开始时间推迟4d,并使总工期延长4d【答案】A3、工程监理单位对使用单位提出的工程质量缺陷原因进行调查，并与建设单位、施工单位协商确定责任归属，这属于（）。A.决策阶段投资控制的工作B.施工阶段投资控制的工作C.投资控制的经济措施D.工程保修阶段投资控制的工作【答案】D4、对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.建设单位负责人【答案】A5、以下哪些选项属于五方责任主项目体负责人？()A.建设单位项目负责人B.勘察单位项目负责人C.设计单位项目负责人D.施工单位项目经理E供货单位项目负责人【答案】A6、某工程采购的国产标准设备，设备制造厂交货地点出厂价为60万元，设备包装费用为2万元，运输及装卸费用为4万元，采购与保管费用为2万元。则该设备的购置费用为（）万元。A.60B.62C.66D.68【答案】D7、编制建设工程物资供应计划时，首先应考虑的是（）的平衡。A.数量B.时间C.产销D.供需【答案】A8、周某采用向计算机植入木马程序的方法窃取齐某的网络游戏账号、密码等信息，将窃取到的相关数据存放在其租用的服务器中，并利用这些数据将齐某游戏账户内的金币、点券等虚拟商品放在第三方网络交易平台上进行售卖，获利5000元。关于该网络犯罪的管辖说法正确的是A.网络犯罪案件的犯罪地包括用于实施犯罪行为的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，被害人被侵害时所在地，以及被害人财产遭受损失地等B.有多个犯罪地的网络犯罪案件，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，由共同上级公安机关指定有限公安机关立案侦查C.具有特殊情况，由异地公安机关立案侦查更有利于查清犯罪事实、保证案件公正处理的跨省(自治区、直辖市)重大网络犯罪案件，可以由公安部商最高人民检察院和最高人民法院指定管辖D.人民法院受理案件后，发现被告人还有犯罪被其他公安机关立案侦查的，可以建议人民检察院补充侦查，人民检察院经审查，认为需要补充侦查的，应当通知移送审査起诉的公安机关【答案】A9、（）是我国使用较广的一种非破损检测方法。A.回弹法B.超声回弹综合法C.钻芯法D.后装拔出法【答案】B10、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。A.关键工作一定在关键线路上B.关键工作的持续时间最长C.关键工作的总时差最小D.关键工作的持续时间最短【答案】C11、下列费用中，属于建筑安装工程费中检验试验费的是()A.对构件进行一般鉴定、检查所发生的费用B.新材料的试验费C.建设单位委托检测机构进行检验的费用D.对构件进行破坏性试验的费用【答案】A12、向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节是对（）进行评审。A.采购方案B.质量合格标准C.工艺方案合理性D.合格供货厂商【答案】D13、工程竣工验收过程中，参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，应()。A.由建设单位最终裁定B.由建设单位、监理单位协调处理C.请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理D.由建设单位、工程质量监督机构协调处理【答案】C14、建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。A.一般的成倍节拍流水施工B.非节奏流水施工C.加快的成倍节拍流水施工D.固定节拍流水施工【答案】B15、凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，设计方案应经（）审批后方可进行施工。A.原审查机构B.原设计单位C.质量监督机构D.监理单位【答案】A16、下列关于分部分项工程工程量清单的说法中，正确的是()A.清单为可调整的闭口清单B.投标人不必对清单项目逐一计价C.投标人可以根据具体情况对清单的列项进行变更和增减D.投标人不得对清单中内容不妥或遗漏的部分进行修改【答案】D17、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】D18、BIM技术通过三维的共同工作平台以及三维的信息传递方式，可以为实现()一体化提供良好的技术平台和解决方式。A.参数和功能B.模型和数据C.设计与施工D.时间及内容【答案】C19、当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是()。A.中止施工承包合同B.拒绝签署付款凭证C.向施工单位发出工程暂停令D.调整施工计划工期【答案】B20、（2022年真题）钢结构工程一级焊缝应按照其数量（）的比例进行探伤检测。A.100%B.90%C.70％D.50%【答案】A21、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元;当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为()。A.＜12%B.12%~13%C.13%~14%D.>14%【答案】C22、某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（）万元。A.5.000B.5.600C.5650D.6328【答案】B23、总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】A24、总监理工程师组织专业监理工程师对施工方案内容进行审查时，应重点审查（）。A.施工方案编制人资格是否符合要求B.施工方案是否有针对性和可操作性C.施工方案审批人资格是否符合要求D.工程概况是否全面【答案】B25、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），监理机构对过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案B.安全措施C.质量措施D.施工组织设计【答案】A26、工序质量控制就是对工序活动条件即工序活动投入的质量和工序活动效果的质量及分项工程质量的控制。利用BIM技术进行工序质量控制主要体现在()。A.利用BIM技术能够更好地确定工序质量控制工作计划B.利用BIM技术主动控制工序活动条件的质量C.能够及时检验工序活动效果的质量D.利用BIM技术设置工序质量控制点(工序管理点)，实行重点控制E对工序的绿色性能进行分析【答案】A27、（2021年真题）2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。A.80B.120C.130D.150【答案】B28、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程项目清单中的分项工程项目名称顺序码的数位是（）。A.三至四位B.五至六位C.七至九位D.十至十二位【答案】C29、工程项目的设计，经资格审查与我国主管部门批准后交由外商设计，在设计合同中当事人双方同意采用ACl规范，合同其他条款符合我国法律规定，则此合同()。A.全部有效B.全部无效C.部分无效D.不予承认【答案】C30、《卓越绩效评价准则》评分系统中，（）是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。A.基本要求B.总体要求C.根本要求D.多项要求【答案】B31、工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计报审表》，由（）审核签认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构人法代表D.监理机构技术负责人【答案】B32、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】D33、按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在()小时内写出质量事故报告。A.12B.24C.36D.48【答案】B34、在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。A.建设单位要求的使用年限B.设计文件规定的合理使用年限C.30年D.50年【答案】B35、施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（）和协商文件进行验收。A.技术处理方案B.设计单位意见C.设计变更处理D.质量事故责任【答案】A36、初步设计（技术设计）工作进度计划一般按照（）编制。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【答案】B37、由于建设工程的投资主要发生在（），在这一阶段需要投入大量的人力、物力、财力等，是工程项目建设费用消耗最多的时期，浪费投资的可能性比较大。A.投资阶段B.施工阶段C.设计阶段D.竣工阶段【答案】B38、下列关于工程施工质量验收不符合要求的处理，说法正确的是（）。A.经返工或返修的检验批，应协商后进行验收B.有资质的检测机构和建设单位鉴定能够到达设计要求的检验批，予以验收C.有资质的检测机构鉴定达不到设计要求，但经建设单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，予以验收D.工程质量控制资料应齐全完整【答案】D39、某家庭装修时买了1000块瓷砖，每10块一盒，现在要抽50块检查其质量。若随机按盒抽取全数检查，则属于()的方法。A.单纯随机抽样B.分层抽样C.机械随机抽样D.整群抽样【答案】D40、（2017年真题）某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12%B.12%～13%C.13%～14%D.＞14%【答案】C41、设计概算是设计单位编制和确定的建设项目从筹建至()所需全部费用的文件。A.竣工交付使用B.办理完竣工决算C.项目报废D.施工保修期满【答案】A42、（2022年真题）施工过程中，由于涉及变更导致某分项工程实际（2022年真题）施工的特征与招标工程量清单中的项目特征描述不一致时，该分项工程应按（）结算价款。A.招标工程量清单中的工程量和投标文件中的综合单价B.实际施工的工程量和投标文件中的综合单价C.招标工程量清单中的工程量和发承包双方重新确定的综合单价D.实际施工的工程量和发承包双方重新确定的综合单价【答案】D43、工程总费用由直接费和间接费组成，随着工期的缩短，直接费和间接费的变化规律是（）。A.直接费减少，间接费增加B.直接费和间接费均增加C.直接费增加，间接费减少D.直接费和间接费均减少【答案】C44、分项工程是分部工程的组成部分，它可按主要工种、材料、施工工艺、（）进行划分。A.专业性质B.工程部位C.施工工序D.设备类别【答案】D45、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（）。A.几何尺寸B.重量C.标高D.焊点的不良数【答案】D46、某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、4、3、4天和3、5、4、5天，则流水步距和流水施工工期分别为()A.2个和19天B.3个和20天C.4个和20天D.5个和19天【答案】B47、负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准，对存在的问题通过（）向设计单位提出意见和建议。A.施工单位B.供货单位C.建设单位D.质检单位【答案】C48、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】D49、（2020年真题）组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.流水节拍B.时间间隔C.间歇时间D.流水步距【答案】D50、（2022年真题）建设单位应自领取施工许可证之日起（）内开工，否则应向发证机关申请延期。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年【答案】A51、可行性研究中属于目标市场分析的是（）。A.主要用户分析B.产品竞争力优劣势分析C.产品用途分析D.市场风险分析【答案】A52、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。A.工程量大、工期短B.工程量大、工期长C.工程量小、工期短D.工程量小、工期长【答案】B53、（2019年真题）某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5【答案】B54、监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足()和设计工作的要求。A.项目招标B.施工组织C.勘察任务书D.勘察进度计划【答案】C55、在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】B56、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A.0B.1C.2D.3【答案】B57、根据《卓越缋效评价准则》，系统管理的基本方法是（）。A.改进和创新B.过程导向C.结果导向D.过程方法【答案】D58、《卓越绩效评价准则》评分系统中，（）是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。A.基本要求B.总体要求C.根本要求D.多项要求【答案】B59、由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中进行讨论、座谈，打破常规、积极思考、相互启发、集思广益，提出价值工程创新方案的方法是（）。A.强制确定法B.头脑风暴法C.哥顿法D.德尔菲法【答案】B60、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价涨幅以()为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。A.投标报价B.招标控制价C.基准单价D.实际单价【答案】C61、骨架隔墙工程施工中，龙骨安装时应首先（）。A.固定竖向边框龙骨B.安装洞口边竖向龙骨C.固定沿顶棚、沿地面龙骨D.安装加强龙骨【答案】C62、采用标号法时，网络计划（）的标号值为零。A.起点节点B.中间节点C.重点节点D.终点节点【答案】A63、根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为四个等级，下列不属于特别重大事故的是．（）A.30人以上死亡B.100人以上重伤C.1亿元以上间接经济损失D.1亿元以上直接经济损失【答案】C64、（）对施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。A.总监理工程师，建设单位B.专业监理工程师，总监理工程师C.专业监理工程师，建设单位D.专业监理工程师，施工总承包单位【答案】A65、对单一的、具有独立性的单项工程建设项目，可按（）编制形式直接编制总概算。A.一级B.二级C.三级D.四级【答案】B66、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，工人不能按规定的操作程序进行施工，致使回填土工程质量不合格，其应为（）所致。A.违背建设程序的原因B.施工与管理不到位的原因C.地质勘察失真的原因D.片面追求进度的原因【答案】A67、（2021年真题）某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成时间和最迟完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最迟开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）。A.1B.2C.3D.4【答案】A68、关于门窗工程施工说法，错误的是（）。A.在砌体上安装门窗严禁用射钉固定B.外墙金属门窗应做雨水渗透性能复检C.安装门窗所用的预埋件、锚固件应做隐蔽验收D.在砌体上安装金属门窗应采用边砌筑边安装的方法【答案】D69、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（）。A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】B70、监理单位质量管理体系实施中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.认证机构D.质量监督机构【答案】B71、（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D72、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，超出部分需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万m3，则土方工程款为（）万元。A.21.6B.23.6C.23.8D.24.0【答案】C73、建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（）。A.取最大值→错位相减→累加数列B.错位相减→累加数列→取最大值C.累加数列→错位相减→取最大值D.累加数列→取最大值→错位相减【答案】C74、工程施工前，检验批的划分方案应由（）审核。A.施工单位B.建设单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C75、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的α和β值均不宜超过（）。A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】A76、（2017年真题）工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（）。A.工程预验收合格报告B.工程竣工报告C.工程竣工验收报告D.工程质量评估报告【答案】D77、建筑工程施工质量验收时，分部工程的验收应由（）组织。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.施工项目负责人D.专业监理工程师【答案】B78、下列关于工程建设阶段对质量形成的作用与影响，说法正确的是（）。A.工程施工阶段直接影响项目的决策质量和设计质量B.项目决策阶段是决定工程质量的关键环节C.项目可行性研究是在项目决策和项目策划的基础上，对投资项目进行调查研究D.工程竣工验收可以判定项目是否符合决策阶段确定的质量目标和水平，确保工程项目质量【答案】D79、采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。A.施工单位B.设计单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】D80、达成垄断协议的行为是我国《反垄断法》规制的垄断行为之一。但是，对于下列哪些协议，如果经营者能够证明不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益，则不属于垄断协议A.为应对生产明显过剩的问题，经营者之间达成限制商品的生产数量的协议B.在面对国外进行的稀土价格的谈判中，国内若干家大的钢铁企业为统一谈判价格而达成了协议C.为提高能源利用效率，若干家汽车生产商达成了共同开发新型燃料发动机的协议D.为了避免过度竞争，几家手机生产商签订协议，划定各自的销售区域，并承诺为消费者提供更为优质的售后服务【答案】A81、（2021年真题）关于项目监理机构对检验批验收的说法，正确的是（）。A.检验批施工完成后就可以验收B.检验批应在隐蔽工程隐蔽后验收C.检验批应在分项工程验收后验收D.检验批在施工单位自检合格并报验后可以验收【答案】D82、在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的（）。A.先行工作B.先做工作C.后续工作D.后做工作【答案】C83、质量事故发生后，（）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。A.施工单位B.监理单位应要求施工单位C.监理员D.事故调查小组【答案】A84、监理工程师收到承包单位隐蔽工程验收申请后，要在()的时间内到现场检查验收。A.建设单位确认B.总监理工程师批准C.质检部门规定D.合同条件约定【答案】D85、工程网络计划的工期优化通过()来达到优化。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.组织关键工作平行作业C.组织关键工作搭接作业D.压缩关键工作的持续时间【答案】D86、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程量清单编制的说法，正确的是（）。A.综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用B.招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费C.措施项目费包括规费、税金等在内D.规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用【答案】D87、建设工程发生施工质量事故后，施工单位应提交质量事故调查报告，其中在质量事故发展情况中。应明确的内容是（）。A.事故范围是否继续扩大B.是否发生直接经济损失C.应急措施是否直接有效D.是否发生人员伤亡【答案】A88、（2017年真题）根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以（）为准，并以完成的净值来计算的。A.实际施工工程量B.形成工程实体C.返工工程量及其损耗D.工程施工方案【答案】B89、概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计量值数据服从（）。A.二项分布B.泊松分布C.正态分布D.间歇分布【答案】C90、施工过程中见证取样的试验室应是()。A.施工单位的试验室B.建设单位指定的试验室C.监理单位指定的试验室D.与承包单位没有隶属关系的第三方试验室【答案】D91、一级注册建筑师证书和执业印章由谁负责保管？()A.注册建筑师本人B.注册建筑师所在设计院的人力资源部C.注册建筑师所在的设计所D.注册建筑师管理委员会【答案】A92、网络计划终点节点标号值与（）相等。A.总工期B.计划工期C.计算工期D.要求工期【答案】C93、某人以年8%的单利借出15000元，借款期为3年；收回后，以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第13年年终可以获得复本利和是（）万元。A.3.3568B.3.4209C.3.5687D.3.6589【答案】D94、由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给（），经其审查认可。A.项目监理机构B.设备总工程师C.建设单位D.设备安装工程师【答案】A95、根据质量管理体系标准的要求，对质量管理体系作出了系统、具体而又纲领性的阐述文件是（）。A.质量手册B.质量记录C.程序文件D.管理标准【答案】A96、（2018年真题）下列建设工程项目费用中，属于建筑工程费的是（）。A.研究试验费B.工程保险费C.供水、供电管线安装费D.室外管道铺设费【答案】D97、桩基础承载力检验中，混凝土灌注桩采用（）d试块强度或钻芯法进行强度检验。A.14B.28C.30D.42【答案】B98、设计单位可以通过招投标、设计方案竞赛、建设单位直接委托等方式选择和委托。采用邀请招标方式的，招标人应当向（）个以上设计单位发出招标邀请书。A.2B.3C.4D.5【答案】B99、关于项目监理机构对检验批验收的说法，正确的是（）。A.检验批施工完成后就可以验收B.检验批应在隐蔽工程隐蔽后验收C.检验批应在分项工程验收后验收D.检验批在施工单位自检合格并报验后可以验收【答案】D100、在确定规划设计条件时其中有一程序是（）。A.由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规则设计条件B.由施工单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规划设计条件C.由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件D.由施工单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件【答案】C多选题（共50题）1、关于建设工程中应用价值工程的说法，正确的有（）。A.应用的目的是降低建造成本B.既可应用于设计阶段，也可应用于施工阶段C.要把应用的重点放在设计阶段D.设计阶段应用价值工程的本质是对设计方案进行经济评价E.原材料种类繁多和互换材料较多的产品应优先作为价值工程的对象【答案】BC2、项目资本金可以用货币出资，也可用（）作价出资。A.实物B.工业产权C.专利技术D.企业商誉E.土地所有权【答案】AB3、某进口设备采用装运港船上交货价（FOB），该设备的到岸价除货价外，还应包括（）。A.进口关税B.边境口岸至工地仓库的运费C.国外运费D.国外运输保险费E.进口产品增值税【答案】CD4、模型精细度LevelofDetails表示模型包含的信息()的指标。A.全面性B.细致程度C.准确性D.可交换性E.保持时效性【答案】ABC5、当项目实际工程量与估计工程量没有实质性差别时，由承包人承担工程量变动风险的合同形式有()A.固定总价合同B.纯单价合同C.成本加奖励合同D.可调总价合同E.成本加固定百分比酬金合同【答案】AD6、企业未来生产经营净现金流量与（）等有关。A.净利润B.折旧C.无形资产摊销D.利润分红E.利息【答案】ABC7、下列关于网络计划关键线路的叙述，（）是正确的。A.关键线路只有一条B.关键线路可能有多条C.关键线路始终不变D.关键线路上可能有虚工作E.非关键线路可以转化为关键线路【答案】BD8、建设工程承包合同的计价方式通常可分（）。A.总价合同B.固定价合同C.单价合同D.可调价合同E.成本加酬金合同【答案】AC9、在对进场水泥检验时，应判定为不合格的情况有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.包装标志的水泥品种、强度等级、厂家名称等不全的B.出厂超过三个月时间的C.强度低于标准相应强度等级规定指标的D.混合材料掺加量超过最高限量的E.终凝时间不符合相应产品标准的【答案】ACD10、根据有关规定，为工程提供服务的试验室应具有试验室管理制度，试验室管理制度包括（）。A.试验人员工作记录B.仪器设备管理制度C.现场质量责任制D.工作会议制度E.能力考核管理制度【答案】ABD11、中国现行刑法规定：“为了国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，采取的制止不法侵害行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。”对于解决正当防卫过程中相关法律价值的冲突，该条款遵循的是下列哪一原则A.价值位阶原则B.个案平衡原则C.比例原则D.自由裁量原则【答案】A12、在卓越绩效模式中，为了实现质量对组织绩效的增值作用，需要关注的要素有（）。A.标准化导向B.符合性评审C.质量管理与质量经营的系统融合D.促进组织效率最大化E.促进顾客价值最大化【答案】CD13、在工程质量形成过程与影响因素中，影响工程质量的环境因素包括（）。A.工程技术环境B.工程劳动环境C.工程社会环境D.工程管理环境E.工程作业环境【答案】AD14、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，关于招标控制价的说法正确的有（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价B.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C.招标控制价可以上浮或下调D.招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容E.工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，也可以接受投标人委托编制投标报价【答案】ABD15、下列关于全数检验和抽样检验的说法中，正确的有（）。A.破坏性检验，不能采取全数检验方式B.进行全数检验，可以绝对保证100%的合格品C.破坏性试验，不能采用抽样检验的方式D.抽样检验可用于破坏性检验和生产过程的质量监控，完成全数检测无法进行的检测项目E.抽样检验具有节省人力.物力.财力.时间和准确性高的优点【答案】AD16、下列属于BIM在工程项目质量管理中的关键应用点有()。A.建模前期协同设计B.安装材料BIM模型数据库C.施工过程详细信息全过程查询D.碰撞检测【答案】AD17、项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有（）。A.试验室的资质等级B.试验室的试验范围C.试验室的性质和规模D.试验室的管理制度E.试验人员的资格证书【答案】ABD18、下列导致承包人损失的情形中，承包人既可要求延长工期，又可索赔费用的有（）。A.设计文件有缺陷B.由于业主原因造成临时停工C.发包人未能按时提供现场D.特殊恶劣气候造成工程暂停E.额外的样本与试验【答案】ABC19、下列导致承包人损失的情形中，承包人既可要求延长工期，又可索赔费用的有（）。A.设计文件有缺陷B.由于业主原因造成临时停工C.发包人未能按时提供现场D.特殊恶劣气候造成工程暂停E.额外的样本与试验【答案】ABC20、多层建筑地下室与地上层共用楼梯间时，首层楼梯间内应选用下列何种墙体隔断？（）A.100mm厚加气混凝土砌块B.100mm厚陶粒混凝土空心砌块C.12mm＋75mm＋12mm厚耐火纸面石膏板D.100mm厚GRC板【答案】A21、根据质量管理体系标准要求，监理单位应编制的基本程序文件有（）的文件。A.质量记录控制B.不合格品控制C.纠正措施控制D.内部审核控制E.文件控制记录【答案】ABCD22、审核投标报价时，对分部分项工程综合单价的审核内容有（）。A.综合单价的确定依据是否正确B.清单中提供了暂估单价的材料是否按暂估的单价计入综合单价C.暂列金额是否按规定纳入综合单价D.单价中是否考虑了承包人应承担的风险费用E.总承包服务费的计算是否正确【答案】ABD23、以下哪项能源不是《可再生能源法》中列举的可再生能源？（）A.地热能B.核能C.水能D.生物质能【答案】B24、钢筋的主要力学试验包括（）。A.抗拉强度试验B.极限温度试验C.冷弯试验D.反复弯曲试验E.伸长率试验【答案】ACD25、在工程开始前，施工单位必须做好施工准备工作，专业监理工程师重点审查施工单位的内容包括（）。A.施工组织设计是否已由总监理工程师签认B.是否建立相应的现场质量管理体系C.管理及施工人员是否已到位D.主要施工机械是否已具备使用条件E.施工质量验收体系是否落实【答案】ABCD26、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容有（）。A.按设计文件、工程建设标准施工的情况B.工程施工质量专题会议召开情况C.使用工程材料、构配件的合格情况D.特种作业人员持证上岗情况E.施工现场管理人员到位情况【答案】ACD27、一般可按照均摊法进行计量的有（）。A.建筑工程保险费B.保养测量设备的费用C.保养气象记录设备的费用D.为监理工程师提供测量设备的费用E.履约保证金【答案】BC28、根据FIDIC《施工合同条件》，承包人仅能索赔增加的成本和延误的工期，不能索赔利润的情形有（）。A.不能预见的物质条件B.工程变更C.暂停施工D.因工程师数据差错造成放线错误E.增加额外试验【答案】AC29、质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的前提和保证是管理体系的（）。A.识别能力B.鉴别能力C.改进能力D.解决能力E.执行能力【答案】ABD30、监理工程师控制施工进度的工作内容有（）。A.编制施工总进度计划B.编制施工进度控制工作细则C.批准工程进度款支付申请D.制定突发事件应急措施E.审批工程延期【答案】AB31、多级网络计划系统的编制方法包括（）。A.编制应按照先总体，再局部，最后细部的程序B.编制应按照先细部，再局部，最后总体的程序C.应与科学编码相结合D.根据工程规模、复杂程度和组织管理需要分级E.应力求减少层级，简化网络计划【答案】ACD32、勘察单位对其编制的勘察文件质量负责，应履行的主要职责有（）。A.审查基础工程施工方案B.参与施工验槽C.解决工程施工中的勘察问题D.提出因勘察原因造成质量事故的技术处理方案E.提出因设计原因造成质量事故的技术处理方案【答案】BCD33、（2018年真题）关于工程材料见证取样的说法，正确的有（）。A.检测试验室应具有相应资质B.见证取样人员应经培训考核合格C.项目监理机构应将见证人员报送质量监督机构备案D.项目监理机构应按规定制定检测试验计划E.实验取样前施工单位应通知见证人员到场见证【答案】ABC34、工程建设其他费用中，取得国有土地使用费包括（）。A.土地使用权出让金B.城市建设配套费C.土地投资补偿费D.土地管理费E.拆迁补偿与临时安置补助费【答案】AB35、工程材料是工程建设的物质条件，是工程质量的基础，下列属于工程材料的有（）。A.建筑材料B.构配件C.施工机具设备D.半成品E.各类测量仪器【答案】ABD36、关于钢结构防腐涂层的做法中，错误的是（）。A.采用涂层测厚仪检测B.同一构件应检测5处，每处检测2个相距50mm的测点C.每处3个测点的涂层厚度平均值小于设计厚度的80%D.测点部位的涂层应与钢材附着良好E.同一构件上15个测点的涂层厚度平均值小于设计厚度【答案】BC37、下列对我国1982年《宪法》第11条的修改描述不正确的是、()A.1988年宪法修正案规定“国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展”、“国家保护私营经济的合法的权利和利益，对私营经济实行引导、监督和管理”B.1993年修正案规定“在法律范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济，是社会主义市场经济的重要组成部分”C.1999年修正案规定“国家保护个体经济、私营经济的合法的权利和利益。国家对个体经济、私营经济实行引导、监督和管理”D.2004年修正案规定“国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法权利和利益”【答案】B38、关于设备采购的质量控制，以下说法正确的