2023年监理工程师之土木建筑目标控制通关题库(附带答案)

2023年监理工程师之土木建筑目标控制通关题库(附带答案)单选题（共100题）1、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C2、某建筑工程的主体结构中，模板分项工程质量应由（）组织项目专业技术负责人等进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】A3、工料测量师在工程建设中的主要任务就是对（）进行全面系统的控制。A.项目投资B.项目设计C.项目决策D.项目施工【答案】A4、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是（）。A.材料供应时间不能满足需要B.临时停水、停电、断路C.计划安排不周密，组织协调不力D.不能及时提供施工场地条件【答案】C5、下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】A6、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.钢筋间隔件安放方向应与被间隔钢筋的排放方式相反B.施工缝浇筑混凝土，应清除浮浆、松动石子、软弱混凝土层C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到75%及以上【答案】B7、某工程某月计划完成工程桩100根，计划单价为1.3万元/根，实际完成工程桩110根，实际单价为1.4万/根，则投资偏差（CV）为（）万元。A.11B.13C.?13D.?11【答案】D8、（2018年真题）某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07【答案】B9、派监理人员常驻现场，随时检查进度计划的实际执行情况，属于（）。A.进度计划执行中的跟踪检查B.定期召开现场会议C.现场实地检查工程进展情况D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】C10、2015年6月16日，住建部颁发的《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》中提到，到2020年末建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与()的一体化集成应用。A.企业管理系统和其他信息技术B.施工管理系统与安全管理系统C.BIM管理系统与可视化系统D.虚拟仿真系统与交付系统【答案】A11、根据BIM成熟度划分的等级中，可达到“OpenBIM”阶段的是下列选项中的()。A.LE.vE.l0B.LE.vE.l1C.LE.vE.l2D.LE.l3【答案】D12、按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在()中列支。A.建筑安装工程材料费B.建筑安装工程企业管理费C.建筑安装工程规费D.工程建设其他费用【答案】B13、（2017年真题）某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（）。A.由发包人确定B.直接采用该项目综合单价C.相应调低D.相应调高【答案】D14、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.设计准备工作进度计划B.设计总进度计划C.工程项目建设总进度计划D.施工准备工作计划【答案】C15、工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B16、建筑地面工程施工中，下列各材料铺设时环境温度的控制规定，哪项是错误的？()A.采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设时不应低于5℃B.采用石油沥青胶黏剂铺贴时不应低于5℃C.采用有机胶黏剂粘贴时不应低于10℃D.采用砂、石材料铺设时不应低于-5℃【答案】D17、某土方工程，招标工程量清单中的工程量为1000m3，承包人投标报价中的综合单价为30元/m3，合同约定，当实际工程量超过清单工程量15%时调整单价，调整系数为0.9。工程结束时承包人实际完成并经监理工程师确认的工程量为1400m3，则该土方工程的工程价款为（）元。A.42300B.41250C.40800D.37800【答案】B18、（2019年真题）监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应采取的措施之一是（）。A.向承包单位提出整改通知书B.向建设单位提出指令单C.向承包单位提出工程暂停令D.向建设单位提出建议书【答案】A19、某地下工程，计划到5月份累计开挖土方1.2万m3，预算单价为90元/m3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1万m3，实际单价为95元/m3，该工程此时的投资偏差为（）万元。A.-18B.-5C.5D.18【答案】B20、某工程划分为3个施工过程，组织加快的成倍节拍流水施工-各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和4天，则应组织()个专业工作队。A.3B.4C.6D.7【答案】D21、（2017年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，下列索赔事项中，承包人只能申请延长工期和增加费用、不能索赔利润的是（）。A.文件有缺陷或技术性错误B.发现有价值文物C.工程师放线错误D.发包人未能提供现场【答案】B22、对于特别重要设备，监理单位可以采取（）的方式。A.驻厂监造B.巡回监控C.定点监控D.旁站监控【答案】A23、根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。A.施工存在质量事故隐患B.施工单位未按施工方案施工C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工D.施工不当造成工程质量缺陷【答案】C24、关于公证机构和公证员的法律责任，下列哪些表述是正确的？A.公证员在履行公证职责过程中，严重不负责任，出具的公证书有重大失实，造成严重后果的，以出具证明文件重大失实罪追究刑事责任B.公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的，由公证机构承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向承办公证员追偿C.公证机构对存在错误的公证书，经当事人、利害关系人申请仍不纠正或补正的，人民法院应当认定公证机构存在过错D.公证机构或公证员泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的，人民法院应当认定公证机构存在过错【答案】A25、已依法审定的修建性详细规划如需修改，需由()机构组织听证会等形式并听取利害关系人的意见后方可修改。A.建设单位B.规划编制单位C.建设主管部门D.城乡规划主管部门【答案】D26、下列措施中，属于投资控制组织措施的是（）。A.明确管理职能分工B.重视设计多方案选择C.审核竣工结算D.采取节约投资的奖励措施【答案】A27、进口一套机械设备，离岸价(FOB价）为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输保险费为1.2万美元，关税税率为22%，汇率为1美元=6.10元人民币。则该套机械设备应缴纳的进口关税为()万元。A.53.68B.55.29C.60.39D.62.00【答案】D28、根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用（）方案。A.计量、计数的抽样B.—次、二次或多次抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】D29、香蕉曲线是由两条S曲线组合而成的闭合曲线，这两条曲线为（）。A.ES曲线和LS曲线B.ES曲线和EF曲线C.LS曲线和LF曲线D.ES曲线和LF曲线【答案】A30、监理工程师在审核勘察单位的勘察实施方案时，应重点审核方案的()A.先进性、可操作性B.可行性、精确性C.先进性、经济性D.可行性、创新性【答案】B31、某施工材料采购原价为190元/吨，运杂费为40元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，则该材料的单价为（）元/吨。A.234.28B.237.66C.239.20D.239.27【答案】D32、设计单位的选定方式不包括（）。A.直接指定B.设计招标C.设计方案竞赛D.优化设计竞赛【答案】D33、施工单位以100万元价格购买一台挖掘机，预计可使用5000个台班，残值率为10%。施工单位使用30个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为150元。该台挖掘机的使用费为（）万元。A.1.41B.1.71C.1.98D.2.01【答案】C34、项目监理机构根据会议内容和协调结果编写监理例会会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员【答案】B35、香蕉曲线是由两条S曲线组合而成的闭合曲线，这两条曲线为（）。A.ES曲线和LS曲线B.ES曲线和EF曲线C.LS曲线和LF曲线D.ES曲线和LF曲线【答案】A36、加强隐蔽工程质量验收和资料管理，是基于工程质量具有()的特点而提出的要求。A.影响因素多B.波动大C.终检局限性D.评价方法特殊性【答案】C37、下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。A.资金不到位B.。。。C.外单位临近工程施工干扰D.业主使用要求改变【答案】B38、凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为()A.分部工程B.单位工程C.单项工程D.分项工程【答案】C39、由总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向（）提交设备采购方案，并按相关程序审查批准后方可实施。A.建设单位B.设计单位C.总承包单位或安装单位技术负责人D.项目监理机构【答案】D40、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费1.8万元，进口关税率10%，增值税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（）万元。A.23.568B.26.800C.29.368D.30.144【答案】D41、极差的作用是（）。A.用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值B.反映数据变异程度的特征性C.表示数据的相对离散波动程度D.表示数据的代表性【答案】A42、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析实际进度与计划进度的偏差C.分析偏差对后续工作的影响D.分析后续工作的限制条件【答案】B43、装配式建筑PC构件生产工艺流程审核中，关于墙板的生产工艺流程，下列正确的是（）。A.模具清理→模具安装→涂隔离剂→下层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→正面预埋安装B.模具清理→模具安装→涂隔离剂→上层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→下层钢筋布置→正面预埋安装C.模具清理→涂隔离剂→模具安装→下层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→正面预埋安装D.模具清理→模具安装→涂隔离剂→下层钢筋布置→正面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→反面预埋安装【答案】A44、下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是()。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期【答案】A45、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C46、（2017年真题）根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中（）内容。A.工程项目前期工作计划B.单位工程施工进度计划C.工程项目总进度计划D.工程项目年度进度计划【答案】C47、接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（）。A.监理机构B.工程质量检测机构C.设计单位D.工程质量监督机构【答案】B48、项目监理机构宜将审查施工单位施工组织设计的情况，特别是（）及时向建设单位通报，应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位。A.基础地基的情况B.专项方案的情况C.要求发回修改的情况D.隐蔽工程的情况【答案】C49、投标人在工程量清单报价投标中，风险费用应在下列哪项中考虑？()A.其他项目清单计价表B.分部分项工程量清单计价表C.零星工作费用表D.措施项目清单计价表【答案】B50、关于因果关系的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲在5楼阳台发现乙从10楼掉下来，遂伸手去抓乙却没抓住，但导致乙坠落轨迹发生偏离，乙摔死在2楼阳台上，甲的行为与乙的死亡有因果关系B.甲超速驾驶机动车，撞上了逆向行驶的乙的机动车，致使乙重伤的，由于甲的违章行为与乙的重伤之间存在条件关系，故应将乙的重伤结果归责于甲的违章行为C.甲、乙二人各开一枪致使丙死亡，查不清楚谁射出致命一枪，若甲、乙无共犯关系，则甲、乙的行为与死亡结果之间都没有因果关系；若甲、乙有共犯关系，则甲、乙行为与死亡结果之间都存在因果关系D.甲为了抢劫乙的财物对乙追打，乙在逃跑过程中钱包不慎掉落，甲发现以后拾取该钱包而离去，甲的抢劫行为与取得财物之间存在因果关系【答案】C51、我国建设工程质量监督管理的具体实施者是（）。A.建设行政主管部门B.工程质量监督机构C.监理单位D.建设单位【答案】B52、在施工方案的审查中，对施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全的审查，属于（）。A.程序性审查B.内容性审查C.内部性审查D.外部性审查【答案】A53、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，企业管理费中的劳动保险和职工福利费，可以包括（）发生的费用。A.夏季防暑降温B.工作服C.职工教育经费D.工会经费【答案】A54、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A55、工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（）签署审核意见。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位代表D.建设单位项目负责人【答案】B56、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A.基准单价B.投标报价C.定额单价D.投标控制价【答案】B57、当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时，除需考虑总工期的限制条件外，还应考虑网络计划中（）的限制条件。A.紧后工作B.紧前工作C.后续工作D.关键工作【答案】C58、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。A.建立健全的设计技术经济定额B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.编制设计总进度计划D.建立设计工作技术经济责任制【答案】B59、在现场施工准备质量控制中，（）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.技术负责人【答案】B60、质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（）。A.提交质量事故调查报告B.签发复工令C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位D.继续进行观测【答案】C61、6栋同类型房屋的基础组织流水作业施工，4个施工过程的流水节拍分别为8d、4d、8d、8d，则流水步距为（）。A.1dB.2dC.4dD.8d【答案】C62、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理（CM）方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责（）方面的监督、管理与协调工作。A.施工招标和施工B.设计和施工招标C.设计和施工D.设计、施工招标和施工【答案】C63、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。A.建立健全设计技术经济定额B.编制切实可行的设计进度计划C.推行限额设计管理模式D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】D64、建设工程质量特性中的可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下（）。A.满足使用目的的各种性能B.完成规定功能的能力C.满足规定功能要求的使用年限D.保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度【答案】B65、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A66、流水强度是指某专业工作队在()A.一个施工段上所完成的工程量B.单位时间内所完成的工程量C.一个施工段上所需资源的数量D.单位时间内所需某种资源的数量【答案】B67、由于保修工作千差万别，（）应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据与建设单位的合同约定具体决定工作方式和资料留存。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】D68、下列费用中，属于规费的是()。A.环境保护费B.文明施工费C.工程排污费D.安全施工费【答案】C69、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A70、将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一组初始单元，按规则确定其他样本单元的抽样方法是（）。A.系统随机抽样B.简单随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样【答案】A71、组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.流水节拍B.时间间隔C.间歇时间D.流水步距【答案】D72、某土方工程，招标文件中估计工程量为150万m3，合同中规定：土方工程单价为8元／m3，当实际工程量超过估计工程量15％时，调整单价，单价调为6元／m3。工程结束时实际完成土方工程量为180万m3，则土方工程款为（）万元。A.1080B.1335C.1380D.1425【答案】D73、商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1～2年B.1～3年C.2～4年D.3～5年【答案】B74、为了确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理结果，通常还需要()。A.请专家论证B.进行定期观测C.做必要的试验和鉴定工作D.请工程质量监督机构认可【答案】C75、设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括（）。A.结构沉降变形B.结构伸缩变形C.结构渗漏水D.结构配筋率【答案】D76、某产品各功能的功能系数和成本系数如表所示，应列为价值工程优先改进对象的是()功能。功能A.F1B.F2C.F3D.F4【答案】D77、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.相邻两项工作之间的时距之和最大B.相邻两项工作之间时间间隔全部为零C.工作的持续时间总和最大D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】B78、奥地利法学家埃利希在《法社会学原理》中指出：“在当代以及任何其他时代，法的发展的中心既不在立法，也不在法学或司法判决，而在于社会本身。”关于这句话的含义的阐释，下列哪一项说法是错误的？A.法是社会的产物，也是时代的产物B.国家的法以社会的法为基础C.法的变迁受社会发展进程的影响D.法具有抽象性和概括性，能涵盖社会的所有方面【答案】D79、通过实际进度与计划进度的比较，发现进度偏差时，为了采取有效措施调整进度计划，首先应()。A.确定后续工作和总工期的限制条件B.分析产生进度偏差的原因C.分析进度偏差对后续工作的影响D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】B80、在工程施工组织方式中，流水施工方式具有的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.工期短C.有利于资源供应的组织D.不能实现专业化施工【答案】C81、采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较，下列说法正确的是()。A.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后B.如果工作尚有总时差小于原有总时差，说明该工作实际进度超前C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，则实际进度影响总工期D.如果工作尚有总时差与原有时差相等，则说明实际进度超前【答案】C82、（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D83、某租赁公司将价格为68万元的设备出租给施工单位、租期5年，约定每年年初等额支付租金。若折现率为12%，则该设备的年租金应为（）万元。A.13.40B.15.23C.16.84D.18.86【答案】C84、（2021年真题）某项目建设投资1200万元，建设期贷款利息100万元，铺底流动资金90万元，铺底流动资金为全部流动资金的30%，项目正常生产年份税前利润260万元，年利息20万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.16.25%B.17.50%C.20.00%D.20.14%【答案】B85、建设单位负责采购设备时，控制质量的首要环节是（）。A.编制设备监造方案B.选择合格的供货厂商C.确定主要技术参数D.选择适宜的运输方式【答案】B86、根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见【答案】A87、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。A.包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资C.不包括试运转中产品销售和其他收入D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【答案】B88、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是()。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C89、下列关于建设工程固定总价合同的说法中，错误的是()A.合同执行中承包方承担主要风险B.适合于工期在1年内的工程C.要求初步设计已完成并可以估算出工程量D.合同总价在合同约定的风险范围内不可调整【答案】C90、实施建设工程所需要的设备和材料是根据设计而来的。设计单位必须提出（），以便进行加工订货或购买。A.采购清单B.设备清单C.设备资料D.采购资料【答案】B91、网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则说明该工作（）。A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响B.对后续工期和总工期都产生影响C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响D.对后续工期和总工期都无影响【答案】B92、（2021年真题）某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成时间和最迟完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最迟开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）。A.1B.2C.3D.4【答案】A93、一般说来，进度控制的效果与收集数据资料的（）有关。A.收集方式B.施工场地C.资料收集人员D.时间间隔【答案】D94、混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。A.构件的挠度B.构件和结构的倾斜C.构件强度D.基础不均匀沉降【答案】C95、某分部工程有3个施工过程，分为4个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工，已知各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.6天和3个B.4天和4个C.4天和3个D.2天和7个【答案】D96、下列各项中，不属于建设工程施工进度控制工作内容的是()。A.督促承包单位整理技术资料B.编制或审核施工进度计划C.审核施工单位安全保证体系D.组织现场协调会【答案】C97、某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.14106【答案】D98、某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】A99、控诉职能指向法院起诉并出庭支持控诉，要求追究被告人因犯罪行为所应承担的刑事责任。下列承担控诉职能的诉讼参与人是A.被害人的近亲属B.附带民诉原告人C.自诉人D.公诉人【答案】C100、下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工进度计划报审表C.分项工程报验表D.工程复工报审表【答案】D多选题（共50题）1、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款，下列情形中，只可以补偿承包人工期和费用的有（）。A.施工过程中发现文物、古迹B.承包人遇到不利物质条件C.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备D.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求E.发包人提供资料错误导致承包人的返工【答案】AB2、下列关于律师事务所的变更、终止及责任承担的说法错误的是、()A.甲律师2006年5月1号受到6个月以上停止执业处罚，其在2009年6月1号可以以新合伙人的身份加入合伙律师事务所B.律师事务所变更住所的，应当自变更之日起15日内经所在地的市级或者直辖市的区（县）司法行政机关报原审核机关批准C.律师事务所在取得设立许可后，6个月内未开业的，视为自行停办，应当终止D.特殊的普通合伙律师事务所一个合伙人或者数个合伙人在执业活动中造成律师事务所债务的，应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以其在律师事务所中的财产份额为限承担责任【答案】ABD3、以下哪些项不是Revit提供的规程？()A.电气B.暖通C.给排水D.机械E.卫浴【答案】BC4、（2021年真题）项目监理机构对混凝土预制构件型式检验报告的审核内容有（）。A.运输路线B.外观质量C.尺寸偏差D.卸车条件E.混凝土抗压强度【答案】BC5、进口设备的交货方式有()A.内陆交货B.目的地交货C.场地交货D.装运港交货E.海上交货【答案】ABD6、监理工程师控制工程施工进度的工作内容有（）.A.监督施工进度计划的实施B.编制单位工程施工进度计划C.向业主提供工程进度报告D.编制施工索赔报告E.组织施工现场协调会【答案】AC7、结构初步设计模型的模型信息主要包括()。A.结构荷载信息B.构件配筋信息C.挠度、裂缝的控制信息D.配筋率信息E.结构整体控制指标【答案】BCD8、预制构件连接接缝处防水的做法应符合设计要求，具体包括（）。A.外墙板接缝防水施工前，应将板缝空腔清理干净，按设计要求填塞背衬材料B.外墙板接缝防水施工后，应将板缝空腔清理干净，按设计要求填塞背衬材料C.预制外墙板的接缝及门窗洞口等防水薄弱部位宜采用材料防水和构造防水相结合的做法D.采用现场淋水试验方法检验防水效果E.密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑，其厚度应满足设计要求【答案】ACD9、在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的有（）。A.屋面防水工程保修期为两个雨季B.给水排水管道为2年C.供热与供冷系统保修期为两个采暖期、供冷期D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限E.设备安装和装修工程为5年【答案】BCD10、关于投标价格的编制原则，下列说法正确的有（）。A.投标价应由投标人编制B.投标人的投标报价不得低于招标控制价C.执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格D.投标人的投标报价不得低于工程成本E.投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价【答案】ACD11、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于其他项目清单的说法正确的有（）。A.暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项B.暂估价包括材料暂估价、工程设备暂估价和专业工程暂估价C.计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的D.对专业暂估价一般应是综合暂估价，应当包括规费、税金、管理费E.暂估价中的材料、工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算，列出明细表【答案】ABC12、下列各项中属于建筑工程费的有（）。A.建设工程涉及范围内的建筑物费用B.建设工程涉及范围内的供水等各种管道的费用C.建设工程涉及范围内的构筑物费用D.建设工程涉及范围内的场地平整费用E.建设工程涉及范围内的大型土石方工程费用【答案】ACD13、下面关于管线优化设计遵循的原则说法正确的是()A.在非管线穿梁、碰柱、穿吊顶等必要情况下，尽量不要改动B.管线优化设计时，应预留安装、检修空间C.只需调整管线安装方向即可避免的碰撞，属于硬碰撞，可以不修改，以减少设计人员的工作量D.需满足建筑业主要求，对没有碰撞，但不满足净高要求的空间，也需要进行优化设计E.管线避让原则：无压管让有压管；小管线让大管线；施工简单管让施工复杂管；冷水管道避让热水管道；附件少的管道避让附件多的管道；临时管道避让永久管道【答案】ABD14、工程建设其他费用中与未来企业生产经营有关的费用包括（）。A.联合试运转费B.生产准备费C.勘察设计费D.办公和生活家具购置费E.建设工程监理费【答案】ABD15、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程可按（）划分。A.施工工艺B.设备类别C.专业性质D.施工程序E.主要工种【答案】AB16、根据《建筑安装工程费用项目组成》的有关规定，施工机械使用费包括（）A.机械操作人员的工资B.大型机械设备安拆费C.大修理费D.燃料动力费E.税费【答案】ACD17、根据《建筑工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容有（）。A.按设计文件.工程建设标准施工的情况B.工程施工质量专题会议召开情况C.使用工程材料.构配件的合格情况D.特种作业人员持证上岗情况E.施工现场管理人员到位情况【答案】ACD18、工程监理单位ISO质量管理体系的文件包括（）。A.程序文件B.质量方针C.质量手册D.作业文件E.管理制度【答案】ACD19、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的特点有（）。A.关键工作两端的节点必为关键节点B.关键工作的总时差和自由时差均等于零C.关键工作紧前工作必然也是关键工作D.关键工作只有一个紧后工作时，该紧后工作也是关键工作E.关键工作只能在关键线路上【答案】ABD20、根据《建筑安装工程费用项目组成》的有关规定，施工机械使用费包括（）A.机械操作人员的工资B.大型机械设备安拆费C.大修理费D.燃料动力费E.税费【答案】ACD21、建筑工程施工质量验收层次中的分部工程包括（）。A.钢筋工程B.混凝土工程C.现浇结构工程D.建筑节能工程E.地基与基础工程【答案】D22、在工程施工过程中，承包单位提出工程延期的条件有()。A.监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加B.对合格工程的剥离检查C.施工方案失当D.异常恶劣的气候条件E.未及时提供施工场地【答案】ABD23、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程质量验收合格的规定包括（）。A.所含的检验批的质量均应验收合格B.所含的检验批的质量验收记录应完整C.质量控制资料应完整D.观感质量应符合要求E.主要功能项目的抽查结果应符合相关规定【答案】AB24、下列选项中，关于BIM技术与云计算说法正确的是()。A.根据云的形态和规模，BIM与云计算集成应用将经理初级、中级和高级发展阶段B.初级阶段以项目协同平台为标志，主要厂商的BIM应用通过介入项目协同平台，初步形成文档协作级别的BIM应用C.初级阶段以模型信息平台为标志，合作厂商基于共同模型信息平台开发BIM应用，形成构件协作级别的BIM应用D.中级阶段以模型信息平台为标志，合作厂商基于共同模型信息平台开发BIM应用，形成构件协作级别的BIM应用E.高级阶段以开放平台为标志，用户可根据差异化需要从BIM云平台上获取所需的BIM应用，并形成自定义的BIM应用【答案】ABD25、砌筑砂浆强度检测的方法有（）。A.推出法B.扁顶法C.筒压法D.钻芯法E.点荷法【答案】AC26、根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中的暂估价包含的内容有（）。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】BCD27、下列哪几项属于运维与设施管理的特点？()A.多职能性B.服务性C.组织性D.专业性E.可持续性【答案】ABD28、15m高框架结构房屋，必须设防震缝时，其最小宽度应为（）cm。A.10B.7C.6D.5【答案】A29、下列常用建材在常温下对硫酸的耐腐蚀能力最差的是（）。A.沥青B.花岗石C.混凝土D.铸石制品【答案】C30、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，建筑安装工程措施费包括()A.建筑材料一般鉴定检查费B.施工机械经常修理费C.临时设施费D.环境保护费E.工程定额测定费()【答案】CD31、下列关于审判制度基本原则的理解哪些是正确的？()A.不告不理原则体现了审判权的被动性，是审判中立的根本要求B.一切审判程序都必须适用直接原则和言词原则C.审判权独立行使原则与法律监督之间在根本点上不存在矛盾D.审判及时原则体现了现代审判活动的效率价值【答案】ACD32、主体结构、节能分部工程的验收，应由总监理工程师组织（）进行。A.质量监督部门负责人B.施工单位项目技术负责人C.设计单位项目负责人D.施工单位项目负责人E.施工单位质量部门负责人【答案】BCD33、审查施工方案的基本内容是否完整，包括（）。A.工程概况B.施工现场平面布置C.施工进度计划D.施工工艺技术E.施工保证措施【答案】AD34、为减少设计变更的发生、保证工程质量，监理工程师在设计变更控制方面应()A.加强对可行性研究的质量控制B.加强设计阶段的质量控制C.及时掌握国家政策及相关规范变化，并将信息通知设计单位D.杜绝设计中的“错、漏、碰、缺”现象E.对建设单位和施工单位所提出的设计变更采取不同的态度【答案】BC35、劳某出于勒索钱财的目的，从幼儿园将一私营煤矿主刘某的儿子刘小伟骗走，但劳某写给刘某让他交钱赎人的信由于地址错误没有寄到，无法进行勒索。劳某嫌成天照管孩子吃喝太烦，就将刘小伟带到异地以6000元卖掉。对劳某应当如何处理？A.以绑架罪与拐卖儿童罪并罚B.以绑架罪与拐卖儿童罪的牵连犯从一重罪处断C.以拐卖儿童罪一罪处罚D.以绑架罪一罪处罚【答案】A36、单项工程综