2022年监理工程师之合同管理自学自考试题

2022年监理工程师之合同管理自学自考试题单选题（共100题）1、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。A.承包人应撤离施工场地B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由责任方承担D.因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】A2、设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）A.20%B.30%C.50%D.60%【答案】D3、蛋白质消化率的评价方法主要包括（）。A.蛋白质主观消化率B.蛋白质最大消化率C.蛋白质表观消化率D.蛋白质真消化率E.蛋白质最低消化率【答案】C4、下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。A.发展和完善建筑市场B.普及相关法律知识，培养合同管理人才C.推进建筑领域的改革D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪【答案】B5、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气候条件带来的延误与损失，（）。A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润【答案】B6、建设工程勘察合同履行中，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，关于被授权人员发出的指示，说法正确的是（）。A.发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.在授权范围内发出的指示，经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出的指示C.发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力D.在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示【答案】D7、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（）。A.赤小豆B.大豆C.芝麻D.玉米【答案】B8、社区营养干预措施的基本原则是（）。A.考虑营养问题的重要程度B.考虑对解决营养问题的作用大小C.考虑实施干预的难易程度等D.以上均是【答案】D9、投标人在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为（）。A.废标B.放弃投标C.提供备选方案D.一个方案【答案】C10、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】A11、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除（）以外的著作权归发包人。A.收益权B.发布权C.署名权D.保护作品完整权【答案】C12、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是()A.由招标人组织，费用也由招标人承担B.由招标人组织，费用由投标人承担C.由投标人组织，费用也由投标人承担D.由投标人组织，费用由招标人承担【答案】B13、建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）A.(1)中标通知书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款B.(1)中标通知书；(2)合同协议书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款C.(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款D.(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)通用合同条款；(5)专用合同条款【答案】C14、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()。A.发包人承担，批准顺延工期B.承包人承担，工期不可顺延C.承包人承担，可以顺延工期D.发包人承担，不批准顺延工期【答案】A15、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中不属于发包人义务的是()A.负责青苗树木的损坏赔偿B.拆除地上障碍物C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备D.提供水上勘察作业用船【答案】C16、施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。A.必须在投标文件中进行全部的展现B.在开标前提交即可C.需在评标前提交D.待投标人中标后，在开始施工前再编制【答案】D17、在调查表的答案设计中除了要与问题一致外，还要注意做到答案具有穷尽性和（）。A.可比性B.互斥性C.包含性D.重叠性【答案】B18、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标【答案】D19、关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。A.有利于招标人获得最优方案B.比较公平公正C.可能会出现投标人数过多的情况D.节约招标成本【答案】D20、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。A.工程履约证书和移交证书B.工程移交证书和接收证书C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书D.工程接收证书和履约证书【答案】D21、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。A.7B.10C.14D.15【答案】A22、在调查表的编制过程中，以下说法不正确的是()。A.主体问题从形式上可分为开放式问题、封闭式问题和量表应答式问题B.对于问题的排列，一般将开放式问题放在调查表的最前面C.问题的数量和调查表的长度要适中，通常以20min内完成为宜D.答案的穷尽性是指答案要包括所有可能的情况【答案】B23、(2015年真题)工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。A.施工合同B.监理合同C.勘察合同D.仓储合同【答案】C24、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认【答案】D25、下列关于公开招标和邀请招标的说法正确的是（）。A.按照《招标投标法实施条例》的规定依法必须进行招标的项目，既可以采用公开招标也可以采用邀请招标B.与邀请招标相比，公开招标的投标竞争激烈程度较高C.邀请招标不必公开发布招标信息，只向邀请对象发出投标邀请书，所以不具备竞争性D.当项目技术复杂.有特殊要求时，可以采用邀请招标【答案】B26、邀请招标的优点不包括（）A.投标人事先可以确定B.投标人的数量事先可以确定C.缩短了招投标周期D.评标工作量大【答案】D27、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）。A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还C.设计费应保留3%的质量保证金D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项【答案】D28、（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.AB银行各1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】A29、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人【答案】D30、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【答案】D31、发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。A.7B.14C.28D.56【答案】D32、下列可以独立实施民事法律行为的是（）。A.不能辨认自己行为的成年人B.不满八周岁的未成年人C.八周岁以上的未成年人D.十六周岁以上以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人【答案】D33、设计施工总承包合同未用开工通知是由于（）收到开始工作通知后首先开始设计工作。A.工程师B.承包人C.分包人D.监理人【答案】B34、保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（）。A.合同严密性、完整性评审B.与产品或过程有关要求的评审C.合理性、可行性评审D.合法性、合规性评审【答案】B35、下列关于施工企业职工意外伤害险的保险责任期限的说法中，正确的有（）。A.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止B.工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止C.工程因故停工，保险单约定的责任期限应当顺延D.工程停工期间，保险人继续承担保险责任【答案】C36、根据《担保法》的规定，（）是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A.抵押B.质押C.保证D.定金【答案】C37、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改【答案】C38、工程设计招标通常采用的评标方法是（）。A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费比选法【答案】C39、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿C.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】C40、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立【答案】A41、膳食调查报告主体内容不包括（）。A.居民食物摄入状况B.居民能量和主要营养素摄入状况C.居民的体格状况D.居民膳食结构的评价【答案】C42、下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是（）。A.发包人原因导致施工暂停B.法规变化引起成本增加C.不利的物质条件D.异常恶劣的气候条件【答案】A43、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业【答案】D44、(2015年真题)根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【答案】A45、钢是含碳量小于2%的铁碳合金，其中碳元素对钢的性能起主要作用，提高钢的含碳量会对下列哪种性能有提高？()A.屈服强度B.冲击韧性C.耐腐蚀性D.焊接能力【答案】A46、银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。A.7B.14C.28D.42【答案】C47、根据《标准施工合同》，施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）。A.一定可以给予工期补偿B.可给予工期补偿C.可给予费用补偿D.一定可以补偿工期、费用补偿【答案】B48、（）在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。A.监理人员B.被授权的监理人员C.工程师D.被授权的工程师【答案】B49、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.7.5B.11.5C.13.0D.20.5【答案】D50、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。A.招标人B.投标人C.投标人推选的代表D.招标人委托的公证机构【答案】A51、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。A.3天前B.7天前C.10天前D.14天前【答案】B52、合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。A.专用条款和普通条款B.专用条款和基本条款C.通用条款和基本条款D.通用条款和专用条款【答案】D53、承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。A.监理人B.发包人C.勘察人D.设计人【答案】A54、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。A.为了避免供货与安装的工作范围和职责划分不清，应当采用设备和安装合并招标B.可以按照设备和安装工程所占的数量比例来确定具体招标类型C.应当由承包商负责采购招标D.供货方可以自己生产设备，也可以通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套【答案】D55、担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（）。A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务【答案】B56、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。A.14天B.28天C.42天D.56天【答案】C57、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”应写明经评审最低评标价法的评审因素与评审标准C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需写明施工组织设计评分因素和评分标准【答案】B58、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货【答案】C59、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工验收报告的日期D.工程接收证书颁发日【答案】A60、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。A.由发包人负责组建B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成C.作出的评审意见具有强制约束力D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件【答案】B61、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业【答案】D62、下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是()。A.建设工程合同当事人违约B.台风造成停工C.地下埋藏物造成合同索赔D.设备所在国罢工造成设备不能交付【答案】A63、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B64、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B65、质权是一种约定的担保物权，下列属于其特征的是（）。A.转移占有B.不转移不占有C.转移不占有D.不转移占有【答案】A66、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。A.5%，加上B.5%，减去C.20%，加上D.20%，减去【答案】A67、设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法正确的是（）。A.竣工后试验是在工程竣工移交后进行的，因此应当由发包人负责进行B.发包人负责提供竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等C.发包人应提前14天将竣工后试验的日期通知承包人D.如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人不得自行进行试验【答案】B68、根据《标准施工总承包招标文件》，建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是（）。A.设计方案最优B.减弱发包人对承包人的监督和检查C.增加设计变更D.增加承包人的索赔【答案】B69、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%【答案】D70、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同【答案】B71、下列属于非营利法人的是（）。A.有限责任公司B.机关法人C.事业单位D.股份有限公司【答案】C72、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有【答案】B73、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为()A.供货人订立合同时的营业地B.合同订立地C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地【答案】A74、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。A.工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用【答案】C75、施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()A.需经工程师认可，费用由承包人承担B.需经工程师认可，费用由发包人承担C.不经工程师认可，费用由承包人承担D.不经工程师认可，费用由发包人承担【答案】B76、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】B77、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力【答案】D78、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏D.洪灾引起的沉降【答案】C79、可调总价合同又称变动总价合同，市场价格变动等风险由（）承担。A.业主B.承包商C.分包商D.监理人【答案】A80、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。A.设计单位B.监理单位C.发包单位D.总承包单位【答案】A81、数据库的主要特点有（）。A.实现数据共享B.减少数据的冗余度C.数据间相互影响D.数据实现集中控制E.数据一致性和不可维护性【答案】A82、下列不属于申请人须知总则的是（）。A.纪律与监督B.项目概况C.资金来源D.招标范围【答案】A83、维生素A缺乏时眼部可能出现的症状有（）。A.夜盲症B.畏光C.毕脱氏斑D.流泪E.失明【答案】A84、按照《建设工程施工合同》规定，()在施工过程中负责管理施工控制网点。A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人【答案】A85、除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前（）日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等A.3B.7C.14D.28【答案】B86、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()A.工程规划设计的建议权B.工程款支付审核和签认权C.工程项目设计标准的认定权D.协调工程项目有关协作单位的主持权【答案】C87、招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A.定标后5日B.发出中标通知书后5日C.中标人提交履约保证后5日D.书面合同签订后5日【答案】D88、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。A.保险费由建设单位支付B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止【答案】B89、某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以（）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标【答案】B90、卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用的价格是指（）。A.FOB价B.FCA价C.CIF价D.CIP价【答案】C91、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。A.中标通知书B.投标书C.施工合同专用条款D.规范【答案】A92、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是()。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标人购买招标文件后不递交投标文件C.投标文件中附有招标人不能接受的条件D.投标截止日期后要求撤回投标文件【答案】D93、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失B.机械装置失灵造成的本身损失C.雷电导致的机械装置失灵D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】C94、招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。A.目的B.时间C.内容D.方法【答案】B95、行为调查表设计原则中不正确的是（）。A.调查表所列目的的含义、定义、标准必须明确B.调查表所列项目内容在资料统计分析上定性即可以C.调查表问题要针对性强D.调查表项目应避免带有强制性的提问【答案】B96、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。A.开标B.发出中标函C.提交履约保证D.开工【答案】C97、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（）。A.来自蔬菜、水果B.有利于排便C.能被人体消化酶所水解D.减轻毒物对机体的损害作用【答案】C98、法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。A.法人B.法定代表人C.法人或者法定代表人D.法人和法定代表人【答案】A99、灭菌乳的质量检验项目包括（）。A.硝酸盐B.蛋白质和脂肪C.酸度和杂质D.非脂乳固体E.微生物【答案】A100、ECC合同，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同费用由（）支付。A.业主B.承包商C.工程师D.监理人【答案】A多选题（共50题）1、下列合同法律关系的客体中，属于智力成果的有（）。A.专利权B.工程设计C.土方开挖D.借款合同E.绑扎钢筋【答案】AB2、建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（）。A.建设单位授权工程招标机构为其办理招标事宜B.施工企业授权其法定代表人代表企业参加施工投标C.监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务D.施工企业授权项目经理负责具体工程项目的施工管理E.设计单位授权设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底【答案】ACD3、关于法定代表人的说法，正确的有（）。A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任C.法定代表人代表法人从事民事活动D.法定代表人为特别法人E.法人应当有法定代表人【答案】C4、下列关于勘察合同违约处理正确的是（）。A.勘察人违约时，发包人可向勘察人发出整改通知，要求限期纠正B.勘察人违约时，发包人也可通知勘察人立即解除合同C.发包人违约时，勘察人可向发包人发出暂停勘察通知，要求限期纠正D.发包人违约时，勘察人也可通知发包人立即解除合同E.勘察人因第三人的原因造成违约，由第三人向发包人承担违约责任【答案】AC5、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。A.有效期自合同签订之日起开始B.至签收最后一批勘察成果文件之日后失效C.担保人在收到发包人的赔偿要求后7日内支付D.发包人和勘察人变更合同，只有征得担保人同意后，担保人继续承担担保义务E.属于无条件的、不可撤销担保【答案】C6、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的有（）。A.应当在工程竣工后、移交前进行B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行C.试验所必需的电力由发包人提供D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责【答案】BC7、下列关于建设工程设计资质的说法中，错误的是()。A.建筑工程专业资质可以设丁级B.工程设计综合资质只设甲级C.根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丁级D.工程设计行业资质设甲级、乙级、丙级、丁级E.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质【答案】CD8、按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有()A.向承包人发出要求提前竣工的通知B.与承包人协商签订提前竣工的协议C.负责修改施工计划D.为承包人提供赶工的必要条件E.减少工程质量检测的试验项目【答案】ABD9、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括（）。A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.自行享有获得的工程收益D.与发包人协议工程收益的分享E.要求顺延此项变更导致延误的工期【答案】AD10、发包人提供的材料和工程设备验收后，下列（）由承包人承担。A.施工现场的保管费用B.施工现场内的二次搬运费用C.质量不合格导致返工费用D.质量不合格导致工期延误E.提前交货导致增加的保管费用【答案】AB11、工程总承包合同，为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做的规定有（）。A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本B.分包工作需要征得监理人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人E.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。其资质能力的材料应经监理人审查【答案】ACD12、在材料采购招标中，最低评标价法，是以（）作为比较要素，选择总价格最低者中标。A.材料设备的报价B.交货期C.寿命期内所需的燃料消耗费D.付款条件E.寿命期内的维修费用【答案】ABD13、《合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括()A.补偿性原则B.严格责任原则C.惩罚性原则D.有限责任原则E.连带责任原则【答案】ABC14、下列关于美国建筑师学会（AIA）制定的系列合同条件说法正确的是（）。A.该合同条件下确定了传统模式、设计-建造模式、CM模式和集成化管理模式等不同类型的工程管理模式B.CM模式适用于实施周期长、工期要求紧的大型复杂工程，与传统总分包模式下施工总承包商对分包合同的管理相同C.对于代理型CM模式，CM承包商只为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，CM承包商不承担项目实施的风险D.风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金；CM承包商不赚取总包与分包合同之间的差价E.当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担，体现了CM管理承包的风险性【答案】ACD15、标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与（）进行协商，尽量达成一致。A.项目经理B.发包人C.受包人D.承包人E.分包人【答案】BD16、根据标准施工合同，可以给承包人补偿工期费用和利润的情形有（）。A.监理人的指示延误或错误指示B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求D.异常恶劣的气候条件E.法规变化引起的价格调整【答案】AC17、根据《标准材料采购合同》的规定，若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，则（）。A.按正常价格支付合同价款B.减价支付合同价款C.向买方支付补偿金D.向买方支付利息E.解除合同【答案】BC18、按照《建设工程施工合同》的规定，“合同工期”包括()。A.承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限B.按照合同条款通过变更应给予顺延工期的时间C.承包商原因导致的工期顺延D.不可抗力导致的工期顺延E.发包商原因导致的工期顺延【答案】ABD19、施工合同签订中，说法正确的有（）。A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3名中标候选人C.联合体中标的，其履约担保由联合体各公司依据联合体协议分别提交D.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还E.发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失【答案】ABD20、监理人对施工分包合同的管理内容有()。A.审查分包人编制的专业工程施工方案B.对分包工程进行巡视检查C.监督检查分包人的施工现场质量保证体系D.监督检查分包工程施工现场的质量安全行为E.负责分包工程施工现场的协调管理工作【答案】BD21、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（）。A.就交付工程的使用功能向发包人交底B.拆除临时工程，清理，平整复原场地C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场【答案】BD22、发包人逾期不支付工程价款时，关于建设工程价款优先受偿权的说法正确的是（）。A.工程质量合格但尚未竣工，不得主张该权利B.实际施工人.分包人不得主张该权利C.就逾期支付建设工程价款的利息.违约金.损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院应予支持D.该权利行使期限为6个月E.行使期限自工程竣工之日起算【答案】BD23、材料设备采购的方式包括（）。A.询价选择供应商B.直接向供货商订购C.竞争性谈判D.无底价竞争E.招标选择供货商【答案】AB24、如果发包人希望在整体工程竣工前提前发挥部分区段工程的效益，应在专用条款内（）。A.约定分部移交区段的时间B.约定分部移交区段的名称C.约定分部移交区段的地点D.约定区段工程应达到的要求E.约定区段工程应达到的目标【答案】BD25、根据《建设工程设计合同示范文本》的规定，发包人的义务包括()。A.按时提供设计依据文件B.负责设计成果的报批手续C.负责审查各阶段设计文件D.保证设计质量E.为设计人提供施工现场工作条件【答案】B26、关于人身保险合同的表述中，正确的有（）。A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况C.投保人于合同成立后，只能向保险人一次性支付全部保险费D.人身保险的受益人只能由被保险人进行指定E.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付【答案】AB27、（2014年真题）根据《担保法》，不得抵押的财产有（）。A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.宅基地的土地使用权D.原材料E.公立学校的教育设施【答案】C28、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，不正确的是（）。A.项目经理不得向承包商通知补偿事件B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应待影响明确后再行计价补偿C.为消除歧义和矛盾而变更承包商提供的工程信息所发的指令不属于补偿事件D.若变更由业主提供的工程信息，则按对业主最有利的解释进行计价E.通过补偿事件明确了业主和承包商的风险划分【答案】ABCD29、依据《担保法》，关于保证责任的表述中，正确的是（）。A.保证合同生效后，保证人就应当在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任B.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用C.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，无需取得保证人的书面同意D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月E.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任【答案】ABD30、设计施工总承包合同文件是由（）组成。A.前附表B.协议书C.正文D.通用条款E.专用条款【答案】BD31、设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。A.符合法律法规.规范标准的强制性规定和发包人要求B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可C.注明工程合理使用寿命年限D.可以指定生产厂及供应商E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议【答案】AC32、下列有关招标投标签订合同的说明，正确的是（）。A.中标人无正当理由拒签合同，应取消其中标资格，并没收投标保证金B.招标人无正当理由拒签合同，投标保证金不予退还C.应当在中标通知书发出之日起30日内签订D.根据招标公告和投标文件签订E.联合体中标的，由联合体各方共同与招标人签订【答案】AC33、根据FIDIC施工合同条件，项目通过了试验或颁发了证书后，工程师可以指示进行的工作包括（）。A.进行项目日常管理工作B.进行工程结算C.对不符合合同规定的任何工作进行返工D.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换E.实施任何因事故、不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作【答案】CD34、在职工意外伤害险保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，则下列关于保险人给付保险金的说法正确的是（）。A.被保险人自意外伤害发生之日起360日内因该事故死亡的，保险人给付死亡保险金B.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人给付身故保险金C.被保险人自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人给付残疾保险金D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金E.保险人给付各项保险金之和不超过保险金额【答案】C35、能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的情形有（）。A.当事人订立合法合同B.法律对合同形成做出规定C.合同一方当事人违约D.行政机关做出罚款E.人民法院对合同纠纷做出判决【答案】AC36、履行合同的担保方式包括()。A.投标保证B.留置C.动产抵押D.定金E.违约金【答案】BD37、关于投标人资格审查的说法，