预售房屋买卖合同协议书完整版

预售房屋买卖合同协议书□□预售房屋买卖合同协议书甲方（以下简称出售方）：乙方（以下简称购买方）：□现住址：现住址：身份证号：身份证号：丙方公司（房屋中介）：丙方：联系电话：第一条乙方购买甲方坐落于单位房一套，房屋面积大约为平方米之间（以产权登记面积为准）房厅卫多层型房。此购房指标总售价元整（¥万元）。预付订金%万元，其余%万元需在单位缴纳确定购房订金两个工作日一次性付清。第二条甲方必须要先将产权办理在自己名下，房产证费用由甲方出。甲方必须无条件配合协助乙方在合法过户时间日内将产权过户到乙方名下，其过户产生所有费用由乙方承担如（契税、房产证等）。第三条甲乙双方应在签署本合同时，向对方提供身份证、户口薄证件及复印件：第四条甲乙双方从签订即日起所发生的费用（取暖费、物业费、水费、电费、天然气费、电话费等）由乙方负责。第五条税费分担甲、乙双方按照国家房地产交易部门的规定缴纳各项税费。第六条定金注：过户完成首付款和余款当日兑现第10条违约责任如乙方违约则定金不予退还，扣除见证人代理费后将余款退还甲方；如甲方违约则见证人扣除代理费后将余款退还乙方，同时甲方向乙方交付人民币元违约金。第十一条交房日期：第七条备注：室内留下的固定装修及家具电器包括：（根据家具清单）。此清单是合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。第八条在本合同履行过程中发生的.争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。第九条本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议。本合同的附件及补充协议为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。第十条本合同及其补充协议、家具清单内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。第十六条本合同连同附件共三页，一式三份具有同等法律效力，合同持有情况如下：甲乙双方各执一份，见证人执一份。第十一条此合同与出售委托合同、承购委托合同及房屋买卖合同同时起法律效力。第十八条本合同自三方签字之日起生效。第十二条附带家具（见家具清单）甲方（签字）：乙方（签字）：见证人（签字）：年月日年月日年月日小产权房屋买卖合同协议书范本□□出卖人（甲方）:身份证号码:买受人（乙方）:身份证号码:甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守：一、甲方自愿将其村证房位于章丘市 镇（街道办事处） 的房屋（建筑面积 平方米，配套房 号 平方米）以人民币 元整（¥ 元）的价款出售给乙方。二、本合同签订时，乙方一次性全额支付甲方购房款 元。三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。四、本合同签订后，甲方对 的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住、收益出租、担保、抵押、买卖、占有等权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》。六、违约责任1、甲方应当于2011年___月 日前交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过___个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币 元。2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的，其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过 个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的 作为甲方的损失赔偿金。3、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第 种方式解决。1、提交 仲裁委员会仲裁。2、依法向 人民法院起诉。八、其他约定九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十、本合同一式2份，甲乙方各执一份。甲方:乙方:年月日年月日出卖人（甲方）：身份证号码：买受人（乙方）：身份证号码：甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。一、甲方自愿将其村证房位于石家庄市 区 的房屋（建筑面积 平方米）以人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（¥ 元）的价款出售给乙方。（含地下室——号——平方米）二、 乙方支付甲方合同保证定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。三、 本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。四、 本合同签订后，甲方对——的房屋使用、收益、出租、担保抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。五、 本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》;六、 违约责任1、甲方应当于2009年月日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过 五___个月时，乙方有权解除本合同。解约时甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币___四万 元。2、 乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过___五个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的 作为甲方的损失赔偿金。3、 如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。4、 本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第 种方式解决。1、提交 仲裁委员会仲裁。2、依法向——区人民法院起诉。八、其他约定九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十、本合同一式5份，甲乙方各执一份，见证人各一份。甲方：乙方：年月日年月日见证人：年月日年月日年月日二手房屋买卖合同协议书□□二手房屋买卖合同协议书卖方（以下简称甲方）：姓名:地址：电话：买方（以下简称乙方）：姓名：地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：第一条房屋的基本情况：甲方房屋坐落于位于第层户，房产证登记面积平方米，房屋所有权证编号：。第二条价格：元（大写拾万仟佰元整），2、甲、乙双方达成一致意见，双方交易税费由乙方负担。第三条付款方式：乙方于本合同签订当日内向甲方支付交付定金千元，余款（）元（大写拾万仟佰元整）在房屋过户手续办理完毕之日一次性支付给甲。第四条房屋交付期限：过户当天交付房屋。第五条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业费、物业维修基金等费用由1、甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为人民币-1二手房屋买卖合同协议书卖方（以下简称甲方）：姓名：买方（以下简称乙方）：姓名：第一条价格：该房屋售价总金额为万元整，大写：.第二条付款方式：乙方于本合同签订之日向甲方支付总房价的50%，其余房款在甲方交房时乙方付清房款。第三条房屋交付期限：甲方应于本合同签订之日起日内，将该房屋交付乙方。第四条乙方逾期付款的违约责任：乙方在约定时间内未交清房款，甲方视同乙方自动放弃房屋购买定金不予退还，并将追究法律责任。第五条：过户产生的所有费用均由乙方承担。第六条：本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。第七条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由所在地人民法院调解裁定。第八条：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等法律效力。甲方：乙方：中介人：年月2日二手房屋买卖合同协议书卖方（以下简称甲方）：姓名:地址：电话：买方（以下简称乙方）：姓名：地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：第一条房屋的基本情况：甲方房屋坐落于位于第层户，房产证登记面积平方米，房屋所有权证编号：。第二条价格：元（大写拾万仟佰元整），2、甲、乙双方达成一致意见，双方交易税费由乙方负担。第三条付款方式：乙方于本合同签订当日内向甲方支付交付定金千元，余款（）元（大写拾万仟佰元整）在房屋过户手续办理完毕之日一次性支付给甲。第四条房屋交付期限：过户当天交付房屋。第五条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业费、物业维修基金等费用由1、甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为人民币-1友情提醒：在购买二手房查看清楚以下几部分就不太会有大问题出现。1、核实产权是否清晰:卖方必须是房屋的所有人，通过查验产权证和产权人身份证核实，确认无误即可。2、核实房屋状况：在看房的时候从以下几个方面入手了解：房屋建筑状况、房屋小区状况、房屋权利情况。这些情况的核实，有利于你控制好交易的实际成本和风险。3、明确交易程序：二手房交易可分为看房、签约、按合同约定明确时间给首付款、过户、交房、给余款几大步骤。这几个步骤需要注意：保留好交易的证据、过户是一定要房产证上所有人都到场才可以过户、在交房时要查看清楚对方是否缴纳清了物业费、水电煤气费。4、明确违约责任：和卖方要明确严格的违约责任，是双方诚信履行二手房买卖合同的保障。实践中，小额的定金处罚或简单的“违约方应承担守约方损失”，缺少实际效果。当房价波动、资金不足、税费改革等情况出现时，一方拖延或拒绝履行合同的情形时有发生。如有的买方签约后认为房价偏高或不想支付过户税费，就拖延办理过户手续，致使卖方交房后无法及时收到余款；有的卖方发现房价飙升，则称未征得其他共有人同意的买卖合同无效，要求买方退房。==========（由厂房资讯网，中工招商网编辑整理提供）二手房屋买卖合同协议书卖方（以下简称甲方）：姓名：___（身份证号码）：地址：联系电话：共有人：姓名：___（身份证号码）：地址：联系电话：买方（以下简称乙方）：姓名：（身份证号码）：地址：联系电话：第一条房屋的基本情况甲方房屋坐落于;位于第___层户，房屋结构为__，房产证登记面积 平方米，地下室一间，面积平方，房屋权属证书号为.第二条价格：以房产证登记面积为依据，每平米元，该房屋售价总金额为万元整，大写：.第三条付款方式：乙方于本合同签订之日向甲方支付定金___元整，大写：，日内交付万元（大写），余款元（大写）在房屋过户手续办理完毕之日支付。第四条房屋交付期限：甲方应于本合同签订之日起日内，将该房屋交付乙方。第五条乙方逾期付款的违约责任：乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的__%向甲方支付违约金。逾期超过__日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。第六条甲方逾期交付房屋的违约责任：除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天，甲方按累计已付款的__%向乙方支付违约金。逾期超过__日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，追究甲方的违约责任。第七条关于产权过户登记的约定：甲方应协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起 天内取得房地产权属证书，乙方有权解除合同，甲方须在乙方提出退房要求之日起__天内将乙方已付款退还给乙方并按已付款的__%赔偿乙方损失。第八条签订合同之后，所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，质量符合国家有关规定，符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理，于乙方无关。第九条甲方保证在办理完过户手续之日起日内，将户口迁出，逾期超过___日，乙方每日按已付款的__%收取违约金。第十条因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。第十一条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。第十二条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由_方所在地人民法院起诉。第十三条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。甲方：乙方：年月日房屋买卖合同卖方（以下简称甲方）：姓名： （身份证号码）：地址：联系电话：共有人姓名： （身份证号码）：地址：联系电话：买方（以下简称乙方）：姓名： （身份证号码）：地址：联系电话：根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，以资共同遵守。于 之前付清。由甲方承担相应过户税费。第四条房屋交付期限：甲方应于本合同签订之日起 日内，将该房屋交付乙方。第五条乙方逾期付款的违约责任：乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的_%。向甲方支付违约金。逾期超过__日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。第六条甲方逾期交付房屋的违约责任：除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天，甲方按累计已付款的__%向乙方支付违约金。逾期超过__日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，追究甲方的违约责任。第七条关于房屋产权和土地使用权过户登记的约定：在乙方付清房款之日，甲方应将该房屋的房地产权属证书和国有土地使用证交给乙方，并积极协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内办理房屋产权及土地使用权移转过户手续。因甲方的延误，致影响过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。如因甲方的原因造成乙方不能在房款付清之日起 天内取得房地产权属证书和国有土地使用证，乙方有权解除合同，甲方须在乙方提出退房要求之日起__天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的__%赔偿乙方损失。第八条签订合同之后，所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，没有产权纠纷。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用由甲方承担，由此引发的纠纷由甲方自行处理，与乙方无关。第九条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充协议。补充协议以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。第十条甲、乙双方在履行本合同中若发生争议，应协商解决。协商不成的，由房屋所在地人民法院起诉管辖。第十一条本合同一式__份。其中甲方留执__份，乙方留执__份，为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。均具有相同的法律效力。第十二条本合同自甲乙双方签订之日起生效。第十三条双方约定的其它事项： 甲方：乙方：代理人:代理人:年月日年月日房屋买卖合同协议书卖方（以下简称甲方）姓名： （身份证号码） 地址： 联系电话： 二手房屋买卖协议书-个人房屋买卖协议书个人房屋买卖协议个人房屋买卖协议出卖方： 姓名： 身份证： 联系电话： 委托代理人： 电 房屋买卖协议书卖方（以下简称甲方）：姓名：XXX身份证号码：买方（以下简称乙方）：姓名：XXX身份证号码：第一条：甲方房屋坐落于XXXXXXX小区12幢7号，位于第壹层，房屋结构为一间半，房产属 《房屋买卖合同》解除协议书卖方（下称甲方）：身份证：买方（下称乙方）：身份证：乙方向甲方购买坐落于房屋壹套，双方已签订《房屋买卖合同》（以下简称买卖合同），合同编号：号，现经甲、乙 二手房屋买卖合同协议书卖方（以下简称甲方）：姓名: （身份证号码）： 地址： 联系电话： 二手房屋买卖合同协议书卖方（以下简称甲方）：姓名:地址：联系电话：买方（以下简称乙方）：姓名：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房 房屋转让合同转让方（以下简称甲方）：姓名：（身份证号码）：地址：联系电话：购买方（以下简称乙方）：姓名：（身份证号码）：地址：联系电话：第一条房屋的基本情况：甲方房屋坐落于;位于号楼 中介房屋买卖合同协议书□□中介房屋买卖合同协议书中介房屋买卖合同协议书一转让方：(甲方) 地址： __电话： 法定代表人： __性别： 出生： 年 月 日职务： __国籍： 身份证号码：受让方：(乙方) 地址： __电话： 法定代表人： 性别：___ 出生： 年___月___日职务： __国籍： 身份证号码： 双方达成如下协议：第一条甲方在 市 地段(地块编号 )拥有房地产;名称： 数量： ，现有偿转让，转让方式为(1)出售(2)交换(3)赠与(4)继承。第二条乙方自愿从甲方受让上述土地使用权及其上物业。土地面积： tf；Q其中：基底分摊面积 tf；QTOC\o"1-5"\h\z公用分摊面积 肝;□其他（）面积 肝;□共有使用权土地面积： 口物业部分为： 。第三条甲乙双方对上述转让数量、面积核对无误，同意上述房地产转让价格为 元，单价 元/^,总金额 元;并于 年 月 日前全部交完。第四条土地使用年期为 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。第五条乙方继续履行原土地使用规则的有关规定。第六条乙方从 年开始，缴纳土地使用费，在此以前的土地使用费全由甲方负责。第七条房地产转让费由甲方负责缴纳。第八条转让合同由双方签字盖章，经市公证机关公证，并到政府主管部门办理产权登记手续后，乙方正式取得房地产权。第九条乙方获得房地产权，如再发生出租、抵押、转让（含出售赠与、继承、交换）时，应按本合同第八条之规定办理产权变更登记手续。第十条如系地产商第一次售房，原房地产预售合同书作为本合同附件。第十一条本合同正本一式4份，甲乙双方、房地产权登记机关、公证处各1份。转让方： （盖章）受让方： （盖章）法定代表人： 法定代表人： 月日1/212下一页尾页中介房屋买卖合同协议书中介房屋买卖合同协议书一转让方：(甲方) 地址： __电话： 法定代表人： __性别： 出生： 年 月 日职务： __国籍： 身份证号码：受让方：(乙方) 地址： __电话： 法定代表人： 性别：___ 出生： 年___月___日职务： __国籍： 身份证号码： 双方达成如下协议：第一条甲方在 市 地段(地块编号 )拥有房地产;名称： 数量： ，现有偿转让，转让方式为(1)出售(2)交换(3)赠与(4)继承。第二条乙方自愿从甲方受让上述土地使用权及其上物业。土地面积： tf；Q其中：基底分摊面积 tf；Q公用分摊面积 肝；DTOC\o"1-5"\h\z其他（）面积 肝;□共有使用权土地面积： 口物业部分为： 。第三条甲乙双方对上述转让数量、面积核对无误，同意上述房地产转让价格为 元，单价 元/^,总金额 元;并于 年 月 日前全部交完。第四条土地使用年期为 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。第五条乙方继续履行原土地使用规则的有关规定。第六条乙方从 年开始，缴纳土地使用费，在此以前的土地使用费全由甲方负责。第七条房地产转让费由甲方负责缴纳。第八条转让合同由双方签字盖章，经市公证机关公证，并到政府主管部门办理产权登记手续后，乙方正式取得房地产权。第九条乙方获得房地产权，如再发生出租、抵押、转让（含出售赠与、继承、交换）时，应按本合同第八条之规定办理产权变更登记手续。第十条如系地产商第一次售房，原房地产预售合同书作为本合同附件。第十一条本合同正本一式4份，甲乙双方、房地产权登记机关、公证处各1份。转让方： （盖章）受让方： （盖章）法定代表人： 法定代表人： 月日1/212下一页尾页房屋中介买卖协议出卖人（以下简称甲方）姓名（或名称）： 身份证件号（或营业执照号）：共有人：身份证件号（或营业执照号）： 买受人（以下简称乙方）姓名（或名称）： 身份证件号（或营业执照号）：中介人（以下简称丙方）名称：营业执照号： 中介资质证书号： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿协商一致的基础上达成如下协议：一、经丙方介绍，甲方自愿将本合同中所列的房屋出售给乙方，甲方已将房屋状况充分告知乙方，丙方已将房屋状况充分告知乙方并且甲丙方所提供的此房屋现有状况一致。乙方对甲方所出售的房屋情况已了解，愿意购买该房屋。甲方出售房屋的情况：（一）房屋坐落 ，建筑面积： 平方米。房屋楼层：屋户型： 房屋产权证号 ，土地使用权面积平方米，土地证号：甲方拥有该房屋的全部产权。甲方经房屋共有人同意签订本协议。二、甲、乙双方约定上述房屋成交价款为人民币 元（大写 ），合同签订之日，乙方支付给甲方定金 元（大写 ）。三、付款方式、期限及房屋交付：1、本合同签订之日起 日内，由甲方协助乙方将所有房屋交易手续及房屋备案办理完毕，乙方将上述房款付清，交付给 ，购房定金在付款时冲抵房款。（二）甲方按下列第 种方式将房屋交付给乙方。1、在乙方房款付清之日交付。上述房屋交付给乙方之前发生的该房屋的物业管理费、水电费、煤（燃）气费、电讯费及其它有关费用，由甲方缴纳。（三）房屋交易过程中更名费由甲方承担。四、房屋建筑面积以市房管部门按现行的房屋测量规范测量的为准，如与原产权证记载面积不一致，甲、乙两方约定按下列第 种方式处理：1、房价款不变，互不退补。2 。五、甲方应保证上述房屋权属清楚，甲方对房屋拥有合法处置权无产权纠纷，符合房屋转让条件。本协议签定之日起，该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权债务概由甲方负责处理，并承担相应的法律责任，由此给乙方造成损失的，由甲方赔偿。如甲方出售房屋为房改房的，应由甲方办理完毕房改房上市交易审批手续。甲方应在本协议签定之日协助并配合乙方与开发商签订国家正规的标准《房屋买买合同》、与开发商一同协助乙方办理上述房屋的交易、权属登记备案手续。六、丙方应提供良好的中介服务。丙方应将其所知道的甲方出售房屋状况向乙方作充分说明；同时应将办理房产交易、权属登记备案所需资料、程序以及应缴纳的营业税、个人所得税、契税、交易综合服务费和其它有关费用的种类和标准充分告知甲、乙两方。丙方负责协调并监督协助甲方、乙方、开发商办理上述房屋的交易、权属登记备案手续。七、本协议签订后 日内，应向开发商、市房管部门办理该房屋的交易、权属登记备案手续，上述房屋在办理交易、权属登记备案手续所发生的税、费，甲、乙双方约定由 方承担，如无约定，按国家规定由各自承担。办理登记后，三方约定开发商、市房管部门出具的房屋买卖合同、相关收件、票据、正规买房发票由甲方收执，并由乙方在开发商及甲方协助下凭此发票及相关证件领取房产证、土地证。八、甲、乙两方应各自按上述房屋价款的__%支付给丙方中介服务费，各为 元。九、违约责任：1、本协议签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲、丙两方，购房定金归甲方所有；甲方中途悔约的，应及时通知乙、丙两方，并在悔约之日起 日内双倍返还购房定金给乙方。本协议签订后，甲、乙两方中一方悔约的，违约方应承担双方的中介服务费。2、甲方未履行房屋权属状况的告知义务而导致乙方发生重大误解并造成损失的，由甲方承担相应的法律责任及经济赔偿，丙方如未将其所知道的房屋权属状况向乙方作充分说明的，承担连带责任。3、乙方未按期向甲方付清购房款或甲方未协调开发商按期向乙方交付房屋的，每逾期一日，由违约方给付对方该房屋总房款万分之的违约金。逾期日未付清房款或未交付房屋的，对方有权解除本协议，违约方应承担违约责任并对由此造成的损失承担赔偿责任。因甲乙两方其中一方的原因逾期未办理房屋交易、权属登记手续的，每逾期一日，由违约方给付对方总房款万分之 的违约金；丙方如未按约定日期组织甲、乙方及开发商办理上述房屋的交易、权属登记备案手续，每逾期一日由丙方按中介服务费的百分之___分别付给甲、乙两方。逾期十日不得收取甲、乙方的中介费。十、本协议在履行过程中发生争议，由协议当事人协商解决；协商不成的，可以向松原市仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向松原市人民法院起诉。十一、本协议内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。十二、丙方应保证甲、乙两方及上述房屋的其它权利人签名属实如因签名不实引起纠纷的，由过错方与丙方共同承担由此而引起的民事责任。十三、本协议一式三份，甲、乙、丙方各执一份。十四、本协议自三方签字之日起生效。十五、本协议履行日期：本协议自签订之日起至乙方拿到房屋产权证、土地证时有效。甲方（签字）：乙方（签字）：丙方（单位盖章）身份证号码：年月身份证号码：年月经办人（签字）：身份证号码：年月日3日日房屋中介买卖合同出卖人（以下简称甲方）：身份证件号：买受人（以下简称乙方）：身份证件号：中介人（以下简称丙方）：营业执照号：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿协商一致的基础上达成如下协议：一、经丙方介绍，甲方自愿将本条第二款所列房屋出售给乙方，甲方已将房屋状况充分告知乙方，乙方对甲方所出售的房屋及附属设施、装潢情况已实地察看、充分了解，愿意购买该房屋。甲方出售房屋的情况：房屋坐落在，房屋所有权证号 ，产权性质 ，建筑面积 平方米。二、甲乙双方约定上述房屋成交价款为人民币 元（大写）合同签订之日，乙方支付给甲方定金 元（大写 ），由丙方代为保管。三、付款方式、期限及房屋交付：（一）乙方按下列第 种方式付款。1、本合同签订之日起 日内，乙方将上述房款付清，交付给 方，购房定金在付款时冲抵房款。2、乙方在到市房地产交易所交纳税费当日将房款付清给甲方，购房定金在付款时冲抵房款。（二）甲方按下列第 种方式将房屋交付给乙方。1、在乙方房款付清之日交付。2 。上述房屋交付给乙方之前发生的该房屋的物业管理费、水电费、煤气费、电讯费及其它有关费用，由甲方缴纳。四、甲方应保证上述房屋权属清楚，无产权纠纷，符合房屋转让条件。自本合同签定之日起，该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权债务概由甲方负责清理，并承担相应的法律责任，由此给乙方造成损失的，由甲方赔偿。甲方应在本合同签定之日向乙方或丙方提供房屋交易所需资料，协助办理上述房屋的交易、权属登记手续。五、本合同签订后 日内，应向市房管部门申请办理该房屋的交易、权属登记手续，上述房屋在办理交易、权属登记手续所发生的税、费，甲、乙双方约定由 方承担，如无约定，按国家规定由各自承担。六、甲、乙两方应各自按上述房屋价款的 %支付给丙方中介服务费，各为 元。七、违约责任：1、本合同签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲、丙两方，购房定金归甲方所有;甲方中途悔约的，应及时通知乙、丙两方，并应在悔约之日起 日内双倍返还购房定金给乙方。合同签订后，甲、乙两方中一方悔约的，违约方应承担双方的中介服务费，丙方有权在定金中优先收取。2、甲方未履行房屋权属状况的告知义务而导致乙方发生重大误解并造成损失的，由甲方承担相应的法律责任。3、乙方未按期向甲方付清购房款或甲方未按期向乙方交付房屋的，每逾期一日，由违约方给付对方该房屋总房款万分之___的违约金。逾期 日未付清房款或未交付房屋的，对方有权解除本合同违约方应承担违约责任并对由此造成的损失承担赔偿责任。甲、乙两方或一方未按期给付丙方中介服务费的，每逾期一日，违约方应按中介服务费的___%给付丙方违约金。因甲乙两方其中一方的原因逾期未申请办理房屋交易、权属登记手续的，每逾期一日，由违约方给付对方总房款万分之 的违约金。八、本合同一式四份，甲、乙、丙方各执一份，一份送交市房地产交易所。本合同自三方签字订之日起生效。甲方（签章）：乙方（签章）：丙方（签章）：年月日房屋中介买卖合同房屋中介买卖合同编号：出卖人（以下简称甲方）姓名（或名称）： 身份证件号（或营业执照号） 买受人（以下简称乙方）姓名（或名称）： 身份证件号（或营业执照号）： 中介人（以下简称丙方）名称： 营业执照号 中介资质证书号 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：一、经丙方介绍，甲方自愿将本条第二款所列房屋出售给乙方，甲方已将房屋状况充分告知乙方，乙方对甲方所出售的房屋及附属设施、装潢情况已充分了解，愿意购买该房屋。甲方出售房屋的情况：（一）房屋坐落 ，房屋所有权证号 ，产权性质 ，建筑面积 平方米。（二）附属设施、装潢情况 。二、甲、乙双方约定上述房屋成交价款为人民币 元（大写 ），附属设施、装潢价款 元（大写 ），总计 元（大写 ）合同签订之日，乙方支付给甲方定金 元（大写 ）。三、付款方式、期限及房屋交付：（一）乙方按下列第 种方式付款。1、本合同签订之日起 日内，乙方将上述房款付清，交付给 方，购房定金在付款时冲抵房款。2、乙方在交纳税费当日将房款付清给甲方，购房定金在付款时冲抵房款。3、 。（二）甲方按下列第 种方式将房屋交付给乙方。1、在乙方房款付清之日交付。2、上述房屋交付给乙方之前发生的该房屋的物业管理费、水电费、煤气费、电讯费及其它有关费用，由甲方缴纳。四、房屋建筑面积以市房管部门按现行的房屋测量规范测量的为准，如与原产权证记载面积不一致，甲、乙两方约定按下列第 种方式处理：1、按套计件，房价款不变，互不退补。 。五、甲方应保证上述房屋权属清楚，无产权纠纷，符合房屋转让条件。自本合同签定之日起，该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权债务概由甲方负责清理，并承担相应的法律责任，由此给乙方造成损失的，由甲方赔偿。如甲方出售房屋为房改房的，应由甲方办理完毕房改房上市交易审批手续。甲方应在本合同签定之日向乙方或丙方提供房屋交易所需资料，协助办理上述房屋的交易、权属登记手续。六、丙方应提供良好的中介服务。丙方应将其所知道的出售房屋状况向乙方作充分说明;同时应将办理房产交易、权属登记所需资料程序以及应缴纳的营业税、个人所得税、契税、交易综合服务费和其它有关费用的种类和标准充分告知甲、乙两方。七、本合同签订后 日内，应向市房管部门申请办理该房屋的交易