建设工程施工合同（9篇）

Word-31-建设工程施工合同（9篇）

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方托付乙方担当工程施工，经双方商议全都，签订本合同。

第一条承包方式：

1、按承包范围采取包工包料。

1.2未经甲方书面认可，乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和材料选购之外的任何部分举行分包。

1.3为工程所需材料、设备都应符合技术规范所规定的标准，乙方应按照投标时送交的样品或甲方书面确认的样品购买材料、设备。

其次条合同文件内容及解释次序构成合同的文件应能互相解释，互为说明。除合同条款另有商定外，组成本合同的文件及优先解释次序如下：_________________

1)本合同签订后双方商定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

2)甲方驻工地总代表签发的有关通知、工程联系单、工程指令单及工程会议纪要等；

3)本合同、双方确定的工程报价单；

4)中标通知书；

5)经双方商议认可的投标书及其附件；

6)招标文件及招标过程中双方来往的书面文件；

7)图纸；

8)工程量和设备材料清单；

9)现行的法律、规矩、标准、规范

第三条承包范围：_________________

1、工程概况：_________________工程名称：_________________化工程工程地点：_________________

2、承包内容：_________________招标范围：_________________以及绿化图纸内及招标方提供的工程量清单内的内容以及追加的设计变更的景观和绿化施工，场地水电工程施工，本工程所用材料的选购、材料的运送、装卸、至招标单位指定地点、因工期或者甲方开放要求实行的赶工措施、现场协调、现场协作验收、样品提供、产品保证、赶工措施、成品庇护、因质量问题引起的修理和更换、技术指导、及技术培训等。

第四条工程的施工期限：

_________________开工时光：_________________，完工时光：_________________;

若有调节，以甲方书面通知为准；第五条甲方向乙方提交的有关资料及文件：_________________期项目室外景观图纸及绿化图纸、景观工程构造做法、绿化标准。第六条合同价格本合同暂定价为￥：_________________元（小写）人民币：_________________（大写）

甲方___________

乙方___________

____年_____月_____日

建设工程施工合同篇二

发包人（全称）：_______________________

承包人（全称）：_______________________

依照《民法典》、《建造法》及其他有关法律、行政规矩，遵从平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项商议全都，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：____________________________________________。

工程地点：____________________________________________。

工程内容：____________________________________________。

工程立项批准文号：____________________________________。

资金来源：____________________________________________。

二、工程承包范围

承包范围：____________________________________________。

三、合同工期

开工日期：____________________________________________。

竣工日期：____________________________________________。

合同工期总日历天数________________天。

四、质量标准

工程质量标准：________________________________________。

五、合同价款

金额（大写）：_________________________元（人民币）。

￥：__________________元（人民币）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》中分离给予它们的定义相同。

八、承包人向发包人允诺根据合同商定举行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。

九、发包人向承包人允诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应该支付的款项。

十、合同生效

合同订立时光：____________年_________月_________日

合同订立地点：____________________________________

本合同双方商定后生效。

发包人：_____________承包人：____________

日期：_______________日期：_______________

建设工程施工合同篇三

甲方：______________________________________

乙方（施工责任方）：_______________________

甲方承建之________________，现托付乙方实行包工、料、机械、设备、平安生产及平安设施等大包干方式举行施工。为了明确工程内容及双方责任，特约定如下条款，共同遵守落实：

一、工程内容

按施工图纸设计计划各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，详细为：____站、____区间交通设施部分工程。

二、方式

甲方按照乙方负责施工之上述工程终于与业主、审计中心结算价对乙方举行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。

三、组织领导

1、乙方必需听从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规则制度，做到文明施工、平安施工。

2、乙方必需确保进场人员的技术素养，全部工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得任意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力气和施工队伍的稳定性。

3、乙方必需指定专职管理人员，负责支配施工、生产、人员调配、技术平安、工程质量以及生活、计生等工作。

四、双方责任

1、甲方责任：

（1）负责工地现场的工程质量、平安生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

（2）负责支配乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

（3）负责与业主、设计、监理等单位及部门举行工作联系并申报有关文件资料。

2、乙方责任：

（1）严格根据施工图纸与设计变更通知施工，严格落实国家现行《施工技术验收规范》。敬重和听从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

（2）加强本施工队伍的平安生产教导，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他平安事故的发生。否则由乙方担当由此产生之所有责任。

（3）工人进入施工现场必需穿反光背心，佩带平安帽，不穿拖鞋，做到文明、平安施工、工完场清。

（4）负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到肯定听从甲方工程进度支配；班组长天天必需在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。

（5）必需保证充沛的施工人员及技术力气，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方担当。

（6）详细施工作业中必需配备所需交通平安标志牌、平安围挡、指示牌和指示灯等交通平安设施，并且必需符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保平安、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自担当。

（7）乙方及其施工人员必需严格遵守、落实甲方制定的各项规则制度及有关条例。如有违背且情节严峻、严峻影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行支配其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

（8）该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不担当任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不担当任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

（9）乙方不得将依据本责任书取得，经甲方托付施工之施工目标再行转包，否则甲方有权立刻收回本施工项目。

（10）工程完工后，向甲方准时上报该工程的施工总结。

五、工程质量及验收标准

工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必需达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成之材料铺张及经济所有由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

六、工期

乙方必需严格根据甲方现场所支配的月、周施工方案所要求的时光或期限，如期按时或提前完成全部本项目的施工目标，若迟延工期，每延期一日，按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。

建设工程施工合同篇四

发包人（全称）：___

承包人（全称）：___

按照《合同法》、《建造法》及其他有关法律、行政规矩，遵从平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就本施工事项商议全都，订立本合同。

一、工程概况：___道路硬化工程硬化面积约___平方米。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为__万元。

二、合同工期：工程在20__年_月__日前完工。

三、质量要求及奖惩措施：

1、确保合格（由村两委组织邀请专业人员验收），必需做到平安生产，文明施工。

2、村内主干线路面按四级马路水泥混凝土路面标准建设，质量任务合格。①水泥混凝土标号C25标号，板厚15cm，弯拉强度4.5Mp以上。②施工中的主要材料应举行各项物理性能指标实验，其中粗骨料必需采纳碎石，并符合国家有关标准规定，按照材料各项指标和水泥的实际标号，挑选协作比（水泥要有出厂证实、质保单）；施工中实验规程应严格按《马路工程水泥混凝土实验规程》，不合格材料不得进场施工。③路面应实行横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。④混凝土铺筑后按施工规范要求养护；混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。⑤工程档案资料及实验资料送___村委会一份备查。

3、奖惩措施：承包人必需严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。工程质量未达到合格必需无条件返工，担当返工损失，保质期为一周年。

四、工程承包方式：包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚15CM单价为40元/平方米；工程量按实结算。

五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%；工程全面完成，阅历收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%，并返还履约保证金；暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期满后1月内付清。

六、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金弍万元，履约保证金在工程验收合格后退回。

七、奖罚措施：

1、工程在20__年_月__日前竣工。除不行抗拒因素外，迟延工期一天罚100元。

2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子具体名册，要求项目经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意，抽查时发觉擅自缺岗除责令到岗外，处以每人天天罚款100元。其它，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。

3、承包人必需接受发包人的监督员监督，接受整改看法。

八、平安责任：

1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物；施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。

2、承包人施工期间爆破作业人员必需持证上岗（三员三证齐全），并做好平安保险等相关手续，若由承包人引起的发生人身平安和行车平安、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。

九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建造业法律、规矩和各项有关政策。

十、该工程质量保修责任与义务按国务院20xx年1月20日颁发的《建造工程质量管理条例》等有关规矩落实。

十一、本合同一式三份，承包人、发包人各执一份，___办公室存档一份。

十二、合同生效

合同订立时光：20__年_月__日

合同订立地点:___

本合同双方商定签字盖章后生效。

发包人：（公章）___承包人:___

代表：住宅:

电话:电话：

建设工程合同篇五

重庆建造工程有限公司项目

工程劳务分包合同

合同号：

发包方：重庆建造工程有限公司

法定地址：

法定代表人：

联系电话：

传真：

邮编号码：

承包方：重庆市建造劳务有限公司

法定地址：

法定代表人：

联系电话：

传真：

邮编号码：

年月日

建造工程劳务分包合同

发包方：重庆建造工程有限公司（以下简称甲方）

承包方:重庆建造劳务有限公司（以下简称乙方）

按照《合同法》、《建造法》、《平安法》的相关规定，甲方将工程土建项目的劳务双包项目（包工包辅料）分包给乙方完成。为了保质保量地完成工程目标，明确双方责、权、利，经甲、乙双方共同商议，本着平等、互利、志愿的原则，特签订以下劳务合同，望共同遵照落实。

一、工程名称：工程

二、工程地点：

三、建造面积约（以竣工图为准）

四、承包方式：乙方按甲方提供的建造施工图、图纸会审纪要、设计变更、技术洽商采取全包干方式。即包工程质量、包平安生产、包工期、包劳务、包机械设备、包周转材料、包低值易耗品、包工程验收合格（验收费用由甲方担当）。（工程所需要的人工费+机械费+周转性材料、生产性辅助材料、耗材费、平安文明施工费、搭设临设人工费及围墙砌砖抹灰、钢管、铁丝、钉子和工人住宿房屋的搭设或住宿房屋租赁费）。

五、施工承包内容:

1、（1）甲方负责主材，即：钢材、商品砼、水泥、砂、石子、砖、外墙面砖、外墙涂料；甲方负责以下分部分项工程，即：消防、通风、水电、弱电、门窗、栏杆、防水、室内涂料、节能保温及电气设备安装。

（2）其余工程：搅拌机搭设、场地硬化、主体、内外抹灰、模板安装、内外架搭设、钢筋制作绑扎、1米以内室外散水（水沟、盖板、挖土）、辅材、低值易耗品、周转材料、机械设备、劳务用工等均由乙方负责。

2、乙方所用于本工程的塔吊机械、施工电梯、搅拌机、振动棒、脚手架材料、模板材料、二三级配电材料、钢筋加工机械等进出场费、修理费、租金费、人工费、工具用具、各种租金等概由乙方负责并担当费用。

3、施工用水由甲方负责提供接驳口，施工用水费用由甲方担当，乙方工人生活用水由乙方担当。

4、施工用电由甲方提供一级配电箱、电源线、机械设备、暂时电器线路，由甲方搭接。施工用电费用由甲方担当，乙方工人生活用电由乙方担当。

5、因天气、道路等缘由致使车辆无法进入施工现场，乙方应乐观派出人员、机械协作，保证材料顺当到场，施工现场内的降排水及雨后基坑（槽）内清理淤泥并运至施工现场范围内甲方指定地点产生的费用由乙方担当。

6、细化乙方工作内容及细则

（1）、钢筋工程：该工程设计图纸及更改内容（含基础及预制构件）、塔机基础等工程全部钢筋的制作、安装、钢筋的焊接、试件的制作，连墙筋的埋设，钢材的上下车及场内转运，包括辅助材料（扎丝、焊条、切割片、竖焊剂、焊钳（线）、绝缘手套、钢筋机械衔接（包括钢套管）、钢筋庇护层垫块等，生产用具设备（焊机、面罩、断线钳、钉板、切断机、对焊机、调直机、钢筋拨丝机及劳动庇护用品等）。

（2）、脚手架、模板工程：

①、脚手架工程：施工过程中全部内、外防护脚手架（含整体提高脚手架）的搭拆及其调节；本工程施工过程中土建、保温、防水工程等其他专业所需脚手架的搭拆；基坑临边防护；区内变压器防护；脚手架悬挑工字钢制安；铺设桥板、翻板；钢筋作业防护棚的支拆；各种平安网的搭设及拆除；各种洞口及临边防护的准时搭拆；接料平台的'支拆；铺设桥板（铁桥板）；采纳工字钢悬挑脚手架举行全封闭脚手架的搭设及拆除；井架围护网、龙门架围护网的支拆；搅拌机蓬、卷扬机蓬等与主体工程施工有关

的各种暂时设施的支拆；各层砼运送道及地泵管道支架支拆；各种洞口及临边防护的准时支拆；上人盘道、入口平安通道、工具式卸料平台的安拆；楼梯防护；施工用电梯安装过程中各上料口的调节及防护门的安装；平安通道的搭设和拆除；外脚手架平安网上全部杂物准时清理；悬挂各种平安警示标语、标志、宣扬条幅；后期砌筑抹灰等全部用到脚手架的地方搭拆及其调节，全部脚手架用料的装卸、倒运、刷黄黑道油漆（包含油漆）、修复上油、按甲方指定地点分类归垛，要求脚手架保留至外墙装点工程完工后，方可拆除。

②、该工程（含基础）砼结构（含预制构件）的模板制作、拼装、拆除、整（清）理、打脱模剂、梁、板、墙等的模板支撑架体，天棚施工质量必需达到清水不抹灰标准；

③、轴线、标高引测，并负责内外装点时剃打砼的用工等；

④、包括周转材料的上、下车，现场转运，租赁材料的租、还并负责如数归还，并包括辅助材料（钉子、铁丝、广线、砂轮片、对拉螺栓、对拉止水螺栓杆（片）、筒兰、焊条等）生产工具、设备（压创机、园盘锯、手提电锯、电锤、电钻及劳动庇护用品等）。

3、砼及砌筑工程

（1）基础：

①该工程桩砼浇筑、地梁垫层（含垫层）以上的设计图纸内容及更改内容等所有钢筋制安、模板支设及砼浇筑、养护，基础砖砌筑、基础基槽（坑）〒0.50m范围内的挖填及清理，基础坑槽（桩）混凝土浇筑前抽水及基底清理。

（2）主体

①该工程基础地梁及以上的砼墙、梁、柱、板、楼梯砼的浇筑及养护（含预制梁、平板的制作、含钢筋制安，养护）。

②墙体砌筑（含墙筋植筋打眼及植筋胶）及屋面工程（防水层及保温层除外）等的一切劳务用工。

③包括辅助材料、用具、设备（广线、钉子、扫帚、铁丝、灰桶、筒兰、斗车、砼振捣器具及电缆线、方铲、尺枋、角尺、切割机及劳动庇护用品等）。

4、装点工程：

（含梁、柱（1）室内装点：该工程室内墙板、柱、梁面抹灰（原浆压光）

与砖墙接触外钉钢丝网）及外墙满挂钢丝网、伸缩缝铝皮盖缝安装、楼梯间及公共部位大理石或地砖、墙砖及踢脚线砖粘贴，混凝土地面（原浆压光），细石混凝土楼面，楼地面踢脚线等（详见施工图建造说明）及内外涂料、（含底层〒0.30m范围内的挖填及底楼地面人工打夯等）室内外排水沟挖方、砌筑、沟盖板制安等所有过程及室外1.0m宽砼散水、台阶、伸缩缝油膏灌缝，并负责水电、门窗、栏杆、设备安装等分部分项到位后的洞后塞修补、填等工序，并负责竣工验收前的清理打扫等设计施工图及图集所含内容。

（2）外装点：外墙立面的装点抹灰，砂浆底灰、滴水线、外装采纳外墙漆装点（包括外墙装点材料），外墙漆的规格品牌以业主确定的为准，并负责提供节能外保温及屋面保温需用的脚手架及竹跳板周料和塔机或施工电梯的协作及其他分包项目周转材料和机械设备的协作，甲方不补贴任何费用，做保温后乙方未再抹灰的工程量也不调减。

（3）包括辅助材料、用具、设备（广线、钉子、扫帚、矿棉、铁丝、灰桶、筒兰、尺枋、切割片电钻、电锤及劳动庇护用品等）；材料的上下车（砖、水泥、砂、石除外的其他乙方承包范围内的全部材料）等。

（4）内、外墙、梁柱的抹灰必需两遍成活，严禁使用干搓砂举行抹灰作业。

5、按照设计施工图及现行施工规范及操作规程等，按协议商定的工期、质量标准及平安文明施工标准，在商定的价格内，乙方组织劳动力及提供设备、辅助材料，完成本工程的施工目标。

建设工程施工合同书篇六

发包人（全称）:（以下简称甲方）

承包人（全称）:（以下简称乙方）

依照《合同法》、《建造法》及其他有关法律、行政规矩，遵从平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项商议全都，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：黄金堡学府花园D栋工程地点：重庆市渝北区龙溪镇

工程内容：建造面积31200M2、结构类型：框架、剪力墙结构、地上二十九层，地下一层，全高99.6米。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源:自筹。

二、工程承包范围

承包范围：土建及安装工程（发电机组、塑钢门窗、消防系统除外）和环境工程。

三、合同工期

开工日期：20xx年2月5日。竣工日期：20xx年8月6日。合同工期总日历天数548天。

四、质量标准

工程质量标准：优良。

五、合同价款

金额（大写）：暂估贰仟叁佰陆拾万元（人民币）￥：2360万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》中分离给予它们的定义相同。

八、承包人向发包人允诺根据合同商定举行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。

九、发包人向承包人允诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应该支付的款项。

十、合同生效

合同订立时光：20xx年月日合同订立地点：重庆市

本合同双方商定双方签字签章后生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设工程施工合同篇七

发包方：xxxxx有限责任公司

（以下简称甲方）

承包方：xx（以下简称乙方）

因为工程建设需要，甲方托付乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、平安及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《合同法》、《建造法》及其他有关规定，双方商议全都签订本合同。

第一条工程概况

1、工程名称：xx有限责任公司室外绿化管道建设工程。

2、工程地点：xx工业园区（南苑）热电厂北侧。

3、工程内容：详见工程量清单。

4、工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。

5、结算原则：按照合同商定单价按乙方实际完成工程量结算。

6、开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。

7、本项目所用的全部建造材料、建造构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行选购使用，工程材料符合国家相关标准。

其次条合同价款（工程款）及支付

1、合同总价（大写）：xxx元整；（小写）：xxx元。

本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。

2、工程款支付：

1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。

2）施工完，毕验收合格后3日内付清剩余工程款。

3）付款方式为银行转账。

第三条双方权利义务

1、甲方权利和义务

1）按合同要求准时支付工程款。

2）提供本项目施工图

3）向乙方提供施工场地，保证运送道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。

4）按合同商定准时组织工程验收和办理工程结算。

5）帮助有关部门协作乙方做好施工现场交错施工等协调工作。

6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建造物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真切性和有效性。

7）甲方负责开挖管沟及回填管沟，包括管道上下笼罩300mm沙土的施工。

2、乙方权利和义务

1）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。

2）严格根据设计图纸、施工规范及有关技术要求举行施工，施工质量必需符合国家现行有关施工标准，并需利用验收合格。

3）负责工程的平安生产及施工人员的施工平安。

第四条工期的商定

1、工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的状况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。

2、甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，必需征得乙方同意。

3、因设计变更或工程量增强或其他非乙方缘由（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延。

4、因甲方缘由致使工程中途停建、缓建，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

第五条质量、验收及结算

1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-20xx）为施工管理及质量评定验收标准。

2、本工程质量要求：合格。

3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开头后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时光内因客观缘由未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应准时办理工程结算及支付工程款。

4．验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。假如甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复（或未提出看法），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。

第六条免责条款

施工期间，因为恶劣天气（如：雨季天）等非乙方缘由所造成的工程工期延误和另外损失等，工期相应顺延，乙方不担当责任。

第七条争议解决

因本合同发生争议的，双方友好商议解决，商议不成的，按以下方式解决争议：向乙方住宅地人民法院提起诉讼。

第八条合同的签订和生效

1、本合同经双方签字盖章后生效。

2、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。

甲方：xxxxxxxxxxxx有限责任公司

乙方：

地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx）地址：

xxxx

法定代表人：

托付代理人：

电

话：

传

真：

开户行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx

账

号：

xxxxxxxxxxxxxx

年月日法定代表人：托付代理人：电

话：传

真：开户行：xxxxxxxxxxxxxxx年月日

乙方担当。

建设工程施工合同篇八

工程名称：祥隆万象城六区地下室、住所工程

甲方：烟建集团有限公司第三建造安装分公司

乙

甲方（总承包人）：烟建集团有限公司第三建造安装分公司乙方（劳务分包人）：按照《合同法》、《建造法》、《房屋建造和市政基础设施工程施工分包管理方法》及有关法律规矩，遵从平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就工程施工劳务作业分包事项，商议全都，订立本合同，双方共同遵照落实。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、结构类型：

4、建造面积及层数：约33000㎡，地上18层地下一层

二、劳务作业分包项目

1、分包项目内容：工程施工图纸、图纸会审、设计变更等设计文件涉及的基础、主体结构（包括二次结构）施工的钢筋（包括全部钢筋加工、安装、衔接及焊接）、模板、混凝土、脚手架扎拆（包括悬挑脚手架的各种预埋、安装及固定、装点阶段脚手架及立面水平防护措施的维护、清理、刷油和最后拆除、钢管分类堆放）、烟气道安装、后浇带、止水螺栓切割修补打磨、内外剪力墙对拉螺栓PVC管切割封堵、砌体（含钢丝网、植筋、构造柱、过梁、压顶）、人工辅助回填土、基槽清理、基坑降排水等一切地基基础、结构主体施工和市级平安文明示范工地施工（施工范围内的全部场地硬化、场地以及内外道路卫生、临建及围挡搭设、拆除、临边、洞口防护等）、防护栏杆安拆、料台（包含施工电梯或物料提高机料台及钢管支撑架体）的安拆、场地平整、周转器材进出场装卸车、各种机械设备防护棚和基础及临建设施基础的施工、各种铁件（钢板止水带、对拉螺栓等）的安装、各种预埋件的预埋（包括塔吊及物料电梯的地脚螺栓、附着铁件、工程施工图纸、图纸会审、设计变更等设计文件涉及的预埋）、预留洞的预留、预留洞口的后期封堵、塔机指挥、电工、门卫、帮助现场实验取样（包括钢筋、砼试块制作等）、主体结构利用市优质结构验收、省级平安文明示范工地验收等。

2、施工现场质量、平安等不达标需整改的费用由劳务分包方负责；如发生罚款，外部主管部门处罚的款项，劳务分包方100％负责；内部相关部门处罚的款项，劳务分包方200％负责。

三、履约担保

乙方需向甲方提供合同价款%的履约保证金。履约保证金从甲方向乙方支付（含中间支付）的合同价款中按比例扣留。分包工程验收合格后一个月内，甲方将履约保证金转为工程款。

若乙方违约或因为乙方缘由导致合同无法继续履行时，履约保证金不予返还，且甲方有权重新挑选他人完成合同剩余部分的内容，并根据乙方投标时的价格和当地当期实际市场价格（二者比较，以高者为准），将剩余部分的工程款（包括相应的管理费、税金、平安文明施工、低值易耗辅材、小型设备）从结算中扣除。

四、合同价款与支付

1、价钱一次性包死，不再计取另外一切费用，工程量按现行《建造工程建造面积计算规范》（GB/T50353-20xx）计算建造面积。

金额（大写）：元（人民币）￥元（以甲方终于审计金额为准）乙方确认并同意本建设工程施工劳务分包合同商定的一切条款，乙方不得因工程所属的材料、供给品及设备价格的涨跌，或因与本合同施工有关的工资及其他成本等费用的增强或者工程开工时光延后为由而要求调节分包价格。

2、合同价款调节：

当发生合同商定范围以外的工作内容、设计变更等需作合同价款调节的，其价款调节办法如下：

变更内容增减总费用占本项目费用±5%以内不予调节，若超过，则超过±5%部分按实调节。现场签证零工按70元/工日、工程内容变更发生的增减定额工日按03消耗量定额34元/工日计算。经甲方项目部主任工程师和项目经理签字并加盖项目部技术专用章确认后落实，否则视为无效。

3、工程量确认

3.1需现场确认的工程量，经甲方项目部施工员（或材料员）、主任工程师和项目经理签字并加盖项目部技术专用章确认后落实，否则视为无效。

3.2乙方向甲方提交已完劳务作业量报告的时光：4、合同价款支付

合同价款的中间支付：次月10日前，甲方按审定后的月劳务费的支付给乙方（已扣留%的履约保证金和%的质量保修金）。

5、竣工结算：分包结算经甲方审核签章后生效。主体悟收合格后一个月内付款不少于分包工程总造价的70％，工程竣工验收合格后一年内支付至分包工程总造价的90％（其中10%能够物抵顶）；余5%作为质量保修金，保修期满一年内付清。

五、施工工期

1、自年代日止。

2、工期延误

2.1对于不行抗力、工程变更等缘由造成工期延误，经甲方项目经理确认，工期相应顺延。

2.2非上述缘由造成未按合同工期交工的，施工工期每延误一天，按合同价款的1%扣减乙方的结算价款。

3、工期提前

施工工期按合同商定期限每提前一天，按合同价款的%嘉奖。

六、质量与检验

1、按图纸设计的要求施工，质量、规格必需达到合格工程标准，并符合设计规范要求。主体达到市优质结构标准。砼墙板达到清水砼要求，不抹灰。

落实国家建造工程施工质量验收统一标准（GB50300-20xx）。本项分包工程详细落实质量验收规范（名称、编号）：建造地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-20xx）、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-20xx）、砌体工程施工质量验收规范（GB50203-20xx）、屋面工程质量验收规范（GB50207-20xx）、建造地面工程施工质量验收规范（G