新闻中心综合布线有线电视建设工程施工合同式样

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档新闻中心综合布线有线电视建设工程施工合同式样目录：1、新闻中心综合布线有线电视建设工程施工合同式样2、某新区核心区桥梁桥下空间建设工程施工合同编号：14弱电工程施工合同鄂尔多斯市康巴什新区新闻中心建筑智能化工程综合布线、有线电视系统（本）甲方（全称）：鄂尔多斯市政府投资工程基本建设领导小组乙方（全称）：北京海湾威尔电子工程有限公司签定日期：2007年5月25日

合同书甲方（全称）：鄂尔多斯市政府投资工程基本建设领导小组乙方（全称）：北京海湾威尔电子工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、甲乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：鄂尔多斯康巴什新区新闻中心建筑智能化工程工程地点：鄂尔多斯康巴什新区新闻中心工程设备安装现场。工程内容：鄂尔多斯康巴什新区新闻中心综合布线、有线电视系统深化设计、设备材料供应、安装、调试、试运行工程立项批准文号：资金来源：政府投资二、工程承包范围及工程界面划分承包范围：鄂尔多斯康巴什新区新闻中心工程的综合布线、有线电视系统深化设计、设备材料供应、安装、调试、试运行及弱电桥架安装、综合布线新增暗管敷设。工程界面划分：弱电系统桥架安装（接地制作）、综合布线原暗管扫管、新增暗管敷设（不包括墙面修补）、综合布线线缆敷设、模块面板安装、机柜安装（包括接地）、配线架安装打接、六类系统测试及提供报告、配线间、工作区的六类跳线提供。三、合同工期开工日期：合同签定后两天内开工竣工日期：2007年10月1日（布管穿线7月15日完毕）合同工期总日历天数50天。四、质量标准与质保期工程质量标准：合格质保期：工程完工验收合格之日起一年。水平布线系统语音与数据达到同样六类标准（包括配线间配线架）。完工后必须提供原厂家十五年质量保证承诺书。五、合同价款包括三个部分第一部分：投标总价（包括货物价费、安装费、总包服务费、包装费、运杂费、二次搬运费、培训费、调试费、各种税费等）金额（大写）：壹佰零贰万玖千伍佰壹拾元整（人民币）￥：102.951万元本部分价款包括投标文件2420个信息点的综合布线系统施工、安装及测试费用。第二部分：深化设计后新增布线价款深化设计后新增信息点1654个，本部分工程量的材料质量需同投标文件相同，材料数量和综合单价以审定结果为准。第三部分：桥架安装、管线敷设价款本部分工程量待竣工后据实结算，单价和总价以审定结果为准。六、总包服务费的计算按分包工程总价的2%计算（不包括外购设备价值）。七、付款方式1、投标总价部分付款支付（付款时间、方式：按以下时间顺序由买方支付给卖方）1）本合同无预付款,每月25日前,乙方向甲方报送本月已完工程进度月报表和次月进度计划表,甲方在10日内组织审核完毕,根据审核后月进度款拨付。进度款为本月完成工程量的70％。2）工程进度款最高付至工程款的70％，通过验收合格后付至合同款的90％。同时开具设备费、安装费、运杂费全额发票。3）其余合同价格的10%作为质量保证金，计10.2951万元，待合同设备在质保期满（正常运行一年）无质量问题后7日内付清。八、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同通用条款、专用条款详见中华人民共和国建设部国家工商行政管理局联合制定的建设工程施工合同（GF－1999－0201）5、标准、规范及有关技术文件6、投标报价单7、用户方提出的深化设计要求8、甲、乙双方法人授权书原件9.招标文件、投标书及其附件是本合同不可分割的部分九、违约及索赔1、根据合同施工期限，乙方每延误工期一天，需向甲方支付合同总价款的0.3%；2、根据合同付款期限，甲方每延迟付款一天，需向乙方支付未付工程款的0.3%；3、乙方所供材料及系统未达到投标文件或本合同约定质量标准时，可视为乙方严重违约，乙方应承担本合同造价的30%的违约金。十、不可抗力合同执行期间，如遇不可抗力（战争、火灾、瘟疫等）因素以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。十一、争议解决合同执行期间发生争议时，由双方友好协商解决，协商不成时可向鄂尔多斯市仲裁委员会申请仲裁。十二、本合同一式肆份，甲方与乙方各执两份。十三、合同生效合同订立时间：2007年5月25日合同订立地点：鄂尔多斯市康巴什新区本合同双方约定双方签字盖章后生效。甲方：（公章）鄂尔多斯市乙方：（公章）北京海湾威尔政府资承工程基本建设领导小组电子工程有限公司住所：住所：北京海淀区中关村大街19号新中关大厦17层法定代表人：法定代表人：于志宏委托代理人：委托代理人：电话话：01082487777传真真：01082487779－1235开户银行：开户银行：北京建行中关村支行帐号：帐号：11001085700053001234邮政编码：017000邮政编码：100080

附件1：承包人供货内容及技术要求设备名称、数量有线电视系统序号货物名称型号规格数量单价合价制造商1光接收机15120.005120.00国产2干线放大器4734D41328.005312.00杰士美3二分配器2772S210.0020.00杰士美4二分支器2872S4014.00560.00杰士美5三分配器2773S414.0056.00杰士美6四分配器2774S1015.00150.00杰士美7四分支器2874S3019.00570.00杰士美8用户盒20010.002000.00国产9同轴电缆SYWV75-910009.009000.00国产10同轴电缆SYWV75-570004.0028000.00国产11放大器箱350*500*1604416.001664.00国产12分支分配器箱300*400*16046320.0014720.00国产设备费合计67172.00综合布线系统序号货物名称型号规格数量单价合价制造商备注A区综合布线配置工作区1K2系列RJ45双位面板FA3--08ⅪB1405.00700.00普天K86、MK120采用进口美国GE公司PC材料制成，K2采用国产PC材料制成，K86、K2系列为瓷白色，MK120系列为瓷白和浅灰色。2K2系列RJ45单位面板FA3--08ⅪA125.0060.00普天K86、MK120采用进口美国GE公司PC材料制成，K2采用国产PC材料制成，K86、K2系列为瓷白色，MK120系列为瓷白和浅灰色。3中间配线箱(暗装)125回线JPX211C47248.0011656.00普天容量分别为125和200回线，可提供明、暗装形式。4六类25回线高频接线模块9483.007802.00普天56类RJ45插座模块NJA5.566.03429241.0011972.00普天IDC：簧片接触针部位镀金50μ(inch)，连接线径0.5mm，卡接可重复次数>200次

接触电阻(不包括体电阻)：正常大气压条件下接触电阻≤2.5mΩ

绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥1000MΩ

抗电强度：DC1000V(AV700V)1分钟无击穿和飞弧现象

寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次

材料：PC

颜色：白色

技术质量标准：ISO/IEC11801水平区66类4对UTP电缆HSYV64*2*0.51141238.00141132.00普天外径：0.54mm(23AWG)；绝缘外径：0.9mm

电缆外径：5.2mm；牵引时最小弯曲半径：42mm

可承受张力：78N；燃烧等级：IEC332.1管理区719”配线柜（30UXG.30U.6013127.003127.00普天819”配线柜（20UXG.20U.6022553.005106.00普天919”配线柜（35UXG.35U.6023465.006930.00普天10光纤分线盒(24芯)GPB11E5701.003505.00普天11ST适配器GSP-ST8021.001680.00普天121米单芯ST多模尾纤CWQ-ST/PC-1*3.0-A1b-18029.002320.00普天132米ST-SCGTX/ST-SC-2*3.0-A1b-25116.00580.00普天0.9mm/2.0mm/2.4mm/3.0mm146类24位RJ45插座FA3-08XVE20891.0017820.00普天152米6类RJ45-RJ45NJA3.695.10742231.0013082.00普天符合六类以及TIA/EIA568A（B）针结构，可作为配线架跳线或设备电缆连接。166类单面120回线高频接线模块盘NJA4.431.02917809.0013753.00普天IDC：簧片镀银，可接线径0.4～0.6mm，卡接可重复次数>200次17单面120回线背装架NJA6.150.159454.00216.00普天18FT2-55H型六类单面8对高频接线模块NJA4.830.0843049.001470.00普天19管理线盘NJA4.431.0002083.001660.00普天垂直203类25对UTP室内电缆HSGYV325*2*0.585825.0046600.00普天线规：0.5mm铜导线；绝缘外径：0.9mm

电缆外径：11.8mm；牵引时最小弯曲半径：95mm；燃烧等级：IEC332.1214芯室内多模光纤(62.5/125um)DSB-V-O-04-Alb24015.003600.00普天228芯室内多模光纤(62.5/125um)DSB-V-O-08-Alb66025.0016500.00普天B区综合布线配置工作区0.001K2系列RJ45双位面板FA3--08ⅪB2815.001405.00普天2K2系列RJ45单位面板FA3--08ⅪA455.00225.00普天3中间配线箱(暗装)JPX211C30248.007440.00普天4六类25回线高频接线模块5083.004150.00普天5超5类25回线高频接线模块FT2-55541.00205.00普天6SC光纤插座面板GA01A474.00296.00普天76类RJ45插座模块NJA5.566.03460741.0024887.00普天水平区0.0086类4对UTP电缆HSYV64*2*0.51641238.00203032.00普天93类25对UTP室内电缆HSGYV325*2*0.525825.0011650.00普天10ST-SC双芯多模跳纤(110米GTX/ST-SC-2*3.0-A1b-1104660.002640.00普天管理区1119”配线柜（20UXG.20U.6072553.0017871.00普天1219”配线柜（35UXG.35U.6013465.003465.00普天13光纤分线盒(24芯)GPB11E8578.004624.00普天14ST适配器GSP-ST9617.001632.00普天151米单芯ST多模尾纤CWQ-ST/PC-1*3.0-A1b-19629.002784.00普天162米ST-SCGTX/ST-SC-2*3.0-A1b-28116.00928.00普天176类24位RJ45插座FA3-08XVE22891.0019602.00普天182米6类RJ45-RJ45NJA3.695.10743131.0013361.00普天196类单面120回线高频接线模块盘NJA4.431.02922809.0017798.00普天20单面120回线背装架NJA6.150.159454.00216.00普天21FT2-55H型六类单面8对高频接线模块NJA4.830.0842149.001029.00普天22管理线盘NJA4.431.0002283.001826.00普天23接线工具XQ401-C3297.00891.00普天垂直243类25对UTP室内电缆HSGYV325*2*0.545825.0023300.00普天254芯室内多模光纤(62.5/125um)DSB-V-O-04-Alb34015.005100.00普天268芯室内多模光纤(62.5/125um)DSB-V-O-08-Alb63525.0015875.00普天设备间2719”配线柜（40UXG.40U.6013836.003836.00普天286类单面120回线高频接线模块盘NJA4.431.02914809.0011326.00普天29光纤分线盒(24芯)GPB11E13578.007514.00普天30ST适配器GSP-ST15617.002652.00普天311米单芯ST多模尾纤CWQ-ST/PC-1*3.0-A1b-131229.009048.00普天C区综合布线配置工作区0.001K2系列RJ45双位面板FA3--08ⅪB1775.00885.00普天2K2系列RJ45单位面板FA3--08ⅪA195.0095.00普天3中间配线箱(暗装)JPX211C12248.002976.00普天4六类25回线高频接线模块1683.001328.00普天5超5类25回线高频接线模块FT2-55441.00164.00普天66类RJ45插座模块NJA5.566.03437341.0015293.00普天水平区0.0076类4对UTP电缆HSYV64*2*0.5691238.0085422.00普天83类25对UTP室内电缆HSGYV325*2*0.515825.005825.00普天管理区919”壁式配线柜（12UBG.12U.0181114.008912.00普天10光纤分线盒(12芯)GPB11E8578.004624.00普天11ST适配器GSP-ST4817.00816.00普天121米单芯ST多模尾纤(62.5umCWQ-ST/PC-1*3.0-A1b-14829.001392.00普天132米ST-SCGTX/ST-SC-2*3.0-A1b-28116.00928.00普天146类24位RJ45插座FA3-08XVE12891.0010692.00普天152米6类RJ45-RJ45NJA3.695.10722531.006975.00普天166类单面120回线高频接线模块盘NJA4.431.02911809.008899.00普天17单面120回线背装架NJA6.150.159454.00216.00普天18FT2-55H型六类单面8对高频接线模块NJA4.830.0842949.001421.00普天19管理线盘NJA4.431.0001283.00996.00普天垂直203类25对UTP室内电缆HSGYV325*2*0.585825.0046600.00普天214芯室内多模光纤(62.5/125um)DSB-V-O-04-Alb65015.009750.00普天228芯室内多模光纤(62.5/125um)DSB-V-O-08-Alb65025.0016250.00普天

附件2技术规范综合布线系统：根据综合布线的系统组成结构分析，且结合鄂尔多斯康巴新闻中心平面图的实际，系统数据点1082个（其中4个光纤口）；语音点1334个。综合布线系统中每个信息点（包括语音点）做到标识唯一决不重复。数据点采用6类非屏蔽系统。整个布线系统由工作区子系统，水平布线子系统，干线子系统，设备间子系统，管理子系统五个子系统构成。充分考虑了高度的可靠性，高速率传输特性及可扩充性。各自系统总体设计规划如下：工作区子系统：语音/数据点均采用六类非屏蔽信息模块配平口单、双孔面板；水平布线子系统：语音/数据点均采用六类4对非屏蔽双绞线。干线子系统：话音主干采用三类100、200、300回大对数铜缆，其容量按照与语音信息点超过1：1的比例配置；数据主干采用1根8芯多模光纤；从电信机房引入到设备间的干线，数据部分由电信光纤引入，语音部分采用大对数电话电缆。设备间子系统：光纤部分采用光纤配线架，语音干线采用110无腿配线架。所有设备均为模块化设备，并安装在19"标准机柜内，以保持机房或竖井的整洁美观。管理子系统：水平线缆一侧语音、数据均采用RJ45快接式六类非屏蔽配线架，光纤部分采用光纤配线架，语音干线采用无腿配线架。所有设备均为模块化设备，并安装在19"标准机柜内，以保持机房或竖井的整洁美观。工作区子系统工作区子系统是指信息端口以外的空间，但通常习惯将电信插座列入工作区子系统。网络信息系统采用6类非屏蔽系统,普天信息插座是普天专利产品之一。工作区子系统主要设备为面板和模块插座。面板采用标准86面板，白色，86X86，单、双孔，墙上型安装，适配国产86X86暗盒。该面板可支持1个到2个插座模块。本工程水平布线系统选用的器件详见下：面板面板包括新K2和MK120系列单口、双口、四口面板。K86、MK120采用进口美国GE公司PC材料制成，K2采用国产PC材料制成，K86、K2系列为瓷白色，MK120系列为瓷白和浅灰色。RJ45模块我公司生产RJ45模块依据国际标准ISO/IEC568设计制造，5.566.034型RJ45模块100MHz时其最差线对近端串音衰减高达44dB，模块化设计，免接线工具，使用灵活方便。(1)简要说明：

TIA/EIA568设计制造的性能优异的UTP电缆用8线式插座模块，100MHz时其最差线对近端串音衰减高达44dB。专利设计的全金属化簧片结构，无印制板，确保长期使用的可靠性。模块化设计，免接线工具，使用灵活方便。5.566.034模块是5.566.090的改进型号，后部压线盖设计更合理。(2)技术说明：●IDC：簧片接触针部位镀金50μ(inch)，连接线径0.5mm，卡接可重复次数>200次●接触电阻(不包括体电阻)：正常大气压条件下接触电阻≤2.5mΩ●绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥1000MΩ●抗电强度：DC1000V(AV700V)1分钟无击穿和飞弧现象●寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次●材料：PC●颜色：白色●技术质量标准：ISO/IEC118016类24位RJ45插座

(1)简要说明：FA3-08XVB型24位RJ45插座(新)可安装于19~标准机架。该插座结构新颖，拔插和理线更加方便。插座后部采用IDC卡接模块，由于采用了模块化设计，产品结构更趋合理并最大限度的避免非正常使用造成的伤害，同时极大的提高了可靠性和耐用性。模块中采用了独特平衡技术的6类8P8C和印刷版，使得衰减、近端串扰、远端串扰等指标超过6类标准要求，传输带宽超过250MHz，各项技术指标均远超国际标准要求。该插座采用了独有的双面示名条，管理功能更加完善，该设计使得施工和日后的管理更加方便简单，同时前面板的示名条可根据现场情况打印(打印格式可从下载专区下载)。(2)技术说明：●IDC：簧片整体镀镍，接触部位镀金50μ，可接线径0.5mm，卡接可重复次数>200次●接触电阻（不包括体电阻）：正常大气压条件下接触电阻≤2.5mΩ●绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥1000MΩ●抗电强度：DC1000V（AC700V）1分钟无击穿和飞弧现象●寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次●面板颜色：黑色●技术质量标准：ISO/IEC11801信息点表如下：根据甲方所提供的信息点位统计表，我们可以得到以下的信息：我们这次设计的范围是新闻大厦的综合布线，整个系统的点数分布如下表所示：楼层双口信息单口信息中间箱光纤电话交接箱A区一层412二层242三层31四层51五层2028六层1819七层2028八层1848机房2B区一层1214343二层2752三层5821四层549五层3322六层17七层5222八层4510机房1C区一层164二层192三层1113四层1825五层342六层401七层2124八层183机房2总计598768049双口信息：一个数据、一个语音；单口信息：一个语音；中间箱：6个语音、6个数据；电话交接箱：20对电话。6类4对UTP电缆性能外径：0.54mm(23AWG)绝缘外径：0.9mm电缆外径：5.2mm牵引时最小弯曲半径：42mm可承受张力：78N燃烧等级：IEC332.1色谱：白兰/兰、白橙/橙、白绿/绿、白棕/棕以上为标准数值，我公司电缆性能指标均留有相应余量，且本公司生产的6类线缆中心带有“十”字骨架，最大限度的减少了线对之间的串扰，是我公司的专利。水平布线子系统水平布线子系统的作用是将干线子系统线路延伸到用户工作区，水平布线子系统区别于干线子系统的区别是：水平布线子系统处于同一楼层，并端接在信息插座或区域布线的中转点上。上述的电缆数采用4对UTP（非屏蔽双绞线），它们能支持大多数现代通信设备。在需要某些宽带应用时，可以采用光缆。水平布线子系统一端端接于信息插座上，另一端端接在干线接线间、卫星接线间或设备机房的管理配线架上。RJ45埋入式信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的距离，信息插座和电源插座的低边沿线距地板水平面30cm。如下图所示：本布线方案设计水平电缆自插座（距地面通常为30CM）沿墙走预埋的线槽，出房间走楼层水平金属线槽至各竖井楼层配线间。垂直干线子系统干线子系统是建筑物内网络系统的中枢，该子系统把公共系统设备互连起来，由它将各楼层的水平子系统联系起来。它提供建筑物的干线(馈电线)电缆的路由。通常由垂直大对数铜缆或光缆组成，它的一端端接于设备机房的主配线架上，另一端通常端接在楼层接线间的各个管理分配线架上。在本设计方案中，干线可分为两部分，第一部分为设备间到管理间的数据和语音。数据系统采用普天DSB-V-0-12A1b型多模光纤，由主机房向各管理间敷设。主要用于支持网络状态工作的用户，可提供高品质数据传输通道，采用光缆可不受电磁信号干扰，大大提高网络可靠性，同时使系统具备极高的升级能力，可支持目前最先进的网络技术(如FDDI、ATM及100BaseT等)。在本项目中，设备间到管理间之间各采用1根DSB-V-0-12A1b型8芯多模光纤。话音系统及低速数据传输采用HSGYV325*2*0.5型3类25对语音主干电缆，该线缆支持100M的传输，完全可以满足现在以至今后的语音传输要求。该线缆由通讯机房向各管理间敷设，通过跳结管理可灵活配置楼内信息网络。在本项目中，根据各水平子系统的语音点多少配备HSGYV325*2*0.5型3类25对语音主干电缆的数量。第二部分为从设备间到电信机房之间的数据和语音。数据部分根据电信接入网的不同有所区别，但目前常规做法是由电信光纤引入到网络机房，在通过电信部门提供的光电转换设备接连到路由器，因此在本设计方案中不对此数据传输部分进行设计。主干布线路由本工程主干布线自各楼层配线间、经电缆竖井和走廊内预设主干线槽，汇至建筑物主配线间BD，主干光纤和电缆在主干线槽里走线并良好绑扎。主干布线器件3类25对UTP电缆性能线规：0.5mm铜导线绝缘外径：0.9mm电缆外径：11.8mm牵引时最小弯曲半径：95mm燃烧等级：IEC332.1组色色谱：白、红、黑、黄、紫组色兰、橙、绿、棕、灰电气特性：频率（MHz）最大衰减（Db/100m）最小近端串音衰减（Db）ACR（dB）12.6413845.63226109.826161613.12310光缆连接器SC、FC及ST光缆连接器应用范围：该连接器是一种高性能商业级器件，很容易应用于家庭或办公室的环境。无论是ST、FC或SC都是提供单模及多模两种品种。这种可以重复使用的光缆连接器不需要特殊工具，因为它是旋转到光缆上而不会破坏它，因此才能在必要时重复组装。特点及优势：约在2分钟内就可以组装起来可在3毫米带外套光缆、900微米及250微米光纤上组装外，它也跟2.5毫米及组装时不需要采用胶水及压接钳连接器可以重复使用及端接能符合的标准规范：SC、FC及ST连接器符合TIA/EIA-568-A规范在性能及拉力强度则符合工业标准管理子系统管理子系统由交连、互连和配线架和信息插座式配线架以及相关跳线组成。管理点为连接其它子系统提供连接手段。交连和互连允许你将通信线路定位或重新定位到建筑物的不同部分，以便能更容易地管理通信线路。通过卡接或插接式跳线，交叉连接允许你将端接在配线架一端的通信线路与端接于另一端配线架上的线路相连。插入线为重新安排线路提供一种简易的方法，而且不需要安装跨接线时使用的专用工具。在本设计方案中，本方案设计部分包括21个分配线间，配置报价单按照分配线间已经做了详细配置，设备间位于B区八层机房内。系统共计21个配线（管理间）。这样的设计不仅能够方便管理，而且可以有效的节约成本（体现在综合布线和计算机网络中）。在本设计方案中，水平线缆一侧语音、数据均采用RJ45快接式六类非屏蔽配线架，光纤部分采用光纤配线架，语音干线采用无腿配线架。所有设备均为模块化设备，并安装在19"标准机柜内。水平部分配线架数据采用六类24口快捷式配线架。每个管理间设机架式光纤配线架和12ST型12口ST耦合器面板用于主干光缆的机柜内的端接。机架式光纤配线架采用标准19英寸机架模式。ST适配模采用多模ST耦合器和多模ST由于管理间和设备间采用设备种类相同或接近，因此设备清单在设备间子系统中统一配置。设备间子系统设备间子系统由设备间中的跳线电缆、适配器组成，它把中央主配线架与各种不同设备互连起来，如PBX，网络设备和监控设备等与主配线架之间的连接。通常该子系统设计与网络具体应用有关，相对独立于通用的结构布线系统。主设备间向各管理间星形配出多模光纤、数据干线和三类大对数干线。多模光纤和数据干线用以沟通主设备间与各管理间中网络设备的主干光纤高速数据通道；三类大对数干线用以开通楼内的语音终端及电信局远程通道及通过双绞线开通各楼层多用户终端。设备间的环境条件如下：室内照明不低于150Lx。温度保持在18－27摄氏度湿度保持在30%－50%之间。通风良好，清洁。室内应提供UPS电源配电盘以保证网络设备运行及维护的供电。每个电源插座的容量不小于3000W。设备间应安装符合法规要求的消防系统。耐火等级应符合现行国家标准《高层民用建筑防火规范》、《建筑设计防火规范》及《计算站场地安全要求》的规定。设备间的室内装修、空调设备系统和电气照明等安装应在装机前进行。设备间内的装修应满足工艺要求，经济适用。若根据设备、环境要求需设活动地板时，活动地板应作防静电处理。应尽量靠近服务电梯，以便装运笨重设备；应尽量远离有害气体源以及存放腐蚀、易燃、易爆炸物处。设备间应远离强振源、强噪声源，避开强磁场的干扰。为了便于网络设备的跳接管理及维护，本布线工程设计建议设备间与配线间设置同一处。系统性能指标和测试方法概述及标准施工完成后，我们对系统进行两种测试：线路测试：采用专用的六类电缆测试仪对标准所规定的布线系统的各项技术指标进行测试，包括所有信息点的接线图、长度、串扰、衰减量等指标。联机测试：选取若干个工作站，进行实际的联网测试。整个布线系统包括双绞线和光纤两种线路，每条链路我们都要用专用的测试仪测试。双绞线连接：根据ISO/11801国际标准或TIA/EIA标准。光纤连接：根据ISO/11801国际标准OpticalClass之要求制定。被测线路的定义双绞线连接测试指标六类测试标准，我方将采用TIA/EIA所规定的CAT5E指标或ISO11801CLASSDPOWERSUM指标，并且选用2级以上精度的测试专用仪器。这一标准要求测试的主要指标包括：测试项目标准要求接线图，WireMap长度，Length<100阻抗，Characteristicimpedance100±15ohm近端串扰，Near-endcrosstalkloss*衰减，Attenuation**衰减和近端串扰两项指标，按照标准要求，在0-100MHz的频率区间内多次采样，标准要求的限值也不是一个常量而是一个公式，在不同的频率点有不同的值。测试仪内自动存贮了各种标准的限值，它自动地逐项指标进行测试、比较，并报告结果。测试仪器采用Fluke公司的新型双绞线测试仪来测试双绞线线路。用FlukeDSP系列测试仪主机外加FlukeFTK光纤测试工具包来测试光纤线路。测试仪器清单（不在此次报价内）序号型号用途1FlukeDSP－SR系列智能型双绞线测试仪2FlukeFTK光纤测试工具包有线电视系统在智能建筑工程设计中，电视接收系统是适应人们使用功能需求而普遍设置的基本系统，该系统将随着人们对电视收看质量要求的提高和有线电视技术的发展，在应用和设计技术上不断的提高。从目前我国智能化大楼的建设来看，此系统已经成为必不可少的部分。本次系统设计采用860MHz双向邻频传输模式。由于贵方所提供平面图中为找到任何有线电视信息点，故在本次方案设计中，电视点量暂估200个，有线电视干线采用SYWV-75-9线缆，用户线采用SYWV-75-5线缆。系统采用双向传输机制。可实现鄂尔多斯新闻中心今后及未来对有线电视的需求。为了满足系统带宽要求，本系统采用750MHZ宽带邻频传输系统。750MHZ系统具有传送标准电视频道42套，边缘增补频道6套，其它增补频道36套，普通电视机可收视容量为48套，系统频道总容量多达84套。系统频段划分上行频段4～40MHZ，用于网络反向传输。下行频段48～750MHZ，用于传送模拟和数字电视以及图文、语音等综合信息。频道的信号处理当地有线电视信号直接进入放大器。系统性能指标本设计确保系统可达到如下性能指标：系统采用邻频传输，用户出口电平为68±5dB。频率范围：47-862MHz。信号质量：载噪比不小于44dB；载波互调比不小于58dB；交扰调制比不小于47dB；系统输出口相互隔离度不小于22dB；系统输出口相邻电视频道间最大电平差不大于2dB；系统输出口最强和最弱电视信号电平差不大于15dB。传输系统本系统干线传输电缆采用国产优质物理发泡低衰减电缆（SYWV-75-9），分支线缆选用低衰减电缆（SYWV-75-5），该电缆在常温下100米频率衰减频率衰减5MHz-1.2db550MHz-8.5db50MHz-2.4db800MHz-10.4db200MHz-5.0db1000MHz-11.9db由于传输信号的最高频率为750MHz，由上述可知，800MHz线损值为-10.6db，本系统按每级放大器传输距离120米计算，则衰减值为1.2×10.6=12.7db。其相对于1频道（即49.25MHz）的电平差为1.2×（10.6-2.6）=9.6db。由于本系统规划的干线放大器具有频率补偿作用（可调均衡0~10db设备选型干线放大器（杰士美-4734D）采用“杰士美”牌4734GMRP型干线放大器，它用在862MHz干线系统中，用以补偿电缆对信号的损耗，具有手动斜率和手动衰减功能，能改善非线性失真。整机采用压铸型铝合金外壳，密封散执性好，防水，防潮，电磁干扰，可长期在野外恶劣条件下工作。整机采用AC220V，50Hz分散供电。4734D性能参数如下：项目单位性能参数备注频率范围MHz47~862正向标称增益dB29+3/-1标称输入电平dBuV72标称输出电平dBuV101反射损耗dB≥14带内平坦度dB±0.7577/100路PAL制电视信号，72dBuv输出测试噪声系数dB≤10载波组合三次差拍比dB≥65载波组合交扰调制比dB≥61载波组合二次差拍比dB≥63耐冲击电压Kv5（10/700us）AC38~65V供电电压V标志位为“F”：AC220V50Hz无源器件（杰士美2774/2874）全部采用广电局指定品牌高隔离分支分配器系列和用户盒。法人代表(授权代表)：法人代表(授权代表)：2007年5月25日2007年5月25日精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档招标编号:BHXQQLQXKJ2016-3施工合同发包人：天津滨海新区基础设施养管有限公司承包人：天津第三市政公路工程有限公司目录第一篇：合同协议书与投标函 2合同协议书 3中标通知书 5投标函 6（二）投标函附录 7第二篇：授权书与委任书 8授权书 11项目经理任命书 15第三篇：合同专用条款 11A.公路工程专用合同条款 12B.项目专用合同条款 13第四篇：合同通用合同条款 25通用条款 第五篇技术规范 26第六篇图纸 27第七篇：工程量清单 28清单调整说明 28调整后工程量清单 32第八篇：廉政合同与安全生产合同 34廉政合同 38安全生产合同 39超限超载治理协议协议书 41第九篇：投标书附表 43拟投入本合同的主要人员汇总表 44拟投入本合同工程的主要施工机械表 45拟分包项目情况表 第十篇：投标承诺书 47承诺函 保障农民工工资的声明 47投标人证件

第一篇：合同协议书与投标函合同协议书天津滨海新区基础设施养管有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施滨海新区核心区桥梁桥下空间建设工程（二标段），已接受天津第三市政公路工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目第1标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1．第1标段包括1标段：包括京津高速延长线津山线以东、疏港二线立交、疏港三线立交、海河道桥(临港工业区商贸北路)、西中环津塘公路分离立交、港城大道跨京津高速、第九大街跨津山铁路、西中环跨京津高速立交、西中环跨京津塘立交、西中环第九大街立交的桥下空间治理，长约2.9km，面积为10万平方米。2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）项目专用合同条款；（5）公路工程专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术规范；（8）图纸；（9）已标价的工程量清单；（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（11）其他合同文件。3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4．根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹仟捌佰柒拾贰万柒仟柒佰伍拾玖元（￥18727759元）。5．承包人项目经理：白利伟。承包人项目总工：周景来。6．工程质量符合：标段工程交工验收的质量评定：按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）达到合格标准；竣工验收的质量评定：按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）达到优良标准7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9.承包人应按照监理人指示开工，工期为257日历天(计划开工日期：2016年4月19日至计划交工日期：2016年12月31日)。10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。11．本协议书正本二份，副本拾份，合同双方各执正本一份，副本甲方柒份，乙方三份，当正本和副本的内容不一致时，以正本为准。12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议时合同的组成部分。发包人：天津滨海新区基础设施养管承包人：天津第三市政公路工程有限公司(盖单位章)有限公司(盖单位章)法定代表人或法定代表人或其委托代理人：(签字)其委托代理人：(签字)2016年月日2016年月日合同签订地：天津滨海新区基础设施养管有限公司办公室中标通知书（一）投标函天津滨海新区基础设施养管有限公司(招标人名称)：1.我方已仔细研究滨海新区核心区桥梁桥下空间建设工程(项目名称)2标段施工招标文件的全部内容(含补遗书第（一）号至第（二）号)，在考察工程现场后，在考察工程现场后，愿意以投标文件第二个信封的投标总报价，工期257日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标段工程交工验收的质量评定：合格，安全目标为“三类人员”持证率100%；在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生。2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.如我方中标：(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。(4)我方已将拟分包内容列入“六、拟分包项目情况表”中，中标后按此执行。4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。5.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。6._____无_______(其他补充说明)。投标人：天津第三市政公路工程有限公司(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：(签字)地址：天津市河西区紫金山路3号网址：电话真政编码：3000742016年4月10日(二)投标函附录序号条款名称合同条目号约定内容备注1缺陷责任期1.1.4.5自实际交工日期起计算2年2逾期交工违约金11.520000元／天3逾期交工违约金限额11.510％签约合同价4提前交工的奖金11.6/元／天5提前交工的奖金限额11.6/％签约合同价6价格调整的差额计算16.1.1/7开工预付款金额17.2.110%签约合同价8材料、设备预付款比例17.2.1/等主要材料、设备单据所列费用的/％9进度付款证书最低限额17.3.3（1）100万元10逾期付款违约金的利率17.3.3（2）中国人民银行公布同期短期贷款利率加手续费11质量保证金百分比17.4.1月支付额的10％12质量保证金限额17.4.15％合同价格13保修期19.7自实际交工日期起计算2年投标人：天津第三市政公路工程有限公司（盖单位章）投标文件签署人签名：第二篇：授权书与委任书

公证书项目经理委任书天津第三市政公路工程有限公司(合同工程名称)项目经理委任书（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需附此表）致：(发包人全称)(承包人全称)法定代表人(职务、姓名)代表本单位委任(职务、姓名)为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由(姓名)代表本单位全面负责。承包人：(盖单位章)法定代表人：(职务)(姓名)(签字)年月日抄送：(监理人)第三篇：合同专用条款A.公路工程专用合同条采用《中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件》（2009年版）的“A.公路工程专用合同条款”.B.项目专用合同条款项目专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第七章“投标文件格式”的投标函附录中的数据(供投标人确认)与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。序号条目号信息或数据11.1.2.2发包人：天津滨海新区基础设施养管有限公司地址：天津滨海新区洞庭北路建投领海鑫盛商务园2号楼滨海新区基础设施养管有限公司邮政编码：30045321.1.2.6中标后由发包人通知中标人31.1.4.5缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年41.6.3图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前14天签发图纸修改图给承包人53.1.1监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：(6)根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额以工程开工后发包人制定的具体实施细则为准65.2.1发包人是否提供材料或工程设备：否如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：/76.2发包人是否提供施工设备和临时设施：否如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：/88.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前15天承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料起7天内911.5逾期交工违约金：元／天1011.5逾期交工违约金限额：％签约合同价1111.5提前交工的奖金：/元／天1211.6提前交工的奖金限额：/％签约合同价1315.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的/％或增加收益的/％给予奖励

续上表序号条目号信息或数据1416.1□因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1或第16.1.2项约定的原则处理若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整合同期内不调价1517.2.1开工预付款金额：10％签约合同价（扣除暂定金额）1617.2.1材料预付款比例：0%签约合同价1717.3.2承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数6份1817.3.3（1）进度付款证书最低限额：/万元1917.3.3（2）逾期付款违约金的利率：中国人民银行公布同期短期贷款利率加手续费2017.4.1质量保证金百分比：月支付额的40％2117.4.2质量保证金限额：5％合同价格。若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级公路主管部门评定的最高信用等级，发包人给予/％合同价格质量保证金的优惠，并在交工验收时向承包人返还质量保证金优惠的金额2217.5.1承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：6份2317.6.1承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：6份2418.2竣工资料的份数：6份2518.5.1单位工程或工程设备是否需投人施工期运行：否如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：/2618.6.1本工程及工程设备是否进行试运行：否如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：/2719.7保修期：自实际交工日期起计算2年2820.1建筑工程一切险的保险费率：2‰2920.4.2第三者责任险的最低投保金额：事故次数不限(不计免赔额)保险费率：0.5‰3024.1争议的最终解决方式：诉讼如采用仲裁，仲裁委员会名称：/项目专用合同条款说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款"中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。第1条通用合同条款补充第1.1.6.9目：1.1.6.9缺陷：包括瑕疵与重大缺陷第2条通用合同条款补充第1.6.2（5）目：1.6.2（5）临时工程和类似临时工程的设计及图纸。第3条通用合同条款第3.1.1（6）目细化为：根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额以工程开工后发包人制定的具体实施细则为准；第4条通用合同条款第4.1.4项补充：承包人应合理组织施工生产，使合同段内各项目进度均衡发展，并满足发包人和监理人根据总工期下达的阶段性工作目标要求；通过对施工现场作业严格管理，确保工程质量与施工进度。在施工过程中，如发现承包人违反规范、合同、施工标准化管理指南，或违反质量、安全管理的有关规定，或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，发包人可视其情形严重程度对承包人处以人民币5万元～50万元的违约金处罚。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应负的责任。通用合同条款第4.1.7项细化为：凡是标段内与已建或者在建的铁路、公路等有交叉或干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路正常运营的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全和文明施工，合理疏导现有交通流，并积极配合相关部门或单位的管理工作，自行负责办理工程施工的相关手续；凡是本标段与其他标段或在建工程有关联、影响的，承包人应做好与其他施工单位的协调工作；凡是合同地段地形复杂，路基需深挖高填、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制订合理的施工组织计划；凡是标段内含有跨越铁路、公路、河流的工程，施工地段应设置配套的施工和隔离设施，承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中（但征地、拆迁、拆改除外），发包人将不另行支付。承包人应服从交管、铁路、路政、水利等相关管理部门的管理，并由承包人自行办理施工许可等相关手续，其费用包含在投标标价中；如因承包人原因，造成河道阻塞或者影响铁路、公路正常安全运营等而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。承包人必须严格执行天津市建委《关于建立施工现场文明施工公示牌的通知》及相关安全管理条款的规定。

第6条通用合同条款补充第4.1.10（4）目细化为：承包人应妥善处理好与其它工程承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并服从发包人统一协调。承包人因工程项目施工及缺陷修复所产生的任何纠纷（包括但不限于工程施工、债权、债务、、人身伤害等）都不应涉及发包人，如因此导致发包人被诉讼，承包人须无条件代表发包人应诉并承担因该等诉讼或仲裁所发生的全部费用（包括但不限于诉讼费或仲裁、诉讼保全费、鉴定费、评估费及律师费等）款项给付及损失赔偿责任。如发包人认为有必要亲自参加诉讼，发包人因此产生的前述全部费用、款项给付及损失赔偿，承包人须无条件全部承担。该工程应按发包人的要求，作好标准化施工的相关工作，并综合考虑保证标准化施工的具体措施，如沥青混凝土运输采用保温运输车等。若承包商投入相应的标准化施工不能满足规范及天津市的相关规定，则业主有权安排他人代为完善，所发生的费用从承包商计量款中代扣代付。涉及承包商的各项备案手续费用均自行承担，发包人不另行考虑。在工程实施过程中国家、天津市或行发包人管部门若有新标准推行，若发包人要求按新标准执行，承包商应无条件服从。加强施工现场和临建设施的规范化管理，认真执行《天津市公路工程施工标准化管理指南》、《高速公路标准化施工管理指南》（包括但不限于：路基路面、桥梁、隧道、工地建设、边坡生态恢复以及交通运输部的有关规定。若违反该规定，视为承包人违约，承包人在发包人规定时间内整改完毕，因此产生的一切后果，由承包人自行承担，并通报且处以罚金。承包人驻地建设必须具备宽带上网条件，且在各标段的试验室、拌合站等关键部位设置高清摄像机监控系统，监控数据保存不少于1个月，相关费用包含在投标报价中。承包人必须提供天津市建筑安装行业专用发票。第7条通用合同条款补充第4.1.10（5）目和4.1.10（6）目：4.1.10（5）合同未尽事宜按工程实施过程中发包人制定的相关制度、办法执行。4.1.10（6）本工程需申报国家或地方质量评优，承包人无条件配合发包人申报并不提出任何增加费用的要求。第8条通用合同条款第4.7款补充：承包商投入本工程的项目经理、项目总工、安全经理和试验工程师不允许更换，无论是承包人主动撤换其项目经理和其他人员还是应监理人或业主要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，都视为承包人违约，发包人有权要求承包人更换该人员并对承包人进行经济处罚。在全部工程实施过程中，承包人的项目经理和其他人员必须保证每月至少有21天在施工现场。监理人将对其实行考勤制度，监理人必须在每月上报计量之日前将人员考勤表报至发包人，并作为计量的附件之一。承包人的项目经理和项目总工不得同时外出，须保证一人在场。承包人的人员外出时间连续超过两天时，须向监理人书面请假，并经发包人同意后方可外出。未事先征得发包人、监理人口头或书面批准，承包人项目经理及其他人员擅自外出的，视为承包人违约，发包人有权要求其马上返回现场或要求承包人更换项目经理和其他人员，并对承包人进行经济处罚。承包人委派的项目经理、项目总工的违约金数额为每人次50万元人民币，其他人员的违约金的数额为每人次10万元人民币，并要求其马上返回现场。第9条通用合同条款第4.11.1项做如下解释：不利物质条件指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，如化石、文物、矿产、流沙、沼气、棺木、已拆除但未清理的地下构筑物等，如无法确定是否为不利物质条件时，则由监理人按第3.5款商定或确定。第10条通用合同条款第6.3款补充：承包人承诺的施工设备和试验检验测量设备未按时到达现场或到达现场后中途调离，都视为承包人违约，发包人有权要求该设备马上到达或返回现场并对承包人进行经济处罚。承包人承诺的施工设备的违约金数额为每台次100万元人民币，试验检验测量设备违约金数额为每台次10万元人民币，并要求其马上运回现场。第11条通用合同条款第7.2款细化为：7.2.1承包人应负责修建、维修、养护和管理施工范围内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人不应占用施工范围内土地作为临时工程用地，如遇特殊情况，须事先征得发包人书面同意后方可占用，但若因此影响承包人自身工程进度或对其它标段的施工造成影响，发包人及监理人有权要求其拆除此范围内一切设施，设施的拆除及重建费用由承包人自行承担。7.2.2承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用，发包人、监理人有权要求承包人允许相邻其他承包人使用主线两侧施工便道、便桥，发包人不再增加其使用和维护费用。第12条通用合同条款补充第7.3.3项：承包人自开工之日至竣工验收，不论何种原因，进场道路由承包人自行解决，费用由承包人负责，承包人应就所有在共用道路上通行的特种施工设备及车辆所需的特别许可作出安排并承担费用，除合同另有规定外，承包人为了出入现场和施工运输，临时道路应做硬化处理（硬化标准必须满足发包人、总监理工程师的要求），并应自费养护由他修建和使用的所有临时道路和桥梁(包括利用和加固的村镇便道)。承包人如必须利用原有村镇道路或其他产权人的道路为施工临时用路时,就损坏后的维修费用、使用时间、运送有污染的工程材料给村镇或农田造成污染的赔偿等问题达成一致后，方能进场施工。其费用在总体报价中应充分考虑，发包人不予另行支付。承包人必须修建与线位平行且与相邻标段相通的临时道路，工程主线两侧的施工便道、便桥的标准必须满足总监理工程师、发包人的要求，贯通时间、使用时间必须服从发包人、总监理工程师的统一安排，并定期进行维修养护。临时路宽度不低于6m，能满足施工车辆通行需求,随时保证道路正常使用。第13条通用合同条款第9.2.8（1）目细化为：招标文件合同附件中所列专职安全生产管理人员为暂估数量，实际数量应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备。第14条通用合同条款补充第9.2.12项：1、承包人在施工管理中要同时落实文明施工、安全生产的各项措施，组织定期安全检查和季节性检查，发现问题，立即现场研究解决；2、在施工进行中各项劳动保护工作和改善劳动条件的费用均含在本工程承包合同价款内。3、在施工过程中，承包人随时接受总监理工程师、发包人的安全监督和检查，按要求及时整改存在的问题，切实做到安全生产、文明施工。4、发生工伤或其它问题，均由承包人负责按行政主管部门的规定上报、统计和处理，并立即报告总监理工程师和发包人。5、承包人在施工过程中每发生质量责任、安全事故一次的；或因存在质量责任、安全事故隐患被监理人、发包人提出而仍不整改的；被监理人、发包人及行业监督管理部门通报批评的，发包人有权扣除违约金，情节严重的将加大处罚力度，具体比例由发包人和总监理工程师商议确定。第15条通用合同条款第9.4.9项补充：承包人应按规范要求对材料堆存场地进行清理、整平、硬化、围砌，费用自行承担。第16条通用合同条款第10.1款做如下解释：承包人编制施工方案的内容应包括工程施工的时间、方法和顺序，人员、资源的安排，材料、设备的获得和运输。第17条通用合同条款第10.2款补充：分阶段施工计划的调整在计划竣工日期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或其它必要因素而对工程分阶段工期和作业面进行调整，承包人应无条件地服从。由此而可能引起工程费用投入的变化发包人将不再予以调整。第18条通用合同条款第11.3（2）项细化为：改变合同中主要和关键工作的质量要求或其他特性。第19条通用合同条款第11.3款补充：除发生上述条款所规定的情形，总工期固定不变。除因不可抗力外，因上述条款所规定的情形导致工程延期，承包人方有权向业主提出索赔申请。第20条通用合同条款第11.4款做如下解释：异常恶劣的气候条件的范围：项目所在地100年以上一遇的罕见气候现象(包括温度、降水、降雪、风等)。第21条通用合同条款第11.7款细化为：承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。承包人未向监理人报告而擅自在夜间或国家规定的节假日对永久工程施工的，若出现问题则由承包人负责，且不免除发包人对承包人进行索赔的权利。承包人在夜间或国家规定的节假日进行临时工程的施工，但该临时工程不涉及结构安全、工程计量或变更的可不向监理人报告，但出现问题则由承包人负责，且不免除发包人对承包人进行索赔的权利。但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。第22条通用合同条款第12.1（6）目做如下解释：由承包人承担的其他暂停施工包括但不限于以下内容：工程材料或工程设备被盗、食物中毒、第三方阻碍或破坏工程等。第23条通用合同条款第13.4款细化为：监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家发包人认可且独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天前交给承包人。第24条通用合同条款第13.5.4项细化为：承包人未通知监理人到场检查或在未得到监理人指示的情况下，不得将隐蔽部位私自覆盖。若承包人未通知监理人到场检查或在未得到监理人指示的情况下私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。第25条通用合同条款补充第14.5款：承包人须在监理人要求的时间内，必须建立符合天津市行业要求的标准化工地试验室，配备工程所需的一切试验和检验设备，工地试验室设备须由计量部门标定，并通过天津市相关质量监督部门对其进行的技术资质审查；承包人必须无条件接受质量监督部门对其进行监督、管理。如超出监理人所要求的日期，监理人有权在工程款中扣留50万元人民币，作为承包人配备试验检验设备的保证金。第26条通用合同条款第15.4.4目细化为：已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表或结合中标价格水平和市场行情的基础上，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。第27条通用合同条款补充第15.9款：承包人接到监理人发出的变更指示后，应立即组织变更工程的实施。本项目发生的设计变更，原则上由原承包人实施，原承包人不具备相应资质的，发包人可选择具备相应资质的承包人实施。第28条通用合同条款补充第15.10款：承包人或发包人就变更工程选择的承包人在变更工程实施过程中或完成后，监理人应组织发包人（及其委托的具有相应资质的单位）和承包人对所发生的变更工程进行现场量测，计算出准确变更工程量。发包人依此数量和按照15.3.2（3）商定或确定的变更价格为依据，对承包人的变更工程进行计量与支付。第29条通用合同条款补充第15.11款：承包商应在施工前认真审核图纸，如发现图纸与现场实际情况不符时，应在3日内上报监理和业主，经四方洽商同意后方能进行施工，并在施工验收合格的3个月内依据变更令做变更计量，业主对于验收合格3个月后承包商上报的变更计量和未经监理、业主批准而擅自施工的项目业主有权不予审核支付。第30条通用合同条款第17.3.4项细化为：（1）对于工程量清单中的所有子目计量过程中，监理人所作出计量结果，发包人可以暂时认为正确；但如果发包人（含发包人委托的具备资质的单位）对已完工或部分完工的子目的工程量进行重新量测或计算，其结果与监理人所作出的计量结果不同，而监理人和承包人提不出合理的分析或解释，则以发包人对工程量所进行的重新量测或计算结果作为最终的工程量计量支付依据。同时如果发现承包人有蓄意弄虚作假，多报或重复计量工程完成量，以达到骗取工程款目的的情况，发包人有权从计量款中加倍扣回多支付的工程款，作为对发包人的违约补偿金；（2）在对以往历次已签发的中期支付证书及相关资料进行汇总和复核中发现确有少计、漏计、错计的情况，承包人有权向监理人提出修正申请。监理人在审核确定并报发包人核准后，在本次进度付款中予以调整支付。但发包人保留对监理人未履行职责进行追究的权利。第31条通用合同条款补充第17.3.5项为：17.3.5工程交工验收合格且承包人提交缺陷责任期保函后，发包人退还履约担保金。第32条通用合同条款补充第17.3.6项为：17.3.6工程进度款采用中间计量支付方式，承包人必须无条件同意发包人的的计量支付规定。第33条通用合同条款第20.1款细化为：建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。保险金额：工程量清单第100章(不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费)至700章的合计金额。保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止(即合同工期+缺陷责任期)。保险范围为投保协议规定的一切内容。工程一切险保险费率为2‰，此费率只作为报价的共同基础,不作为支付的依据,由发包人统一办理手续，按实计量或由业主代交。第34条通用合同条款第20.4.2项补充：第三方责任险费率为0.5‰，此费率只作为报价的共同基础,不作为支付的依据,由承包人统一办理手续，按照实际发生计量或由业主代交。保险金额：工程量清单第100章(不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费)至700章的合计金额。第36条通用合同条款第20.6.6款补充：作为被保险人的主体之一，承包人有义务在工程现场出现险情后立即报险并通知发包人，协助发包人及保险公司进行现场取证及理赔事宜，如承包人未能按照保单规定时间及时报险而延误了理赔，所产生的后果及费用损失由承包人自负。第37条通用合同条款第22.1.2（4）目细化为：当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人有权向承包人课以违约金，违约金为50万元/次，从承包人当期计量款中扣除。监理人应根据承包人违约情节严重程度做出处罚指示，并附有相关资料及说明上报发包人。并由发包人将其违约行为上报省级公路主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。第38条通用合同条款第21.1.1（6）目做如下解释：不可抗力的其他情形：无。第39条通用合同条款第22.1.1（8）目细化为：承包人违反第4.6款、4.7款或6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；第40条通用合同条款补充第23.5款：承包人、监理人和发包人三方，都有预防索赔发生的责任和义务。共同做好索赔预防工作，尽可能减少和杜绝索赔的发生,不符合索赔程序和不真实的索赔资料发包人有权拒绝索赔,逾期送达的索赔发包人将不予受理。第41条通用合同条款第24.1（1）款做如下解释：争议的最终解决方式：诉讼。第42条新增1.承包人应提供发包人、驻地监理现场临时办公条件。2.承包人应严格执行国家及天津市颁布的各项法规、规范，特别是有关环保方面的法律规定。同时执行发包人及发包人上级单位制定的与工程有关的任何管理规定。3.承包单位必须配备专职配套切改负责人，配合发包人工作，承包人有义务在承包人与承包人之间、承包人与管线切改、拆迁单位、相关施工单位之间相互配合施工共同完成施工任务的义务，包括且不限于管线及设施预埋、预留等工作。特别是承包人应优先安排配合管线切改、拆迁单位的测量放线工作，50万以下的小型切改工程由承包人负责，切改方案需经切改工程隶属的产权单位审核，费用纳入工程结算。4.在履行本合同的过程中投标人在投标文件中没有明示的分包工程，未经发包人书面同意，承包人不得向外单位分包。任何分包工程