公路工程监理工程师考试复习指导与核心题解工程合同

执业资格考试精品系列（2007年版）公路工程监理工程师执业资格考试复习指导与核心题解第二科目：工程合同第一部分：考试大纲与历年试卷解析第二部分：基础知识复习指导与重点解析第三部分：各所院校培训用全真模拟题库及题解涵盖全方位并力求突出重点吃透大纲并力求压题准确专家心血结晶助各位考友一臂之力第一篇考试大纲《合同管理》一、考试要求本科目要求考生了解、熟悉、掌握公路工程施工监理中合同管理的基本概念、法律基础知识、《公路工程国内招标文件范本》（2003版）的主要内容以及有关工作程序和要求，能够依据合同处理施工监理工作中的实际问题。二、考试内容（一）法律基础知识熟悉：合同与法律的关系，代理的基本概念与基本特征，合同代理的基本形式与要求。掌握：合同法律关系的构成要素，主体、客体、内容。（二）合同法了解：合同的概念及类别，格式条款，抗辩权，保全措施，合同终止，合同解释，建设工程合同的要求。熟悉：合同成立与合同效力，合同的主要条款，无效合同和可撤销合同，效力待定合同。缔约过失责任，合同的鉴证与公证，不可抗力及免责，建设工程合同和委托合同的有关规定。掌握：《合同法》的基本原则，合同的订立、履行、变更与解除，违约责任，合同纠纷的处理方式。（三）招标投标管理了解：招标投标制度的特点、作用、原则，招标投标的程序，资格审查的方式、程序、评审方法，招标文件的组成及基本内容，评标委员会的组建，评标办法，授标条件。熟悉：公路工程施工招标的法定招标方式，招标人必须具备的条件，招标前期准备工作，招标代理的有关规定，评标委员会的责任，评标定标的原则，中标与合同生效。（四）《公路工程国内招标文件范本》（2003版）了解：《公路工程国内招标文件范本》（2003版）的构成及基本内容，施工合同担保的形式及要求，对工程保险的有关规定和要求，风险责任的划分。熟悉：重要名词术语，质量监理、进度监理、计量支付的有关规定，招标与合同实施的进程和典型事件。掌握：监理工程师职责与权限，各种证书颁发程序及要求，合同文件的组成及优先次序。（五）合同管理的工作程序及方法了解：公路工程施工合同管理的依据，工程分包的种类及特点，工程保险的性质及要求，违约及其处理，工程延期、工程费用索赔的概念及主要类型。熟悉：分包的审批，保险的检查与落实，工程变更的基本要求与范围，计日工的使用。掌握：工程变更受理、审批程序，对变更工程的估价，工程延期、费用索赔的受理条件、审批程序，索赔的评估，争端处理与仲裁程序，分包工程的管理。（六）公路工程施工监理合同了解：委托合同的概念及特征。熟悉：《公路工程施工监理合同范本》的结构及合同生效、终止与变更。掌握：业主与监理单位的权利与义务，监理服务的费用与支付。三、考试方式、规定用时闭卷笔试，150分钟。四、题型结构及分值1、单选题：20题/20分2、多选题：20题/40分3、判断题：10题/10分4、综合分析题：2题/30分五、主要参考书目1、《中华人民共和国合同法》；2、《中华人民共和国招投标法》；3、《公路工程国内招标文件范本》（2003年版），人民交通出版社；4、《公路工程施工监理合同范本》（交公路发[1997]567号）；5、《公路工程施工监理规范》（JTJ077-95）；6、雷俊卿《合同管理》，人民交通出版社，1999。考试样题及答案一、单项选择题1．在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方（）。A．经催告后，可解除合同B．可解除合同C．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同D．在履行期限届满之前可解除合同2．监理工程师有权处理的索赔是承包商（）。A．依据合同条款提出的索赔B．依据其它法律文书提出的索赔C．提出的道义索赔D．无合法理由延误竣工对业主的违约索赔3．某公路项目设计合同的价格为300万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元。A．60B．30C．90D．120二、多项选择题：1．下列各项中属于要约邀请的有（）。A．招标公告B．内容确定具体并表明受约束意思的商业广告C．招标说明书D．寄送的价目表2．债权撤销权在（）情况下消灭。A．自债权人知道撤销事由之日起1年内没有行使B．自债权人应当知道撤销事由之日起半年内没有行使C．自债务人的行为发生之日起1年内没有行使D．自债务人的行为发生之日起5年内没有行使3．属于非法分包工程的情况包括（）。A、将承包的全部工程分包给其他单位实施B．按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位C．将工程的主要部分交给其他单位实施D．承接分包工程后进行再分包4．对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括（）。A．工程量清单中所含有的同类工作内容B．工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同，但作业方法有重大差异C．工程量清单中没有该项工作内容D．承包商因质量不合格的返工工作内容E．工作内容不变，实际工程量比工程量清单中的数量增加超过25%以上，但不超过合同总价的2%。三、判断题1．监理工程师有权进行合同内没有规定的检查，但这种额外试验费用由业主承担。（×）2工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，保险费由业主承担。（√）3．公路工程施工中，承包商对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此有权采用他认为合理经济的施工方法，监理工程师不得干预。（×）四、综合分析1．某公路项目，签约后，承包商无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源和水源，施工中所需沙石料和水源严重缺乏。因此，承包商只得到极远的地方去运这些大宗材料，而且运距逾来逾长，加之路况极差，造成运输负担沉重，工期严重滞后，成本费用直线上升。承包商就此提出在投标时，业主没有在标书中将这种情况预先告知承包商。而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定，承包商已经认真进行了现场考察，对于施工所用的大宗材料的料源和水源应有充分考虑，拒绝任何经济索赔要求。（1）做为监理工程师你对此有何看法？（2）承包商应吸取什么经验教训？[参考答案]：根据案例所述情况，承包商可能会依据12.2款不可预见的外界障碍或自然条件向业主方提出费用补偿的要求。监理工程师不能同意承包商的要求。因为依据11.1款，12.1

款的规定，应认为承包商通过业主所提供资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑这些因素的影响。同时，案例中所述情况是一个有经验的承包商能合理预计到的。承包商在投标过程中要对业主提供的资料进行研究，认真作好现场考察环节的工作，充分了解施工中可能存在的风险，并在报价中体现出来，在管理中采取相应措施，从而避免或减少损失发生。2003年公路水运工程监理工程师执业资格考试（试点）公路合同管理试卷一、单选题（下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将该备选项的代号填入括号中，选错或不选不得分，每题1分，共10分）1、处理合同纠纷的原则是（）。A、协商为主、调解优先原则B、维护业主利益的原则C、严格监理的原则2、在招投标过程中，中标单位在收到中标通知书后的28天内办理履约担保手续。担保方式有（）。A、定金B、银行保函C、第三人保证D、抵押3、在下列对工程实施过程中风险责任的的划分中，（）不属于业主的风险。A、特殊风险，包括战争、革命等B、工程还未办理正常移交手续，业主提前使用造成工程的损害或损失C、经济方面的风险D、单价的报价风险4、招标投标法规定对于国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，除经批准外，必须采用（）方式进行招投标。A、直接委托B、公开招标C、邀请招标D、议标5、某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（）。A、不具有法律效力B、被代理人的追认权C、被代理人不履行委托代理协议D、被代理人的拒绝权6、业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（）。A、一切风险转移给保险公司B、部分风险转移给保险公司C、全部风险仍由业主承担D、全部风险转移给承包人7、在签发整个工程的竣工交接证书时，监理工程师对合同价格的调整仅限于工程变更超出有效合同价格的（）的那部分款额。A、5%B、10%C、15%D、20%8、在FIDIC合同条件下，承包人向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（）为止。A、合同签字之日起到颁发工程移交证书B、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书C、发布开工令之日起到颁发工程移交证书D、发布开工令之日起颁发解除缺陷责任证书9、竣工验收的费用由（）承担。A、承包人B、监理C、业主D、上级主管部门10、没有经过公证的合同一般认为（）。A、是无效合同B、是可撤销合同C、是效力待定合同D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同二、多选题（在下列各题的备选答案中，有两个及以上的选项符合题意，请将其代号填入括号内；若选项中有错误选项该题不得分，选项正确但不完全的每个选项给0.5分，完全正确得满分；每题2分，共40分）1、监理工程师审查承包人的索赔申请时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。A、中标意向书B、经监理工程师认可的施工进度计划C、监理工程师发布各种书面指令D、招标时的标前会议记录E、各类财务凭证2、招标文件中的工程量清单是（）A、合同结算时的支付依据B、就是承包人实际完成的工程量C、估算的或设计单位预计的工程数量D、最终计量时的工程量的净值E、投标人投标时的共同基础3、监理工程师有权签发（）。A、工程移交证书B、缺陷责任终止证书C、最终支付证书D、最终报表E、结清单4、下列（）不属于合同条件的组成部分。A、通用条件B、合同文件C、专用条件D、法律法规5、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（）。A、工程概况B、项目资金来源C、投标须知D、评标办法E、招标范围6、采用邀请招标方式选择施工承包人时，业主在投标阶段的工作包括（）。A、发布招标广告B、发出投标邀请函C、进行资格预审D、组织现场考察E、召开标前答疑会7、某项工程甲乙双方签订了合同，当合同出现变更或解除时，按照《合同法》当事人的责任为（）。A、由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任B、若甲乙双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任C、双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任D、不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任8、下列（）是对的。A、标书澄清就是议标B、投标单位不应提出更改标书或标价的要求C、投标书中，当小小写金额与大大写金额不一一致时，以大大写金额为准准D、不平衡报价对承承包人是有利利的，但对业业主是不利的的9、无效合同的确认认权归（）。A、仲裁机构B、人人民法院C、公证机关D、双方当事事人10、根据合同效力不不同，一般可可分为（）。A、有效合同B、无无效合同C、可撤消合合同D、口头协议议11、调整合同价格时时依据的“有效合同价”，是扣除了了（）后后的合同价格格。A、预付款B、暂暂定金C、计日工费费用D、保留金E、因物价因因素调整的费费用12、法定解除合同的的条件有（）。A、不可抗力B、债权人免免除债务人的的债务C、在履行期内当事事人明示不履履行债务D、合同当事人有违违约行为E、当事人就就合同争议提提起诉讼13、《合同法》规定定，合同的标标的可以是（）。A、桥梁B、建设设资金C、工程决算算审计报告DD、工程项目目14、投标人不得与招招标人（）。A、串通投标B、损损害国家利益益C、损害社会会公共利益或或者他人的合合法权益D、排挤其它投标人人公平竞争15、下列资料中不能能作为索赔依依据的是（）。A、投标须知B、会议纪要C、业主口头头承诺D、合同条款款16、合同解除包括（）。A、自愿解除B、强制解除C、约定解除D、法定解除除17、下列选项属于保保险除外的有有（）。A、设计、制造和安安装错误B、工人、技技术人员操作作失误C、战争、罢工、民民事骚动D、电气短路路或其他电气气原因E、被保险人及其代代表人的故意意行为及其重重大过失18、审核变更工程数数量，监理工工程师评审的的主要依据是是（）。A、变更通知及变更更图纸B、设计部门门对变更的意意见C、承包人的预算报报告D、监理工程程师现场计量量的结果19、《公路工程国内内招标文件范范本》（2003版）中的临时时设施是指（）。A、供电B、电信设设备C、供水D、临时道路E、污水与垃垃圾处理20、工程质量应当达达到合同约定定的质量标准准，下列（）可作为质质量评定标准准。A、国家的质量检验验评定标准B、施工所在地的地地方质量检验验评定标准C、专业的质量检验验评定标准D、承包人制定的质质量检验评定定标准E、业主制定的质量检检验评定标准准三、判断题（认为为下述观点正正确的在括号号内划“√”，错误的划“×”，判断准确确得分，否则则不得分。每每题1分，共10分）1、工程量清单中有有标价的单价价或总额包括括了合同明示示或暗示的所所有责任、义义务和一般风风险。（√）2、损害赔偿与支付付违约金性质质相同。（×）3、依据FIDICC条款，监理理工程师有权权增加或减少少合同中所列列出的工程项项目中的任何何工程量。（√）4、监理工程师有权权免除合同中中规定的承包包人的任何义义务。（×）5、投标单位给业主主的优惠条件件应在投标书书内写明，投投标截止后许许诺的任何优优惠条件评标标时都不予以以考虑。（√√）6、工程延期的决定定，应考虑延延误是否由承承包人原因引引起且发生在在非关键线路路上。（×）7、承包人应承担的的风险责任从从工程开工时时生效，到交交工证书签发发为止。（×）8、合同价格是指中中标的承包人人在投标书中中所报的价格格。（×）9、业主与承包人签签订施工合同同后，应及时时通知其他未未中标的投标标单位，并退退还其购买招招标文件费用用。（×）10、保留金待竣工验验收合格时一一次发还。（×）四、简答题（要求求简明扼要，每每题4分，共20分）1、对承包人进行资资格预审时审审查的内容包包括哪几方面面?答：对承包人进行行资格预审时时审查的内容容主要有：企企业营业执照照和资质证书书、人员素质质、设备和技技术能力、财财务状况、工工程经验、企企业信誉等。2、简述监理工程师师与承包人的的关系。答：监理工程师对对承包人在工工程项目实施施全过程中进进行施工监理理（监督与管管理）。监理理工程师和承承包人的关系系是监理与被被监理的关系系。承包人应应按合同规定定接受监理工工程师的监督督和管理。3、监理工程师向承承包人发出变变更通知时主主要内容有哪哪些？答：详见《监理概概论》培训教教材。4、简述《公路工程程国内招标文文件范本》（2003版）合同条条款中规定的的监理工程师师的职责与权权限。答：合同条件第22.1款第1项规定:“监理工程师师必须履行合合同规定的职职责。”该款第2项还规定了了总监理工程程师在行使部部分职权之前前,应先取得业业主的专门批批准,合同条件中中涉及监理工工程师的职责责与权限条款款很多,主要包括:（1）指令权（第2..5、7.1、13.1款）；(2)工程分包的的审查与批准准(第4.1款)；（3）提供图纸纸和批准承包包人的设计（第第6条）；（4）对不可预预见的外界障障碍或自然条条件的确认((12.2款)；(5)对进度计划划的审查、监监督(第14、46条)；（6）对承包人人代表和雇员员的监管(第15、16条)；〈7〉提供放线线资料并对承承包人的施工工定线或放样样进行检查验验收〈第177.1款〉；(8)检查工程保保险办理的情情况(第25条)；(9)对用于工程程的材料、设设备及工艺的的检验(第36.1、371款)；(10)有权拒收不不合格的材料料和设备〈第第37.3款〉；〈11〉对隐蔽工工程的检查〈〈第38条〉；(12)指令暂时停停工(第40.1款)；(13)签发开工令令(第41.1款)；(14)审批工程延延期(第44条)；(15)指令和监督督承包人修复复缺陷(第49条)；(16)指令变更(第51条)；(17)确定变更工程程的价格(第52.2、52.3条)；(18)批准使用计计日工(第52。4款)；(19)对费用索赔赔的处理(第53条)；〈20〉对承包人人在现场的装装备,临时工程和和材料的控制制〈第54.1款〉；(21)对工程计量量的审核(第56条)；(22)对"暂定金额"的使用批准准权(第58条)；(23)支付证书的的签认〈第660条〉；〈24〉对解除承承包人缺陷责责任的核报((第61.1款)；(25)对承包人严严重违约的证证明(第63.1款)；〈26〉在合同终终止后,对业主和承承包人双方债债权债务的认认证〈第633.3款〉；(27)对合同纠纷纷的裁定〈第第67.1款〉。5、工程承包合同的的类型（按计计价方式划分分）有哪些?其中最广泛泛使用的合同同类型是什么么?答：总价合同即按按双方商定的的总价承包工工程。特点是是以图纸和技技术规范为依依据，明确承承包内容和计计算包价，签签约时一次包包死，管理方方式简单，但但未知因素较较多，承包商商考虑的风险险系数大，不不利于降低工工程造价。单单价合同即由由业主开列有有工程细目的的工程量清单单，交投标单单位报价，从从中选择一家家总报价低且且各方面条件件较优越的投投标方承包工工程，施工中中按实际完成成的工程数量量和工程量清清单中的单价价结算。能避避免工程变更更给承包商带带来的风险，有有利于降低风风险报价，但但承包商的不不平衡报价可可能造成业主主支付不必要要的高单价费费用，管理工工作量大。还还有一种成本本加酬金合同同。其中最广泛泛使用的合同同类型是单价合同。五、综合分析题（按按所给问题的的背景资料，正正确分析并回回答问题，每每题10分，共20分）1、监理工程师对已已经检验的隐隐蔽工程某部部位施工质量量产生怀疑，要要求承包人进进行剥露重新新检验。检验验结果表明施施工质量存在在缺陷，承包包人按工程师师的指示修复复后再次覆盖盖。监理工程程师如何看待待增加的成本本和延误的工工期？[参考答案]：根据据FIDIC条件（38..2剥露和开孔孔）规定：承包包商应按工程程师可能随时时发出的指示示，移去工程程的任何部分分的覆盖物，或或在其内或贯贯穿其中开孔孔，并应将该该部分恢复原原状和使之完完好。如果任任何这部分根根据HYPERLINK"/CONTENT/super-doc/fidic-law/f1.2.htm""/CONTENT/super-doc/fidic-law/f1.2.htm"38．1款的要求已经经覆盖或掩蔽蔽，并经查明明其施工符合合合同要求，则则工程师应在在及时与雇主主和承包商协协商之后，确确定承包商由由于该项剥露露、在其内或或贯穿其中开开孔、恢复原原状和使之完完好所开支的的费用总额，并并应将此总额额增加在合同同价格中，工工程师应将此此情况相应地地通知承包商商，同时将一一份副本呈交交雇主。任何何其它情况下下的一切费用用均应由承包包商承担。根根据题目中的的背景可知：：检验结果表表时质量存在在缺陷，因此此对增加的成成本和延误的的工期不予补补偿，由承包包人负担。2、某桥梁施工时，B工作面发生生了以下原因因引起停工：：①1999..10.1——1999..10.100，因监理工工程师迟交图图纸停工10天；②1999..10.5——1999..10.122，因工地下下了特大暴雨雨停工8天；③1999..9.30——1999..10.4，因承包人人施工设备出出故障停工5天。试分析析监理工程师师应批准承包包人延期多少少天及原因。[参考答案]：对事事件一即监理理工程师迟交交图纸停工10天，应批准准延期，因为为这不是承包包人的责任或或应承担的风风险造成的；；对事件二因因为下了特大大暴雨是承包包商应该考虑虑到即合理预预见到的，不不是不可预见见的障碍或风风险，所以不不能批准延期期；对事件三三因承包人施施工设备出故故障停工5天，是承包包人的原因造造成的，所以以也不能批准准延期。所以监理工程师应应该同意批准准承包人延期期10天。2004年公路水水运工程监理理工程师执业业资格考试公路合同管理试卷卷一、单选题（每题题1分，共20分）1、组织办理竣工验验收的费用由由（）承担。A、承包人B、监监理C、业主D、上级主管管部门2、以下哪一项不属属于工程变更更范围？（）A、合同中所列出的的工程项目中中任何工程数数量的增加或或减少B、取消合同中任何何部分的工作作细目的工作作C、改变合同中任何何工作的性质质、质量及种种类D、为完成工程进度度而增加资源源投入3、FIDIC合同条条件规定，承承包人的施工工虽已达到基基本竣工的条条件，但由于于非承包人原原因的外部客客观条件影响响不能进行竣竣工检验．对对该部分工程程监理工程师师应认为（）。A、已经竣工不需再再进行竣工检检验B、需经检验验后才能判定定是否竣工C、已经竣工但还需需进行竣工检检验D、尚未竣工工4、工程一切险中的的意外事故，包包括火灾和（）或飞机坠坠毁。A、地震B、雷雷击C、地崩D、飞行物体体坠落5、依法必须招标的的国际招标项项目的招标公公告应在以下下报刊上发布布：（）。A、中国经济导报B、中国建设设报C、中国日报D、中国交通通报6、专业监理工程师师应对按工程程量清单的分分项工程进行行一次系统的的检查验收。检检查合格后，提提请高级驻地地监理工程师师签发（）。A、中间交工证书B、分项工程程交工证书C、部分工程程交工证书D、单项工程程交工证书7、暂定金额由（）批准使用用。A、业主B、总总承包人C、监理工程程师D、业主代表表8、《公路工程国内内招标文件范范本》计量条条款规定的工工程量清单开开列的工程量量是指（）。A、根据本工程的设设计提供的预预计工程量；；B、根据投标标要求估算的的报价工程量量；C、合同履行过程中中完成的实际际工程量；D、工程结帐帐依据的结算算工程量。9、招标投标法规定评评标工作应由由（）负责。A、业主B、业业主组建的评评标委员会C、上级主管部门指指定的评标小小组D、代表国家家的常设评标标机构。10、由于承包人的原原因导致监理理单位延长了了监理服务的的时间，此工工作内容应属属于（）。Ａ、正常工作ＢＢ、附属工作作Ｃ、额外外工作Ｄ、意意外工作11、依法必须进行招招标的项目，自自招标文件发发出之日起至至投标人提交交投标文件截截止之日止，最最短不得少于于（）。A、10日B、155日C、20日D、25日12、《工程变更令》由由（）下达。A、业主BB、监理工程程师C、现场监理D、上级主管管部门13、根据合同通用条条件，如果在在（）以后，由由于国家或省省（自治区、直直辖市）颁布布的法律、法令、规规章或条例出出现修改或变变更，因采用用上述法律、法令、规规章或条例等等，导致承包包人成本上升升，承包人由由此增加的开开支，业主应应予补偿。A、投标截止日期前前的28天B、投标截止止日期前30天C、授标D、投标14、合同通用条件中中规定的合同同文件中最优优先内容是（）。A、技术规范B、中标通知知书C、合同协议议书D、有标价的的工程量清单单15、根据FIDICC条件，承包包人应办理工工程施工的履履约担保，担担保人可以是是（）。A、政府机关B、银行C、公民个人D、学校16、根据FIDICC条件，索赔赔通知是由（）。A、工程师发给承包包人B、承包人发发给工程师C、工程师发发给业主D、业主发给给承包人17、某代理人超越了了授权范围所所产生的权利利义务，事后后获得了被代代理人的同意意，则此行为为属于（）。A、不具有法律效力力BB、被代理人人的追认权C、被代理人不履行行委托代理协协议D、被代理人人的拒绝权18、以下对工程保险险性质与作用用的描述哪一一条不正确？？（）A、工程保险是强制制性的B、进行各种保险可可使业主和承承包人转移和和减轻风险C、保险后仍需预防防灾害和事故故，尽量避免免和减少风险险危害D、工程保险险种的的选择是由承承包人自行选选定的19、施工合同的担保保合同属于（）A、从合同BB、主合同C、分包合同D、有偿合同同20、因不可抗力致使使监理合同不不能履行或部部分履行，责责任和损失的的担负原则：：A、业主负全责B、监理负全全责C、各负其责D、施工方负负全责二、多选题(每题题2分，共40分)1、代理人接受委托托与第三方签签订合同过程程中，应（）。A、以自己的名义签签订合同B、与第三方商签过过程中独立地地表现自己的的意志C、在授权范围内单单独与第三方方谈判合同D、在与第三方签订订的合同内规规定代理人的的权利和义务务E、在合同内约定业业主和第三方方的权利义务务2、下列哪种工作属属于监理工程程师的附加工工作（）。A、业主供应材料拖拖期，导致工工程延期期间间的工作量B、监理工程师自身身原因引起的的工作时间延延长C、承包人的质量事事故引起的工工作时间延长长D、监理工程师自身身原因与业主主终止合同E、原为业主义务后后来交给监理理工程师去做做3、订立合同可采用用的形式有（）。A、承诺B、要要约C、要约邀请D、书面E、口头4、承包人延期申请请能够成立并并获得监理工工程师批准应应具备。（）A、工程延期事件是是否有文字材材料作依据B、延期事件是否发发生在关键线线路上C、延期是由承包人人自身原因引引起D、由于分包人的失失职造成的工工期延长E、是否符合合同F、延长天数计算是是否正确5、总价合同必须满满足的条件是是（）。A、设计图纸和说明明书详细全面面B、工程量不不大C、工程风险险不大D、在合同条件允许许范围内给承承包人以各种种方便6、FIDIC施工合合同条件规定定，给予承包包人延长工期期的权利，可可以由下列原原因引起（）。A、获得施工现场占占有权的延误误B、因承包人责任引引起的暂时停停工C、不利自然条件的的影响D、业主提前占用导导致施工延误误7、要约和承诺是订订立合同的主主要程序，要要约在下述情情况下不得撤撤销。（）A、要约人确定承诺诺期限或以其其它形式明示示要约不可撤撤销。B、受要约人对要约约的内容作出出实质性变更更C、受要约人有理由由认为要约不不可撤销的，并并已为履行合合同作了准备备8、合同内容包括以以下条款：A、标的B、标的数数量C、标的质量量D、合同法9、应由监理工程师师签发的文件件包括（）。A、临时支付证书BB、竣工结算算支付证书C、最终报表表D、最终支付证书E、结算清单单10、《公路工程国内内招标文件范范本》规定，工工程承包合同同中，解决合合同争议的途途径和方式有有（）。A、对合同进行公证证B、提交工程程师处理C、“仲裁或诉讼”D、当事人友好协商商E、忍让11、公路工程施工招招标，可以对对某个建设项项目一次招标标，也可以根根据（）进行招标标，不得将招招标工程化整整为零或者以以其它方式规规避招标。A、不同专业、不同同实施阶段B、分标段、分分阶段C、按施工队伍多少少，分阶段D、按施工队队伍规模大小小分阶段12、FIDIC合同条条件下，监理理工程师的权权力有（）。A、任命工程师代表表B、批准承包人授权权的驻工地代代表C、根据需要中止承承包人的某些些义务D、批准设计图纸或或变更E、批准或拒绝合同同的转包13、合同是平等民事事主体的（）之间订立立、变更、终终止民事权利利、义务关系系的协议。A、法人B、自然人人C、其他组织织D、当事人14、当事人承担担违约责任的的方式（）。A、变更合同B、撤销合同同C、赔偿损失失D、继续履行行合同E、采取补救救措施15、利用暂定金金额指哪些工工程费用。（）A、施工过程中可能能增加的工程程细目B、零星工程在招标标时尚未能肯肯定的C、指定分包工程D、分包工程16、受要约人变变更（），被视为为对要约的实实质性变更。A、合同标的、数量量、质量B、合同价款款或者报酬C、合同履行期限、履履行地点和方方式D、违约责任任E、解决争议议方法17、合同依法订订立才具有法法律效力，合合同的订立应应具备的条件件有（）。A、当事人要有合法法的资格B、内容要合合法C、形式和程程序要合法D、主管部门的同意意和批准18、保证合同的的当事人是（）。A、权利人B、义务务人C、保证人D、公证证部门19、监理单位的的义务包括（）。A、选择承担工程项项目建设的实实施单位B、与承包人签订施施工合同C、公正地维护有关关各方的合法法权益D、不得泄漏与本工工程有关的保保密资料E、不得参与可能与与业主利益相相冲突的承包包人组织的活活动20、委托监理合合同应具备的的条款结构包包括（）。A、合同内所涉及的的词语定义和和遵循的法规规B、监理人和业主的的义务、权利利和责任C、合同生效、变更更与终止，以以及监理报酬酬D、争议的解决、其其他等E、合同日期、署名名三、判断题（每题题1分，共10分）1、标有单价的工程程量清单是办办理中期支付付和结算的依依据。（√）2、合同分为有效合合同、无效合合同和可撤销销合同，无效效合同同样具具有法律效力力。（×）3、对于任何分包人人，分包人的的代理人，雇雇员或工人的的行为，违约约或疏忽，承承包人可以不不负责。（×）4、采用评标价法评评标时应以投投标价最低为为最优投标书书。（×）5、FIDIC合同条条款是针对总总价合同编制制的标准化文文件。（×）6、未经法定代表人人或其授权的的代理人签字字，或未加盖盖投标人印章章的资格预审审申请文件是是无效的。（√）7、保留金待竣工验验收合格时一一次发还。（×）8、答疑会上招标单单位对投标者者所提问题的的书面答复将将构成招标文文件的组成部部分。（√）9、工程一切险的保保险费用应由由业主单方面面承担。（√）10、属于业主责任导导致了部分工工作内容的施施工延误，而而该项工作并并不位于工程程师批准承包包人施工进度度计划的关键键线路上，则则一定不批准准承包人顺延延合同工期。（×）四、简答题(每题题5分，共10分)1、根据《合同法》的的规定，合同同一般应包括括哪些主要内内容？答：1）当事人的的名称或者姓姓名（0.5分）；2）当事人的的住所（0.5分）；3）标的（0.5分）；4）标的数量量（0.5分）；5）标的质量量（0.5分）；6）价款或者者报酬（0.5分）；7）履约期限限（0.5分）；8）履约地点点和方式（0.5分）；9)违约责任（0.5分）；10）解决争议议的方法（0.5分）。2、简述合同纠纷处处理的方式有有哪些?其处理原则则是什么?答：1）合同纠纷纷处理的方式式有四种：①①协商（0.5分）；②调解（0.5分）；③仲裁（0.5分）；④诉讼（0.5分）。2）处理的原原则是：①协商解决为为主（1.5分）；②调解优先（1.5分）。五、论述题(每题题10分，共20分)1、某工程项目，合合同价为3856万元人民币币，工期为2年。业主通通过招标选择择了某承包人人进行该项目目的施工。在在签订工程施施工承包合同同前，业主即即委托了一家家工程监理公公司协助业主主完善和签订订工程施工承承包合同，并并承担该建设设工程项目施施工阶段的监监理任务。监监理工程师看看过了业主（甲甲方）和承包包人（乙方）草草拟的工程施施工合同条件件后，认为以以下条款不妥妥：（1）乙方按监理工程程师批准的施施工组织设计计（或施工方方案）组织施施工，乙方不不应承担因此此引起的工程程延误和费用用增加的责任任。（2）监理工程师应对对乙方提交的的施工组织设设计进行审批批或提出修改改意见。（3）业主向承包人提提供施工场地地的工程地质质勘探资料，供供乙方参考使使用。（4）乙方不能将工程程转包，但允允许分包，也也允许分包单单位将分包的的工程再次分分包给其他承承包人。（5）无论监理工程师师是否进行验验收，当其要要求对已经隐隐蔽的工程重重新检验时，承承包人应按要要求进行剥离离或开孔，并并在检查后重重新覆盖或修修复。检验合合格，业主承承担由此发生生的全部追加加合同价款，赔赔偿承包人损损失，并相应应顺延工期。检检验不合格，承承包人承担发发生的全部费费用，工期应应予顺延。（6）乙方按协议条款款约定的时间间应向监理工工程师提交实实际完成工程程量的报告。监监理工程师接接到报告按乙乙方提供的实实际完成的工工程量报告予予以计量，并并在计量24小时前通知知乙方。请逐逐条指出上述述合同条款中中不妥之处，并并提出如何改改正。答：（1）第11条，承包人人应向监理提提交施组，供供其审批，监监理不修改承承包人的施组组设计（2分）；（2）第2条，工程师师的任何批准准不免除承包包人的责任，承承包人应承担担合同规定的的责任与义务务（2分）；（3）第4条“也允许将分分包的工程再再次分包’不妥，应改改正为：不允允许分包单位位再分包（2分）；（4）第5条中，“检验不合格格，工期应予予顺延”不妥，应改改正为：检验验不合格工期期不予顺延（2分）；（5）第6条中“监理按乙方方提供的实际际完成的工程程量予以计量量”不妥，应改改为监理通过过计量来核实实承包人已完完成工作量，只只有符合合同同条款，符合合计量支付规规则，已完成成并达到质量量验收标准的的工程才能计计量支付（2分）。2、（11）某桥建于于西南山区建建成一年，由由于该桥上游游有大量松散散堆积物，加加之河道坡度度大，在7-8月份洪水季季节，常有暴暴雨，至使发发生泥石流，造造成中间数跨跨桥孔被泥石石流冲坍，业业主根据该桥桥尚在缺陷责责任期内的理理由，要求承承包人自费重重建该桥。（2）另一桥受受洪水冲击锥锥坡坍塌，桥桥栏杆被盗。业业主要求承包包人一并修复复，作为监理理工程师应怎怎样处理。答：（1）一年前前建成的桥，经经过验收，应应是合格工程程，虽在缺陷陷责任期内被被冲毁，但原原因是桥上游游有大量松散散堆集物，是是泥石流自然然灾害，不是是承包人施工工质量的问题题（2分）；（2）对于不可可抗力引发的的破坏，承包包人不承担不不是由他设计计或施工原因因所造成的损损坏的责任（2分）；（3）这类风险险为业主的特特殊风险，损损失由业主承承担（2分）；（4）锥坡坍塌塌属施工质量量问题，是承承包人的原因因造成，承包包人应予修复复（2分）；（5）栏杆被盗盗不应由施工工承包人负责责，承包人无无照管已交工工程的责任，由由业主承担此此责任（2分）。第二篇复习习指导书第一章法律基础础知识考试要点熟悉：合同与法律律的关系,代理的基本本概念与基本本特征,合同代理的的基本形式与与要求。掌握：合同法律关关系的构成要要素,主体、客体体、内容。一、合同与法律(一)合同合同又称契约、合合约,是当事人之之间设立、变变更、终止相相互权利和义义务关系的协协议。合同具有下列特征征:①合同是一种种民事法律行行为；②合同是双方方或多方的民民事法律行为为；③合同当事人人的法律地位位平等。(二)法律法律是一种具有强强制力的特殊殊行为规范，即即是体现统治治阶级意志,,由国家制定定或认可,依靠国家的的强制力来保保证实施的行行为规范。(三)合同与法律的关系系：①合同的效力力是以服从法法律为前提的的；②合同是一种种法律手段；；③合同关系实实际上是一种种法律关系。二、合同法律关系系的构成要素素合同法律关系的构构成要素为::主体、客体体和内容,三者缺一不不可。(一)合同法律关系主体体1、合同法律关系主主体的概念：：是指合同法法律关系的参参加者，通常常称为当事人人,它是合同权权利的享有者者(债权人)和合同义务务的承担者((债务人)。2、合同法律关系主主体的种类1）自然人：是指基基于出生而成成为民事法律律关系主体的的有生命的人人，包括本国国人、外国人人和没有国籍籍的人。自然人作为合同法法律关系的主主体应当具有有相应的民事事权利能力和和民事行为能能力。2）法人(1)法人的概念：我国国《民法通则则》第36条规定:"法人是具具有民事权利利能力和民事事行为能力,,依法独立享享有民事权利利和承担民事事义务的组织织。"(2)法人成立的必备条条件作为一个社会组织织,必须具备法法定条件才能能成为法人。我国《民法法通则》第336条规定:法人应当具具备下列条件件:①依法成立；②有必要的财财产或者经费费；③有自己的名名称、组织机机构和场所；；④能够独立承承担民事责任任。(3)法人的权利能力和和行为能力①法人的权利能力是是指法律赋予予法人参与经经济活动时,,依法享有经经济权利和承承担经济义务务的资格。法人的权利利能力与其成成立的宗旨、章章程的规定以以及注册的经经营范围等要要件密切相关关,因此而具有有单位的特殊殊性。②法人的行为为能力是指法法人能以自己己的行为参与与经济活动,,依法享有经经济权利和承承担经济义务务,从而引起经经济法律关系系发生、变更更、终止的资资格。(4)法人的产生、变更更和终止①法人的产生。法人人产生的形式式有三种:一是依照国国家法律规定定或者国家机机关行政命令令的程序而成成立的机关和和社会组织；；二是经国家家行政主管机机关核准登记记而成立的工工商企业等；；三是根据国国家公布的规规范性文件的的程序而成立立的专门经济济组织、学术术组织的社会会团体等。②法人的变更。法人人的变更是指指法人依法成成立后,在组织机构构上、宗旨上上以及业务方方面的重大变变更。③法人的终止。法人人的终止是指指在法律上终终止法人的资资格。3〉其他组织：其他他组织是指依依法成立的,,虽不具备法法人资格,但能以自己己的名义参与与民事活动的的经济实体或或者法人的分分支机构等社社会组织。根据我国现行法律律、法规规定定,其他组织主主要包括以下下儿种:（1）联营企业业；(2)不具备法人人资格的集体体企业；(3)不具备法人人资格的联营营企业；((4)不具备法人人资格的社会会团体；(5)其他不具备备法人资格的的组织。（二）合同法律律关系客体1、合同法律关系客客体的涵义：：所谓合同法法律关系的客客体,又称为合同同的标的,是指合同法法律关系主体体的权利和义义务共同所指指向的对象。2、合同法律关系客客体的种类(l)行为：所谓行为,,在这里是指指人们在主观观意志支配下下所实施的具具体活动,包括作为和和不作为；(2)财：所谓财,一般般是指货币资资金,也包括有价价证券,它是生产和和流通过程中中停留在货币币形态上的那那部分资金；；(3)物：所谓物,是指指可为人们控控制的、具有有使用价值和和价值的生产产资料和消费费资料；(4)智力成果：所所谓智力成果果,又称非物质质财富,是指脑力劳劳动的成果,,如专利权、著著作权和商标标权等。（三）合同法律律关系内容在合同一般条款中中所确定的合合同主体各方方的权利和义义务,就是合同法法律关系的内内容。1、权利：所谓权利利,是指权利主主体依据法律律规定和合同同约定,有权按照自自己的意志做做出某种行为为,同时要求义义务主体做出出某种行为或或者不得做出出某种行为,,以实现自己己的合法权益益。当其权利受受到侵犯时,,法律将予以以保护；2、义务：所谓义务务,是指义务主主体依据法律律规定和权利利主体的合法法要求,必须做出某某种行为或不不得做出某种种行为,以保证权利利主体实现起起合法权益,,否则要承担担法律责任。三、代理制度(一)代理的基本概念：：所谓代理,,是指代理人人以被代理人人的名义,并在其授权权范围内向第第三人做出意意思表示或接接受第三人的的意思表示,,所产生的权权利和义务直直接由被代理理人享有和承承担的法律行行为。(二)代理的法律特征：：①代理活动本本身是一种法法律行为,是代理人为为被代理人从从事民事法律律行为；②代理行为是是代理人以被被代理人的名名义实施的民民事法律行为为；③代理人在被被代理人的授授权范围内独独立地做出意意思表示；④代理人的代代理行为所产产生的法律后后果直接归属属于被代理人人。(三)代理的种类《民民法通则》第第64条规定:代理包括委委托代理、法法定代理和指指定代理。1、委托代理：所谓谓委托代理,,是指按照被被代理人的委委托授权而产产生代理权的的一种代理。合合同代理一般般采用委托代代理。《民法通则则》第65条第1、2款规定：民民事法律行为为的委托代理理,可以用书面面形式,也可以用口口头形式。法律规定用用书面形式的的,应当用书面面形式。书面委托代代理的授权委委托书应当载载明代理人的的姓名或者名名称、代理事事项、权限和和期间,并由委托人人签名或者盖盖章。2、法定代理：所谓谓法定代理,,是指依据法法律的直接规规定而产生代代理权的一种种代理。3、指定代理：所谓谓指定代理,,是指根据人人民法院或有有关主管机关关指定而产生生代理权的一一种代理。指定代理关关系中的被代代理人只能是是公民,而且一般是是无行为能力力或限制行为为能力的公民民。(四)无权代理1、无权代理的涵义义：所谓无权代理,是是指行为人没没有代理权或或超越代理权权限而进行的的"代理"活动。2、无权代理的表现现形式(1)无合法授权的"代代理"行为。(2)代理人超越代理权权限所为的""代理"行为。(3)代理权终止后的""代理"行为。3、无权代理的法律律后果无权代理所产生的的法律责任应应由谁承担,,根据《民法法通则》第666条第l款和《合同同法》第488条第1款的规定处处理。即：由"被代理人"行使追认权权或拒绝权而而定。此外,根据《合同同法》第488条第2款的规定,无权代理行行为人或相对对人也享有一一定的权利,,即催告权和和撤回权。4、表见代理(1)表见代理的涵涵义所谓表见代理,是是指善意相对对人有理由相相信无权代理理人具有代理理权,且基于此项项信赖而与无无权代理人订订立合同,由此造成的的法律后果由由被代理人承承担的代理。所谓善意相对人,,是指不知道道或者不应当当知道无权代代理人没有代代理权的相对对人。(2)表见代理的法律规规定《合同法》第499条规定："行为人没有有代理权、超超越代理权或或者代理权终终止后以被代代理人名义订订立合同,相对人有理理由相信行为为人有代理权权的,该代理行为为有效。四、担保制度我国《担保法》规规定的合同担担保方式有五五种,即保证、抵抵押、质押、留留置和定金。〈一〉保证1、保证的涵义保证是指保证人和和债权人约定定,当债务人不不履行债务时时,由保证人按按照约定履行行债务或者承承担责任的行行为。2、保证人的主体资资格（l）保证人必须是主合合同以外的第第三人；（22）保证人必必须具有法定定资格,即具有完全全的民事行为为能力,且具有代为为清偿债务的的能力；(3)保证人应自自愿与债权人人约定承担保保证责任。任何人不得得强迫他人为为任何债务人人担任保证人人；(4)下列人不能能作为合同的的保证人：①国家机关不不得作保证人人,但经国务院院批准为使用用外国政府或或国际经济组组织贷款而进进行的转贷除除外；②学校、幼儿儿园、医院等等以公益为目目的的事业单单位、社会团团体不得作保保证人；③企业法人的的分支机构、职职能部门不得得作保证人,,但有法人书书面授权的,,可在授权范范围内提供保保证。3、保证方式：一般般保证；连带责任保保证4、保证人承担保证证责任的形式式：代为履行行；代为赔偿偿。（二）抵押1、抵押的涵义抵押是指债务人或或者第三人不不转移对财产产的占有,将该特定的的财产作为债债权的担保。债权人在该该特定的财产产上享有优先先受偿权。2、抵押的特点(1)抵押为物权担保；；(2)抵押具有特特定性；(3)抵押具有不不可分性；((4〉抵押物在在抵押期内不不转移占有权权。3、抵押物设立的条条件(1)抵押物必须是抵押押人享有所有有权或处分权权的财产；((2)抵押物必必须是法律允允许流通的可可让与物；〈〈3〉抵押物应应该是便于管管理和实施的的财产；〈44〉抵押物的的价值应该大大于所担保的的债权。〈三〉质押1、质押的涵义质押是指债务人或或第三人将其其动产或权利利移交给债权权人占有,将其作为债债权的担保。当债务人不不履行债务时时,债权人依法法有权就该动动产或权利优优先得到清偿偿的担保。2、质押的种类：动动产质押；权权利质押。3、质押与抵押的区区别(l)质押要发生财产或或财产权的移移交:抵押则不需需要移交财产产；(2〉质押的标的物为为动产或财产产权利,不动产不能能用于质押::抵押的标的的物可以是动动产和不动产产,财产权利不不能用于抵押押。〈四〉留置1、留置的涵义留置是指债权人按按照合同约定定占有债务人人在合同中的的动产,债务人不按按照合同约定定的期限履行行债务的,债权人依法法有权留置该该财产,以该财产折折价或以拍卖卖、变卖该财财产的价款优优先受偿。2、留置权的法律特特征(1)留置权是他物权,,而且只能成成立于属于债债务人所有的的财产上；((2)留置权是法法定担保物权权；(3)留置权是是从属于主债债权的物权；；(4)留置权的的存在是与合合法占有债务务人与合同相相关的动产为为前提的；((5)留置权具有有不可分性；；(6)留置物只能能是动产。(五)定金1、定金的涵义定金是指为了担保保合同的履行行,由合同当事事人一方预先先支付给对方方的一笔金钱钱。2、定金罚则定金的担保作用体体现在定金罚罚则上。《担保法》第第89条及《合合同法》第1115条均对对此作了规定定。参见《合同同管理》P225。3、定金的特征：((1)从属性；(2)双向性；；(3)象征性；(4)予付款性性；(5)违约金性。4、定金限额：《担担保法》规定定，定金的数数额不得超过过主合同价金金的20％。五、重点解析合同关系是一种经经济法律关系系。合同虽然然不是法律，但但它是具有约约束力的法律律文件。签订订和履行合同同是建立在自自愿约定基础础上的、在债债权债务范围围内的民事法法律行为。公公路工程施工工监理的任务务之一是接受受业主的委托托管理合同，为为此从事公路路工程监理任任务的从业人人员，对于民民法通则的以以下内容应充充分熟悉了解解。◆合同(经济)法律关系的三大要要素：主体、客客体、内容。◆合同的主体是指合合同的当事人人。可以成为为合同主体的的只有以下三三种“人”：平等主体体的自然人、法法人、其他组组织。◆合同是建立在“债债权”、“债务”上的民事法法律关系，因因此，必须明明确理解“债”、“债务”、“债权”、“债务人”、“债权人”等概念，明明确合同经济济义务是一种种按照法定或或约定必须由由义务主体用用一定履行行行为，自觉实实现权益主体体(债权人)的经济利益益和要求的责责任。认识合合同债务关系系所具有的法法律约束力。◆明确认识：“法人人”、“法定代表人”、“自然人”、合同中的的委托代理人人等基本概念念，及他们的的法律地位。◆“委托代理人得到代代理权的要件件”，委托代理理人行使代理理权必须满足足的三要件。◆无权代理概念，在在无权代理情情形下，被代代理人所享有有的“追认权”、“拒绝权”。◆几种常见“无效代代理”的表现形式式包括：双方方代理、自身身代理、恶意意串通。◆代理行为的法律后后果：①因代理人不不履行职责给给被代理人造造成损失的责责任；②代理人与第三三人串通损害害被代理人利利益的法律责责任；③非善意的第第三人的法律律连带责任；；④出现“表见代理”时，对“善意第三人”的权益保护护；⑤代理人或被被代理人中的的一方知道对对方行为违法法而未加阻拦拦情况下的法法律责任；⑥委托授权不不明情况下的的处置。◆委托代理的终止：：①代理期间届届满或者代理理事务完成；；②被代理人取取消委托或者者代理人辞去去委托；③代理人死亡亡；④代理人丧失失民事行为能能力；⑤作为被代理理人或者代理理人的法人地地位终止的。[例题1]关于合同与与法律的关系系[参考答案]合同所所确立的法律律关系是一种种经济法律关关系。经济法法律关系由主主体、客体和和内容三要素素构成。主体：是是经济法律关关系的当事人人，他是合同同所确立的经经济权益的享享受者和经济济义务的承担担者，是经济济法律关系中中最积极的因因素。根据合合同法第二条条的规定可以以成为合同法法律关系的平平等主体的是是：自然人、法法人、其他组组织。客体：指指经济(合同)法律关系主主体的权利义义务所共同指指向的“物质财富(物)”或“提供的行为(事)”，包括有形形财物、经济济行为、智力力成果等。内容：指指经济法律关关系中法定的的或约定的当当事人的权利利和义务。[例题2]“债”、“债权”与“经济义务”的含义[参考答案]民法通通则第八十四四条定义：债债是按照合同同的约定或者者依照法律的的规定，在当当事人之间产产生的特定的的权利和义务务关系。经济济义务是一种种按照法定或或约定必须由由义务主体用用一定履行行行为，自觉实实现权益主体体(债权人)的经济利益益和要求的责责任。在合同同中合同双方方各自有自己己的权利和义义务；某种权权利归谁所有有，谁就是这这项权利的权权益主体或称称债权人，相相对而言，另另一方就成为为了义务主体体(债务人)。在合同中中债务人应当当按照合同的的约定全部履履行自己的义义务；债权人人有权要求债债务人按照合合同的约定或或者依照法律律的规定履行行义务。义务务主体如果不不履行或不完完全履行其合合同义务，权权益主体一方方有权请求由由有关司法机机关强制执行行。[例题3]构成合同同主体的自然然人、法人、法法人代表[参考答案](1)法法人法律上的的法人是指被被法律赋予人人格化了的社社会组织。民民法通则第三三十六条给法法人定义为：：“法人是具有有民事权利能能力和民事行行为能力，依依法独立享有有民事权利承承担民事义务务的组织。”民法第三十七条规规定：“法人应具备备下列条件：：第一、依法法成立；第二二、有必要的的财产和经费费；第三、有有自己的名称称、组织机构构和办事场所所；第四、能能够独立承担担民事责任。”(2)法法人代表民法通则则第三十八条条规定：“依照法律或或者法人组织织章程规定，代代表法人行使使职权的负责责人是法定代代表人(简称法人代代表)”。只有法人人代表才能代代表法人进行行生产经营活活动，参与招招标投标，签签订经济合同同。法人代表表的这种权力力受到法律的的保护，其他他人未经法人人代表的授权权，是不能代代表法人进行行生产经营活活动的。(3)自自然人应注意：：①自然人是不不强调当事人人的国籍的，也也就是意味着着，不仅具有有中国国籍的的公民可以在在我国签订合合同，外国人人乃至无国籍籍的自然人都都是可以在中中国与别人签签订合同成为为合同当事人人的。②不像公民那那样强调他与与国家之间存存在的义务(公民是要对对国家履行义义务的)，反映自然然人与任何他他人(包括法人、其其他组织，甚甚至于国家)的法律地位位是一律平等等的(也就是说所所签订合同属属于民事范畴畴，不是行政政法范畴的)。[例题4]代理制度度[参考答案]民法通通则第六十三三条规定：“公民可以通通过代理人实实施民事法律律行为”。“代理人在代代理权限范围内，以以被代理人的的名义实施民民事法律行为为。被代理人人对代理人的的代理行为承承担民事责任”。但同时规规定：“依照法律规规定或者按照照约定，凡属属应当由当事事人本人实施施的民事法律律行为，不得得代理”。代理包括括：委托代理理、法定代理理、指定代理理。合同管理理中出现的代代理多数为委委托代理。(1)法法定代理法定代理理人是法律给给无民事行为为能力人或限限制民事行为为能力人设立立的代理关系系。凡是无民民事行为能力力人(或限制民事事行为能力人人)的监护人即即是该“无民事行为为能力人”或“限制民事行行为能力人”的法定代理理人。(2)指指定代理指定代理理是在司法诉诉讼的过程中中产生的，如如果诉讼当事事人自己不聘聘请律师，由由法院为当事事人指定的诉诉讼律师，为为诉讼当事人人提供的诉讼讼代理服务的的，即为指定定代理行为。指指定代理人按按照人民法院院或者指定单单位的指定才才能行使代理理权。(3)委委托代理法人代表表可以委托其其他人(或组织)代为实施民民事法律事务务，这种代为为处理事务的的行为，可表表述为：“委托代理人人以被代理人人的名义，在在被代理人的的授权范围内内，同第三人人所做的意识识表示或接受受第三人的意意识表示，且且其法律后果果直接归属于于被代理人的的法律行为”。它是按照被被代理人的委委托而发生的的代理关系。招标单位位委托招标公公司代为招标标，业主与监监理工程师签签订委托监理理合同委托监监理工程师代为管理施工承包包合同等都属属于委托代理理行为。[例题5]委托代理理与委托代理理人、委托代代理有效的要要件和无效代代理[参考答案](11)民法通则第第六十五条规规定：“民事法律行行为的委托代代理，可以用用书面形式，也也可以用口头头形式；法律律规定用书面面形式的，应应当用书面形形式(施工承包合合同中的委托托代理一律需需要用书面形形式)。”书面形式的的委托，一般般表现为委托托合同(如委托监理理合同、委托托代理招标合合同等)或法人授权权委托书(简称法人委委托书或委托托书)，被代理人人向代理人授授权是单方行行为(即不需要双双方协商一致致)，凭“被代理人方”的授权意思思表示，代理理人就取得了了代理权；代代理人对被代代理人的授权权可以拒绝，拒拒绝的意思表表示也是单方方面的行为。(2)委委托代理必须须满足以下三三个要件后才才能成立，代代理人才可以以代表被代理理人进行生产产经营活动；；同样，这种种代理人代表表被代理人进进行的生产经经营活动也受受到法律的保保护。第一：必必须事先取得得委托证明；；第二：必必须在授权的的范围内设立立权利和义务务；第三：必必须以被代理理人的名义设设立权利和义义务。(3)委委托代理具有有以下四个特特征：代理的后后果特征：代代理行为必须须是能够产生生法律后果、具具有法律意义义。凡是不产产生法律意义义的行为，一一律不能称其其为代理。代理的目目的特征：代代理人的行为为目的是为被被代理人设立立某种权利义义务，因此，只只有代理人以以被代理人的的名义进行的的代理行为，才才能够为被代代理人取得权权利、设立义义务；如果代代理人以自己己的名义所实实施的法律行行为，则其所所设立的权利利义务就只能能由行为人自自己负责，所所以代理人以以自己的名义义所设立的权权利和义务(如“自身代理”、“双方代理”等)，不能称其其为代理行为为。代理的权权限特征：代代理人只能在在被代理人授授权的范围内内实施行为，代代理人在未经经授权、超越越代理权限，或或者代理权限限终止后所进进行的代理行行为，都属于于无权代理行行为；除非被被代理人对无无权代理进行行过追认外，原原则上被代理理人对于无权权代理行为的的后果不承担担法律责任。代理的责责任特征：代代理人在被代代理人授权的的范围内从事事的活动，由由被代理人承承担法律责任任。(4)无无效代理及其其法律后果：：有下列情情形之一的，属属无效代理行行为：无权代理理：通常指代代理人未经被被代理人授权权、超越代理理权限或者代代理权限消灭灭以后所进行行的，且没有有经过被代理理人追认的代代理行为。无无效代理从事事的活动，由由代理人自负负其责。自身代理理：代理人以以自己的名义义，同被代理理人所签订的的合同。。双方代理理：指代理人人以被代理人人的名义同自自己所代理的的另一被代理理人所签订的的合同。恶意串通通：代理人与与对方串通，签签订损害被代代理人利益的的合同。(5)无无效代理的法法律后果，应应分别按以下下几种不同情情形区别对待待：①对无权代理的追认认与追认后的的法律后果：：当被代理人人认为无权代代理行为虽非非自己委托，但但其结果却符符合自己的意意愿和利益时时，则有权追追认，无权代代理一经追认认，便转为有有效代理。被被代理人行使使追认权力的的方式既可以以用书面的形形式，也可以以用口头的形形式，也可以以用实际履行行合同的行为为表示追认，甚甚至于规定“被代理人本本人知道他人人以本人名义义实施代理行行为而不做否否认的也一律律视为已经被被‘追认”’。②对无权代理的拒绝绝、与拒绝后后的法律责任任：当被代理理人认为无权权代理违背了了自己的意愿愿和利益时，有有权拒绝，但但拒绝必须以以口头或书面面形式，被代代理人做出否否认表示的，被被代理人不承承担法律责任任。凡不做或或没有做出否否认表示的，法法律视为已经经被迫认(行使追认权权与拒绝权的的“时效”为一个月)。③因代理人不履行职职责给被代理理人造成损失失的，代理人人应当承担民民事责任。④代理人与第三人串串通损害被代代理人利益的的，由代理人人和第三人负负连带责任。⑤非善意的第三人的的法律连带责责任：明知代代理人的行为为属于没有代代理权、超越越代理权、代代理权限终止止后的代理的的，但仍与该该代理人实施施民事行为(包括订立合合同)的第三人，一一概属于法律律中规定的“非善意的第第三人”。凡是“非善意的第第三人”与代理行为为人实施的代代理结果，对对他人造成损损害时，“非善意的第第三人”与代理行为为人要负法律律上的连带责责任。⑥出现“表见代理”时，法法律保护善意意第三人的合合法权益。在在无权代理的的情况下，凡凡属于因为代代理人与被代代理人之间具具有某种密切切的关系，在在客观上足以以使得相对人人(或称第三人)有正当的理理由相信行为为人是有代理理权的，这种种有理由相信信但实际上却却没有代理权权的代理现象象，法律上称称为“表见代理”。“表见代理”中的相对人人则被称为善善意的第三人人。法律保护护善意第三人人的合法权益益。⑦代理人知道被代理理行为是违法法的仍然进行行代理活动的的，或者被代代理人知道代代理人的代理理行为违法不不表示反对的的，由代理人人或被代理人人负连带责任任。⑧委托授权不明的：：凡是委托授授权不明的，被被代理人应当当向第三人承承担民事责任任，代理人负负连带责任。⑨有下列情形之一的的，委托代理理终止：a．代理理期间届满或或者代理事务务完成；b．被代代理人取消委委托或者代理理人辞去委托托；c．代理理人死亡；d．代理理人丧失民事事行为能力；；e．作为为被代理人或或者代理人的的法人地位终终止的。六、习题精选(一)单项选择题1．()可以代表表法人进行生生产经营活动动、参与招标标投标、签订订经济合同。A．监护人B．法定代理理人C．法定代表表人(简称法人代代表)D．自然人2．民法通则第三十十八条给法人人代表所下的的定义是()。A．依照法律或者法法人组织章程程的规定代表表法人行使职职权的负责人人B．法院院指定的代理理人C．法人人就是法定代代表人D．被法法律赋予人格格化了的社会会组织3．经济法律关系的的主体是指()。A．经济济法律关系中中当事人的权权利和义务B．是经济法律关系系的当事人C．经济法律关系主主体的权利义义务所共同指指向的“事”或“物”D．国家家颁布的法律律、法规4．经济义务是一种种按照法定或或约定必须由由义务主体用用一定履行行行为，自觉实实现权益主体体(债权人)的经济利益益和要求的责责任。义务主主体如果不履履行或不完全全履行其合同同义务，权利利主体一方有有请求()强制执行的的资格。A．上级级主管部门B．有关司法法机关C．当地地工商行政管管理机关D．当地公安安局5．业主与监理工程程师签订委托托监理合同属属于()行为。A．法定定代理B．指定代理C．双方代理D．委托代理理6．明知代理人的行行为没有代理理权、超越代代理权、属于于代理权限终终止后的代理理，但仍与该该代理人实施施民事行为(包括订立合合同)的第三人属属于法律中规规定的“非善意的第第三人”。凡是“非善意的第第三人”与代理行为为人签订的合合同，对他人人造成损害时时，“非善意的第第三人”要负法律上上的()。A．主要要责任B．连带责任C．不承担责责任D．道义上的的责任7、在无权代理的情情况下，凡属属于因为代理理人与被代理理人之间具有有某种密切的的关系，在客客观上足以使使得相对人(或称第三人)有正当的理理由相信行为为人是有代理理权的，这种种有理由相信信但实际上却却没有代理权权的代理现象象，法律上称称为“表见代理”。对于“表见代理”中的相对人人则被称为善善意的第三人人。法律对善善意第三人的的合法权益采采取()。A．追究究善意第三人人连带责任B．由善善意第三人承承担主要责任任C．法律保护善意第第三人的合法法权益D．由被被代理人承担担全部责任8．“经济法律事实”是是法律上的一一个专有名词词，指的是能能够引起经济济法律关系的的产生、变更更、消灭的()事实。A．行为为B．事件C．实效D．客观9．当经济法律事实实的产生是以以当事人的主主观意志为转转移的时候，法法律上称这种种经济法律事事实为()。A．行为BB．事件C．实效D．机会10．从有没有国籍出出发，关于自自然人与公民民论述正确的的是()。A．公民民和自然人都都有国籍B．公民民是有国籍的的，自然人是是专指没有国国籍的人C．公民是有国籍的的，自然人是是不强调他有有没有国籍的的D．公民民是有国籍的的，自然人是是没有国籍的的(二)多项选择题1．合同是经济法律律关系中的一一种，而经济济法律关系的的三大要素包包括()。A．物体BB．法律C．主体D．客体E．内容F．要约C．公证2．民法通则第三十十七条规定法法人应具备的的条件有()。A．依法成立B．有有必要的财产产和经费C．事先先取得委托证证明D．能够独立立承担民事责责任E．有自己的名称、组组织机构和办办事场所3．以下属于要约必必须具备的要要件的是()。A．要约的内容必须须具体明确B．要约一经发出，在在要约的有效效期内要约人人不得反悔C．必须表明，一旦旦经“受要约人”承诺后，要要约人就必须须与“受要约人”签订合同D．要约必须是向特特定的对象发发出的4．以下所列情形，属属于合同法第第二十条所规规定的要约失失效的条件的的是()。A．拒绝要约的通知知到达要约人人B．要约约人反悔的C．承诺期限(或称称要约有效期期)届满D．“受要约人”对要约约的内容做出出实质性变动动的E．新的“重新要约约”出现，老的的要约就自动动失效F．要约约人在要约有有效期内撤销销要约的5．以下关于“承诺诺”的说法符合合合同法的规规定的是()。A．凡是是承诺都一律律要用通知的的方式B．承诺可以用“通通知”的方式做出出也可以用“行动”的方式做出出C．当“受要约人”发出的的承诺到达要要约人，或者者“受要约人”做出承诺行行动时，该承承诺生效D．承诺生效时产生生“合同成立”的结果E．承诺诺生效时产生生“合同生效”的结果6．在施工招投标中中，下面有关关“投标文件”和“要约”的提法中，正正确的是()。A．要约的定义是：：希望和他人人订立合同的的意思表示B．投标有效期自开开标之时起算算C．投标标有效期从招招标人签收投投标文件时开开始起算D．在投投标有效期内内要约人可以以反悔E．不当的撤销、不不当变更都属属于反悔F．反悔悔是投标人的的合法权益G．反悔是投标人的的缔约过失，应应承担被“取消投(中)标资格，并并没收其投标标保证金’’的责任H．只