中国石化川气东送建设工程管道工程类标准合同文本勘察合同

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.合同编号：G86CQ-XX-JS/KC-XXXX勘察合同(SINOPEC/CQDS-GDGC-2007-01)发包人：中国石油化工股份***有限公司天然气分公司（川气东送管道工程项目部）勘察人：发包人（全称）：中国石油化工股份***有限公司天然气分公司（川气东送管道工程项目部）勘察人（全称）：鉴于川气东送建设工程管道建设的需要，发包人委托勘察人承担勘察工作。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规规定，结合川气东送建设工程管道建设的具体情况，为明确责任，协作配合，确保勘察工作质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程勘察任务委托文号、日期：1.4工程勘察任务（内容）与技术要求：1.5预计勘察工作量：第二条发包人向勘察人提供文件资料的名称、时间及份数序号文件资料名称份数提交时间备注

发包人对提供的文件资料的合法性、准确性和可靠性负责。第三条发包人委托勘察人收集的文件资料序号收集资料名称份数备注

勘察人对收集的文件资料的合法性、准确性和可靠性负责（上述资料收集后如需向发包人提供的，份数和时间在备注中注明）。第四条勘察工作开始、完成及提交勘察成果资料的时间及要求4.1根据《中国石化普光气田开发及川气东送管道工程总体统筹控制计划》，本合同的勘察工作时间作如下约定：勘察工作开始日期：年月日勘察工作完成日期：年月日提交勘察成果资料日期：年月日前提交勘察成果资料的份数及载体形式:第五条费用支付标准及付费方式5.1费用支付标准勘察工作按规定的收费标准计取费用。本勘察工作涉及的项目在5.1.1款明确的收费标准中没有规定的，费用按以下约定支付:.1.25.2付费方式本工程勘察费预算为万元（大写）。合同生效后天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的％作为定金，计万元，大写：（本合同履行后，定金抵作勘察费）。勘察工作的进度款费用按以下方式支付：.1.2勘察人提交勘察成果资料的同时应当向发包方提出结算申请和相关资料，发包人应于天内实际勘察工作量，对无争议费用应于实际勘察工作量结束后天内一次付清。有争议的按本合同约定的争议程序处理。第六条双方的工作及责任6.1在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），或地下埋藏物不清，应当由人负责收集，查清地下埋藏物。因收集的资料、图纸的任何缺陷，或未查清地下埋藏物，致使一方或第三方人身伤害或造成其他责任的，由承担相应法律责任。6.2勘察现场的工作条件和出现的问题，如落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等，由人负责，费用由承担（具体工作界面的约定及责任见附件）。6.3若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，费用由人承担。6.4勘察过程中，发包人负责提供材料的（发包人提供的材料明细清单见附件），应根据勘察人提出的工程用料合理计划按时提供，并派人与勘察人的人员一起验收。材料的运输由人负责，费用由人承担。6.5勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。6.6由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费,支付金额(或支付金额的计算方式)为:。6.7发包人若要求在合同规定的勘察工作完成日期前提前完工的，发包人应按每提前一天向勘察人支付元；若要求在提交勘察成果资料日期前提交成果资料的，发包人应按每提前一天向勘察人支付元。6.8勘察人应按国家技术规范、标准、规程和本合同规定的技术要求进行勘察工作，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。6.9勘察人应当在勘察前天内，向发包方提出勘察纲要和勘察组织设计。6.10勘察过程中，勘察人应根据工程的条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求等，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。第七条HSE管理7.1勘察人应当遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，符合国家有关标准、行业标准规定。有健全的HSE责任制、HSE操作规程和具体的HSE措施。通过具有认证资质的认证机构的HSE认证审查。努力实现“零职业病、零事故、零污染”的HSE目标。7.2对勘察区域内的水源及生态环境负保护责任，并有环境保护的措施。作业队伍生活、工作区域卫生整洁，垃圾必须使用专用工具盛装，污水、粪便封闭处理，厨房、餐厅经常消毒，食品按性质分类、加盖保存，严防食物中毒。勘察结束后应当清理废料（污水、污油、电缆、包装纸、袋等）、生活垃圾等，并提请发包人验收。7.3勘察人在勘察工作中发生的HSE方面的问题，应当承担相应责任。第八条廉洁经营8.1双方在公开、公平、公正的前提下达成并履行本合同，承诺本方及其工作人员不从事任何商业贿赂和不正当竞争行为。8.2双方签署的廉洁经营协议、责任书、承诺书、声明书、保证书等均构成本合同的组成部分，应严格遵守，共同执行。第九条保密9.1本合同以及发包人提供的文件资料以及其它与执行合同有关的信息、资料，勘察人在面对第三方时均应保密。在未征得发包人同意前，不得以任何理由、任何方式向第三方扩散、转让、泄露或在刊物上发表。9.2发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目。第十条违约责任10.1由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为。10.2合同履行期间，由于工程停建或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计万元；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额％的勘察费。10.3发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费%的违约金。10.4勘察人未在合同规定的时间完成勘察工作的，每超过一日，应向发包人支付违约金元。10.5勘察人未按合同规定时间提交勘察成果资料的，每超过一日，应向发包人支付违约金元。10.6勘察人违反9.1款的,每发生一次应向发包人支付违约金元。造成发包人损失的,应予赔偿。10.7发包人违反9.2款的,每发生一次应向发包人支付违约金元。造成勘察人损失的,应予赔偿。10.8第十一条保险本合同双方约定投保内容如下：11.1发包人投保内容:11.2勘察人投保内容:第十二条争议的解决12.1双方应当努力营造诚信和谐的合同关系，加强沟通，避免纠纷的发生。12.2不能避免的纠纷，在双方协商过程中和未达成一致意见时及之后的任何时间，勘察人都有义务继续进行勘察工作,不得因此停工、怠工，确保川气东送建设工程总体统筹控制计划的实施。12.3在严格信守上述约定后，双方发生的争议按方式处理：提交中国石化川气东送建设工程指挥部或中国石化内部纠纷调处委员会协调解决。诉讼。由人民法院管辖。由仲裁委员会仲裁。第十三条其他约定13.1本合同自双方代表签字盖章后生效。13.2本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。13.3本合同一式份，发包人份，勘察人份。发包人（盖章）：中国石油化工股份***有限公司天然气分公司勘察人（盖章）（川气东送管道工程项目部）：负责人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：地址：地址：邮编：邮编：电话：