经济技术开发区2016年度污水管网维护工程施工合同

19/19合同编号:如皋经济技术开发区2016年度污水管网维护工程施工合同建设单位(盖章):南通皋腾建设开发有限公司施工单位（盖章）:如皋市新潆水利市政工程有限公司签订日期：201６年月日合同编号：污水管网维护工程施工合同甲方（发包方）南通皋腾建设开发有限公司乙方（承包方）如皋市新潆水利市政工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，发承包双方会同开发区相关部门，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，在原有合同的基础上加以细化、完善,就本工程建设协商一致，特签订本合同。第一条工程概况及工程承包范围１、工程名称:如皋经济技术开发区2016年污水管网维护工程2、工程地点：如皋经济技术开发区３、资金来源:财政4、施工内容：开发区内污水管道等原施工单位质保期外维修项目(含污水管网质保期内原施工单位拒不配合维修的工程）。具体以发包人下达的书面维修派工单为依据。第二条施工方式：包工包料.第三条合同期：自合同签订之日一年。维修工程量达到合同金额后,合同自动终止。维修工程量未达到合同金额，但是承包时间达到壹年时,合同也自动终止。维修期内年度综合考核得分在95分以上,报领导及纪委同意后农工局物管科可与乙方续签壹年。双方约定工期顺延的其他情况：不可抗力;2、非承包人原因引起的工期延误;３、因发包人原因工期顺延必须有发包人和监理共同认可的工期顺延签订单；４、受非本工程第三方人员干扰,使承包人的工期受影响，其工期经发包人书面同意后相应顺延,但费用不予增加。第四条质量：合格。1、承包人必须严格按照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《城镇排水管道维护安全技术规程》、《城镇给水排水技术规范GB５07８8-2０12》等市政工程及养护规范规程进行施工,质量必须达到合格标准。２、承包人维修施工所用的材料必须符合国家标准.第五条工程价款及结算、付款方式1、计价方式：采用按实计算,审计价下浮22.１％。《建设工程工程量清单计价规范》（ＧB5０50０—2013)、《江苏省建设工程费用定额》（２01４版)、《江苏省市政工程计价表》(2０14版），配套使用《江苏省建与装饰工程计价表》（20１4版）、《江苏省安装工程计价表》（２014版）等相应定额以及相应省市补充计价定额规定和南通市有关规定。计价办法执行(苏建价(2０16）154号文）；（浮动费率均按中间值计取）；有定额依据的按定额依据结算，不可套定额的，双方认质认价,认质认价部分不下浮；材料结算价按施工期内《如皋市建设工程造价信息》、《南通建设工程造价信息》的指导价加权平均价计算，缺项材料双方认质认价；人工费及各项费率的调整按施工期内相关计价文件规定执行。本工程取费类别按规定计取。投标人费率报价中包含所有风险、责任等所有各项费用。按经验收合格的实际使用数量进行结算。每季度报送一次.2、工程款:本工程款以审计结果为准。包括人工、机械、运输、装卸、现场安装费用、各种税费、管理费、利润、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。３、支付的方式和时间:合同期满、验收合格后付至签证维修工程量的50%,合同期满一年后付至所有工程量审计价的８０％(含已付签证维修工程量的50%)，余款待工程缺陷责任期满后(缺陷责任期从工程竣工验收合格之日起算，质保金退还按质保条款执行,不计息）若无质量问题一次付清.每次支付前，承包人均应出具在开发区辖区内税务部门开具的正式发票,双方结算均通过银行基本账户进行。工程竣工结算价以如皋市审计局审计结果为准。4、审计4.1乙方报送的结算造价最终核减额≤甲方审核总价5%的造价视为正常报送;若〉5%,甲方将对乙方处以超出部分最终核减额的5％的违约金;若≥10%,除进一步对乙方处以违约金外,视情节轻重,直至将乙方列入不诚信合作单位，取消乙方之后在投标的权利。４.２甲方根据情况有权决定是否委托审计公司作为独立第三方对乙方提交的决算报告进行审计，乙方同意接受第三方盖章确认的审计报告结果。４.3乙方有义务配合甲方和审计公司的决算审计工作,包括且不限于：书面答复甲方和审计公司的提问，与甲方和审计公司核对工程量计算书，按甲方和审计公司的要求提交补充资料，解释单价组成或取费的计算方法等。４.4审计公司的酬金分两部分组成。第一部分是甲方支付的基本审计费用，基本审计费=“送审造价"乘以一定比例。第二部分为追加费用，当核减金额超过送审金额5％的时候,审计费用由乙方承担.5、审计公司提交审计报告后,甲方一次性从应支付给乙方的工程款中扣除，并直接支付给咨询公司,乙方同意放弃抗辩权。6、乙方报审的结算,与审计的审核,审减额在5％以内,审计费用由甲方承担，若超过5%,审计费用由乙方承担，甲方代付代扣，审计费用与高估冒算费用累计计算。第六条履约保证金：中标人提供的履约担保金额为中标价的10％，其中：工期保证金５%（待工程竣工验收合格且工期按施工合同约定完成后无息退还),质量保证金５%,本合同期满后根据考核结果无息退还。第七条质量缺陷期１、维修工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，承包人应当按照《中华人民共和国建设工程质量管理条例》规定的期限履行保修义务。本工程缺陷责任期为两年，自工程竣工验收合格之日起计算。２、工程保修期从单项工程竣工验收合格之日起计算.返修工程从返修项目竣工验收合格之日起计算。3、保修期内出现施工质量问题承包人需无条件进行维修。承包人在接到维修通知后２4小时内派人维修。否则由发包人委派其他单位维修，维修费用从承包人未付款中双倍扣减.4、缺陷责任期内的质保金为工程造价的5%,从第二次付款中扣留,不计息.第八条现场组织管理1.发包人派驻的现场管理姓名：顾凌云,职务：业主代表，电话:职权：代表发包人行使权利和履行义务，负责处理与协调工程施工中的重大问题、工程验收、材料的认质认价、监督合同的履行、协调外部工作联系等事宜。2。承包人的项目经理姓名：汪月飞职务：项目经理，电话：职权：对施工全过程中的组织、技术、质量、安全等负全部责任。对现场作业、施工方法及所施工工程的完备、稳定和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全可靠及有效运行所必需的全部工作３、监理单位委派的工程师监理单位：南通城市建设监理有限公司姓名:谢志斌，职务：总监理工程师,电话:发包人委托的职权：按委托监理合同执行。需要取得发包人批准才能行使的职权：施工过程中,工程量的增、减或图纸的重大变更，需报请发包人并取得发包人批准。第九条双方的权利和义务1、发包人（１）委派现场代表负责对工程建设进行全面管理，负责监督工程按合同履行。(2）向承包人提供施工场地、施工方案和要求,开具维修派工单，负责施工现场的相关协调。（3）发包人负责制定维修施工的具体管理办法和考核细则，对承包人进行考核。(４）发包人在收到承包人所提交的送审资料后，在规定时间内完成审价。2、承包人（1）委派现场代表负责对施工期间工程现场的全面管理。（2）根据发包人提供的维修施工方案和维修任务单，完成本合同约定承包范围内的施工工作。（3）在接到发包人的维修通知2４小时内派人维修.并确保工程质量达到验收标准。（4）按国家相关安全法规进行安全施工，遵守发包人施工现场管理的有关规定。（5）承包人应在每季度第一个月５日前将上一月的工程量完成清单报送给发包人,在收到发包人发出的核对工程量通知之日起一周内与发包人核对工程量。如承包人逾期，造成的后果由承包人承担。(6）承包人应按时发放民工工资,如发生拖欠农民工工资现象,发包人有权从承包人应得工程进度款中扣除相应款项直接发给农民工本人，并处以应发款项10％的违约金。因拖欠农民工工资而产生的一切后果由承包人承担。(7）承包人自行解决材料堆场和场内水、电等问题。第十条实施程序1、承包人自行确定巡查频率,但至少每周巡查一次以上。巡查时,统计需维修工作量，做好巡查记录。将拟维修工程量及预估维修金额上报给发包人。（巡查考核制度由发包人制定）2、发包人根据承包人统计的拟维修工程数量进行初步审核，审价部参与,预估维修金额报领导审批.具体的分级审批维修金额标准由发包人制定。发包人根据领导批示进行办理.3、发包人向承包人下达维修任务单.4、承包人根据维修派工单下达的内容（质保期内发生原施工单位拒不配合维修的项目由新区公司项目管理部发任务单给物业公司），在维修任务单规定的时间内完成维修.5、承包人汇总本季度已签证维修的工程量上报给发包人。６、发包人将每季度的维修工程量汇总上报给报审价部门，由审价部门于合同期结束进行审价。第十一条管理发包人负责制定具体的管理办法与考核细则，对承包人进行日常管理。在施工过程中委派驻工地代表对施工的程序和质量进行监管。本工程在合同履约期间内需常态配置下列临时基础设施、人员及应急抢修设备、材料等,于合同签定之日起一个月内需完成下列配置,并保持到合同期满，另据工程及养护要求，需增加投入的,需另行增加。同时配备固定人员巡查发现各维修点。⑴具备固定的办公场所（投标文件中需明确地点，并提供租赁合同或房产证复印件,如在开发区内无固定办公场所的,则投标时提供承诺书.）⑵固定的人员配置不低于8人：项目经理、专职安全员、施工员、巡查人员、工人若干等企业需具备１人以上具备潜水作业相应的资格证书.(投标文件中需提供相关配置人员的劳动合同及养老保险复印件,潜水人员同时还需提供相应资格证书复印件。)⑶设备、机具：管道高压射水疏通设备1套、自有有毒气体检测仪２台、自有潜水服1套、巡检车(皮卡）1辆、运载汽车１辆。（提供投标单位购买设备、机具发票复印件）⑷料场及各料:料场不低于500m²（可与开发区范围内现场材料供应商签定合作协议）,碎石、黄砂分别不低于２00T。（投标文件中需明确地点,并提供协议复印件，如无相关供应商合作协议,则投标时提供承诺书.）(以上1到4项需提供相应材料，技术标所有复印件加盖投标单位公章，按要求装订成册。）以上条件为必备条件，只可增加，不可减少,如达不到以上条件则作废标处理，合同签定之日起一个月内，业主将对中标单位进行实地考察，如达不到以上条件则取消合同,同时没收履约保证金。第十二条承包人承诺(1）、承包人保证服从质量监督人员的管理和指导。（2)、承包人投入本工程的机械设备、检验设备未得到发包人的书面同意，保证不擅自调离现场。(3）、承包人在所安排的项目经理、质检员、施工员、材料员、安全员保证坚守施工现场，发包人可随时检查。如发现五大员未经审批擅自更换,除责令承包人立即予以纠正外,并根据相关规定追究违约责任.（４)、本工程不得转包或变相转包和违法分包。(5)、工程实施过程中如质量较差、或进度严重脱节时,发包人有权终止合同,并且已完成的有效工程量只按50%计量结算。（6）、承包人保证按国家的相关规定操作，确保安全,工程现场产生所有安全事故及相关法律责任一律由承包人承担.(7)、承包人保证修理及时率９8％，业主满意率95％，工程质量合格率１00%.施工过程中保证不得以任何理由向服务对象进行吃、拿、卡、要，一经发现，发包人有权立即解除合同,并追究承包人的违约责任和经济责任。(8）、承包人保证服从发包人的调度,协助做好突发事件的处理工作。承包人接到发包人返修通知后,保证2小时内到现场核查情况,在保修约定的时间内予以保修。发生涉及安全或者严重影响使用功能的紧急抢修项目,承包人接到抢修通知后，应当于2小时内到达现场采取安全措施,并开始抢修.发包人可先电话通知承包人、并于24小时内补办书面任务单。第十三条安全施工责任承包人应严格按国家相关安全法规进行安全施工。遵守发包人施工现场管理的规定。建立、健全安全生产责任制度，设置施工标志，施工人员佩戴标志服、标志帽；机械施工时,持证上岗，按规范操作。维修时，承包人必须按规范操作，确保交通安全.因承包人未到位或未能及时采取安全防范措施，而造成安全事故，承包人必须负责善后处置并承担一切经济赔偿责任和相应的法律责任。发包人有权处以一定的违约金。污水管道施工，其施工安全不确定性因素较多，施工安全风险较大。承包人在基坑开挖后必须做好洞口围挡、防止基坑塌方、基坑渗水等相关工作，派专职安全员在现场监管,同时，污水管道维修时还应特别注意管道内的有毒气体，维修人员必需做好防护，确认安全的前提下方可下井维修。施工前，施工单位必应做施工安全方案。第十四条违约责任１、因承包人原因不能按发包人约定的时限施工和竣工，则工期保证金不予退还，并承担１０0０元/天的违约金，违约金的最高限额为合同价的20％，一旦达到最高限额，发包人有权终止合同，违约金不足以弥补发包人的实际经济损失的,承包人还需赔偿发包人的实际经济损失。2、承包人施工工程质量达不到约定的质量标准，则质量保证金不予退还，不合格部分工程量不予计量,且承包人必须无条件的给予维修或返工，返工费用一律由承包人承担,直至工程验收合格.3、缺陷责任期内出现质量问题,由承包人无条件维修,在接到发包人的维修通知约定的时间内派人维修,否则，发包人有权派人维修,维修费从质量保证金中双倍扣减作为违约金，并直接支付给实际维修人.4、承包人应向发包人支付的违约金,发包人在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补发包人损失的，发包人可继续向承包人追偿。５、本工程不得转包、违法分包或变相转包、分包，一经发现，发包人立即取消承包人施工资格，全部履约保证金不予返还，已完合格工程量按50%结算。第十五条合同终止1、因解除而终止(1)由于承包人违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如每季度承包人累计有３次未按时间要求完成或质量不合格，则发包人有权向承包人发出解除本合同的书面通知，该通知自送达承包人时生效，承包人应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补发包人损失的,发包人可继续向承包人追偿。（2）合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止.（3）发生一起伤、亡安全事故,双方合同自动解除，发包人有权清场并另外委托其它单位实施.发生安全事故一切费用由承包人自行承担。第十六条适用法律条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。第十七条争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉.第十八条补充条款1、所有维修项目的施工均以发包人开具的维修任务单为前提，抢修项目可由发包人电话通知，２４小时内补办任务单。2、本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的所有损失概由承包人负责。如购进的材料、设备等与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货,造成的损失由承包人负责。3、施工中凡隐蔽工程施工验收，承包人必须通知发包人代表到场参加验收并签证，否则不得作为结算依据。（须附照片）４、承包人必须服从发包人的管理监督,施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责.如出现弄虚作假、偷工减料的,除须返工外，按虚增工程量的3倍承担违约金。5、承包人必须严格按照维修任务单要求进行施工，不得随意增减工程量。如需变更，须经发包人书面确认后方可实施,否则一律不予结算；6、在履行合同过程中,承包人应遵守国家或地方的法律、法规，或任何对工程有管辖权的部门的要求，并按要求支付有关费用。７、无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任,负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。8、承包人对现场人员的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责,并就防护、标志警告信号等做出具体安排。9、施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等相关手续以及对临近居民的施工期间的影响等，由承包人负责协调处理，需发包人配合的,发包人提供必要的配合。１0、承包人单项维修工程结束时，应做到工完料尽,场地清理整洁。1１、夜间施工、冬雨季施工、已完工程及设备保护、赶工措施、按质论价费均不计取.12、发包人代扣、代承包人支付的所有费用应从工程款中扣除。第十九条合同效力１、本合同未尽事宜，由双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同内容上有冲的，以补充协议为准。2、维修施工的具体管理办法和考核细则作为本合同的附件,具有同等法律效力。3、合同经双方签字、盖章之日起生效。４、本合同一式柒份，发包人执伍份、承包人执贰份。发包人（公章）：承包人（公章)：法定代表人(签字）法定代表人（签字)委托代理人（签字）:委托代理人(签字）:2016年月日2016年月日附录A：工程质量保修书工程质量保修书甲方(全称）：南通皋腾建设开发有限公司乙方（全称）：如皋市新潆水利市政工程有限公司为保证如皋经济技术开发区2０16年度污水管网维护工程施工合同（工程名称)在合理使用期限内正常使用，双方协商一致，签订本工程质量保修书.乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括：1、（即乙方施工的工程范围）;２、;二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工验收合格并移交之日算起,除下列特殊说明外,本工程的保修期限均以2４个月为准。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期.双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：；;管网维护工程保养期２4个月；除上述外，其它工程的保修期限均以有关政府部门所发的指令为准。三、养护标准本工程的养护标准为《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《城镇排水管道维护安全技术规程》、《城镇给水排水技术规范GB5078８-201２》;四、质量保修责任1、甲方以适当的方式通知乙方以后，乙方须在接获甲方维护工作通知后2４小时内进行维护，保证足够的维护材料维护服务人员执行维护工作，并在双方协商经甲方确认的期限内完成维护工作。若乙方超过2４小时后才进行维护工作的，每次应向甲方支付违约金人民币1000０整;若乙方未能在甲方通知要求的时间内按照本条约定履行其保修义务的，每逾期一日应向甲方支付违约金人民币100０0整。若因设计缺陷、甲供材料质量、使用不当等非乙方责任引起的质量缺陷仍由乙方负责维护，费用由甲方承担。2、乙方未能在甲方要求按照本条约定履行其保修义务，则甲方可以委托他人按照合同约定的要求进行缺陷修复。在不限制甲方采取其他方式获得补偿的情况下,所发生的费用(发生的经济损失费用加损失费用之2０％的甲方管理费）以及乙方应支付的违约金可以从合同总价中扣除,此等费用不需事先争取乙方同意。3、如果同一位置或同一缺陷或成因而维修两次依然不能彻底处理好，甲方有权选择以下任何一种方式执行,乙方不得异议：(1)乙方执行,乙方在接到甲方书面通知之日起在书面通知的限定期限内执行一次性彻底维修；(２）另外委托专业公司代为处理执行，所涉及的一切费用（含维护、其它使用者、甲方支付所有费用及所有费用之20%的甲方管理费）在工程款中扣除,此等费用不需事先征取乙方同意.4、乙方在处理维护工程中，午膳时间不允许停工(除非甲方特别提出)。另如午膳时间出现突发性维护问题，甲方有权先代为即时处理，涉及费用(含维护、其它使用者、甲方支付所有费用及所有费用之20%的甲方管理费）由乙方负责，甲方不能处理的，可立即安排乙方到场处理(乙方须接到通知后2小时内到达现场处理）。五、质量保修金的计算本工程约定的工程质量保修金为工程结算价款的10％，质量保修金由甲方于工程款中直接预留，且不计取任何利息.本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金金额为/（大写：/）.质量保修金银行利率为／。六、质量保修金的返还1、工程质量保修金按如下约定返还:在保养期(包成活)期满后１0个工作日内，甲方会同甲方确认的物业管理公司组织复检并办理保养终结手续,同时返还乙方保修金(金额=工程结算总价款的10％-保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金）。在每次支付保修金前，甲方均按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后，将剩余金额返还乙方。质量保修金无息返还乙方后，乙方仍将严格按照本工程质量保修书第二条所约定的质量保修期限履行保修责任。否则，甲方有权从其他工程款扣除相应的费用。六、其他本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲方乙方双方共同签署，其有效期限至保修期满。如保修金不足以支付赔偿或违约金的,甲方有权向乙方追偿或在甲方应付乙方的其他工程款项中扣除。（下一页为双方签署栏，无正文）

(本页为双方签署栏,无正文）甲方：(公章)乙方：（公章）法定代表人：法定代表人:(或授权签约人)：（或授权签约人）:联系地址:联系地址：邮政编码：邮政编码:联系电话：联系电话:传真号码：传真号码：签约时间:年月日签约地点:ﻬ附录B廉洁协议甲方（全称)：南通皋腾建设开发有限公司(建设单位)乙方（全称）：如皋市新潆水利市政工程有限公司(施工单位)为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，结合工程建设的特点,甲乙双方订立协议如下：一、双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定,在建设工程承发包，合同的订立、履行过程中廉洁自律。二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由其个人支付的费用。四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动.如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先按行政隶属关系上一级批准。五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动.七、乙方应当通过正常途径开展相关业务,不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。八、乙方不得为谋取私利与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者私下达成协议。九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者,应向甲方举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。十、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～５％的违约金。由此给甲方造成的损失均由乙方承担。甲方有权按合同终止和解除条款执行。十一、本廉洁协议作为《如皋经济技术开发区2016年度污水管网维护工程施工合同》的附件；与合同有同等法律效力，自双方签字盖章后生效.十二、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。(下一页为双方签署栏,无正文)

(本页为双方签署栏，无正文）甲方:（公章)乙方：(公章)法定代表人：法定代表人：(或授权签约人)：（或授权签约人）:联系地址：联系地址：邮政编码：邮政编码：联系电话：联系电话:传真：传真:签约时间：年月日签约地点:ﻬ附件一:施工单位管理奖罚标准教育培训方面序号内容罚款金额1管理人员教育培训后考试不合格仍留用者3０0元／人组织管理方面序号内容罚款金额1经业主确认的施工单位现场管理人员不请假擅自离开现场100元/人.次2顶撞业主、监理单位人员相关人员：500元/人.次施工单位：10０0元/次３违反管理程序或规定事件，不服从业主管理者现场负责人:１０0０元/次累计３次者清退出现场4施工单位管理人员必须准时参加项目部的有关会议无故迟到者：100元/人无故缺席者:500元/人5拒收拒签业主所发的任何函件、整改、通知、施工措施、方案等文件５０0元/次6施工单位擅自更改施工方案和施工计划者现场负责人：50０元／次7施工单位没在8小时之内回复项目安排的任何工作指令２00元/次现场管理方面序号内容罚款金额1擅自使用明火或开小炉灶者1０0０元/人2没戴安全帽进入施工现场者50元/人。次3现场随地大小便者500元／人。次4破坏现场内的安全、消防、测量、照明设施及标牌等100元/人5现场乱扔垃圾、烟头、水果皮、废纸等5０元/人６标识牌破坏,封闭围拦不完整没及时维修者2０0元7在施工现场、生活区赌博、酗酒、嫖娼、留宿他人等２000元/次施工管理方面序号内容罚款金额1任何一道工序没批准而擅自施工５00元2所有施工、质量、技术问题没经过业主批准而擅自直接与设计单位、监理单位直接接触的5０0元/次责任人：驱出现场３施工单位管理人员擅自向业主以外人员透露有关施工管理情况、信息者2000元责任人:驱出现场4施工单位在没得到业主书面通知而擅自修改方案和设计的1000元责任人:驱出现场５不积极配合本项目其他施工单位施工,无故刁难的１０00元/次6无故推延本项目临时安排的紧急工作500元／次,并赔偿所造的一切损失７不立即执行本项目总监直接向施工单位发出的整改指令的后果自负,承担一切法律责任8对连续两周计划不能落实的5000元/次安全生产管理方面序号内容罚款金额1对于任何施工单位引起的安全事故，责任必须由该施工单位负责1000元~1万元/次2不组织和不参加安全教育活动的500元／次3拒不参加业主组织的安全检查和综合大检查５00元/次5施工单位进场人员没进行安全教育10０元／人500元/２人以上42m（含2m)以上高处作业站在钢管上、钢筋上、模板上等危险环境施工未系好安全带的50～10０元/次5没有防护设施和防护设施不全的高处施工作业50~１００元/次６无动火证动火者50～100元/次７非特种人员从事特种作业，特种人员不持证上岗50～100元/次8非本工种人员乱摸乱动机电设备５0～1００元/次９未执行本工种安全技术交底，违章作业，冒险蛮干50~1００元/次1０不走正式安全通道，翻爬栏杆、脚手架等违章行为50~１00元/次11高处作业向下投抛物体50~１00元/次１2机电设备缺防护装置，未按操作规程操作50～１００元/次1３电焊机双线不到位，两侧无防护罩,焊把线、钳绝缘损坏，电源线破皮漏电5０~100元／次14现场临时用电不符合安全要求50~１0０元/次1５班、组长未对班组人员进行安全技术交底50～100元/次16破坏现场的各种防护装置、防护设施和安全标志,未经项目部批准随意挪用和拆除５0～100元/次17多次违章，屡教不改者５00~１00０元/次１8没给工人创造良好作业条件，没有安全可靠的工作环境，强令工人违章冒险作业者5０0～１000元/次19未进行安全技术交底或安全技术交底无针对性50０～１00０元/次2０对安全技术交底执行情况不进行检查或存在隐患的500~1000元／次２1对施工作业范围的环境、设施、设备、存在隐患未及时采取措施、做好防护的５00~１000元/次22不认真执行上级有关安全规定，对所有管辖班组人员的劳动保护和安全防护不落实者500～1000元/次2３指挥无证人员上岗施工５00~10０0元/次24新工人入场未进行入场安全教育就安排上岗5０0～1０00元/次25不按要求设置防护设施从事高空作业施工10０0元/次2６洞口防护不到位不安全,存在重大事故隐患1０00元/处２7使用不合格安全设施５00元２8不按指定地点、指定线路接水电５０0元／处29违章用水或跑冒漏滴损坏物品的1000～500０元30未执行三相五线制，不采用TN－S系统设置临电系统100０元3１凡使用存在缺陷和配置不合格的配电箱100元/个32凡使用不合格机械设备或未经验收的机械设备10００元消防、保卫管理方面序号内容罚款金额1在仓库进行油漆、化工材料配料操作当事人：2０0元/次2三级闸箱隔离开关、漏电保护器失灵、损坏或没接保护零线200元／次3未经审批,私自接拆临时线路当事人:5０0元/次4开关箱没直接接在开关的下口或没有插头插在插座上1００元/次5使用的电焊机未双线到位，旱把线有接头,无保护零线，无专用焊机保护箱：２00元/次6工人无证接线和操作机械50０元／次７使用破电缆、接头多的电缆2０0元8使用双绞线代替照明线、使用电炉、电饭煲做饭、烧水当事人:100０元/次文明施工管理方面序号内容罚款金额1文明施工处罚规定:参照有关文件的标准,检查中作业区存在一项违章或重大隐患。罚款5００元，存在三项（含三项)严重违章或重大隐患，罚款１０00元，处罚单要对有关责任者同时给予处罚.2在上级检查中出现上述现象,将加倍处罚。对于一般问题，需立即整改,整改不及时50０元3必须工完场清，及时把建筑垃圾运至垃圾站内,保证环境整洁，道路畅通,违反要求。50０元/次质量管理方面序号内容罚款金额1材料报验资料不合格项目工程师：50元/次施工单位：50～1０0元/次２施工前没对作业人员作技术及质量标准交底施工单位：50～100元/次3不积极配合验收工作,一次报验不合格，100～2０0元罚款。二次报验不合格，２00~50０元罚款，现场负责人100元/次罚款4不配合本项目工程质量评定工作50元/次5质量验收没达到一次成优率１００%，单位：５00元/次,现场管理人员：１00元/次。一项质量验收两次不合格，单位及现场负责人处以200元/次６业主及监理所提出质量问题不及时整改的100元／次7隐瞒施工质量问题1０0０元／次8质量问题没经业主批准而擅自修改,纠偏的单位：1000元/次现场管理人员:2０0元/次9质量问题没及时修改而延误验收时间的现场负责人:１00元/次物资管理方面序号内容罚款金额1材料/构配件未经报验而违章使用100~2０00元2项目部材料未经批准而挪作它用材料价10倍罚款3材料堆放不整齐,影响文明施工500元/次４进出场、进出库材料手续不全责任人：１00元5擅自挪用其他单位材料挪用材料价１0的罚款十一、成品保护方面序号内容罚款金额1成品保护工作不完善没及时整改，但未造成损失100元/次2成品保护工作不完善而造成了经济损失5０0元/次3成品保护工作完好，但因操作过程中造成其它成品破坏1０００元／次十二、业主单位会议安排方面序号内容罚款金额1无故迟到者50元/次2特殊情况请假，但连续两次缺席会议的施工单位项目负责人200元3缺席会议的施工单位500元/次附件五:污水管网考核细则序号考核内容扣分备注1疏捞无年作业计划、无月份作业计划、计划任务不能按时完成的每项扣2分。2疏捞作业无台帐和报表、或者不按作业计划实施、安全防护及应急措施不到位的每项扣2分。3维护单位未按要求