2022年重庆（土建）二级造价师考试题库汇总（含基础和实务）

PAGEPAGE1662022年重庆（土建）二级造价师考试题库汇总（含基础和实务）一、单选题1.关于违约责任特点的说法中，错误的是（）A、以有效合同为前提B、以违反合同义务为要件C、可由当事人在法定范围内约定D、一种刑事赔偿责任答案：D解析：违约责任及其特点：1)违约责任以有效合同为前提。2)违约责任以违反合同义务为要件。3)违约责任可由当事人在法定范围内约定。4)违约责任是一种民事赔偿责任。2.某工程采购的一批钢材的出厂价为3980元/吨，运费为50元/吨，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为2%，则该批钢材的材料单价为（）元/吨。A、4129.90B、4079.90C、4050.15D、4131.15答案：D3.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A、招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C、排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D、排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标答案：B解析：国有资金为主的项目招标，招标人应当按照评标委员会选出的中标候选人顺序选定中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标或不符合条件，招标人可以选择排名第二的中标候选人，或者选择重新招标。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。4.(2014年)对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（）A、选择在大中型发达城市B、靠近原料产地C、靠近产地消费地D、靠近电（能）源地答案：A解析：本题考查的是建设用地的选择。对于技术密集型的建设项目，由于大中城市工业和科学技术力量雄厚，协作配套条件完备。信息灵通，所以其选址宜在大中城市。5.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查的是（）。A、爆破工程B、起重吊装工程C、脚手架工程D、高大模板工程答案：D解析：对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。上述所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。6.建设工程项目总造价是指项目总投资中的（）。A、建筑安装工程费用B、静态投资总额C、固定资产投资总额D、固定资产投资与流动资产投资总和答案：C解析：建设工程项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额。7.某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）A、3月20日B、3月30日C、4月25日D、4月30日答案：C8.根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是（）。A、发出后的承诺通知不得撤回B、承诺通知到达要约人时生效C、超过承诺期限发出的承诺视为新要约D、承诺的内容可以与要约的内容不一致答案：B解析：承诺通知可以撤回；承诺通知到达要约人时生效；受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约；承诺的内容应当与要约的内容一致。9.发达国家对私人投资工程只进行政策引导和信息指导，体现了政府对造价的（）。A、宏观管理B、微观管理C、直接管理D、综合指导答案：A解析：发达国家对私人投资工程只进行政策引导和信息指导,而不干预其具体实施过程，体现政府对造价的宏观管理和间接调控本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。10.在世界银行规定的项目总建设成本中，未明确项目的准备金的目的是为了（）。A、支付那些估算时不可能明确的潜在项目B、支付工作范围以外可能增加的项目C、应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况D、用来补偿估算的误差答案：A解析：未明确项目准备金:此项准备金用于在估算时不可能明确的潜在项目，包括那些在做成本估算时因为缺乏完整、准确和详细的资料而不能完全预见和不能注明的项目，并且这些项目是必须完成的,或它们的费甩是必定要发生的。11.下列索赔费用中，不属于材料费的索赔的是（）。A、由于索赔事件的发生造成材料实际用量超过计划用量而增加的材料费B、由于发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨和超期储存费用C、运输费，仓储费，以及合理的损耗费用D、由于承包商管理不善，造成材料损坏失效答案：D解析：材料费的索赔包括：由于索赔事件的发生造成材料实际用量超过计划用量而增加的材料费，由于发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善造成材料损坏、失效，则不能列入索赔款项内。12.与BOT融资方式相比，TOT融资方式的特点是（）。A、融资对象更为广泛，可操作性更强B、项目产权结构易于稳定C、不需要设立具有特许权的专门机构D、项目招标程序大为简化答案：A解析：与BOT模式相比，采用TOT模式时，融资对象更为广泛，可操作性更强，使项目引资成功的可能性增加。13.下列对工人工作时间中休息时间的理解，正确的是()。A、在定额时间中不进行计算B、休息时间即停工时间C、它属于必需消耗的工作时间D、休息时间的长短是一定的，即8小时工作时间以外的时间答案：C解析：休息时间是工人在工作过程中为恢复体力所必需的短暂休息和生理需要的时间消耗。这种时间是为了保证工人精力充沛地进行工作，所以在定额时间中必须进行计算。休息时间的长短与劳动性质、劳动条件、劳动强度和劳动危险性等密切相关。14.某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A、78.72B、81.28C、157.44D、162.56答案：D解析：本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。台班人工费=2×[1+（254-250）/250]×80=162.56（元/台班）。15.(2014年)编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是（）。A、补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成B、补充项目应报县级工程造价管理机构备案C、补充项目的工作内容应予以明确D、补充项目编码应顺序编制，起始序号有编制人根据需要自主确定答案：C解析：补充项目的编码由计量规范的代码与B和三维阿拉伯数字组成，所以A错；将编制的补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案，所以B错；在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容，所以C正确；补充项目编码应从001起顺序编制，所以D错。16.正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg，已知该材料的损耗率为7.20%，则其总消耗量为()kg。A、13.5B、13.4C、12.5D、11.6答案：B解析：本题考查的是材料消耗量的计算。损耗率=损耗量/净用量×100%，总损耗量=净用量+损耗量=净用量×（1+损耗率）；因此材料净用量=0.9/7.2%=12.50(kg)；材料消耗量=12.5+0.9=13.40(kg)17.就施工索赔的目的而言，施工索赔包括（）。A、物价上涨索赔和业主违约索赔B、工期索赔和费用索赔C、拖延付款索赔和不可抗拒因素索赔D、特殊风险索赔和业主风险索赔答案：B解析：工程索赔按不同的划分标准，可分为不同类型。按索赔目的分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔。按索赔的合同依据分类，工程索赔可分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔。根据索赔事件的性质不同，可以将工程索赔分为：(1)工程延误索赔。(2)工程变更索赔。(3)合同被迫终止的索赔。(4)赶工索赔。(5)意外风险和不可预见因素索赔。(6)其他索赔。18.按照我国现行规定，合同价款采用造价信息差额调整法调整时，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价，施工期间材料单价涨幅以（）为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A、基准单价B、投标报价C、市场价格D、投标价和基准价的平均值答案：A解析：承包人投标报价中材料单价高于基准单价：施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。19.下列施工成本计划指标中，属于质量指标的是（）。A、A．设计预算成本计划降低率B、单位工程成本计划额C、设计预算成本计划降低额D、材料计划成本额答案：A解析：成本计划的质量指标可采用设计预算成本计划降低率、责任目标成本降低率。20.在香港，众多测量师事务所与专业人士之间相互联系和沟通的纽带是（）。A、测量师协会B、工程积算所C、建筑标准协会D、专业学会答案：D解析：香港地区的专业学会是在众多测量师事务所与专业人士之间相互联系和沟通的纽带。这种学会在保护行业利益和推行政府决策方面起着重要作用，同时，学会与政府之间也保持着密切联系。学会内部互相监督、互相协调、互通情报，强调职业道德和经营作风。学会对工程造价起着指导和间接管理的作用，甚至也充当工程造价纠纷仲裁机构。当发承包双方不能相互协调或对工料测量师事务所的计价有异议吋，可以向学会提出仲裁申请。21.建筑工程费用估算方法中的（），占有较为详细的工程资料、建筑材料价格和工程费用指标，投入的时间和工作量大。A、单位实物工程量投资估算法B、单位功能价格法C、概算指标投资估算法D、单位建筑工程投资估算法答案：C解析：概算指标投资估算法，采用此种方法，应占有较为详细的工程资料、建筑材料价格和工程费用指标，投入的时间和工作量较大。22.关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是()。A、招标人不得自行决定是否编制标底B、招标人不得规定最低投标限价C、编制标底时必须同时设有最高投标限价D、招标人不编制标底时应规定最低投标限价答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密。同时规定，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价。23.根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。A、基本工资B、奖金C、津贴补贴D、特殊情况下支付的工资答案：D解析：本题考查的是人工单价。特殊情况下支付的工资：工伤、产假、婚丧假、生育假、事假、停工学习、执行国家或社会义务等。24.下列建筑服务中，不可以选择按照简易办法计税的有（）。A、一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务B、一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务C、一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务D、一般纳税人为建筑工程新项目提供的建筑服务答案：D解析：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。简易计税适用范围：（1）小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税；（2）一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务；（3）一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务；（4）一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务。25.概算定额基价不包括()。A、人工费B、材料费C、机械费D、措施费答案：D解析：概算定额基价和预算定额基价一样，都只包括人工费、材料费和机械费。26.(2015年)关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是()。A、非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核B、国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核C、承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告D、工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价机构核对结论为准答案：B解析：该题主要考察的是：竣工结算审核“选项A错误，非国有资金投资的建筑工程发包人在协商期内未与承包人协商或者经协商未能与承包人选成协议的，应当委托工程造价咨询企业进行竣工结算审核；选项C错误，发包人委托工程造价咨询机构核对竣工结算的，工程造价咨询机构应在规定期限内核对完毕，核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交给承包人复核，承包人应在规定期限内将同意核对结论或不同意见的说明提交工程造价咨询机构。工程造价咨询机构收到承包人提出的异议后，应再次复核，复核无异议的，发承包双方应在规定期限内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕；复核后仍有异议的，对于无异议部分办理不完全竣工结算；有异议部分由发承包双方协商解决，协商不成的,按照合同约定的争议解决方式处理。；选项D错误，发包人委托工程造价咨询机构核对竣工结算的，工程造价咨询机构应在规定期限内核对完毕，核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交给承包人复核。”27.某建设项目，经投资估算确定的工程费用为2100万元，工程建设其他费为900万元，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。年均投资价格上涨率为10%，基本预备费费率为5%，项目建设前期1年。该项目建设期的价差预备费为()万元。A、350.67B、396.86C、443.88D、665.83答案：D解析：基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率=(2100+28.编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A、待冲基建支出B、应付款C、预付及应收款D、来交款答案：C解析：预付及应收款属于资金占用，其他三项属于资金来源。29.(2010年)下列人工费用中，不属于预算定额基价构成内容的是()。A、施工作业的生产工人工资B、施工机械操作人员工资C、工人夜间施工的夜班补助D、大型施工机械安装与拆卸所发生的人工费答案：D解析：预算定额基价的编制方法，简单说就是工、料、机的消耗量和工、料、机单价的结合过程。其中，人工费是由预算定额中每一分项工程各种用工数，乘以地区人工工日单价之和算出；材料费是由预算定额中每一分项工程的各种材料消耗量，乘以地区相应材料预算价格之和算出；机具费是由预算定额中每一分项工程的各种机械台班消耗量，乘以地区相应施工机械台班预算价格之和，以及仪器仪表使用费汇总后算出。上述单价均为不含增值税进项税额的价格。30.根据我国《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限，施工许可证自行废止。31.(2016年)关于施工图预算的含义，下列说法中正确的是()。A、是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算B、其成果文件一般不属于设计文件的组成部分C、可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算D、其价格性质为预期，不具有市场性质答案：C解析：施工图预算的成果文件称作施工图预算书，也简称施工图预算,它是在施工图设计阶段对工程建设所需资金做出较精确计算的设计文件。施工图预算价格既可以是按照政府统一规定的预算单价、取费标准、计价程序计算而得到的属于计划或预期性质的施工图预算价格，也可以是通过招标投标法定程序后施工企业根据自身的实力即企业定额资源市场单价以及市场供求及竞争状况计算得到的反映市场性质的施工图预算价格。32.根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在一定时间内预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的一定时间内发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的（）天后停止施工。A、7B、10C、14D、28答案：C解析：根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月或不迟于约定的开工日期前7天预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的10天内向发包人发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的14天后停止施工。33.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）下列费用中，属于规费的有（）。A、劳动保护费B、安全施工费C、环境保养费D、住房公积金答案：D解析：规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，包括社会保险费和住房公积金。34.(2013年)根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由()主持编制。A、建设单位项目负责人B、施工项目负责人C、施工单位技术负责人D、施工项目技术负责人答案：B解析：该题主要考察的是：单位工程施工组织设计。单位工程施工组织设计是指以单位（子单位）工程为主要对象编制的施工组织设计，对单位（子单位）工程的施工过程起指导和制约作用。单位工程施工组织设计应由施工项目负责人主持编制，应由施工单位技术负责人或其授权的技术人员负责审批。35.可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（）。A、混合法B、指标估算法C、比例估算法D、系数估算法答案：B解析：建设项目可行性研究阶段投资估算原则上应采用指标估算法。对投资有重大影响的主体工程应估算出分部分项工程量，参考相关概算指标或概算定额编制主要单项工程的投资估算。36.(2015年)在正常施工条件下，完成10m3混凝土梁浇捣需4个基本用工，0.5个辅助用工，0.3个超运距用工，若人工幅度差系数为10%，则该梁混凝土浇捣预算定额人工消耗量为()工日/10m3。A、5.20B、5.23C、5.25D、5.28答案：D解析：该题主要考察的是：定额人工消耗量的计算“预算定额中人工工日消耗量是由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、其他用工两部分组成的。人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工）*人工幅度差系数=(4+0.5+0.3)x10%=0.48；预算定额人工消耗量=基本用工+（超运距用工+辅助用工+人工幅度差）=4(0.5+0.3+0.48)=5.28工日/10m3。37.某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价(FOB)为100万美元，国外运费5万美元，运输保险费1万美元，关税税率20%，增值税税率16%，无消费税，则该设备的增值税为（）万元人民币。(外汇汇率：1美元=6．5元人民币)A、138．05B、156．29C、124．80D、132．29答案：D解析：根据公式：到岸价格(CIF)=离岸价格(FOB)+国际运费+运输保险费，即：关税完税价格。所以，关税完税价格=(100+5+1)万美元=106万美元．根据公式：组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税又因为：进口产品增值税额=组成计税价格×增值税税率所以，进口产品增值税额=(106+106×20%)万美元×16%=20．352万美元因为：外汇汇率：1美元=6．5元人民币所以，20．352万美元×6．5≈132．29万元。38.使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（），验收合格的方可使用。A、由承租的施工单位验收B、有出租单位验收C、由总承包单位验收D、由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收答案：D解析：本题考查的是建设工程质量管理条例。如使用承租的机械设备和施工机具及配件，应由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格后方可使用。39.某承包工程总价为500万元，其中材料费占45％，该工程计划工期为500天，材料储备定额天数为60天，则应支付预付款()万元。A、36.99B、225C、27D、60答案：C解析：公式5.2.1中是年度工程总价不是工程总价，应为：工程预付款数额=[（年度工程总价×材料比例）/年度施工天数]×材料储备定额天数=[（500/500*365*45%）/365]×60=27（万元）年度施工天数按365天日历天计算40.在正常施工条件下，完成10m3混凝土梁浇捣需4个基本用工，0.5个辅助用工，0.3个超运距用工，若人工幅度差系数为10%，则该梁混凝土浇捣预算定额人工消耗量为（）工日/10m3。A、5.20B、5.23C、5.25D、5.28答案：D解析：预算定额人工消耗量=（4+0.3+0.5）×（1+10%）=5.28（工日/10m3）。41.根据《合同法》的规定，以下属于合同部分条款无效的情形是（）。A、一方不承认合同B、一方未履行合同规定的义务C、合同解除D、因故意或者重大过失造成对方财产损失的答案：D解析：合同部分条款无效的情形。合同中的下列免责条款无效：1）造成对方人身伤害的；2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。42.出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为()m3/台班。(1m3=1000L)A、27.43B、29.54C、32.00D、48.00答案：C解析：本题考查的是产量定额的计算原文是：施工机械台班产量定额=机械1h纯工作正常生产率×工作班纯工作时间=机械1h纯工作正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数；因此一次循环时=120+30+180+30+30-30=360(s)；机械纯工作1小时循环次数=3600/360=10（次）；机械纯工作1小时正常生产率=10×0.5=5(m3)；砂浆搅拌机的产量定额=机械纯工作1小时正常生产率×工作班纯工作时间=5×8×0.8=32(m3/台班)43.以下属于计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用依据的是（）。A、工程造价信息B、工程建设其他费定额C、间接费定额D、运杂费率答案：A解析：计算分部分项工程人工、材料、机具台班消耗量及费用的依据:（7）概算指标、概算定额、预算定额。（8）人工单价。（9）材料预算单价。（10）机具台班单价。（11）工程造价信息。44.(2009年)根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，其中延续注册，延续注册的有效期为()年。A、2B、3C、4D、5答案：C解析：4）延续注册：注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满30日前，按照规定的程序申请延续注册。延续注册的有效期为4年。45.下列属于本周期合计应扣减的金额的是（）。A、本周期已完成单价项目的金额B、周期应支付的总价项目的金额C、本周期已完成的计日工价款D、本周期应扣回的预付款答案：D解析：本周期合计应扣减的金额，其中包括：①本周期应扣回的预付款；②本周期应扣减的金额。46.(2014年)关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）A、当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B、市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C、人工费变化发生的风险全部由发包人承担D、承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担答案：A解析：本题考查的是工程清单的风险承担原则。B选项，施工单位承担10%以内的施工机具使用费的风险；C选项应是法律法规等导致的人工费的变化，承包人不再承担风险；D选项，承包人的管理费用由承包人承担。47.下列关于要约邀请的表述，错误的是（）。A、要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示B、要约邀请是当事人订立合同的预备行为C、要约邀请是合同成立过程中的必经过程D、要约邀请不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示，在法律上无需承担责任答案：C解析：所谓要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示，在法律上无需承担责任。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。48.(2017年)已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。A、13.33B、13.16C、13.13D、12.50答案：B解析：本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。工序作业时间=基本工作时间/（1-辅助时间%）=1/（1-5%）=1.053（工日/m3）时间定额=工序作业时间/（1-规范时间%）=1.053/（1-3%-2%-15%）=1.316（工日/m3）=13.16（工日/10m3）。49.(2014年)关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）A、工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B、项目决策的内容是决定工程造价的基础C、投资估算的深度影响项目决策的精确度D、投资决策阶段对工程造价的影响程度不大答案：B解析：本题考查的是项目决策与工程造价的关系（1）项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；（2）项目决策的内容是决定工程造价的基础；（3）项目决策的深度影响投资估算的精确度；（4）工程造价的数额影响项目决策的结果。50.在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为800万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为150万元，价差预备费为100万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元A、2620B、2750C、2980D、3480答案：B解析：本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。我国现行工程造价的构成中，建设投资包括设备及工器具购置费用、建筑安装工程费用、工程建设其他费用、预备费，不包含建设期利息和流动资金。考前因此，该建设项目的建设投资＝800＋1200＋500＋150＋100＝2750（万元）。51.(2012年)对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是()。A、通风与空调工程B、砖砌体工程C、玻璃幕墙工程D、裱糊与软包工程答案：A解析：分部工程是指将单位工程按专业性质、建筑部位等划分的工程。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，建筑工程包括：地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、给排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯等分部工程。52.根据FIDIC《施工合同条件》（1999版），关于合同价款调整的规定，下列说法正确的是（）。A、工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1%时才予调整B、实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10%时，可调整相应单价C、工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款D、承包人配合工程检验所发生的剥露和覆盖，不应调整合同价款答案：B解析：因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：⑴该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%。⑵该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%。⑶由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%。⑷该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。53.关于招标文件的说法，正确的是（）。A、招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价B、潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出C、招标人应当在招标文件中载明招标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起D、招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人答案：C解析：A招标文件不可以设置最低投标限价；B投标人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前提出；D招标人对招标文件进行澄清或修改的，必须在投标截止前15日通知所有潜在投标人。如果不足15日的，开标时间应顺延。54.生产性建设项目的总投资由（）两部分构成。A、Ａ.固定资产投资和流动资产投资B、Ｂ.有形资产投资和无形资产投资C、Ｃ.建筑安装工程费用和设备工器具购置费用D、Ｄ.建筑安装工程费用和工程建设其他费用答案：A解析：生产性建设项目总投资包括工程造价（或固定资产投资）和流动资金（或流动资产投资）两部分；非生产性建设项目总投资一般仅指工程造价。55.(2014年)在工程量清单中，最能体现部分分项工程项目自身价值的本质是（）。A、项目特征B、项目编码C、项目名称D、项目计量单位答案：A解析：项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。56.(2016年)竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是()。A、产权属于本单位的城市绿化B、不能形成资产的城市绿化C、产权属于本单位的专用道路D、产权不属于本单位的专用道路答案：D解析：经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通信设施、送变电站、地下管道等，且其产权不属于本单位的投资支出。对于产权归属本单位的，应计入交付使用资产价值。57.确定项目生产规模的前提是项目的()。A、盈利能力B、资金情况C、产品市场需求情况D、原材料、燃料供应状况答案：C解析：制约项目规模合理化的主要因素包括市场因素、技术因素和环境因素，其中市场因素是确定建设规模需考虑的首要因素，而项目产品的市场需求状况是确定项目生产规模的前提。通过对产品市场需求的科学分析与预测，在准确把握市场需求状况、及时了解竞争对手情况的基础上，最终确定项目的最佳生产规模。58.(2015年)下列工程中，属于分部工程的是()。A、既有工厂的车间扩建工程B、工业车间的设备安装工程C、房屋建筑的装饰装修工程D、基础工程中的土方开挖工程答案：C解析：本题考查的是工程项目的组成和分类，分部工程包括：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气，智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能等分部工程。59.某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为()元／台班。A、78.72B、81.28C、157.44D、162.56答案：D解析：本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。台班人工费=2×[1+(254-250)/250]×80=162.56（元／台班）。60.建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是（）。A、动力供应费B、燃料运入费C、产品运出费D、建材运输费答案：D解析：在进行厂址多方案技术经济分析时，除比较上述建设地点（厂址）条件外，还应具有全寿命周期的理念，从项目投资费用和项目投产后生产经营费用两方面进行分析。项目投资费用包括土地征购费、拆迁补偿费、土石方工程费、运输设施费、排水及污水处理设施费、动力设施费、生活设施费、临时设施费、建材运输费等。61.根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过（）。A、招标项目估算价的2%B、招标项目估算价的3%C、投标报价的2%D、投标报价的3%答案：A解析：如招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。62.在建设工程项目总投资组成中的基本预备费主要是为（）。A、建设期内材料价格上涨增加的费用B、因施工质量不合格返工增加的费用C、设计变更增加工程量的费用D、因业主方拖欠工程款增加的承包商贷款利息答案：C解析：基本预备费又称不可预见费。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。63.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A、投标保证金有效期应当与投标有效期一致B、投标保证金不得超过招标项目估算价的10%C、实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D、投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息答案：A解析：投标保证金有效期应当与投标有效期一致。招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，但最高不得超过80万。对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段是技术招标，第二阶段是报价招标。因此投标保证金的提交应当在第二阶段提出。招标人终止招标的，已经发售资格预审文件、招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。64.由于不可抗力解除合同的，发包人应向承包人支付（）。A、合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款B、合同解除之后完成工程但尚未支付的合同价款C、合同解除之后完成工程的合同价款D、合同解除之日前未完成工程但尚未支付的合同价款答案：A解析：由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付下列金额：(1)合同中约定应由发包人承担的费用。(2)已实施或部分实施的措施项目应付价款。(3)承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产。(4)承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用。(5)承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。65.(2015年)根据我国建设市场发展现状，工程量清单计价和计量规范主要适用于()。A、项目建设前提各阶段工程造价的估计B、项目初步设计阶段概算的预测C、项目施工图设计阶段预算的预测D、项目合同价格的形成和后续合同价格的管理答案：D解析：本题考查的是工程计价标准和依据。工程量清单计价依据主要适用于合同价格形成以及后续的合同价格管理阶段。66.下列不属于工程造价咨询企业的业务范围是（）。A、审核项目经济评价报告B、审核项目竣工结算报告C、编制项目概算D、比选项目优化设计方案答案：D解析：工程造价咨询业务范围如下所述：1)建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；2)建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；3)建设项目合同价款的确定,合同价款的签订与调整,工程款支付，工程结算、竣工结算和决算报告的编制与审核等；4)工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；5)提供工程造价信息服务等。67.关于周转性材料消耗量的说法，正确的是（）。A、周转性材料的消耗量是指材料使用量B、周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示C、周转性材料的摊销量供施工企业组织使用D、周转性材料的消耗与周转使用次数无关答案：B解析：定额中周转材料消耗量指标，应当用一次使用量和摊销量两个指标表示。一次使用量供施工企业组织施工用；摊销量供施工企业成本核算或投标报价使用。68.对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是（）。A、砌体工程B、幕墙工程C、钢筋工程D、电梯工程答案：D解析：分部工程是单位工程的组成部分，应按专业性质、建筑部位确定。一般工业与民用建筑工程的分部工程包括：地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程、给排水及采暖工程、电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、电梯工程。69.通过加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗。这属于施工成本管理措施的（）。

A、技术措施

B、组织措施

C、经济措施

D、合同措施答案：B解析：本题考查的是施工成本管理的任务与措施。组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施。加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的损耗，加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失、机械利用率降低、物料积压等而使施工成本增加。70.对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。A、以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B、以“定额人工费＋定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C、只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D、以备注中说明的计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”答案：C解析：本题考查的是措施项目清单。按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。71.关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。A、规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B、规费包括工程排污费和住房公积金C、投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D、社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用答案：B解析：规费项目清单应按照下列内容列项：社会保险费，包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费；住房公积金；工程排污费72.投标人针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，可以采取的正确做法是（）。A、即向招标人提出异议，要求招标人修改B、不向招标人提出异议，风险自留C、是否向招标人提出修改意见取决于投标策略D、等中标后，要求招标人按实调整答案：C解析：本题考查的是建设项目施工投标与投标文件的编制。针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略；可以运用一些报价技巧提高报价质量，争取中标后获得更大的收益。73.根据《招标投标法实施条例》，投标人撤回已提交的投标文件，应当在（）前，书面通知招标人。A、投标截止时间B、评标委员会开始评标C、评标委员会结束评标D、招标人发出中标通知书答案：A解析：投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。74.在FIDIC合同条件下，当变更的工程量与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为（）。A、10%B、1%C、0.1%D、0.01%答案：D解析：具备以下条件时，允许对某一项工作规定的费率或单价加以调整：(1)此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%。(2)工程量的变更与时该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01%。(3)由此工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过1%。75.根据《合同法》，执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物的，则（）。A、无论价格升降，均按新价格执行B、遇价格上涨时，按照新价格执行C、无论价格升降，均按原价格执行D、遇价格上涨时，按照原价格执行答案：D解析：《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行：价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行：价格下降时，按照原价格执行。76.(2011年)预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账款700万元，预付款500万元，存货1000万元，现金400万元。则该年度流动资金估算额为()万元。A、700B、1100C、1700D、2100答案：C解析：流动资金=流动资产-流动负责=3700-2000=1700，流动资产：应收账款+预付账款+存货+现金=1800+500+1000+400=3700，流动负债=应付账款+预收账款=1300+700=200077.关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）。A、当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B、市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C、人工费变化发生的风险全部由发包人承担D、承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担答案：A解析：本题考查综合单价确定注意事项，B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担10%以内的价格风险;承包人承担5%以内的材料、工程设备价格风险，C:对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工费发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。D承包人管理费的风险一般由承包人全部承担。78.编制某工程施工图预算，套用预算定额后得到的人工、甲材料、乙材料、机械台班的消耗量分别为15工日、12m3.0.5m3.2台班，预算单价与市场单价如下表所示。措施费为直接工程费的7%。则用实物法计算的该工程的直接费为（）元。A、4654.50B、5045.05C、5157.40D、5547.95答案：D解析：单位工程直接工程费=Σ（工程量×定额人工消耗量×市场工日单价）+Σ（工程量×定额材料消耗量×市场材料单价）+Σ（工程量×定额机械台班消耗量×市场直机械台班单价）=15×100+12×300+0.5×50+2×30=5185直接费=5185×（1+7%）=5547.9579.某投标人对招标项目的评标结果有异议，应当依法先向规定的受理人提出异议。该受理人应当是（）。A、评标委员会B、招标人C、行政监督部门D、招标代理机构答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。80.(2013年)根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。A、垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B、施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款C、施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款D、施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用答案：A解析：当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。81.合同部分无效时（）。A、整个合同无效B、其余部分无效C、不影响其余部分的效力D、由权利人决定合同是否有效答案：C解析：本题考查的是合同的效力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效82.当承发包双方的合同价款纠纷提交仲裁时，如果仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由()承担。A、发包人B、承包人C、发包人和承包人D、败诉方答案：D解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。“当仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行时，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担。”83.根据计时观察法测定某人工挖基坑二类土1m3的有关数据如下：基本工作时间180min，辅助工作时间占工序作业时间的百分比为10%，规范时间占工作日时间百分比为20%，则挖该基坑1m3的定额时间为()min。A、243.0B、247.5C、250.0D、257.1答案：C解析：按照人工定额消耗量的构成，应先计算该工序作业时间，再计算定额时间。工序作业时间=基本工作时间／（1-辅助工作时间%）=180／(1-10%)=200(min／m3)定额时间=工序作业时间／（1-规范时间%）=200／(1-20%)=250(min／m3)因此，正确答案为C。84.为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信息建模（BIM）技术，在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（）模型。A、6DB、5DC、4DD、3D答案：B解析：3）模拟施工。应用BIM技术，可根据施工组织设计在3D建筑模型的基础上加施工进度形成4D模型模拟实际施工，从而通过确定合理的施工方案指导实际施工。此外，还可进一步加载费用数据，形成5D模型，从而实现工程造价的模拟计算。85.工程预付款起扣点表示()。A、未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额B、已施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额C、未施工工程尚需工程款相当于预付款数额D、已施工工程尚需工程款相当于预付款数额答案：A解析：本题考查的是预付款及期中支付。预付款起扣点表示从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额。预付款起扣点=承包工程合同总额-预付款总额／主要材料及构件所占比重。86.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0126），下列属于施工变更的是（）。A、对区域内标准标高的调整B、对备品备件采购数量的调整C、发包人对竣工检验合格的项目重新进行竣工试验D、因发包人原因暂停工程超过45天，调减受影响的部分工程答案：C解析：本题考查工程总承包合同价款调整。施工变更的范围包括：①因设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程量的增减;②发包人要求增加的附加试验、改变试验地点;③在发包人提供的项目基础资料和现场障碍资料之外，新增加的施工障碍处理;④发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验;⑤因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更;⑥上述变更所需的附加工作。87.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门需要审批（）。A、初步设计概算B、项目申请报告C、资金申请报告D、项目开工报告答案：C解析：本题考查的是工程项目管理概述。采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的，则只审批资金申请报告。88.投资机会及项目建议书阶段，是初步决策的阶段，投资估算的误差率在（）左右。A、±10%B、±20%C、±30%D、±40%答案：C解析：投资机会及项目建议书阶段，是初步决策的阶段，投资估算的误差率在±30%左右。89.在编制施工成本计划时，通常需要进行“两算”对比分析，“两算”指的是（）。A、施工图预算、成本核算B、施工图预算、施工预算C、施工预算、成本核算D、施工预算、施工决算答案：B解析：在编制实施性成本计划时要进行施工预算和施工图预算的对比分析，通过“两算”对比，分析节约和超支的原因，以便制定解决问题的措施，防止工程亏损，为降低工程成本提供依据。90.不属于建设单位管理费的是（）。A、固定资产使用费B、劳动保护费C、招标代理费D、业务招待费答案：C解析：建设单位管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括工作人员薪酬及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费(含软件)、业务招待费、竣工验收费和其他管理性质开支。实行代建制管理的项目，计列代建管理费等同建设单位管理费，不得同时计列建设单位管理费。91.根据《招标投标法》，下列关于投标和开标的说法中，正确的是（）。A、投标人如果准备中标后将部分工程分包的，应在中标后通知招标人B、联合体投标中标的，应由联合体牵头方代表联合体与招标人签订合同C、开标应当在公证机构的主持下，在招标人通知的地点公开进行D、开标时，可以由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况答案：D解析：根据招标文件载明的项目实际情况，投标人如果准备在中标后将中标项目的部分非主体、非关键工程进行分包的，应当在投标文件中载明。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。92.项目（）是以货币形式编制的项目在计划期内的生产费用、成本水平及为降低成本采取的主要措施和规划的具体方案。A、成本计划B、成本预测C、成本控制D、成本核算答案：A解析：成本计划是在成本预测的基础上，施工承包单位及其项目经理部对计划期内工程项目成本水平所做的筹划。施工成本计划是以货币形式表达的项目在计划期内的生产费用、成本水平及为降低成本采取的主要措施和规划的具体方案。93.根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是()。A、建设单位建设期后发生的利息B、施工单位建设期长期贷款利息C、国内代理机构收取的贷款管理费D、国外贷款机构收取的转贷费答案：C解析：本题考查的是建设期利息的内容。利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构向贷款方收取的转贷费、担保费和管理费等。94.概算指标与概算定额的区别在于（）。A、概算指标是与设计阶段相适应的计价依据B、概算指标通常是以单位工程为对象C、概算指标的编制应遵循平均水平的原则D、概算定额中含有消耗量指标答案：B解析：在于项自划分和综合扩大程度上的差异，概算定额以单位扩大分项工程或扩大结构构件为对象编制，预算定额以单位分项工程或结构构件为对象编制95.根据《招标投标法》的规定，自招标文件开始发出之日至投标人提交投标文件截止之日的期限不得短于（）日。A、60B、30C、20D、10答案：C解析：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。96.关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是()。A、当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B、市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C、人工费变化发生的风险全部由发包人承担D、承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担答案：A解析：招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应考虑进入综合单价。在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在招标文件规定的范围（幅度）内时，综合单价不得变动，合同价款不作调整。对于主要由市场价格波动导致价格风险根据工程特点和工期要求，一般采取的方式是承包人承担5%以内的材料、工程设备价格风险，10%以内的施工机具使用费风险。D是由承包人全部承担。97.关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是()。A、国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B、招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价C、招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核D、当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正答案：A解析：本题考查的是招标控制价的编制。选项B，招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调。在公布招标控制价时，除公布招标控制价的总价外，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项自费、其他项目费、规费和税金。选项C，招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。选项D，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时，应责成招标人改正。98.(2010年)根据合同法，具有合同撤销权的当事人应在知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使撤销权。A、1B、2C、3D、4答案：A解析：有下列情形之一的，撤销权消灭：①具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权；②具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。由此可见，当具有法律规定的可以撤销合同的情形时，当事人应当在规定的期限内行使其撤销权，否则，超过法律规定的期限时，撤销权归于消灭。此外，若当事人放弃撤销权，则撤销权也归于消灭。99.建设工程采用CM承包模式时，CM单位有代理型和非代理型两种。工程分包商的签约对象是（）。A、代理型为业主，非代理型为CM单位B、代理型为CM单位，非代理型为业主C、无论代理型或非代理型，均为业主D、无论代理型或非代理型，均为CM单位答案：A解析：CM单位有代理型（Agency）和非代理型（Non—Agency）两种。代理型的CM单位不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由建设单位直接签订。而非代理型的CM单位直接与分包单位签订分包合同。100.(2015年)用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖(240mmx115mmx53mm)的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为()。A、1057块、0.372m3B、1057块、0.454m3C、1060块、0.372m3D、1060块、0.449m3答案：D解析：本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。消耗量=净用量+损耗量=净用量×(1+损耗率)换算下：净用量=消耗量/(1+损耗率)每立方米砂浆用量=1-砖数×每块砖的体积标准砖的净用量=1113/(1+5%)=1060块；砂浆的净用量=2-1060×0.24×0.115×0.053=0.449m3。101.关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是()。A、国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价B、招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密C、招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布D、招标人也可以根据需要，规定最低投标限价答案：B解析：本题考查的是招标控制价的编制。选项A错误，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；选项C错误，招标人设有最髙投标限价的，应当在标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法；选项D错误，招标人不得规定最低投标限价。102.关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。A、生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和B、工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和C、固定资产投资为建设投资和建设期利息之和D、工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和答案：C解析：本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。选项A错误，生产性建设项目总投资为建设投资、建设期利息和流动资金之和；选项B错误，工程造价为工程费用、工程建设其他费用、预备费和建设期利息之和；选项D错误，工程费用包括建筑安装工程费和设备及工器具购置费。103.关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（）。A、安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B、安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C、能自行开动机械的安拆费不予计算D、塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价答案：B解析：本题考查的是施工机具台班单价。安拆费指施工机械（大型机械除外）在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。所以A错误。不需安装又能自行开动的不计算，所以C错误。D选项各地区自行确定。104.下列情形属于招标人与投标人串标的是（）。A、投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人的行动B、招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价C、不同投标人的投标文件相互混装D、投标人提供虚假的财务状况或者业绩答案：B解析：有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标:①招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;②招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;③招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;④招标人授意投标人撤换、修改投标文件;⑤招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;⑥招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。105.CM承包模式的特点是（）。A、CM单位是以发包人的身份进行施工管理B、采用流水施工法施工C、CM单位不会影响工程设计活动D、采用快速路径法施工答案：D解析：CM承包模式是指由建设单位委托一家CM单位承担项目管理工作，该CM单位以承包单位的身份进行施工管理，并在一定程度上影响工程设计活动，组织快速路径(Fast-Track)的生产方式，使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”。106.关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A、建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B、多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C、大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D、建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加答案：B解析：建筑设计阶段影响工程造价的主要因素包括：A选项，建筑周长系数越低，建筑工程造价越低；C选项，大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构；D选项，建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的降低。107.国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。这种交易价格被称为（）。A、离岸价B、运费在内价C、到岸价D、抵岸价答案：A108.(2013年)编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是()。A、待冲基建支出B、应付款C、预付及应收款D、未交款答案：C解析：预付及应收款属于资金占用，其他三项属于资金来源。109.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），关于暂列金额的说法，正确的是（）。A、A．已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用B、B．已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用C、发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有D、发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有答案：A解析：暂列金额并非是确定的工程内容，但是发包人担心发生，所以做了一些准备，是准备金的性质，因为不一定发生，所以自然由发包人掌握使用，工程竣工后如有剩余，余额归发包人所有。110.施工成本的过程控制中，对于人工费和材料费都可以采用的控制方法是（）。

A、量价分离

B、包干控制

C、预算控制

D、跟踪检查答案：A解析：本题考查的是施工成本的过程控制方法。人工费的控制实行“量价分离”的方法；材料费控制同样按照“量价分离”原则，控制材料用量和材料价格。111.(2015年)某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各1名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为()元。A、100B、125C、200D、250答案：D解析：该题主要考察的是：机械台班定额中人工费的组成，“2.4.20，台班人工费=人工消耗量x[1+(年制度工作日-年工作台班)/年工作台班]×人工日工资单价=2×[1+(250-200)/200]×100=250元”112.该目录暂无试题,后续会陆续更新。A、AB、BC、CD、D答案：D113.建设工程合同的纠纷一般都适用施工行为地的专属管辖，由（）管辖。A、检察院B、发生纠纷地的人民法院C、工程所在地的人民法院D、行政主管部门答案：C解析：合同当事人双方可以在签订合同时约定选择诉讼方式解决合同争议，并依法选择有管辖权的人民法院，但不得违反《中华人民共和国民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖的规定。对于一般合同争议，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程施工合同以施工行为地为合同履行地。114.进口设备的原价是指进口设备的（）。A、到岸价B、抵岸价C、离岸价D、运费在内价答案：B115.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当在编制（）时确定。A、投资估算B、工程概算C、施工图预算D、施工组织设计答案：B116.根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是（）A、不迟于约定的开工日期前的7天内B、不迟于约定的开工日期后的7天内C、不迟于约定的开工日期前的14天内D、不迟于约定的开工日期后的14天内答案：A解析：预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。117.根据《合同法》，在执行政府定价的合同履行中，需要按新价格执行的情形是（）。A、逾期付款的，遇价格上涨时B、逾期付款的，遇价格下降时C、逾期提取标的物的，遇价格下降时D、逾期交付标的物的，遇价格上涨时答案：A118.采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg,损耗量为0.65kg,则该材料的损耗率为（）。A、4.95%B、5.21%C、5.45%D、5.50%答案：D解析：材料消耗量指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等。其关系式如下：材料损耗率=损耗量/净用量x100%材料损耗量=材料净用量×损耗率材料消耗量=材料净用量+损耗量或材料消耗量=材料净用量×(1+损耗率）根据上式，本题材料损耗率=0.65/(12.47-0.65)×100%=5.50%。119.根据《合同法》，合同生效后，当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按（）执行。A、订立合同时履行地市场价格B、订立合同时付款方所在地市场价格C、标的物交付时市场价格D、标的物交付时政府指导价答案：A120.按照现行规定，生产工人根据国家法律、法规和政策规定执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计件工资标准的一定比例支付的工资属于()。A、计时工资B、特殊情况下支付的工资C、计件工资D、津贴补贴答案：B解析：特殊情况下支付的工资。是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计件工资标准的一定比例支付的工资。121.根据《房屋建筑与装饰工程工程最计算规范》（GB50854—2013），关于管沟石方工程量计算，说法正确的是（）。A、按设计图示尺寸以管道中心线长度计算B、按设计图示尺寸以截面积计算C、有管沟设计时，按管底以上部分体积计算D、无管沟设计时，按延长米计算答案：A解析：管沟石方按设计图示以管道中心线长度计算，或按设计图示截面积乘以长度以体积计算。有管沟设计时，平均深度以沟垫层底面标高至交付施工场地标高计算；无管沟设计时，直埋管深度应按管底外表面标高至交付施工场地标高的平均高度计算。122.每个支付期末，承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有（）记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的相应金额。A、计日工B、暂估价C、暂列金额D、总承包服务费答案：A解析：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。每个支付期末，承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付。123.采用定额单价法计算工程费用时，若分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械的数量增减时，对定额的处理方法一般是（）。A、编制补充单价表B、直接套用定额单价C、按实际价格换算定额单价D、调量不换价答案：D解析：定额单价法计算工程费用时的注意事项包括：①分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价或单位估价表中所列内容完全一致时，可以直接套用定额单价；②分项工程的主要材料品种与定额单价或单位估价表中规定材料不一致时，不可以直接套用定额单价；需要按实际使用材料价格换算定额单价；③分项工程施工工艺条件与定额单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般调量不换价；④分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充单位估价表。124.路基石方开挖，在高作业面施工时为保证爆破岩石块度均匀，常采用的装药形式为（）。A、集中药包B、分散药包C、药壶药包D、坑道药包答案：B解析：分散药包是指炸药沿孔深的高度分散安装，爆炸后可以使岩石均匀地破碎，适用于高作业面的开挖段。A项，集中药包是指炸药完全装在炮孔的底部，爆炸后对于工作面较高的岩石崩落效果较好，但不能保证岩石均匀破碎。C项，药壶药包适用于结构均匀致密的硬土、次坚石和坚石、量大而集中的石方施工。D项，坑道药包适用于土石方大量集中、地势险要或工期紧迫的路段，以及一些特殊的爆破工程。125.下列关于地基处理与边坡支护工程，工程量清单计算规则，表述错误的是（）。A、钢板桩工程量，可按设计图示尺寸以面积计算B、咬合灌注桩，可以根计量，按设计图示数量计算C、预制钢筋混凝土板桩，可按设计图示尺寸以面积计算D、注浆地基工程量，可按设计图示尺寸的钻孔深度以米计算答案：C解析：本题考查的是房屋建筑与装饰工程工程量的计算规则与方法。预制钢筋混凝土板桩、圆木桩预制钢筋混凝土板桩和圆木桩工程量的计量，可按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算；也可以根计量，按设计图示数