2022年山东省协会监理员考试题库（含答案）

PAGEPAGE1392022年山东省协会监理员考试题库（含答案）一、单选题1.总监理工程师代表由()书面授权。A、监理公司法定代表人B、总监理工程师C、建设单位项目负责人D、质量监督机构答案：B2.某工程项目其产品的设计生产能力为50万吨/年，售价为700元/吨，年固定总成本为1500万元，单位可变成本为600元/吨，则该项目的盈亏平衡生产能力利用率为()。A、0.2B、0.25C、0.3D、0.35答案：C3.资金等值是指由于资金时间价值的存在，使()资金可以具有相同的经济价值。A、相同时点上的不同金额的B、不同时点上的不同金额的C、不同时点上的相同金额的D、相同时点上的相同金额的答案：B4.权利最长保护期限为()年。A、2.0B、4.0C、10.0D、20.0答案：D5.以下不属于依次施工特点的是()。A、由于没有充分地利用工作面，所以工期长B、单位时间投入施工的资源较为均衡，有利于资源供应组织工作C、施工现场的组织、管理比较简单D、单位时间内投入的资源数量比较少，有利于资源供应的组织工作答案：B6.监理安全管理人员负责施工现场的安全巡视工作，每天应不少于()次。A、一B、二C、三D、四答案：B7.工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处()的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书。A、10万元以上30万元以下B、20万元以上50万元以下C、100万元以上300万元以下D、1万元以上5万元以下答案：A8.()是工程索赔计算时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是，以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。A、实际费用法B、总费用法C、直接费用法D、估算费用法答案：A9.某产品由构件A.B.C.D.E组成，构件A的功能评价系数为0.3，构件A的现实成本为1.8万元，该产品的现实成本为7万元，则构件A的价值系数为()。A、1.818B、1.167C、0.857D、0.55答案：B10.施工图设计阶段监理工作不包括()A、督促并控制设计单位按照委托设计合同约定的日期，保质、保量、准时交付施工图B、对设计过程进行跟踪监理，必要时，会同建设单位组织对单位工程施工图的中间检查验收C、审核设计单位交付的施工图及投资估算算文件D、根据国家有关法规的规定，将施工图报送当地政府建设行政主管部门指定的审查机构进行审查，并根据审查意见对施工图进行修正答案：C11.利率是国民经济调控的重要杠杆之一，利率提高的原因是()。A、其他条件一定，通货膨胀率下降B、其他条件一定，社会平均利润率下降C、其他条件一定，资本市场供过于求D、其他条件一定，社会平均利润率提高答案：D12.某项工作出现进度偏差，此偏差不大于该工作的自由时差，则A、影响后续工作B、不影响后续工作C、影响总工期D、可能影响总工期答案：B13.在单代号网络计划中，设A工作的紧后工作有B和C，总时差分别为3天和5天，工作A.B之间时间间隔为8天，工作A.C之间的时间间隔为7天，则工作A的总时差为()。A、9天B、10天C、11天D、12天答案：C14.关于双代号网络计划中的虚箭线，下列说法中不正确的是()。A、虚箭线主要用来表达相关工作的逻辑关系B、虚箭线所代表的工作不消耗时间C、虚箭线代表的可能是虚工作，也可能是实工作D、虚箭线所代表的工作不消耗资源答案：C15.勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在()万元人民币以上，属于强制招标投标的规模标准。A、100.0B、200.0C、60.0D、50.0答案：D16.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由（）组织召开专家论证会。()。A、施工单位B、建设单位C、监理单位D、安全监督部门答案：A17.()是指某个专业工作队在某一施工段上的施工时间。A、流水强度B、流水节拍C、流水步距D、流水施工工期答案：B18.某道路工程在进行基层和面层施工时，为了给面层铺设提供工作面和工作条件，需待基层铺设一定时间后才能进行面层摊铺，这种时间间隔是()时距。A、STSB、FTFC、STFD、FTS答案：A19.施工进度计划报审表应由项目监理机构对施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划审查后，由()签署意见并报送建设单位A、监理单位技术负责人B、施工单位项目负责人C、进度控制专业监理工程师D、总监理工程师

监理资料管理规程（多项选择）答案：D20.关于双代号网络计划中关键线路和关键工作的表述正确的是()。A、两端为关键节点的工作一定是关键工作B、在关键线路上不可能有虚工作存在C、各项工作的持续时间总和最小的就是关键线路D、当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作答案：D21.下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是()。A、若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行B、若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行C、若财务净现值大于等于零，方案可行D、若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行答案：B22.凭借开展价值工程活动人员的经验和智慧，根据对象选择应考虑的因素，通过定性分析来选择对象的方法称为()。A、因素分析法B、ABC分析法C、强制确定法D、价值指数法答案：A23.以下方法中不能确定功能评价值（目标成本）的是()。A、方案估算法B、强制确定法C、功能评价系数法D、最低现状成本法答案：B24.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则()。A、项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B、项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C、项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D、项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效答案：D25.勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在()人民币以上。A、100万元B、50万元C、200万元D、3000万元答案：B26.某施工过程在单位时间内所完成的工程量称为()。A、流水节拍B、流水强度C、流水步距D、流水施工工期答案：B27.建筑工程的承包人的优先受偿权()抵押权和其他债权。A、后于B、优于C、根据法律规定确定D、按照双方预定确定答案：B28.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。A、现场同期记录B、索赔意向通知C、索赔报告D、索赔证据答案：B29.施工阶段质量控制手段不包括()A、审核技术文件、报告和报表B、指令文件C、现场监督和检查D、监理工作总结。答案：D30.原计划用煤渣打一地坪，造价50万元以上，后经分析用工程废料代替煤渣，既保持了原有的坚实功能，又能节省投资20万元，根据价值工程原理该方案提高价值的途径是()。A、功能提高，成本不变B、功能不变，成本降低C、功能提高，成本降低D、功能和成本都降低答案：B31.施工准备阶段，工程监理单位应组织项目监理机构人员对()文件进行交底。A、施工合同B、监理合同C、招标文件D、投标文件答案：B32.下列()不是发包人行使法定单方解除权的条件。A、明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B、明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的C、提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的D、已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的答案：C33.当施工现场出现气候异常时，承包商一般可以向业主提出()。A、延长工期B、工期延长的费用赔偿C、既延长工期，又索赔费用D、不能向业主提出索赔答案：B34.在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为4天和2天，监理工程师检查实际进度时发现，该工作的持续时间延长了3天，说明此时工作M的实际进度()。A、不影响总工期，但其后续工作的最早开始时间将推迟1天B、既不影响总工期，也不影响其后续工作的最早开始时间C、将影响其总工期推迟3天，但不影响其后续工作的最早开始时间D、既影响总工期，又影响其后续工作，均拖延3天答案：A35.依当事人之间是否互负义务，合同可以分为双务合同与单务合同。下列合同中，属于单务合同的是()。A、买卖合同B、赠与合同C、勘察设计合同D、施工合同答案：B36.在双代号网络图中，如果某节点既有指向它的箭线，又有背离它的箭线，则该节点称为()。A、起点节点B、中间节点C、终点节点D、起始节点答案：B37.关于联合体投标，下列表述中正确的是()。A、联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B、联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同C、联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格D、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级答案：C38.下列关于静态投资回收期的说法中，错误的是()。A、投资回收期短，表明项目投资回收快，抗风险能力强B、投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益C、投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指标D、投资回收期宜从项目建设开始年算起答案：C39.狭义的法律，是指()按照法定程序制定的规范性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。A、全国人民代表大会及其常务委员会B、县级以上人民代表大会及其常务委员会C、国务院D、县级以上人民政府答案：A40.合同规定的索赔是指承包商所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包商可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。这些在合同文件中有文字规定的合同条款，被称为()。A、明示条款B、默示条款C、直接条款D、间接条款答案：A41.我国工程总承包主要的方式不包括下列()。A、设计采购施工总承包B、设计施工总承包C、设计采购总承包D、设计施工监理总承包答案：D42.A.B.C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有()。A、A和C将联合体协议一并提交给了招标人B、B加入由A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意C、C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件D、A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金答案：C43.现存款10000元，年利率为8%，复利计息，10年内每年年末的等额提款额为()。A、1000元B、1380元C、1490元D、1600元答案：C44.总监理工程师需要同时担任多项监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过()项。A、2.0B、3.0C、4.0D、1.0答案：B45.下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是()。A、平等、自愿原则B、等价有偿原则C、诚实信用原则D、不损害社会公益原则答案：B46.某拟建化工项目生产能力为年产量300万吨。已知已建年产量为100万吨的同类项目的建设投资为5000万元，生产能力指数为0.7，拟建项目建设时期与已建同类项目建设时期相比的综合价格指数为1.1。则按生产能力指数法估算的拟建项目的建设投资为()万元。A、8934.78B、9807.59C、11550.0D、11867.18答案：D47.约定的违约金低于或者高于造成的损失的，当事人()变更。A、可以B、应当C、不可D、根据法律规定答案：A48.资金等值计算时，i和n为定值，下列等式中错误的是()。A、（F/P，i，n）=（A/P，i，n）×（F/

A，i，n）B、（F/

A，i，n）=（F/P，i，n）×（P/

A，i，n）C、（A/P，i，n）×（F/

A，i，n）×（P/

F，i，n）=1D、（A/P，i，n）=（A/

F，i，n）－i答案：D49.某人在银行存款，存款利率为6%，按复利计。若想在第4年年末取款8750元，从现在起4年内每年年末应存入银行()。A、1887元B、2000元C、2188元D、2525元答案：B50.建设工程承包人行使优先权的期限为()，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。A、1个月B、3个月C、6个月D、1年答案：C51.下列表述正确的是()。A、只有关键工作延误才必然导致工期延误；非关键工作延误不一定导致工期延误。B、只有关键工作延误才必然导致工期延误；非关键工作延误一定不导致工期延误。C、只有非关键工作延误才必然导致工期延误；关键工作延误不一定导致工期延误。D、只有非关键工作延误才必然导致工期延误；关键工作延误一定不导致工期延误。答案：A52.高空抛物适用《侵权责任法》中的()原则。A、过错推定原则B、无过错原则C、过错原则D、公平原则答案：D53.网络计划工期优化的前提是()。A、计算工期不满足计划工期B、不改变各项工作之间的逻辑关系C、计划工期不满足计算工期D、将关键工作压缩成非关键工作答案：B54.某企业欲投资一项目，预计2年后项目投入运营并获利，项目运营期为10年，各年净收益为500万元，每年净收益的80%可用于偿还贷款。银行贷款年利率为6%，复利计息，借款期限为6年，如运营期各年年末还款，该企业期初最大贷款额度为()万元。A、1234.0B、1308.0C、1499.0D、1589.0答案：A55.表见代理的法律后果由()承担。A、代理人B、被代理人C、第三人D、视情况而定答案：B56.下列属于民法商法的是()。A、土地管理法B、公司法C、建筑法D、劳动法答案：B57.宪法是由()制定和修改的居于最高的、核心的地位的根本大法。A、最高国家行政机关B、最高国家司法机关C、国务院D、最高国家权力机关答案：D58.项目监理机构应安排监理人员对工程质量情况进行巡视，各专业监理工程师每天对本专业工程施工质量情况巡视应不少于()次。A、一B、二C、三D、多次答案：B59.地基验槽如达不到设计要求或与勘察设计资料不符，则应采取措施进一步处理或工程变更，由()提出处理方案A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、原设计单位答案：D60.《侵权责任法》规定，建筑物倒塌致人损害的侵权诉讼，适用()归责原则。A、过错原则B、过错推定原则C、无过错原则D、公平原则答案：B61.根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()。A、评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B、评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C、招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D、招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人答案：C62.某项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元/吨。用资金周转率法估算的项目建设投资为()万元。A、3000.0B、30000.0C、45000.0D、67500.0答案：B63.下列关于合同无效的表述中，正确的是()。A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同B、损害国家、集体或者第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、违反地方性法规的强制性规定答案：C64.采用比例估算法估算拟建化工项目建设投资时，一般以拟建项目的()作为估算其他专业投资的基数。A、主要车间的建筑安装工程投资B、设备投资C、建筑工程投资D、主要设备的安装费用答案：B65.关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()。A、必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B、这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C、即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据D、此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款答案：A66.工期优化步骤中的第一步是()。A、按工作正常持续时间确定计算工期及关键线路B、按要求工期计算应缩短的时间C、选择应缩短持续时间的关键工作D、确定合理的压缩时间

项目监理进度控制(多项选择）答案：A67.项目监理机构在施工单位拒不整改或不停止施工时，应及时向有关主管部门报告，监理报告一式()份。A、二B、四C、三D、一答案：B68.甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工，关于该联合体承包行为的说法，正确的是()。A、乙按照承担施工内容即工程质量的比例对建设单位负责B、建设单位应当与甲，乙分别签订承包合同C、甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任D、该行为属于肢解工程发包的违法行为答案：C69.按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以()签发接收证书。A、本该进行检验日B、缺陷通知期内补充检验通过日C、工程实际移交日D、业主实际使用日答案：A70.配合安全事故的调查处理是()的职责。A、总监理工程师B、总监理工程师代表C、专业监理工程师D、监理安全管理人员答案：A71.监理合同的有效期是指()。A、合同约定的开始日至完成日B、合同签订日至合同约定的完成日C、合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D、合同约定的开始日至工程验收合格日答案：C72.工程监理单位应在监理合同签订后，第一次工地会议前将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命，书面通知()。A、建设单位B、施工单位C、质量监督机构D、分包单位答案：A73.下列表述不正确的是()。A、关键线路是指自终点节点逆箭线朝起点节点观察，自始至终不出现波形线的线路。B、关键线路用彩色线、粗实线或双箭线标明。C、直接绘制法是不计算时间参数，直接在时标网格中绘制双时标网络图。D、直接绘制法适用于大型网络的手工绘制。答案：D74.已知单代号网络计划中某工作最早开始时间和最早完成时间分别为4天和6天，最迟开始时间和最迟完成时间分别为7天和9天，则该工作的总时差为()。A、2天B、3天C、4天D、6天答案：B75.建设工程合同解除后()结算。A、应当按照约定B、应当参照约定C、不应D、根据法律规定答案：A76.争议评审小组作出的书面决定()对双方具有约束力，双方应遵照执行。A、自然B、经合同当事人签字确认后C、任何情况下都D、必须经法院判决才答案：B77.使用国有资金投资的项目范围，不包括下列()。A、使用各级财政预算资金的项目B、使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目C、使用国有企业事业单位自由资金并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目D、使用国家政策性贷款的项目答案：D78.关于法的形式，下列表述不正确的是()。A、—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触B、广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规范性文件C、狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件D、自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式答案：B79.在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能开始的最早时刻是该工作的()。A、最早开始时间B、最早完成时间C、最迟开始时间D、最迟完成时间答案：A80.施工总承包企业的资质按专业类别共分为()个资质类别，每一个资质类别又分成特级、一、二、三级A、10.0B、11.0C、12.0D、14.0答案：C81.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于()。A、总索赔B、道义索赔C、默示索赔D、工程变更索赔答案：C82.固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较，共同的特点是()。A、相邻专业工作队的流水步距相等B、专业工作队数等于施工过程数C、不同施工过程的流水节拍均相等D、专业工作队数等于施工段数答案：A83.下列()不属于投标人之间串通投标。A、不同投标人的投标文件相互混装B、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C、招标人明示或者暗示投标人压低价格D、不同投标人委托同一单位办理投标事宜答案：C84.某钢铁厂用更换样品包装和产品标签的方法与某建筑公司签订了钢材购销合同，将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失。则该建筑公司不可()。A、申请法院或仲裁机构变更该合同B、申请法院或仲裁机构撤销该合同C、申请法院确认该合同无效D、继续认可该合同答案：C85.下列()不是质量控制的原则A、坚持质量第一的原则B、坚持以人为核心的原则C、坚持以预防为主的原则D、坚持综合治理的原则答案：D86.下列()不是工程建设法律关系的客体。A、财B、物C、债D、行为答案：C87.根据2013版施工合同示范文本，下列说法正确的是()。A、因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，不能顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；B、因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；C、因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人负担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；D、因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由承包人承担；答案：B88.在单代号搭接网络计划中，设B工作的紧前工作仅有A工作，工作A.B之间时距为STSA.B=2，FTFA.B=3，工作A的最早开始时间为0，持续时间为6，工作B的最早开始时间为2，持续时间为8，则工作A.B之间的时间间隔为()。A、1天B、2天C、0天D、3天答案：C89.不属于全等节拍流水施工特点的是()。A、t=kB、时间连续C、空间不连续D、T=(m+n-1)K+∑Z-∑D答案：C90.施工单位现场安全规章制度文件报审资料由项目监理机构在工程开工前予以审查，由()签认A、专业监理工程师B、监理公司安全负责人C、建设单位项目负责人D、总监理工程师答案：D91.未经监理检查监督，施工单位有权进行相应的工序操作和施工的时间点为()A、控制点B、旁站点C、见证点D、待检点答案：C92.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是()。A、发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B、发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C、承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D、承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用答案：A93.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的根据。A、阴合同B、备案的中标合同C、双方约定为准D、阳合同或阴合同答案：B94.工程勘察工作一般分()个阶段A、一个B、两个C、三个D、四个答案：C95.工程网络计划的计算工期应等于其所有结束工作()。A、最迟完成时间的最大值B、最迟完成时间的最小值C、最早完成时间的最大值D、最早完成时间的最小值答案：C96.建设法律关系是指，由工程建设法律规范所确认和调整的，在建设管理和建设协作做成中产生的()关系。A、权利、义务B、权利C、义务D、权利、责任答案：A97.合同审查工作，特别是补充协议的签署应慎重。有关“补充协议”的说法正确的为()。A、补充协议的效力低于原合同B、补充协议的效力等于原合同C、补充协议的效力高于原合同D、在不违反法律、行政法规的强制性规定的情况下，补充协议的效力高于原合同答案：D98.行政法规，是指()按照法定程序制定的规范性文件。A、全国人民代表大会及其常务委员会B、县级以上人民代表大会及其常务委员会C、国务院D、县级以上人民政府答案：C99.争议评审小组作出的书面决定()对双方具有约束力，双方应遵照执行。A、自然B、经合同当事人签字确认后C、任何情况下都D、必须经法院判决才答案：B100.工程质量问题的成因，下列()违背建设程序A、边设计、边施工B、擅自修改设计C、无证施工D、超常的低价中标答案：A101.依照合同法理论，狭义的合同是指()。A、劳动合同B、物权合同C、债权合同D、身份合同答案：C102.A.B.C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有()。A、A和C将联合体协议一并提交给了招标人B、B加入由A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意C、C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件D、A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金答案：C103.机械因窝工而闲置时，机械设备台班费可按()计算。A、台班费或折旧费B、台班费和折旧费C、租赁费或折旧费D、租赁费和折旧费答案：C104.()不是观感质量验收评价的结论A、好B、优良C、一般D、差答案：B105.某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，双方又无法补充协商确定交货地点，而且也无法根据交易习惯确定。则供货商备齐钢材后，应()。A、将钢材送到施工现场B、将钢材送到发包人的办公所在地C、将钢材送到发包人的仓库D、通知发包人自提答案：D106.组织施工方式中，单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织，有利于提高技术水平和劳动生产率，这属于()的特点。A、依次施工B、平行施工C、流水施工D、搭接施工答案：C107.某建筑公司分别对两个开发商的建设项目进行投标，但是，在提交标书时不慎将两个标书互相错投。则此建筑公司的两个标书均不构成要约的原因是()。A、不具有订立合同的意思表示B、要约人不特定C、受要约人不特定D、要约内容不明确答案：C108.某工作F检查时，尚需作业时间是4周，到计划最迟完成时尚余时间也是4周，该工作原有总时差为1周，则该工作的实际进度情况为()。A、拖后1周，但不影响总工期B、拖后1周，影响总工期1周C、进度正常D、提前1周答案：A109.甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，此要约的生效时间是()。A、该电子邮件发出的时间B、该电子邮件进人乙单位指定的电子邮箱的时间C、乙单位知道已经收到该电子邮件的时间D、乙单位知悉该电子邮件内容的时间答案：B110.《建筑工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、()签字后实施。A、专业监理工程师B、总监理工程师C、总监代表D、建设单位负责人答案：B111.工作的最早完成时间是指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能完成的最早时刻，工作的最早完成时间等于()。A、最早开始时间与其持续时间之和B、最早开始时间与其持续时间之差C、最迟完成时间与其持续时间之和D、最迟完成时间与其持续时间之差答案：A112.某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在()中。A、建设工程委托监理合同B、中标函C、建设工程委托监理合同标准条件D、建设工程委托监理合同专用条件答案：D113.有关监理的“附加工作酬金”，下列说法正确的是()。A、除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。B、除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为额外工作。C、附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。D、附加工作酬金的确定方法在通用条件中约定。答案：A114.下列属于行政法规的是()。A、《合同法》B、《北京市招标投标条例》C、《建筑法》D、《建设工程质量管理条例》答案：D115.以下关于双代号网络图的绘制规则说法错误的()。A、对表达工作间的逻辑关系B、网络图中允许出现循环回路C、在网络图中不允许出现带有双向箭头或无箭头的连线D、在网络图中，不允许出现同样代号的多项工作答案：B116.按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由()。A、业主额外支付B、工程师承担C、承包商自行承担D、业主与承包商协商补偿答案：C117.抵押与质押的区别主要在于()。A、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权答案：C118.建筑工程项目按照国家标准可以划分为单位工程、分部工程、分项工程、检验批等，这是按照()划分的A、按工程设计层次B、按工程实体质量形成过程的时间阶段C、按工程实体形成过程中物质形态转化的阶段D、按工程项目施工层次。答案：D119.相对于某工作而言，可以与该工作同时进行的工作即为该工作的()。A、先行工作B、后续工作C、平行工作D、紧后工作答案：C120.下列关于监理的工作内容，表述完整准确的是()。A、四控制，两管理，一协调B、三控制，三管理，一协调C、三控制，两管理，一协调，并履行安全管理工作D、三控制，两管理，一协调，履行安全生产管理的法定职责答案：D121.在拟建工程项目任务十分紧迫、工作面允许以及资源能够保证供应的条件下，可以组织几个相同的工作队，在同一时间、不同的空间上进行施工，这样的施工组织方式称为()。A、依次施工B、平行施工C、流水施工D、连续施工答案：B122.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A、7天B、14天C、28天D、56天答案：C123.销售税金在国民经济评价中属于()。A、直接费用B、财务费用C、间接费用D、转移支付答案：D124.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合()。A、合同约定B、工程建设强制性标准C、设计要求D、工程建设推荐性标准答案：B125.某工作N有两个紧后工作C和D，工作C的最迟完成时间是5，持续时间为1，工作D的最迟完成时间是7，持续时间为2，则工作N的最迟完成时间是()。A、4.0B、5.0C、3.0D、6.0答案：A126.下列关于代理的表述，不正确的是()。A、代理人应在代理权限范围内行使代理权B、代理人应亲自进行代理活动C、可以实施双方代理D、不得滥用代理权答案：C127.有权利制定地方性法规的主体是()。A、设区的市的权利机关B、设区的市的行政机关C、法院D、检察院答案：A128.工程质量评估报告由()签字A、监理单位技术负责人B、监理单位技术负责人和总监理工程师C、专业监理工程师D、总监理工程师答案：B129.某产品的目标成本为2000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为800元，则该零部件成本需要降低()元。A、160.0B、210.0C、230.0D、240.0答案：A130.根据2013版施工合同示范文本，下列说法不正确的是()。A、因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。B、因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。C、因发包人违反合同约定造成暂停施工的，发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，无须支付承包人合理的利润。D、2013版示范文本约定了需要支付承包人合理利润的情形多达13种。答案：C131.关键线路是指自终点节点()箭线朝起点节点观察，自始至终不出现波形线的线路。。A、逆B、顺C、顺或逆D、延答案：A132.下列表述不正确的是()。A、间接绘制法指先计算网络计划的时间参数，再绘制时标网络计划。B、间接绘制法适用于复杂、大型时标坐标网络计划的绘制。C、间接绘制法中须计算出网络图的各种时间参数。D、间接绘制法中箭线水平投影长度代表该工作持续时间。答案：C133.在网络计划时间参数中，对一项工作规定的从开始到完成的时间，称为()。A、工作持续时间B、工期C、节点最迟时间D、工作最迟完成时间答案：A134.根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()。A、评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B、评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C、招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D、招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人答案：C135.下列()不是物权当中所有权的权能。A、占有B、使用C、收益D、放弃答案：D136.工程结算款请求权的诉讼时效从()之日开始计算。A、结算B、提交结算文件C、应付工程款D、发包人认可答案：C137.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于()。A、附加工作B、额外工作C、正常工作D、委托人工作答案：B138.下列()不是工程建设法的特征。A、行政隶属性B、经济性C、政策性D、时代性答案：D139.建设单位应当将()变更资料送原审查机构审查A、重大设计变更B、工程变更C、所有设计变更D、所有工程变更。答案：A140.()是指提供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间。A、工作面B、施工过程C、施工段D、施工层答案：A141.工作的总时差是指在不影响()的前提下，本工作所具有的机动时间。A、本工作最早完成时间B、紧后工作最早完成时间C、网络计划总工期D、紧后工作最早开始时间答案：C142.某项工作出现进度偏差，此偏差大于该工作的自由时差但不大于该工作的总时差，则().A、不影响后续工作B、可能影响后续工作C、影响总工期D、不影响总工期答案：D143.下列建设项目财务评价指标中，属于动态评价指标的有()。A、净现值指数B、总投资收益率C、利息备付率D、资本金净利润率答案：A144.在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，可以采用的技术措施有()。A、采用更先进的施工方法B、改善外部配合条件C、改善劳动条件D、增加每天的施工时间答案：A145.下列()不是无效合同的法律后果。A、恢复原状B、返还财产C、继续履行D、折价补偿答案：C146.某工程划分为6个施工段，甲、乙两个相邻施工过程在各施工段上的流水节拍分别为3天和1天，当每个施工过程采用一支施工队伍时，甲、乙施工过程之间的流水步距为()天。A、2.0B、6.0C、12.0D、13.0答案：D147.在组织异节奏流水施工时，每个施工过程成立一个专业工作队，由其完成各施工段任务的流水施工指的是()。A、异步距异节奏流水施工B、等步距异节奏流水施工C、非节奏流水施工D、等节奏流水施工答案：A148.工作之间由于资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为()。A、组织关系B、工艺关系C、搭接关系D、沟通关系答案：A149.逻辑关系又分为()和（B）。A、工艺逻辑关系B、组织逻辑关系C、先后逻辑关系D、时序逻辑关系E、紧前逻辑关系答案：A150.价值工程中的全寿命周期费用是指()。A、生产过程发生的全部成本B、从开始使用至报废过程中发生的费用总和C、产品存续期的总成本D、生产费用、使用费用及维护费用之和答案：D151.能够引起工程建设法律关系产生、变更、消灭的是()。A、法律关系B、法律行为C、法律事实D、法律效力答案：C152.在一张网络图中，一般只允许出现()起点节点和（）终点节点。A、1个1个B、1个2个C、2个1个D、2个2个答案：A153.费用优化是指()。A、按计算工期寻求最低成本的计划安排的过程B、寻求工程总成本最低时的工期安排C、按计划工期寻求最低成本的计划安排的过程D、资源均衡时寻求最低成本的计划安排的过程答案：B154.监理工程师应从以下方面对设计变更进行严格控制，其中表述错误的是()A、应随时掌握国家政策法规的变化，特别是有关设计、施工的规范、规程的变化，有关材料或产品的淘汰或禁用，并将信息尽快通知设计单位和建设单位，避免产生设计变更的潜在因素B、加强对设计阶段的质量控制。对各专业图纸的交叉要严格控制会签工作，力争将矛盾和差错解决在出图之前C、对建设单位和承包单位提出的设计变更要求要进行统筹考虑，确定其必要性D、不需要严格控制设计变更的签批手续答案：D155.关于匀速进展横道图比较法，以下说法正确的是()。A、涂黑的粗线右端与检查日期相重合，表明实际进度与计划进度相一致B、涂黑的粗线右端在检查日期左侧，表明实际进度超前C、根据涂黑的粗线右端和检查日期的关系，不能判断进度执行情况D、若涂黑的粗线右端在检查日期右侧，表明实际进度滞后答案：A156.利息备付率是指项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的()与当期应付利息费用的比值。A、利润总额B、税息前利润C、净利润D、可分配利润答案：B157.建设工程合同解除后()结算。A、应当按照约定B、应当参照约定C、不应D、根据法律规定答案：A158.()是通过研究项目主要不确定性因素变化对方案经济效果指标的影响程度，以达到能对各种不确定因素发生不利变化时对投资方案的承受能力做出判断的分析方法。A、敏感性分析B、盈亏平衡分析C、概率分析D、风险分析答案：A159.关于关键线路，下列表述不正确的是()。A、线路之长最长的线路称为关键线路B、一个网络图中，关键线路只有一条C、全部由关键工作组成的线路称为关键线路D、关键线路全部由关键工作组成答案：B160.分析进度偏差对后续工作及总工期的影响时，应首先分析()。A、出现进度偏差的工作是否为关键工作B、进度偏差是否超过总时差C、进度偏差是否超过自由时差D、进度偏差的时距是否超过总时差答案：A161.()是通过分析产品产量、成本和盈利能力之间的关系，找出方案盈利与亏损在产量、单价、单位产品成本等方面的临界值，以判断方案在各种不确定因素作用下的抗风险能力。A、敏感性分析B、盈亏平衡分析C、概率分析D、风险分析答案：B162.质量管理体系认证的特征不包括()A、由第三方认证机构进行客观的评价，作出结论B、认证的依据是质量管理体系的要求标准；认证结论是是否符合标准C、质量管理体系要求的符合性和满足质量要求和目标的有效性D、认证合格标志，可用于宣传，也可用于具体的产品上答案：D163.需要在全国某个行业范围内统一的技术要求是()A、国家标准B、行业标准C、地方标准D、企业标准答案：B164.某工程分3个施工段组织流水施工，若甲、乙施工过程在各施工段上的流水节拍分别为5天、4天、1天和3天、2天、3天，则甲、乙两个施工过程的流水步距为()天。A、3.0B、4.0C、5.0D、6.0答案：D165.约定的垫资利息超过中国人民银行规定标准的，应()。A、减半支付B、按照约定支付C、不应支付利息D、超过部分无效答案：D166.国民经济评价中，在计算项目的经济净现值时用的折现率为()。A、经济内部收益率B、社会折现率C、基准收益率D、行业折现率答案：B167.某人欲将剩余的资金存入银行，存款利率为6%，按复利计。若10年内每年年末存款2000元，第10年年末本利和为()。A、20000元B、21200元C、26362元D、27943元答案：C168.()是形成实体质量的决定性环节A、工程勘察设计B、工程施工C、工程监理D、工程验收答案：B169.勘察阶段监理工程师进行质量控制的要点错误的是()。A、协助建设单位选定勘察单位B、勘察工作方案审查和控制C、勘察现场作业的质量控制：必要时旁站D、勘察文件的质量控制：工程勘察资料、图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，负责人无需签字答案：D170.诉讼时效起算时间点为从()起计算。A、权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日B、权利受到侵害之日C、权利人主张权利之日D、权利人行使权利之日答案：A171.2013版施工合同示范文本的实施日期是()。A、2013年7月1日B、2013年8月1日C、2014年1月1日D、2013年10月1日答案：A172.下列()不是监理规划编制依据A、建设工程的相关法律、法规及项目行政审批文件B、与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料C、监理大纲、《建设工程监理合同>及与建设工程项目相关的施工合同文件D、施工组织设计答案：D173.进行单因素敏感性，要假设各个不确定因素之间相互独立，当分析某个不确定性因素变动对评价指标的影响时，其他因素()。A、由小到大变化B、由大到小变化C、依次变化D、保持不变答案：D174.“工期固定，资源均衡”的优化从网络计划的终点节点开始，按非关键工作的()后先顺序进行调整。A、最早完成时间B、最早开始时间C、最迟完成时间D、最迟开始时间答案：B175.《建筑工程施工质量验收统一标准》中的规定是：对于主控项目，其α、β均不宜超过5％；对于一般项目()A、α不宜超过5％，β不宜超过5％B、α不宜超过10％，β不宜超过10％C、α不宜超过10％，β不宜超过5％D、α不宜超过5％，β不宜超过10％答案：D176.相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为()。A、现金流入B、现金流出C、现金流量D、净现金流量答案：C177.A.B.C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有()。A、A和C将联合体协议一并提交给了招标人B、B加入由A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意C、C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件D、A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金答案：C178.使用国有资金投资的项目范围，不包括下列()。A、使用各级财政预算资金的项目B、使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目C、使用国有企业事业单位自由资金并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目D、使用国家政策性贷款的项目

工程监理实务(多项选择题)答案：D179.按专业性质、建筑部位划分的是()。A、检验批B、分项工程C、分部工程D、单位工程答案：C180.检验批验收内容不包括()。A、资料检查B、现场实体检查抽样方案C、按照抽样方案，对检验批中每一个验收项目进行现场实体检验D、根据资料检查结果，计算判断检验批是否符合验收标准要求答案：D181.“工期固定，资源均衡”的优化是指()。A、寻求工程总成本最低时的工期安排B、通过网络计划中非关键工作时差的利用对资源计划进行调整，尽量减少资源需用量的波动，使资源连续而均衡的分布C、按计划工期寻求最低成本的计划安排D、利用工作时差，改变某些工作的最早开始时间，以满足资源限量的要求答案：B182.为工程服务的试验室的检查不应包括下列()内容A、试验室的资质等级及试验范围B、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明C、试验室管理制度D、管理人员资格证书答案：D183.下列合同中，属于可变更、可撤销合同的是()。A、损害社会公共利益的合同B、以合法形式掩盖非法目的C、不慎造成误解的合同D、显失公平的合同答案：D184.根据《招标投标法》，投标人补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。A、评标截至时间前B、评标开始前C、提交投标文件的截止时间前D、投标有效期内答案：C185.关于投标联合体资格条件的说法，正确的是()。A、联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B、联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C、联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件D、由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级答案：C186.甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2004年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是2500元／吨，但甲方直至2004年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元／吨，结算时应按照()计算。A、2800元／吨B、2650元／吨C、2500元／吨D、2200元／吨答案：C187.A.B.C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有()。A、A和C将联合体协议一并提交给了招标人B、B加入由A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意C、C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件D、A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金答案：C188.若工作G因故比预期持续时间多了5天，导致总工期往后拖延了2天，则下列说法正确的是()。A、原计划中，G是关键工作B、G的总时差为3天C、原关键线路不变D、对项目没什么经济损失答案：B189.现存款1000元，年利率为12%，复利按季度计息，第2年年末的本利和为()。A、1240元B、1254元C、1267元D、1305元答案：C190.下列()不是承包人行使法定单方解除权的条件。A、未按约定支付工程价款的B、提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的C、不履行合同约定的协助义务的D、非法转包、违法分包答案：D191.项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患，情况严重时，应()，并及时报告建设单位。A、签发工程暂停令B、签发监理通知单C、向主管部门报告D、口头通知整改答案：A192.当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的()。A、根据法律规定处理B、按照约定处理C、不予支持D、应予支持答案：D193.总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表，其中不正确的是()。A、组织编制监理规划，审批监理实施细则B、根据工程进展及监理工作情况调配监理人员C、组织审查施工组织设计、(专项)施工方案D、进行隐蔽工程验收答案：D194.以下不属于双代号网络图中虚工作的作用的是()。A、虚拟作用B、区分作用C、联系作用D、断路作用答案：A195.下列表述正确的是()。A、非关键线路上可能存在关键工作B、关键线路上可能存在非关键工作C、关键工作是有机动时间的工作D、非关键工作是不存在机动时间的工作答案：A196.下列()不是建设部124号令规定的参照认定挂靠的情形。A、转让、出借企业资质证书的B、以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的C、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的D、项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、项目核算人员不是工程承包人本单位人员的答案：C多选题1.不作为的默示在()的情况下，可以视为意思表示。A、法律有规定B、当事人双方有约定C、单方意思表示情况下D、仅仅法律有规定的情况下E、既要有法律规定，又要有合同约定答案：AB2.施工的组织方式包括()。A、依次施工B、平行施工C、流水施工D、连续施工E、间断施工答案：ABC3.工程建设标准分为()A、国家标准B、行业标准C、地方标准D、企业标准E、推荐性标准答案：ABCD4.工期索赔成立的条件如下（必须同时具备）：()。A、与合同对照，事件已造成了直接工期损失（工期延误或工期延长）。B、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的原因。C、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人应当承担的风险；D、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。E、监理人证明索赔事件客观发生了。答案：ABCD5.监理安全管理人员的岗位职责包括()。A、与建设单位、施工单位的安全管理人员对接，负责日常安全生产管理的监理工作B、组织编写安全生产管理的监理实施细则C、审查施工单位安全生产管理组织机构及制度建设情况D、审查施工单位、分包单位的安全生产许可证和项目经理、专职安全生产管理人员、特种作业人员的资格E、审查施工组织设计中本专业的安全技术措施和安全专项施工方案答案：ABCD6.无节奏流水施工的特点有()。A、各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等B、专业工作队的数量与施工过程的数量不一定相等C、各专业工作队均在施工段上连续作业D、施工段上可能有空闲E、流水步距均相等答案：ACD7.费用优化，又称工期成本优化，是指()。A、寻求工程总成本最低时的工期安排过程B、按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程C、网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程D、通过网络计划中非关键工作时差的利用使资源连续而均衡的分布的优化过程E、利用工作时差，改变某些工作的最早开始时间，以满足资源限量的要求的优化过程答案：AB8.网络计划中工作之间的逻辑关系包括()。A、组织关系B、生产关系C、工艺关系D、技术关系E、协调关系答案：AC9.某企业连续n年，每年年末向银行借贷A万元，借款年利率为r，每半年复利计息，则第n年末一次归还贷款本金和利息额的正确表达式为()。A、A（F/

A，r，n）B、A（F/

A，r/2，n）C、A（F/

A，i，n）其中i=(1+r/2)2-1D、A（A/

F，r/2，2）（F/

A，r/2，2n）E、A｛[F/P，r/2，2(n-1)]+[F/P，r/2，2(n-2)]+[F/P，r/2，2(n-3)]+…(F/P，r/2，2)+1｝答案：CDE10.当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时，需要考虑的是()。A、总工期的限制条件B、网络计划中后续工作的限制条件C、该工作是否为关键工作D、后续工作间的逻辑关系E、该工作的实际进度拖延的时间是否超过自由时差答案：AB11.流动资金估算方法包括()。A、扩大指标法B、分项详细估算法C、生产能力指数法D、比例估算法E、资金周转率法答案：AB12.工期优化，选择应缩短持续时间的关键工作时，应压缩()的关键工作。A、有备用资源B、保证质量C、保证安全D、缩短持续时间所需增加费用最少E、优选系数或组合优选系数最大

项目监理进度控制(判断）答案：ABCD13.建设工程合同无效的情形有()。A、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C、非法转包D、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的E、违法分包答案：ABCDE14.双代号网络图中的虚工作作用有()。A、区分作用B、联系作用C、断路作用D、交叉作用E、虚拟作用答案：ABC15.工程项目实际进度与计划进度的比较方法有()。A、匀速进展横道图比较法B、双比例单侧横道图比较法C、双比例双侧横道图比较法D、前锋线比较法E、列表比较法答案：ABCDE16.工程建设法律规范的基本原则有()。A、确保工程建设质量与安全B、工程建设活动应当符合国家工程建设安全标准C、遵守法律法规D、不损害社会公共利益及他人合法权益E、合法权利受法律保护答案：ABCDE17.金等值的要素包括()。A、金额B、时间C、利率D、大小E、方向答案：ABC18.组织加快成倍节拍流水的步骤有()。A、先求出各施工过程流水节拍最小公倍数，作为流水步距k；B、计算各施工过程的工作队数，bi=ti/k;C、专业工做队总数n1=∑biD、确定施工段数m,令m=n1E、组织各施工队进行施工。答案：BCDE19.项目监理机构应采取()形式对工程建设实施监理。A、见证B、旁站C、巡视D、平行检验E、合同管理答案：BCD20.双代号时标网络计划的优点有()。A、直观易懂B、便于绘制资源需求曲线C、能够识别关键工作D、能够使用实际进度前锋线进行进度控制E、能够充分利用工作面答案：ABCD21.依据FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商的特点表现为()。A、由业主指定，并与其签定合同B、工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围C、对其付款从暂列金额内开支D、承包商负责对其施工进行协调管理E、对其违约行为承包商承担连带责任答案：BCD22.时标网络计划一般规定有()。A、以水平时间坐标为尺度表示工作时间B、以实箭线表示工作、虚箭线表示虚工作C、节点中心对准相应的时标位置D、虚箭线可以画水平E、只能按最早时间编制时标网络计划答案：ABC23.“逾期不结算视为认可结算”的适用条件为()。A、约定结算答复期限B、约定“逾期不答复视为认可结算”C、发包人在“结算答复期间”没有答复D、法律规定“逾期不答复视为认可结算”E、承包人确定工程款数额答案：ABC24.《合同法》规定的法定赔偿范围包括()。A、实际损失B、预算C、预期利益D、预计损失E、防止损失扩大而支出的合理费用答案：ACE25.某企业向银行借款100万元，借期5年，借款的利率为10%，半年复利一次，第5年末一次归还本利和的计息公式为()。A、100（F/P，10%，5）B、100（F/P，5%，5）C、100（F/P，5%，10）D、100（F/P，10.25%，5）E、100（A/P，5%，10）（F/

A，5%，10）答案：CDE26.流水施工的时间参数包括()。A、流水节拍B、流水强度C、流水步距D、流水施工工期E、工作面答案：ACD27.凡属非正常型直方图，其图形分布有各种不同缺陷，归纳起来一般有()A、折齿型，是由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图B、左(或右)缓坡型，主要是由于操作中对上限(或下限)控制太严造成的C、孤岛型，是原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的D、双峰型，是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的E、绝壁型，是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以上的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成的答案：ABCD28.依照《建设工程委托监理合同标准条件》的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括()。A、工程设计的建议权B、工程规模的认定权C、工程设计变更的决定权D、承包人索赔要求的审核权E、施工协调的主持权答案：ADE29.流水施工的参数包括()。A、工艺参数B、形式参数C、空间参数D、时间参数E、逻辑参数答案：ACD30.财务评价的内容包括()。A、盈利能力分析B、偿债能力分析C、财务生存能力分析D、不确定性分析E、国民经济分析答案：ABCD31.按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以下说法正确的是()。A、投标准备时间从开始发放招标文件之日起至投标文件截止之日最短不得少于15日B、招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行C、投标保证金有效期应当超出投标有效期30日D、评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人E、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内按规定订立书面合同答案：DE32.采用列表比较法比较实际进度与计划进度，以下说法正确的是()。A、如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说明该工作实际进度与计划进度一致B、如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度超前C、如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度拖后，但不影响总工期D、如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，且影响总工期E、只要工作尚有总时差小于原有总时差，就说明该工作实际进度拖后，且影响总工期答案：ABCD33.工作之间的搭接关系有()。A、STSB、FTFC、STFD、FTSE、受两种以上基本时距限制的混合时距答案：ABCDE34.A市甲厂与B市乙绿化公司签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙公司苗木1000棵，乙企业支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为()。A、付款地点为A市B、交货地点为A市C、付款地点在B市D、交货地点在B市E、交货地点和付款地点均在B市答案：AB35.《侵权责任法》中规定的规则原则有()。A、过错原则B、过错推定原则C、无过错原则D、平等原则E、公平原则答案：ABCE36.根据FIDIC合同条件的规定，不可抗力是指某种异常事件或情况，包括()等。A、战争、敌对行动、入侵、外敌行动B、工期拖延引起的赔偿C、叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权，或内战D、承包商人员和承包商的其他雇员以外的人员的骚动、喧闹、混乱、罢工或停工E、战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性物质引起的污染，但可能固承包商使用此类军火引起的除外答案：ACDE37.双代号时标网络计划中的关键线路是指()的线路。A、总持续时间最长B、工作数量最多C、由关键工作组成D、有关键工作E、自始至终不出现波形线答案：ACE38.节点的时间参数有()。A、最早时间B、最迟时间C、最早开始时间D、最早完成时间E、总时差答案：AB39.承包人因以下()事由，请求发包人支付工程价款的，不受诉讼时效的限制。A、承包人未就工程价款与发包人进行结算的B、工程价款数额尚未确定的C、发包人未收到竣工结算文件的D、发包人收到承包人递交的竣工结算文件后，不及时审核或者答复的E、承包人有证据证实发包人故意拖延进行结算的答案：ABDE40.监理对分包单位资格审核应包括下列()内容：A、营业执照、企业资质等级证书B、安全生产许可文件C、类似工程业绩D、专职管理人员和特种作业人员的资格E、分包单位人员数量答案：ABCD41.《合同法》中规定的基本原则有()。A、平等原则B、自愿原则C、公平原则D、诚实信用原则E、不损害社会公益原则答案：ABCDE42.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括()。A、委托人违约，赔偿监理人经济损失B、因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C、因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额D、因监理人工作失误，不赔偿委托人损失E、任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出答案：ACE43.单代号网络图中，以下说法正确的是()。A、在实施过程中，关键线路可能会改变B、关键工作的机动时间最小C、关键线路只有一条D、关键线路上工作的时间间隔为零E、关键线路上工作的自由时差为零答案：ABD44.工程实践中，建设单位()规避阴阳合同。A、进行合法有效的招标投标B、与对方当事人协商C、签补充协议，并备案D、诉讼E、重新进行招标投标，并重新签订合同答案：ACE45.影响利率的主要因素有()。A、社会平均利润率的高低B、金融市场上借贷资本的供求情况C、贷出资本承担风险的大小D、借款时间的长短E、国家经济与货币政策答案：ABCDE46.下列关于专业监理工程师的表述中，正确的有()。A、由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册建造师执业资格的人员。B、由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册监理工程师执业资格的人员。C、由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册造价师执业资格的人员。D、由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。E、由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。答案：ABCD47.为使施工段划分得合理，一般应遵循的原则包括()。A、每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求B、同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过10%—20%。C、施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合，或设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性D、施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求E、以确保相应专业队在施工段与施工层之间，组织连续、均衡、有节奏地流水施工答案：ACDE48.下列()情况时，总监理工程师应及时签发工程暂停令。A、建设单位要求暂停且工程需要暂停施工的B、施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。C、施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的D、施工单位未按批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工或违反工程建设强制性标准的E、施工进度严重滞后且影响总工期的答案：ABCD49.施工现场特殊工种有()。A、起重工B、架子工C、电工D、焊工E、钢筋工答案：ABCD50.按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以下说法正确的是()。A、投标准备时间从开始发放招标文件之日起至投标文件截止之日最短不得少于15日B、招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行C、投标保证金有效期应当超出投标有效期30日D、评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人E、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内按规定订立书面合同答案：DE51.非确定型网络计划，是指网络计划中各项工作及其持续时间和各工作之间的相互关系都是不确定的，下列各项中属于非确定型网络计划的有()。A、双代号网络计划B、单代号网络计划C、计划评审技术D、风险评审技术E、决策关键线路法答案：CDE52.《招标投标法》规定，强制招标投标的项目范围包括()。A、大型基础设施公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B、全部使用国有资金投资或者国家融资的项目C、使用国际组织贷款、援助资金的项目D、使用外国政府贷款、援助资金的项目E、部分用国有资金投资或者国家融资的项目答案：ABCDE53.审查施工组织设计时应掌握的原则包括()。A、施工组织设计的编制、审查和批准应符合规定的程序B、施工组织设计应充分考虑监理合同规定的条件、法规条件的要求。C、施工组织设计的针对性：承包单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点D、施工组织设计的可操作性，是否切实可行E、技术方案的先进性：先进适用，技术成熟答案：ACDE54.网络计划中应尽量避免箭线交叉。当交叉不可避免时，可采用()方法表示。A、过桥法B、断路法C、指向法D、关键线路法E、标号法答案：AC55.设计交底和图纸会审会议纪要由()签认。A、建设单位代表B、施工单位代表C、总监理工程师D、设计单位代表E、勘察单位代表答案：ABCD56.质量检验的主要方法包括()A、目测法B、检测工具量测法C、试验法D、抽样法E、因果分析法答案：ABC57.在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括()。A、土地使用权B、社会团体的教育设施C、土地所有权D、抵押人所有的交通工具E、依法被监管的财产答案：BCE58.某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程完成后审计机关对其进行审计，作了审计结论。对此过程中产生的法律关系，下列说法中正确的是()。A、该施工企业与医院之间是民事法律关系B、该施工企业与医院之间法律地位平等C、审计机关与该医院之间是民事法律关系D、审计机关与该施工企业之间是行政法律关系E、审计机关与该施工企业之间法律地位不平等答案：ABDE59.在网络计划中，工期一般有()。A、计算工期B、计划工期C、要求工期D、最小工期E、最大工期答案：ABC60.某企业向银行借款100万元，借期5年，借款的利率为10%，半年复利一次，第5年末一次归还本利和的计息公式为()。A、100×(1+10%)5B、100×(1+5%)5C、100×(1+5%)10D、100×(1+10.25%)5E、100×{5%(1+5%)10/[(1+5%)10-1]}×{[(1+5%)10-1]/5%}答案：CDE61.在价值工程中，提高产品价值的途径有()。A、产品成本不变，提高功能水平B、产品功能不变，降低成本C、降低产品成本，提高功能水平D、产品功能下降，成本提高E、功能小幅度提高，成本大幅度提高答案：ABC62.GB/T19000—2008族标准质量管理原则包括()。A、以顾客为关注焦点B、领导作用。C、全员参与D、过程方法E、质量管理体系评价答案：ABCD63.资源优化的前提条件包括()。A、不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系B、不改变网络计划中各项工作的持续时间C、网络计划中各项工作的资源强度为常数，而且是合理的D、除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性E、可改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系答案：ABCD64.设计单位项目负责人应参加()分部工程验收A、主体结构B、地基与基础C、建筑节能D、建筑屋面E、建筑装饰装修答案：ABC65.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为()。A、工程加速索赔B、工程变更索赔C、合同中明示的索赔D、合同中默示的索赔E、合同外的索赔

项目监理合同管理（判断）答案：CD66.建设工程质量的特点是()。A、影响因素多B、质量波动大C、质量隐蔽性D、终检的局限性E、产品的社会性答案：ABCD67.监理安全管理人员应审查安全专项施工方案中的内容有()。A、是否符合工程建设强制性标准B、是否附具安全验算结果C、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程组织专家论证审查情况D、安全管理组织机构和资源配置E、季节性安全施工措施答案：ABC68.项目监理机构发现下列()情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令，要求施工单位停工整改。A、建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的B、