施工单位承包分包合同

26/27合同编号：建设工程分包合同工程名称：中油四川石化炼化一体化工程30万吨/年高密度聚乙烯装置土建工程承包单位（甲方）：中油吉林化建工程有限公司（吉化东部项目部）分包单位(乙方)：长春东亚建筑工程有限公司签订地点：吉林市龙潭区遵义东路31号签订时间：2011年1月10日

编制及运用说明一、本示范文本主要以集团公司已下发的建设工程施工合同示范文本、部分地区公司的专业工程分包合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则：1、法律规定和企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范，使合同文本更加符合企业生产经营实际须要。2、通用性和针对性相统一。示范文本既满意地区公司对合同的共性须要，又尽可能增加合同针对性条款约定。3、原则性和操作性相结合。文本的通用条款一经确定，不应随意更改。须要特别约定的特性条款，可由地区公司依据实际状况进行细化。二、示范文本主要适用于承包单位和分包单位签订的建设工程分包合同。三、示范文本由合同文本及相关附件构成，运用中应留意文本的完整性和一样性。四、示范文本中关于词语定义的内容各地区公司可依据实际状况添加。五、分包合同的签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可依据须要组织对示范文本进行细化，并报集团公司/股份公司法律事务部备案。六、填写要求：1、条款必需齐全，不能缺项。2、填写语言应简练、精确。3、填空条款填空处不能为空白。 目录TOC\o"1-1"\h\z1.总则 32．词语定义 33．工程概况 44．工程分包方式和范围 55．合同工期 56．合同价款和结算 67．材料设备供应 78．双方权利义务 89．工程技术资料的供应 1010．工程验收和保修 1111．健康、平安和环境爱护 1212．技术成果权归属 1213．保密 1214．权利瑕疵担保 1315．对外关系 1316．保险 1317．工程转包和再分包 1418.不行抗力 1419．合同的变更和解除 1420．违约责任 1521．争议的解决 1622．通知 1623．合同效力及其它约定 16建设工程分包合同TOC\o"1-1"\h\z承包单位（甲方）：中油吉林化建工程有限公司（吉化东部项目部）居处：吉林市龙潭区遵义东路31号营业执照注册号：220200000061641法定代表人：王冠群分包单位（乙方）:长春东亚建筑工程有限公司居处：长春市绿园区长白马路7公里处营业执照注册号：法定代表人（负责人）：张仕奇1.总则1.1依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，鉴于中国石油东北炼化工程有限公司吉林设计院(以下简称为“总包方”)和承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一样，订立本合同。2．词语定义下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赐予的定义：2.1业主：是指将本分包工程所属的总体工程项目以招标或其他方式发包给承包单位（即本合同甲方）的建设单位。2.2承包单位：是指通过投标或其他方式确定的和业主签订本分包工程所属总体工程项目承包合同的施工单位（即本合同甲方）。2.3专业工程分包：是指承包单位将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动。2.4劳务作业分包：是指承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。

2.5工程师：是指为完成本合同所涉分包工程由甲方指定的履行本合同的代表。2.6项目经理：是指为完成本合同所涉分包工程由乙方指定的负责施工管理和合同履行的代表。2.7监理工程师：是指甲方或业主确定的监理单位派驻现场负责履行监理合同的代表。2.8总包合同：是指承包单位和业主就本分包工程所属的总体工程签订的工程建设总承包合同。2.9合同价款：指甲乙双方约定的，甲方用以支付乙方依据合同约定完成承包范围内全部工程并担当质量保修责任的款项。2.10追加合同价款：指在合同履行中发生须要增加合同价款的状况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。2.11图纸：指由甲方、业主供应或由乙方供应并经甲方批准，满意甲方或乙方施工须要的全部图纸（包括配套说明和有关资料）。2.12施工场地：指由甲方或业主供应的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工运用的任何其他场所。2.13书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。3．工程概况3.1工程名称总体工程名称：中油四川石化炼化一体化工程30万吨/年高密度聚乙烯装置工程分包工程名称：中油四川石化炼化一体化工程30万吨/年高密度聚乙烯装置土建工程（粉料风机单元基础、配电室及机柜间、粒料框架、部分管廊基础等）3.2分包工程地点：四川省彭州市石化基地3.3分包工程内容：分包人工作包括但不限于按设计图纸及变更完成30万吨/年高密度聚乙烯装置工程部分建筑物、构筑物（土建）、基础、围堰、道路及竖向等土建工程，含附属建筑物/构筑物上给排水、电照及暖通工作，以及甲方依据须要临时托付的工作。（以上工作不包括依据工程须要业主或甲方另外托付专业公司施工的内容）。包括工程质量保修等工作，及上述工程部分材料选购 和和之相关的试验、检验工作，具体范围明细依据图纸状况和乙方投入本工程资源状况商定。4．工程分包方式和范围4.1分包方式，按下列第种方式执行：专业工程分包劳务作业分包5．合同工期开工日期：2010年竣工日期：2012年5月30日阶段工期：442天5.1开工及延期开工乙方应当依据约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前7日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后的72小时内以书面形式答复乙方。因甲方或业主缘由不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并相应顺延工期。5.2工期延误在组织施工过程中，如遇到下列状况，双方应刚好进行协商，并通过书面形式确定损失担当责任，相应顺延工期：因不行抗力事务或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾，乙方应马上通知甲方，并实行措施尽力削减损失。不行抗力事务结束48小时内，双方就损失状况和工期延期进行协商，形成书面协议。因业主或甲方提出变更支配或设计、未能按约定供应图纸、未按约定支付工程备料款、工程进度款，致使施工不能正常进行等业主或甲方缘由造成工期延误。因业主提出变更支配或设计、未能按约定供应图纸、未供应施工现场水、电源、道路接通条件，障碍物未能清除，影响进场施工等业主缘由造成工期延误。由于业主缘由造成窝工,乙方要主动协作甲方，打算相应索赔资料向业主索赔，索赔费用安排双方另行协商。一周内非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过72小时。由于乙方缘由造成工期延误，实行赶工措施，并担当由此发生的费用和担当相应惩罚。若延误工期长达3天，甲方有权解除合同，依据总体工程进度支配另行托付其他施工单位，并保留向乙方索赔的权利。6．合同价款和结算6.1本工程价款按6.1.1(选择款或6.1.2款)确定:本工程为招标工程，在全部工程的施工图预算未审定前，合同价款(暂估价)为16，000，000.00元；（大写：壹仟陆佰万元整，本工程营业税由甲方代缴，乙方依据甲方出具的完税证明开具工程发票）。此价不作为结算的依据，结算价款以甲方审计部审定的最终结算额为准。本工程为非招标工程，合同价款为/元（大写：/元；本合同及本工程所形成的一切税金，由乙方自行负责；在业主要求的状况下，可由甲方代扣代缴）。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，除甲方同意工程量增减或设计变更外，结算时不再进行调整。6.2价格调整的因素工程遇到下列状况乙方应在10日内，将调整缘由、金额以书面形式通知甲方，甲方确认调整金额后作为追加合同价款，和工程款同期支付。国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其托付工程造价管理部门公布的价格调整；招标工程甲方或业主同意工程量增减或设计变更。价格调整的其他因素：无。6.3价格调整的依据法律、行政法规及国家政策文件；国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其托付工造价管理部门公布的价格调整文件。本工程适用下列款定额及取费标准。6.3.2.1安装工程（包括和土建工程配套的安装工程），适用2000版《石油建设安装工程预算定额》，采暖通风按定额人工费的50%计取，照明电气部分按定额人工费的50%计取6.3.2.2土建工程（包括和安装工程配套的土建工程）适用四川省建设工程工程量清单计价定额（2004）版，取费标准为定额干脆费（不计取综合费）计取，计取费率为定额干脆费的21%（不再计取其他费用），定额人工费调整方法依据四川石化下发文件执行6.3.2.3马路工程适用《工程预算定额》（JTG/TB06-02-2007）、《1996调整配套计价表》、《机械台班费用定额》（[1996]610号）.4定额缺项部分参照执行《石油化工安装工程预算定额》和《全国统一安装工程预算定额》相关定额子目；土建主材价格执行当期《四川石化工程造价信息价格》。6.3.2.56.4工程拨款和结算6.4.1本工程不支付预付款，在承包人确认分包人上报的工程进度报告中的工程量后，承包人扣除分包人在承包人发生的费用，按承包人签证进度的80%支付进度款，给乙方支付进度款前，乙方每月按签证明际进度额出具工程所在地的等额完税发票，乙方不能出具等额完税发票，甲方有权不支付工程进度款，不构成甲方违约。工程竣工验收合格后，分包人将结算书报承包人项目部初审，分包结算书最终经承包人经营部、造价二部、审计部审批后，预留结算价款的5%作为质量保证金，待工程保修期满，验收合格后支付。预留结算价款的5%作为审计保证金，待本工程审计后，按项目总审减额扣除各自应担当的费用后，余款一周内返回分包人，审计金预留期间承包人不支付利息。（付款时间及比例同发包人付款时间及比例）6.4.26.4.3其他结算方式：6.5其他约定甲方托付乙方施工的分包工程，在经甲方同意后，依照有关规定单独编制费用预算。特别工程的技措费应当按甲方的规定履行审批程序。甲方有权对现场签证进行复核、审查，定额包含的不应再编入预算。6.5.4乙方应对其指定的下列账户信息真实性、平安性、精确收款人：长春东亚建筑工程有限公司合骥分公司开户行：吉林银行长春南湖支行账号：7067．材料设备供应7.1甲方供应材料设备由承包人选购 的材料或设备约定：钢筋、地脚螺栓、预焊件、商品砼、门窗、高强灌浆料等主要材料由承包人供应，承包人供应材料均不转账。承包人供应材料以施工图纸净量为准，分包人运用材料不能超出施工蓝图加定额损耗量，如超出，由分包人担当超出部分费用，同时，承包人按超出部分材料价格的1.5倍对分包人扣罚。承包人供应的材料由承包人负责办理有关手续后，并运至施工现场，由分包人自已负责出库。出库时分包人应对材料进行检尺、检重，否则出现材料短缺，承包人不予负责。假如是设计变更缘由造成分包人材料超领，必需在规定时间内到业主（或发包人）处办理退库手续，承包人帮助办理，逾期未退库材料费用分包人自行负担。结算时按分包人实际签字领用材料量扣除工程款。检试验费依据实际发生在工程造价中扣除。由承包人选购 的材料或设备其他约定：对于分包人丢失的材料、损坏的材料或私自变卖的材料按材料选购 价格的5倍抵扣工程款，对于数额巨大给承包人造成重大经济、声誉损失的将对主要人员移交公司相关部门及司法机关处理。甲方供应的材料设备，需向乙方供应产品合格证明，对其质量负责。甲方供应的材料设备到货后24小时内，由甲乙双方共同清点，并由乙方负责保管。因乙方缘由发生毁损、丢失，由乙方负责赔偿。甲方供应的材料设备和一览表不符时，乙方应在运用前提出异议，甲方负责解决，造成工期延误的，工期顺延。否则甲方不担当责任。甲方供应的材料设备运用前，甲方托付乙方进行检验或试验的，检验或试验费用由甲方担当。7.2乙方选购 材料设备除承包人供应的主要材料以外的其他材料由分包人选购 ，分包人自购的材料、设备，必需符合国家或行业的有关质量标准，并供应齐全的质量证明（合格证、产品质量说明书、材料检测化验单），如无质量证明，分包人可托付承包人进行试化验，费用由分包人担当。假如承包人试化验后仍不合格，不允许运用，由此造成的工期及其他方面损失由分包人担当。费用已包含在合同价款中。分包人选购 的材料价格执行预算定额价格；预算定额中没有的材料价格，按承包人限价执行；承包人没有限价的，分包人报承包人进行审批，按审批后价格执行，费用已包含在合同价款中。承包人不供应但要求确认品牌和质量的材料应依据承包人的有关规定执行。若分包人托付承包人选购 ，在结算时，此部分材料按承包人选购 价格从结算书中扣除。周转材料原则上由分包人自行供应，若需承包人帮助租赁周转材料，承包人应赐予帮助。发生的租赁费用在结算时从分包人的结算书中扣除。分包人应妥当保管承包人供应的周转材料，并刚好退还。如发生丢失、损坏，承包人将按承包人和出租单位签订的租赁合同中规定的赔偿方法对分包人进行扣罚。乙方应负责自行运输其所供应的材料设备并妥当保管。乙方选购 的材料设备和图纸或质量标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新选购 符合要求的产品，担当由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。乙方选购 的材料设备在运用前，乙方应依据甲方的要求进行检验或试验，也可以托付甲方进行试验，费用由乙方担当。材料设备无合格证明或经试验不合格的，不得运用。甲方发觉乙方选购 并运用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权要求乙方负责修复、拆除或重新选购 ，由此发生的费用由乙方担当，延误的工期不予顺延。乙方须要运用代用材料时，须经工程师认可后才能运用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。如甲方供应的材料（包括业主供应）不能运到施工现场，乙方负责运输、装卸及保管的材料，运输费、装卸费、倒运费及保管费由乙方担当。8．双方权利义务除本合同其它条款约定以外，双方具有以下权利义务：8.1甲方委派闫志彬为本项目经理，履行合同中的管理义务和职责8.3乙方委派马小兵为本项目经理，负责施工管理和合同的履行。8.4甲方义务8.4.1按时向乙方供应施工场地和施工所需的应由甲方办理的8.4.2编制施工组织总体设计支配，全面负责工程进度、工程质量、施工技术、平安生产等8.4.3依据乙方须要，甲方为本分包工程的实施供应施工机具和运输条件等，费用由乙方担当。8.4.4按时向乙方供应工程技术文件和施工图纸；组织乙方参与业主方图纸8.4.5统筹支配乙方的生产、生活临时设施，具体8.4.6组织8.48.4.8其他约定：无8.5乙方义务8.5.1在合同签订生效后7日内，按施工组织总设计支配的要求，编制分包工程的施工组织设计或施工方案，并参与8.5.2在工程开工前15日内向甲方提交技术措施、材料供应8.5.3依据甲方要求的时间编制分包工程的预决算、8.5.4已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品爱护工作，爱护期间发生损坏或损失，乙方应8.5.8.5.6遵守业主和甲方有关8.5.7确保分包工程按合同约乙方应保证其工商营业执照及各种资质的真实性，如发生借用第三方的相关证件导致权利纠纷的，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。8.5.9其他约定：8.6甲方可以随时书面通知乙方暂停乙方在本合同下全部或任何部分工作。乙方应马上暂停对工作的进一步实施，并应在上述停工期间，照料需由乙方监管的全部在建工程及业主/甲方财产。甲方可在任何时候向乙方发出通知终止短暂的停工，且乙方应尽其最大努力在收到上述通知后马上复原履行其义务。假如由于甲方缘由停工使乙方延误其工作的实施，各方应对上述延误对进度的影响和必要的停工、复工费用进行协商，并在考虑上述延误后进行调整。9．工程技术资料的供应9.1开工前3日内甲方向乙方供应施工图2套，国家标准一律由乙方自备。9.2一切设计变更、材料代用、技术问题联系单均采纳书面形式，且经设计人签字并加盖设计部门公章，方为有效。9.3施工过程中如发觉设计有错误或严峻不合理时，乙方应在72小时内通知甲方，由甲方刚好通知总包，待解决方案确定后24小时内将修改看法或变更设计文件提交乙方，乙方按修改或变更设计文件进行施工，由此增减的费用双方协商，工期相应顺延。10．工程验收和保修10.1本分包工程验收按适用的专业工程建设标准、规范执行。甲方和总包有特别约定的，从其约定。10.2隐藏工程和中间验收隐藏工程在隐藏前24小时内，乙方将验收内容、时间和地点以书面形式通知工程师到现场验收，验收合格后24小时内，工程师在验收记录上签字后，乙方方可接着施工；验收不合格，乙方在工程师限定的时间内整改后重新验收。工程师接到通知72小时内未验收的，乙方可顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工损失；验收合格24小时后，工程师未在验收记录上签字，乙方可进行隐藏或接着施工。10.3重新检验。无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐藏的工程重新检验时，乙方应按其要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方或业主担当由此发生的全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期；检验不合格，乙方担当由此发生的全部费用，工期不予顺延。10.4工程试车在设备安装前24小时内，乙方必需会同业主、甲方和设计单位对设备、结构、几何尺寸进行检查，并对基础上的轴线、标高进行复核，同时办理隐藏工程验收和中间交工手续。设备安装应依据安装的次序及施工进度接连组织设备进场，并在安装前由甲乙双方共同开箱清点，做好记录。安装验收后，将有关技术资料、专用工具和随机配件交给甲方，工程师在验收单上签字。联动设备的单机试运转工作由乙方负责组织,并在试车前小时内将试车内容、时间、地点以书面形式通知甲方和业主，由工程师在试车记录上签字；联合试运转由甲方或业主组织，乙方协作进行，其费用按有关规定执行。其他约定：/。10.5竣工验收10.5.1甲乙双方对分包工程验收合格，不能免除乙方在总体工程验收时对分包工程所应担当10.6工程接收分包工程验收合格后，应当办理工程交接手续。自接收之日起，甲方担当其照管责任。并负责工程的维护、保养、修理，但不包括需由乙方完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其区域。甲方也可托付乙方对验收合格的分包工程进行照管，发生的费用双方协商处理。10.7质量保修乙方在工程竣工验收前，和甲方签订《建筑工程质量保修书》，作为本合同组成部分(见附件1)。10.8在保证工程质量的前提下，乙方提出修改设计的合理化建议，经甲方审核，报经总包同意（重大变更需取得设计单位同意），其节约部分的比例分成由甲方会同总包和乙方协商确定；乙方实行新工艺、新技术等措施实现的节约部分归甲乙方全部，具体比例由双方确定。10.9其他约定：无。11．健康、平安和环境爱护和本分包工程相关的健康、平安和环境爱护事宜按甲乙双方签订的《建设工程分包HSE合同》执行。12．技术成果权归属在施工过程中所取得的专利或专用技术等权属按下列A种方式中执行：A、甲方全部。B、乙方全部,甲方有权无偿运用。C、甲乙双方共有（收益分成比例双方另行协商）。Ｄ、甲乙双方和业主协商成果归属及收益比例分成，并达成协议。13．保密13.1在合同履行期间，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的和履行合同有关的工作成果属甲方全部，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。13.2未经甲方书面同意，乙方不得把和合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者运用本合同任何部分进行促销和做广告宣扬。13.3未经甲方书面同意，乙方不得应用本工程图纸资料。13.4对于乙方运用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。13.5本合同的保密条款在合同解除或终止后，保密资料依法定途径公开前，同样具有约束力。14．权利瑕疵担保因执行本合同的须要，合同一方供应的和本合同工程技术有关的设备、材料、工序工艺及其他学问产权，应保障对方在运用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵扰第三方专利权、商业机密等状况。若发生侵害第三方权利的状况，供应方应负责和第三方交涉，并担当由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给合同相对人造成损失的应赐予赔偿。15．对外关系15.1乙方和业主、其他专业服务队伍之间的工作关系由甲方负责协调，其他对外关系由乙方负责。15.2其他约定：/。16．保险16.1乙方应为下述事项办理保险，保险期从开工日期起至保修期结束之日止：施工设备、进场的材料的损失或损坏；乙方的雇员的意外损害;16.1.416.2保险额度不得低于甲方的要求。假如业主为工程、工程设备和材料办理了工程一切险，但乙方应负担该保险的免赔额以内的损失。在开工日期之前，乙方应向甲方提交保险单和保险证明的复印件。16.3全部保险均应对所发生的损失或损坏以人民币供应补偿。假如乙方未能供应所要求的保险单和保险证明，甲方可以办理本应由乙方供应的保险，并从支付给乙方的款项中扣回甲方支付的保险费；假如没有应支付的款额，则已支付的保险金将成为乙方的到期欠款。16.4在发生理赔事务后，乙方应刚好通知保险公司和甲方，并抄送业主，乙方应将理赔的具体过程和结果刚好通知甲方和业主。假如由于乙方失误和疏忽造成理赔的失败，甲方有权评估上述损失或损坏的费用，并从应支付或将支付乙方的进度款中扣除。17．工程转包和再分包乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。18.不行抗力18.1不行抗力事务指合同当事人不能预见、不能避开、不能克服的客观状况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事务以及斗争、罢工等社会事务；18.2由于不行抗力缘由，使双方或任何一方不能履行合同义务时，应实行有效措施，尽量避开或削减损失，将损失降低到最低程度。并在不行抗力发生后48小时内以书面形式通知对方，并在其后7日内向对方供应有效证明文件；18.3因不行抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自担当。一方未尽通知义务或未实行措施避开、削减损失的，应就扩大的损失担当相应的赔偿责任。19．合同的变更和解除19.1合同变更本合同经甲乙双方协商一样，可以变更，合同变更协议应采纳书面形式。变更内容涉及总包合同相关权利义务调整的，应经业主同意。总包合同变更涉及本分包工程的，甲方双方应签订变更协议。19.2本合同可因以下因素解除：1919.2.1.1如在乙方未全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则甲方应19.2.1.2因本合同第款19.2.1.3在本合同第款解除分包合同的状况下，乙方经甲方同意为分包工程已选购 或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给甲方，由甲方按实际选购 价格（或工程所在地造价部门确定的价格）19.2.2甲乙双方协商19.2.3因19.2.4因一方违约（包括因甲方19.2.5依本合同第5.2.5款,因乙方缘由导致工期延误逾__其他无19.3合同变更或解除，不能免除违约方应担当的违约责任，给对方造成损失的，还应担当赔偿责任。20．违约责任20.1甲方违约责任：甲方不能按合同约定的履行其义务或不能适当履行义务，而造成工程进度实质性延误，甲方赐予乙方相应的工期顺延。20.2乙方违约责任：20.2.1未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，每逾期一天，按天计量进行索赔2万元/天；甲方可在结算时予以扣除。甲方有权要求乙方实行赶工措施，因此增加的费用由乙方自行担当。如乙方行为对整体施工进度已造成严峻影响，甲方有权将其未完成的工程内容交由其他单位完成，并和乙方解除20.2.2因乙方缘由工程质量未达到合同约定的质量标准，乙方按甲方要求的期限负责整改，并向甲方支付合同价款或工程质量保证金的20%作为违约金；甲方可在结算时予以扣除。由于乙方缘由造成总体工程质量事故隐患，且无法修复的，乙方担当由此造成的全部损失，损失计算方法为：分包人负责由此造成的全部损失，并按工程造价的20%向承包人支付违约金20.2.3未经甲方允许，乙方私自和业主就本合同项目达成协议，或干脆接受业主指令，损害甲方利益的，视为乙方违约，并按合同价款的2%向20.3一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方除担当上述违约责任外，仍应接着履行合同。20．4假如乙方严峻违约造成合同终止，且不能依据合同约定支付相应违约金，则现场的全部材料、乙方拥有的设备、施工机械、临时工程可由甲方留置。甲方有权为接着实施该工程之目的允许其他乙方运用。在合同终止时，甲方应对全部扣押的乙方的物品自行估价，在甲方自行或雇佣他人完成该工程并在扣除乙方应支付给甲方的各类款项后，将剩余的款项（假如有的话）退还乙方。20.5因主合同解除或终止，本合同将自动解除或终止，乙方不得主见任何索赔。21．争议的解决本合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。协商不成的，按下列第21.2方式解决：21.1提交/仲裁委员会依据/仲裁规则在/进行仲裁。仲裁裁决具有终局性，双方都应执行。21.2向吉林市人民法院提起诉讼。21.3因关联交易合同发生争议，提交双方上级领导机构裁决。22．通知甲方：中油吉林化建工程有限公司通讯地址、邮编：吉林市龙潭区遵义东路31号132021联系人：闫志彬联系电话/传真：乙方:长春东亚建筑工程有限公司通讯地址、邮编：吉林省长春市仙台大街325号130033联系人：李乐联系电话/传真：04318469727223．合同效力及其它约定23.1本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表盖名章并加盖单位印章（合同专用章）之日起生效。23.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议和本合同内容不一样的，以补充协议为准。双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。23.4本合同一式___八__份，甲方执__四____份，乙方执___四___份。23.5其它约定：乙方施工所用水、电、汽发生费用约定：由乙方担当，所发生的费用在结算中扣除。在本工程中，甲方按分包工程造价的5%预留审计金，待本工程审计后，按项目总审减额扣除各自应担当的费用后，余款一周内返回乙方，审计金预留期间甲方不支付利息。甲方临时托付乙方自费做不属于本合同双方约定承包范围并且和本工程无关的其它工作，双方应友好协商，在不增加乙方成本的状况下，乙方应协作甲方工作，但乙方有权拒绝不做，甲方不得因此刁难乙方。本工程运用的临时设施、公用设施（如围栏、广告牌、标语牌、条幅、厕所等）发生的费用，及施工措施费均包含在本合同价款内。大型机械费约定：/乙方承诺保证本分包工程施工投入必需的施工装备。甲方不得为乙方购买小型机具、施工手段用料等。如乙方须要甲方选购 ，甲方赐予协作，所发生的费用在结算中扣除乙方作为独立法人单位，经济独立核算，自负盈亏，对外的任何经济纠纷均和甲方无关。乙方在甲方项目施工出现任何对第三方违约状况，甲方均不担当连带责任。乙方在甲方项目施工出现违约状况或给甲方造成不良影响，甲方有权取消本合同。如因业主（或发包人）付款未刚好到账，甲方不能刚好支付乙方进度款，乙方不能因为甲方进度款支付不刚好而停止施工。甲方负责向乙方宣贯中石油东北炼化工程有限公司吉林分公司《质量、环境、职业健康平安管理规定》，乙方必需执行中石油东北炼化工程有限公司吉林分公司《质量、环境、职业健康平安管理规定》中关于环境管理的规定：Q/CNPCJH121.20703.001-2011《噪声污染和防治管理规定》Q/CNPCJH121.20703.002-2011《废气、废水（污水）及扬尘管理规定》Q/CNPCJH121.20703.004-2011《废弃物管理规定》Q/CNPCJH121.20702.012-2011《化学危急物品平安管理规定》11《能源计量及运用管理规定》等。本工程营业税由甲方代缴，乙方依据甲方出具的完税证明开具工程发票。乙方现场代表（负责人）和授权托付书中托付代理人必需一样。乙方中途违约或撤出施工现场，甲方有权扣罚乙方在工程施工中发生的但没有结算的费用，本合同自动终止，无须双方出具任何书面协议。如因此给甲方造成经济损失的，甲方有权索赔或在乙方和甲方合作的其它项目上扣罚；如因此给甲方造成其它不良影响，将在中石油东北炼化工程有限公司吉林分公司供方名录中予以清除，从今，乙方不允许承建中石油东北炼化工程有限公司吉林分公司所属各项目部的项目。由于乙方缘由违反甲方或业主及有关部门规定，业主对甲方的惩罚以及甲方对乙方的惩罚（违反内部规定），由乙方担当，费用在工程结算中扣除。乙方应按时支付其现场员工的工资、并为其缴纳保险等各种费用。如遇业主（或发包人）代付不给，将在结算中扣除。甲方、乙方任何一方不履行合同约定义务或不按合同约定履行义务的其他状况，违约方应向对方支付合同价款2%的违约金。本合同双方签字盖章生效后，甲方和乙方必需严格按合同条款履行，任何一方不得擅自变更或修改合同。HSE（健康、平安、环境）执行甲方和乙方签订的《健康、平安、环境合同书》。特别条款:无。本工程竣工资料由乙方负责。其它末尽事宜，执行工程所在地《中石油东北炼化工程有限公司吉林分公司内部结算管理暂行规定》、总包合同及中石油东北炼化工程有限公司吉林分公司考核惩罚。如遇特别状况，甲方和乙方应本着实事求是的原则友好协商，确需变更或补充合同条款，并达成书面协议，经双方签字盖章后可作本合同补充件，签订补充协议份数同本分包合同签订份数相同，并具有同等效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：年月日年月日附件1：建设工程质量保修书承包人(甲方)：中油吉林化建工程有限公司（吉化东部项目部）分包人(乙方)：长春东亚建筑工程有限公司甲乙双方依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协商一样，对《中油四川石化炼化一体化工程30万吨/年高密度聚乙烯装置土建施工》分包工程签订工程质量保修书。第一条

工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内，依据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热和供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：分包人施工的全部工程内容。其次条

质量保修期双方依据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限；⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_5_年；⒊装修工程为__2__年；⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为___2___年；⒌供热和供冷系统为___2___个采暖期、供冷期；⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__2年；⒎其他项目保修期限约定如下：___________2年________。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，如本分包工程的质量保修期限到期日和总包合同约定不一样的，以总包合同确定的质量保修期限到期日为准。第三条

质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以托付他人修理。⒉发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。⒊对于涉及结构平安的质量问题，应当依据《房屋建筑工程质量保修方法》的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。⒋质量保修完成后，由甲方组织验收。第四条

保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。第五条

其他双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金按结算价款5％预留，保修期内承包人不支付利息，待工程竣工验收合格保修期满后第一个月内一次性付清。质量保修期内出现质量问题，分包人24小时内到现场处理，否则，承包人有权托付第三方处理，费用由分包人担当，在质量保证金中扣除。若乙方未按合同约定的时间做到交工技术文件归档，每延期一天，甲方有权推迟30天返还保修金。本工程质量保修书，由本合同甲乙双方在竣工验收前共同签署，作为本合同附件，其有效期限至保修期满。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：年月日年月日附件2工程施工HSE管理协议承包人（全称）：中油吉林化建工程有限公司（吉化东部项目部）分包人(全称)：长春东亚建筑工程有限公司依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国平安生产法》、《中华人民共和国环境爱护法》、《建设工程平安生产管理条例》以及国家有关平安环保的法律、法规及标准，甲乙双方就《中油四川石化炼化一体化工程30万吨/年高密度聚乙烯装置施工总承包合同》（以下简称”主合同”）中的健康、平安和环境爱护等有关事宜，依据同等互利、协商一样的原则，订立本协议。1定义和说明1.1违规、违章：指本协议当事人违反国家相关HSE法律、法规、规章、规定和标准，违反业主、甲方《HSE支配书》以及HSE规章制度的行为。1.2事故：指在本协议约定的范围内，由于甲方、乙方违规、违章或不行抗力造成的有关人员伤亡、环境污染，物资财产损失和停工事务。1.3不行抗力：见主合同有关约定。1.4HSE风险抵押金：用来保证乙方在主合同约定的工作范围内遵守国家有关平安、消防、环保以及业主和甲方HSE规章制度实现履约的费用。2工作范围及合同工期2.1见主合同的范围；2.2合同工期见主合同3HSE目标和限制指标3.1项目HSE目标追求“三个零”即“零事故、零伤亡、零污染3.2项目HSE限制指标（1）施工生产重大伤亡事故为零；负伤率不超过3‰；（2）百万工时损失率不超过4‰；（3）重大交通、火灾事故为零；（4）重大环境污染事故为零；（5）放射性事故、中毒事故为零；（6）员工健康体检率100%；（7）污水排放达标率100%；（8）垃圾、固体废弃物有效处置率100%；（9）员工HSE培训率100%；（10）杜绝一次干脆经济损失10万元（含10万元）以上的事故由于分包人缘由，发生人身伤亡事故，依据国家和地方政府有关法律法规予以责任追究和相应赔偿。每死亡一人，从工程款中扣除人民币40万。4双方的权利和义务4.1甲方的权利甲方要求乙方严格执行国家、行业和地方的健康、平安、环境法律法规及标准规范，以及甲方《HSE支配书》的要求，实现工程的HSE目标。甲方要求乙方必需严格遵守本项目依据现场风险程度所做出的任何更新或补充的HSE相关政策、程序和指令。甲方对有权审查乙方的HSE业绩、资质、HSE风险限制支配，同时指导和培训运用工作危急性分析方法。甲方要求乙方人员进入作业现场必需依据总包单位工程项目部的要求，配备相应的个人防护用品。甲方对乙方配备的个人防护用品进行检查、检验，甚至进行破坏性检验。未按规定穿戴和运用个人防护用品的人员不得进入施工现场。甲方对乙方施工现场组织日常HSE检查，周检、月检、季节HSE检查以及节日HSE检查，并对结果不合格项进行通报。要求乙方对存在任何偏差组织整改，并跟踪验证。甲方有权对乙方的施工作业现场，以及预制、加工等场地的HSE管理进行监督和检查，并对任何不符合项提出处理看法。甲方有权对乙方做出的任何和HSE管理有关的承诺予以监督、检查。甲方有权对乙方有意违反法律法规、相关HSE制度的人员清除出场。甲方有权对乙方人员的意外损害保险凭据进行检查。41.10甲方HSE经理依据其日常管理状况考核乙方HSE管理人员，对不能胜任的HSE管理人员有权要求更换。甲方对现场的具体要求体现在《HSE支配书》及《现场HSE考核细则》中；乙方现场的一切活动均不得违反甲方的《HSE支配书》及《现场HSE考核细则》，否则视为违规。乙方存在严峻违章行为或事故隐患时，甲方有权依据《HSE支配书》和《HSE考核细则》的规定下发停工令，乙方不得据此进行任何形式的索赔。4.2甲方的义务实行”平安第一，预防为主”的平安生产方针，仔细执行有关法律、法规、标准及业主、惠生的平安制度，建立、健全项目平安生产规章制度。甲方应供应应乙方相关HSE资料，如:项目HSE管理组织机构图、相关HSE管理文件、项目HSE管理支配书、项目HSE考核细则、平安检查通报等。甲方应组织对进入现场的全部乙方人员进行进场HSE培训。甲方HSE管理人员应和乙方协商、沟通，并刚好将有关HSE管理的信息向乙方予以传递。甲方依据合同约定要求，为乙方供应符合施工作业条件的环境。负责审批乙方编制的HSE支配书/专项平安方案（措施），并对其实施状况进行监督检查。监督和帮助乙方在施工作业中办理动火、动土、动电、高处作业、有限空间作业等许可证，并监督其做好作业许可证所要求的平安措施落实工作。发生事故后主动组织抢救，防止事故扩大，并依据相关要求进行报告。4.3乙方的权利4.3.1乙方有权对甲方的HSE工作提出合理化建议和改进看法对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行；对由此遭遇的打击报复，有权向有关部门举报。当发生严峻危及乙方生命平安紧急状况时，乙方有权实行必要的措施避险。乙方有权要求甲方供应主合同约定的应由甲方供应的相关HSE资料。当乙方的施工须要运用或涉及业主的生产装置（包括管道、设施、设备、产品）等，乙方有权要求甲方和业主对其生产工艺的过程（包括附属的构筑物或设备等）进行确认，以保证其处于完好状态。4.4乙方的义务乙方必需建立符合GB/T24001（《环境管理体系要求及运用指南》）、GB/T28001（《职业健康平安管理体系规范》）标准要求的管理体系和程序，并确保相应管理体系得到严格、有效运行，自觉接受甲方及业主的审核，并主动实行订正和预防措施。严格贯彻执行《平安生产法》、《建设工程平安生产条例》等国家有关平安生产的法律、法规和标准，严格执行业主HSE及甲方《HSE支配书》的相关规定，实现本项目的HSE目标。制定本单位的平安生产责任制，建立平安生产组织机构，项