2019年监理工程师《合同管理》精选试题(205题)

2012年监理工程师《合同管理》精选试题（205题）2012年监理工程师《合同管理》精选试题 （1）多选www.huajianwan华建网所属华建教育施工合同示范文件中定义的监理工程师包括（）。负责工程施工的总负责人负责工程设计的总负责人总监理工程师发包人派驻施工场地的代表项目经理在FIDIC施工合同条件下，监理工程师批示的内容应包括 （）变更内容变更工程价款变更项目的施工技术要求有关图纸文件变更处理的原则在FIDIC分包合同工程的支付管理中，下列说法正确的是 （）分包商在合同约定的日期向监理工程师报送该阶段施工的支付报表承包商逾期支付分包工程款要计算拖期利息分包报表应列入主合同的支付报表内一并提交监理工程师批准分包商的支付报表应由监理工程师审核其合理性和正确性承包商应在合同约定的时间内支付分包工程款效力待定合同的情形是（）订立的合同无民事行为能力人无权代理人C.表见代理人D.法定代表人负责越权E无处分权人处分他人财产委托监理合同中，监理人应承担的义务包括( )。开始执行监理业务前向委托人报送派驻该工程总监理工程师的情况合同履行过程中，必须先经委托人同意，才可调换总监理工程师合同终止后，要对本工程的有关资料保密不得参与与委托人利益相冲突的活动免费向委托人提供服务人员在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )。经验鉴别法因果分析法物理试验D.化学试验E.直示图法FIDIC合同条件下，承包商提出变更建议在( )时可能被采纳可加速完工可降低业主实施、维护或运行工程费用为业主带来利益可降低施工成本对业主而言能提高竣工工程的效率或价值对勘察投标书进行评审时，主要考虑的因素有( )总体布置的合理性设备选型的适用性C.造型是否美观大方“三废”治理方案是否有效投资是否很低监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。参与监理工作人员的业务专长和经验是否遵循了规范化的管理程序和方法监理工作的内容和范围参与监理工作人员的创新想象力和风险意识监理招标的成功与否施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是( )。固定价格合同总价合同可调价格合同单价合同成本加酬金合同答案：1、CD2、ACDE3、BCE4、BCDE5、ABCD6、ACD7、ABCE8、ABCD9、ABD10、ACE设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满足( )的需要。控制概算施工编制施工招标文件D.主要设备材料订货E.编制施工图设计文件工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好( )等工作。特殊专业工程不允许分包主体工程的施工任务不允许分包安装工程的施工不允许分包只允许一家分包人进行分包E.主要工程量必须由承包人完成FIDIC施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )打算采用的施工方案打算采用的施工组织方案打算采用的施工计划安排修改进度计划的时间安排预计应支付给承包商费用的资金估算表为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件有( )。建设工程已批准立项建设工程经过可行性研究建设工程已履行了报建手续建设资金能满足建设工程要求领取了建设工程规划许可证建设工程勘察合同示范文本中，适用于为设计提供勘察工作的委托任务的合同条款主要有( )。违约责任合同争议的解决未尽事宜的约定设计合同依据的文件材料设备的供应设备验收阶段的监理工作主要有( )。开机检验安装调试检验C.启动试车D.性能验收最终验收要使索赔得到公平合理的解决，监理工程师在索赔管理中遵循的原则有()。公平合理地处理索赔及时提出和处理索赔C.尽可能通过协商达到一致诚实信用独立自主无权代理行为在( )情况下，被代理人承担民事责任。被代理人不作否认表示被代理人作否认表示经被代理人追认D.代理人要求E.法院判决按照招标人和投标人参与程度，将招标过程粗略划分为( )阶段。招标准备设计招标招标投标施工招标决标成交评标委员会对投标书进行初评时，主要检查的内容是 （）。报价计算的正确性评标价的优劣投标人的资格投标保证有效性与标底的偏差程度答案：11、CDE12、CDE13、ABCE14、ACDE15、ABC16、CDE17、ACD18、AC19、ACE20、ACD2012年监理工程师《合同管理》精选试题（2）单选www.huajianwan华建网所属华建教育在合同磋商阶段不会发生的责任有（）。违约责任侵权责任缔约过失责任保证责任合同纠纷责任可以终止委托监理合同的情形有（）。监理人收到监理金尾款后委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的 21日后暂停监理业务期限已超过半年委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在 21日内没收到答复施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。不可抗力承包人的违约C.施工机械发生故障发包人未按时支付工程进度款，使工程不能正常进行监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行承包人在提交索赔报告时，( )证明材料可作为合理的证据。施工现场记录施工图纸C.汇率变化表合同履行过程中的来往信件中期支付工程进度款的单据为保证招标括动的正常进行，要编制招标有关文件，包括( )。招标广告合同协议书评标方法资格预审文件定标原则建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括( )。违约责任合同文件的组成和优先次序C.保密约定D.设计依据E.发包人应交付的资料和文件下列关于暂停施工的说法，正确的是( )。暂停施工只能由监理工程师发出指令后才可停止施工承包人在监理工程师收到其复工要求后 48小时内未予答复，可自行复工施工中遇到文物时，监理工程师可发出暂停施工指示承包人可在其发出预付通知后7天停止施工承包人没有暂时停工的权利承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括( )。运转操作费B.机械折旧费设备租赁费D.机械台班费E.机上人员的工资下列属于承担缔约过失的情形的情况是( )。假借订立合同，恶意进行磋商B.故意隐瞒有其他违背诚实信用原则的行为D.违反缔约中的保密行为E.损害第三者利益根据《中华人民共和国招标投标法》要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括( )。国家融资项目省级重点项目大型基础设施项目公用事业项目外国政府援助资金的项目答案：1、ABDE2、ADE3、ADE4、ACDE5、ABCD6、ABCD7、BCD8、BCD9、ABCD10、ACDE在施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，这是发包人行使的( )。同时履行抗辩权先履行抗辩权C.不安抗辩权中止履行合同义务在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，尽量减少损失。这体现了《中华人民共和国合同法》的( )原则。公平竞争平等合作诺守合同诚实信用招标人与中标人签订施工合同时，以( )为准。评标价投标价平均报价协议价委托监理合同示范文本规定，承包方违反合同规定的质量要求和完工时限，监理人()。应承担经济责任不承担责任承担连带责任承担全部责任监理工程师是依据( )的质量标准对承包人的工程质量进行检查。法律规定国家强制性合同约定D.工程所在地FIDIC施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。合同签字日承包商正式开工日工程接收证书中写明的竣工日D.工程正式接收之日对于无权代理行为，被代理人行使()后，代理行为有效。后履行抗辩权追认权拒绝权不安抗辩权当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自()时解除。发出通知通知到达对方对方签认通知对方签认通知送达主张人邀请招标投标阶段是指（）。从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间从发出邀请函到签订合同日期为止的期间从发出邀请函始到定标为止的期间监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得（）的认可。发包人委托人承包人分包人答案：11、A12、C13、B14、B15、C16、C17、B18、B19、B20、B2012年监理工程师《合同管理》精选试题（3）多选www.huajianwan华建网所属华建教育在施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格， 应（）。由监理工程师提出适当的变更价格，经发包人批准后执行由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师确认后执行由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人在FIDIC施工合同的履行过程中，监理工程师在（）前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。竣工验收颁发履约证书"结清单"生效颁发接收证书由于发包人或监理工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，监理工程师应批准承包人的()索赔。费用工期工期和费用D.工期、成本和利润合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的()原则。诚实信用全面履行法定履行D.约定履行对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是()。专家评审定性评审C.定量评审资格评审在施工过程中，如果发包人需要撤换监理工程师，应至少于换人前( )天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。7142830在施工过程中，经过监理工程师检查检验合格后的工程，叉发现因承包人原因出现的质量问题，应由()。承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延监理工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延承包人承担返工费用，工期相应顺延FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是( )。由承包商负责协调管理业主必须保护承包商合法利益不受侵害指定分包商的违约责任由承包商承担承包商应向指定分包商收取协调管理费FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的"基本竣工"要求后，承包商申请颁发接收证书。该"基本竣工"是指( )。完成扫尾，清理施工现场工作完成所有缺陷修复工作能按预定目的交给业主占用或使用完成主体工程的施工任务当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。一般保证连带责任保证法定保证委托保证答案：1、B2、D3、A4、B5、B6、A7、A8、B9、C10、A在合同磋商阶段不会发生的责任有()。违约责任侵权责任缔约过失责任保证责任合同纠纷责任可以终止委托监理合同的情形有( )。监理人收到监理金尾款后B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21日后暂停监理业务期限已超过半年委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在21日内没收到答复施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。不可抗力承包人的违约C.施工机械发生故障发包人未按时支付工程进度款，使工程不能正常进行监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行承包人在提交索赔报告时，( )证明材料可作为合理的证据。施工现场记录施工图纸C.汇率变化表合同履行过程中的来往信件中期支付工程进度款的单据为保证招标括动的正常进行，要编制招标有关文件，包括( )。招标广告合同协议书评标方法资格预审文件定标原则建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括()。违约责任合同文件的组成和优先次序保密约定设计依据发包人应交付的资料和文件下列关于暂停施工的说法，正确的是( )。暂停施工只能由监理工程师发出指令后才可停止施工承包人在监理工程师收到其复工要求后48小时内未予答复，可自行复工施工中遇到文物时，监理工程师可发出暂停施工指示承包人可在其发出预付通知后7天停止施工承包人没有暂时停工的权利承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括( )。设备租赁费机械台班费机上人员的工资下列属于承担缔约过失的情形的情况是（）。假借订立合同，恶意进行磋商故意隐瞒有其他违背诚实信用原则的行为违反缔约中的保密行为损害第三者利益根据《中华人民共和国招标投标法》要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括 （）。国家融资项目省级重点项目大型基础设施项目公用事业项目外国政府援助资金的项目答案：11、ABDE12、ADE13、ADE14、ACDE15、ABCD16、ABCD17、BCD18、BCD19、ABCD20、ACDE2012年监理工程师《合同管理》精选试题 （4）单多选www.huajianwan华建网所属华建教育第1题施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使的（）。先履行抗辩权后履行抗辩权不安抗辩权同时履行抗辩权正确答案：D第2题在FIDIC《施工合同条件》中，承包商不可提出工期索赔的情况是()。公共当局引起的延误对竣工检验的干扰业主提前占用工程D.施工中遇到古迹正确答案：C第3题某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当()。与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包用原招标文件重新招标修改招标文件后重新招标正确答案：D第4题工程所需清理、修复费用，由()承担。发包人承包人发包人和承包人协商发包人和承包人共同正确答案：A第5题合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的()进行修订或调整所达成的协议。形式内容主体客体正确答案：B第6题承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则()。须经工程师同意不需经工程师同意不需要经发包方同意D.发生的费用由承包人承担正确答案：A第7题监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于()。委托代理法定代理指定代理职务代理正确答案：A第8题在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()。合同约定的工期加经批准顺延的工期之和合同管理之日起至设立之日止的期间开工之日起至结清单生效之日止的期间D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间正确答案：D某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。各自承担自己的损失分别承担对方的损失C.供应方承担购买方1万元损失供应方承担购买方2万元损失某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元;履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨( )元。4300TOC\o"1-5"\h\z425042004150某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是( )。同时履行抗辩权B.后履行抗辩权先诉抗辩权不安抗辩权根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是( )。债权人应当通知债务人债权人应当经债务人同意才可转让主权利转让后从权利并不随之转让无论何种情形合同债权都可以转让施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。25712下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是()。和解调解行政复议仲裁某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现仲裁事项可以通过默示的方式体现建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应( )。审请仲裁机构重新仲裁申请仲裁机构撤销仲裁裁决申请人民法院撤销仲裁裁决申请政府主管部门撤销该裁决参考答案施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( )。职务代理指定代理法定代理委托代理监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为( )之日。当事人签字抵押物登记C.转移产权证转移房屋占有下列关于留置担保的说法中，正确的是( )。A.留置不以合法占有对方财产为前提可以留置的财产仅限于动产留置担保可适用于建设工程合同留置以合法占有对方固定资产为前提投标保证的有效期限从( )之日起计算。招标文件出售投标文件递交投标截止中标通知书发出采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为()。发包人承包人监理人分包人下列关于合同公证的说法中，正确的是( )。合同公证只能确认合同的真实性合同公证由工商行政管理机关作出合同公证的效力只能限于国内经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是( )。无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由( )。发包人承担责任发包人代表承担责任承包人与发包人代表承担法律责任施工企业决定责任承担人参考答案2012年监理工程师《合同管理》精选试题（5）单选www.huajianwan华建网所属华建教育施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理， 项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于（ ）。职务代理指定代理法定代理委托代理监理公司以其所有的房屋作为抵押物， 与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（ ）之日。当事人签字抵押物登记转移产权证转移房屋占有下列关于留置担保的说法中，正确的是（ ）。留置不以合法占有对方财产为前提可以留置的财产仅限于动产留置担保可适用于建设工程合同留置以合法占有对方固定资产为前提投标保证的有效期限从（ ）之日起计算。投标文件递交投标截止D.中标通知书发出采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为( )。发包人承包人监理人分包人下列关于合同公证的说法中，正确的是()。合同公证只能确认合同的真实性合同公证由工商行政管理机关作出合同公证的效力只能限于国内经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是( )。无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由( )。发包人承担责任发包人代表承担责任C.承包人与发包人代表承担法律责任施工企业决定责任承担人参考答案某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是( )。各自承担自己的损失B.分别承担对方的损失C.供应方承担购买方1万元损失D.供应方承担购买方2万元损失某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元;履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。4300TOC\o"1-5"\h\z425042004150某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是( )。同时履行抗辩权B.后履行抗辩权先诉抗辩权不安抗辩权根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。债权人应当通知债务人债权人应当经债务人同意才可转让主权利转让后从权利并不随之转让无论何种情形合同债权都可以转让施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为( )万元。TOC\o"1-5"\h\z25712下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是()。和解调解行政复议仲裁某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现仲裁事项可以通过默示的方式体现建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应( )。审请仲裁机构重新仲裁申请仲裁机构撤销仲裁裁决申请人民法院撤销仲裁裁决申请政府主管部门撤销该裁决参考答案某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是()。接受该优惠条件B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考拒绝接受该优惠条件将该投标人的投标按废标处理下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。A.以投标人的平均报价作为评标价以中标人的评标价作为中标价以报价最低的投标价为中标价以中标人的报价为中标价根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在( )天内订立书面合同。TOC\o"1-5"\h\z10203040建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()监理能力监理收费检测设备企业信誉按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是( )。监理委托函工程变更申请书C.监理合同专用条件实施过程中与委托人签署的补充文件根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是( )。通知委托人，建议下达停工指令征得委托人同意后，下达停工指令立即下达停工指令并尽快通知委托人立即召开现场会议，讨论对策建设工程委托监理合同的终止日为( )之日。监理合同内注明的监理工作完成监理的工程竣工验收通过监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款监理的工程保修期届满根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中监理人可获得经济奖励的是( )。监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资监理人的有效协调避免了承包人的索赔参考答案2012年监理工程师《合同管理》精选试题 （6）单选www.huajianwan华建网所属华建教育下列选项属于指定代理关系终止的条件的是（）。代理期间届满代理事项完成作为代理人的法人终止被代理人死亡在提供方式中，比较强烈的担保方式是（）。保证质押定金留置当事人一方不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定（）。向上级仲裁机构申请执行向人民法院申请执行向首席仲裁员申请执行向人民法院起诉对于投保人而言，保险的根本目的必须通过 （）实现调解仲裁诉讼索赔监理公司具有法人资格的时间为()日。A.注册资金到位公司成立C.工商行政管理机关核准登记建设行政主管部门颁发资质证书某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。招标文件及收费都不退回B.退回招标文件，收费不退回不退回招标文件，收费退回招标文件及收费分别退回依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是()。保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务保险合同的有效期至工程保险期满为止合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是()。和解调解仲裁协议为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括()。建设工程已批准立项建设工程经过可行性研究建设工程已履行了报建手续D.建设资金能满足建设工程要求施工合同采用可调价格合同通常用于()的施工合同。工期较短可调价格工期较长D.成本加酬金答案：DDBDCACBBC某施工合同在履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意，则下列各个申报手续和费用承担的表述，正确的是()。发包人办理申报手续并承担费用发包人办理申报手续，承包人承担费用承包人办理申报手续，发包人承担费用承包人办理申报手续并承担费用当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《中华人民共和国合同法》，应按()的市场价格履行。订立合同时订立地履行合同时订立地订立合同时履行地履行合同时履行地在FIDIC《施工合同条件》中，承包商不可提出工期索赔的情况是 ()公共行为引起的延误对竣工检验的干扰业主提前占用工程D.施工中遇到古迹依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为()。无权代理委托代理法定代理指定代理按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()。A.颁发工程接收证书日颁发履约证书日结清单生效日签发最终支付证书日审查设计投标人的人员技术力量主要是考察()的资质能力。设计单位负责人设计负责人专业设计人员所有设计人员在监理合同签订后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时。还应增加不超过()天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。7142442依据《中华人民共和国合同法》的规定，当合同履行方式不明确的，按照()的方式履行。法律规定有利于实现债权人的目的有利于实现债务人的目的有利于实现合同目的在材料采购合同中，由供货方运送的货物。运输过程中发生的问题由()负责。供货方运输部门采购方D.供货方和运输部门共同施工合同在履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()。工程本身的损害B.因工程损害导致的第三方财产损失C.承包人的施工机械损坏工程所需清理费用答案：DCBCCBDDBC2012年监理工程师《合同管理》精选试题(7)单选www.huajianwan华建网所属华建教育第1题《建设工程委托监理合同（示范文本）》标准条件规定“委托人”是指（）。监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人进行监理招标的一方监督监理招标的一方正确答案：B第2题勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（）状态。生效但不成立既不成立也不生效承诺生效但合同不成立成立但不生效正确答案：D第3题勘察人进入施工现场前，场地内的地上地下障碍物由（）负责拆除。勘察人设计人发包人监理人列各项中，不符合《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期限的是()供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 4年基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限正确答案：C第5题下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。联合体投标没有联合体协议书投标工期长于招标文件要求的工期投标报价的大写金额与小写金额不一致投标文件没有投标人授权代表的签字正确答案：C第6题定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的()10%20%25%30%正确答案：B,第7题依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款起扣还应当()在首次支付工程进度款时起扣自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10轴E个月起扣自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣正确答案：C第8题在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于()。属于承包人应承担的风险属于工程师应承担的风险属于发包人应承担的风险处于关键线路，影响总工期正确答案：C第9题监理合同的酬金中，交通费、差旅费应属于()。直接喊本B.间接成本利润措施成本正确答案：B第10题某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3500万元，工期提前获得评标优惠200万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为()。3300万元，3500万元3300万元，3300万元3700万元，3500万元3700万元，3300万元正确答案：A第11题某工程，设计图样由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图样，则()。由发包人复制，复制费用发包人承担由发包人复制，复制费用承包人承担由承包人复制，复制费用承包人承担由承包人复制，复制费用发包人承担正确答案：B第12题建设工程设计合同履行时，属于发包人义务的是()。解决施工中出现的设计问题保护设计人的知识产权保证设计质量D.对外商的设计资料进行审查正确答案：B第13题下列有关合同履行中行使代位权能说法，正确的是()。债权人必须以债务人的名义行使代位权债权人代位权的行使必须取得债务人的同意代位权行使的费用由债权人自行承担债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以债权为限正确答案：D第14题当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按()的市场价格履行。订立合同时订立地履行合同时订立地订立合同时履行地履行合同时履行地正确答案：C第15题FIDIC《施工条件合同》规定，业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的56天，如果逾期支付将承担延期付款的违约责任，延期付款的利息按银行贷款利率加()计算。1%2%3%4%正确答案：C第16题依据FIDIC(施工合同条件》的规定，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则()。增加的费用和工期延误责任都由发包人承担增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担增加的费用和工期延误责任都由承包人承担正确答案：D第17题当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《中华人民共和国合同法》，应在()履行。支付货币一方所在地接受货币一方所在地货币存放地货币使用地正确答案：B第18题某工程施工过程中，施工单位和供货分包商签订供货合同，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向()索赔，以补偿自己损失。建设单位工程师C.设备生产厂设备供货商正确答案：D第19题依据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发的工程接收证书表明 ()。工程照管责任移交承包合同的全部义务已完成缺陷通知期开始可以办理竣工结算正确答案：A第20题在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（）。中标人不承担合同责任招标人应退还其投标保证金招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额正确答案：D2012年监理工程师《合同管理》精选试题（8）单选www.huajianwan华建网所属华建教育第1题某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人（）招标人的要求。应当接受应当拒绝可以接受可以拒绝正确答案：B第2题按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，施工合同终止的条件是（）。工程验收通过承包人送交了竣工验收报告办理完移交工程手续发包人支付了竣工结算款正确答案：C第3题施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由()承担。工程师承包人工程师和承包人发包人正确答案：B第4题监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于()承担。附加工作费用，由委托人额外工作费用，由委托人正常工作酬金范围，由监理单位工程成本，由承包方正确答案：C第5题某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()。不成立成立无效可撤销正确答案：B第6题按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为 ()。颁发工程接收证书日工程接收证书注明的竣工日颁发履约证书日协议书中约定的竣工日正确答案：B第7题依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是()。保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务保险合同的有效期至工程保修期满为止正确答案：C第8题对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种()。合法行为违法行为自然事件社会事件正确答案：D第9题按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()提供监理单位施工现场办公房屋提供夜间施工使用的照明设施提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划正确答案：C第10题合同工程的缺陷通知期及分阶段移交工程的缺陷通知期，应在专用条件内具体约定。次要部位工程通常为6个月;主要工程及设备大多为();个别重要设备也可约定为18个月。18个月12个月8个月6个月正确答案：B第11题当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出()的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。实际成本计划成本合理成本成本和利润第12题依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()。发出终止合同通知，终止监理合同发出指明其未履行义务的通知后21日内未收到答复，即终止监理合同发出指明其未履行义务的通知后21日内未收到答复，可在第一个通知发出后35日内，终止监理合同发出指明其未履行义务的通知后21日内未收到答复，可在第一个通知发出后42日内，终止监理合同正确答案：C第13题承包商的自有施工设备一经运抵施工现场用于该工程，则()可运出施工场地。随时B.经建设单位批准C.经工程师批准D.经承包商的项目经理批准正确答案：C第14题建设行政主管部门(如质检站等)对建设工程的实体质量监督的主要手段是()。A.科学检测抽查旁站验收隐检第15题甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备