精品范文加工合同范本(2070字)

[精品范文]加工合同范本(2070字)合作加工合同范本。

很多东西都是在进行加工后，才慢慢成型的，一个人的力量远远不够，还需要加工厂的帮忙。这是双方的合作，所以还是需要签订一份加工合同，我们必须要在详细了解情况后才能签订下这一份加工合同。则，你了解签订加工合同要注意哪些方面呢？下面是小编为大家整理的“[精品范文]加工合同范本(2070字)〞，仅供参考，大家一起来看看吧。

加工合同范本(篇一)

承揽方：木具厂下列简称甲方

定作方：百货公司下列简称乙方

甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

第一条加工成品

第二条加工成品质量要求：

一、材种：柜台，货架一律采用水曲柳。

二、用材尺寸：按图纸所标尺寸做。

三、严格掌握木制品的木材枯燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、外表必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。

四、甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。

第三条原材料由甲方提供。

第四条图纸由乙方于________年____月____日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到回答，有权停止工作，并通知乙方.因此造成的损失，由乙方赔偿。

第五条项目价款：按核定价格单计算款___元。

第六条验收规范和办法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收规范以合同规定的质量要求图纸和样品为规范，数量以合同规定为规范。双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。

第七条交货的时间和地点：________年____月____日至____月____日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。

第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担。

第九条运输方法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担.运输造成的损失，由甲方负责。

第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款元(大写元).甲方不履行合同时，除承当违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。

第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。

第十二条甲方的违约责任

一、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承当逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不合乎合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

二、甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

三、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

四、甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的价款总额的千分之一偿付违约金。

五、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值20%的违约金。

六、由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，到达合同规定的质量要求，否那么乙方有权拒收。

第十三条乙方的违约责任

一、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的`损失。

二、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行局部定作物价款总值30%的违约金。

三、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

四、乙方如超过合同规定日期付款，应当对比中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

五、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

六、乙方如变更交付定作物的地点，应承当因此而多支出的费用。

第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承当违约责任.但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承当责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同于________年____月____日经公证生效，合同履行完毕即失效。

本合同一式份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。

甲方：(盖章)乙方：

代表人：代表人：

地址：地址：

：：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

________年____月____日________年____月____日

加工合同范本(篇二)

甲方：________________

乙方：________________

一、委托加工工程

1、委托加工产品：_________

2、数量：以甲方下单为准

3、单价：_________

4、交货期限：按乙方接单日起________天内交货。具体时间以订单为准。

5、甲方提供、商标、吊牌、防伪标识。

二、质量要求及技术规范

1、乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工，参照【生产通知单、样衣、工艺制单】为规范，于_________年_________月_________日制作出大货样衣，经甲方确认后封样，该样品由甲方保留，方可大货生产。

2、技术规范按照?企业质量问题细那么》见附件及国家规范。如企业质量细那么规范中有低于国家规范或者与国家规范不符的，按国家规范执行。

三、乙方对质量负责的范围及局限

1、颜色、尺码规格确实认。

2、绣花、印花其他特殊工艺确实认。

3、裁剪工艺、缝纫工艺确实认。

4、其他质量问题确实认。

5、回修率不能超过总生产量，如有超过范围按每件扣款五元。

四、技术资料、图纸提供方法及保密要求

1、甲方提供服装款式、标志图案等纸样的技术资料。

2、乙方必须对甲方提供的服装款式、纸样等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。

3、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料

五、包装要求及交货地点、运输方式

1、乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装。

2、甲方指定交货地点_________。

3、运输方式为_________运费由_________负担。

六、结算方式

1、在乙方检验合格交货后，三十天后由乙方提供领料单、合同书、交货清单交给甲方。

2、甲方以银行划转方式与乙方结算。

乙方银行帐户为：________________________

银行户名：______________________________

七、违约责任

1、乙方必须严格按照双方规定的时间交货，如逾期交货，乙方应向甲方支付价款总值________的违约金。

2、乙方假设制造混充产品，给甲方造成损害的，应当承当损害赔偿责任，赔偿金额为人民币________万元，甲方有权通知相关监督检查部门对其进行处分。

3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毁损、灭失的，应当赔偿甲方因此而造成的损失。

4、乙方假设违反甲方的保密要求，甲方有权要求乙方返还相关资料，并视实际情况要求乙方承当赔偿责任。

5、乙方必须严格遵照合同规定的质量要求及技术指标，未到达质量要求、技术指标，乙方向甲方支付产品报次赔偿金________本钱价。

6、乙方无权销售本合同中波及的加工产品，如乙方私自销售本合同签订的加工产品，甲方有权解除合同，乙方应当按该批产品总金额的________支付违约金。

7、乙方不得以任何方式或途径与甲方客户直接联系，乙方假设有此行为，甲方有权终止加工合同，假设由此造成甲方损失，甲方有权查究其违约法律责任。

甲方代表签名：________________乙方代表签名：________________

签订合同日期：________________签订合同日期：________________

加工合同范本(篇三)

定作人：________________________

承揽人：________________________

签订地点：______________________

签订时间：________年____月____日

第一条加工物、数量、报酬、交货期限

第二条定作人提供的材料

第三条承揽人对定作人提供的材料的检验规范、时间及提出异议的期限：__________________________

第四条加工物的技术规范、质量要求：_______________________

第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件：_______________________________

第六条加工物的包装要求及费用负担：_________________________________

第七条定作人提供技术资料、图纸的时间、方法及保密要求：____________________________

第八条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在________日内向定作人提出书面异议。">原告：张xx，男，汉族，197x年x月1x日生，〔代理人〕

被告：A公司，法定代表人：XXX

诉讼请求：

1、判令被告向原告支付加工费28452元；

2、判令被告从起诉之日起至人民法院判决被告具体支付之日止按人民银行同期贷款利率向原告支付逾期付款的利息266元〔暂计2个月〕；以上合计28718元。

3、本案诉讼费由被告承当。

事实与理由：

201X年1X月至201X年X月间，被告委托原告加工五金制品一批，原告按照被告要求加工完毕并交付予被告，但被告拖欠加工费8万余元，经原告屡次催收，已支付55000元加工费，尚欠28452元加工费拒绝支付至今。原告认为，原被告之间的加工承揽合同关系合法有效，应受法律爱护。原告依约履行加工和送货义务后，被告应履行自己的付款义务。被告拖欠加工费的行为已经构成违约，严重损害了原告的合法权益。

原告的请求既有事实依据也有法律依据，理由充沛，人民法院应予支持。原告为了维护自身的合法权益，根据?中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，诉至贵院，恳请贵院查明事实，依法判决。

加工合同范本(篇四)

加工合同范本

承揽方：____________________________________

地址：____________邮码：____________：____________

法定代表人：____________职务：____________

定作方：____________________________________

地址：____________邮码：____________：____________

法定代表人：____________职务：____________

定作方委托承揽方加工____________，经双方充沛协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条加工成品

编号名称规格单位数量备注

第二条加工成品质量要求

第三条原材料的提供方法及规格、数量、质量

1.(用承揽方原料完成工作的)，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不合乎合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

2.(用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的耗费定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不合乎要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

3.交(提)原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。

第四条技术资料、图纸提供方法

1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到回答，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

第五条价款或酬金

价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

第六条验收规范和办法

1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收规范。

2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或工程，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

3.当事人双方对承揽的定作物和工程质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

第七条交货的时间和地点

1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

2.交(提)定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的，按约定的办法计算。

第八条包装要求及费用负担

第九条运输方法及费用负担

第十条结算方式及期限

第十一条其他约定

第十二条承揽方的违约责任

一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承当逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不合乎合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理;少交、迟交局部定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

三、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承当因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值局部。因包装不合乎同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，应当向定作方偿付违约金____元;(合同中无具体规定的，应当对比中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付局部的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金总额的千分之一偿付违约金。

未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作局部价款总值的____%(10%～30%)或酬金总额的____%(20%～60%)的违约金。

六、异地交付的定作物不合乎合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

七、实行代运或送货的定作物，错发达到地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承当因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

九、未按合同规定的方法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不合乎要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承当责任。

十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承当逾期交付的责任。

第十三条定作方的违约责任

一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

二、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行局部价款总值的____%(10%～30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行局部酬金总额的____%(20%～60%的幅度)违约金。

加工合同范本(篇五)

合同编号：__________________

定作方：(下列简称甲方)_________________

承揽方：(下列简称乙方)_________________

根据?中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原那么，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。

第一条加工成品

品名：________________

货号：_______________

面料：________________

颜色：_______________

尺码：________________

第二条服装数量

1、计量单位：件(上衣、裤子)

2、数量：_________套，其中_______码______件，_______码______件，_______码______件，_________码______件。

第三条原材料的提供

由乙方提供原材料，甲方确认，具体见下：

材料名称：

质量：

第四条服装质量

加工成品质量按样衣或工艺单执行，样衣由甲方保管，作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。

第五条服装款式和规格

1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产……

2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式

第六条报酬

1、加工单价：_______元/件

2、总金额(元)：小写_____________(大写)___________

第七条包装方式

内用________包装，外用________包装，包装费由__方承当。

第八条服装交付

1、交货地：

2：运输费用由方负担。

3：产品的交(提)货期限：________年____月____日。

第九条服装验收

1。验收期间：________年____月____日之前。

2、验收地点：_________________________。

2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头，准确无误前方可抽样。

3。验收方式：产品按30%抽检，抽样规范为：随机。

4、验收规范：与样衣款式、做工一致

5、验收包括：商品的外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等工程进行检验和检测。根据货物实际情况，以验收规范为依据判定合格与否。

6、经首次检验不合格的加工成品，甲方在2天内通知乙方并有权要求乙方返修。

第十条定金/预付货款

(1)甲方应于________年____月____日前向乙方交付定金________元(大写);甲方不履行合同的，无权请求返还定金，乙方不履行合同的，除承当违约责任外，必须返还定金。

(2)甲方应于________年____月____日前向乙方交付预付款________元(大写);甲方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还;乙方不履行合同的，除承当违约责任外，必须如数返还预付款。

第十一条报酬结算

1、转账结算。此合同签订后三日内，甲方须预付百分之五十的货款给乙方。

2、终结付款额，依据实际制衣件数，经双方认可后的款额支付。

3、甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在当日内付清乙方全部货款。

第十二条留置权

如甲方未支付价款，在双方没有例外约定时，乙方对完成的服装享有留置权。

第十三条违约责任

1、甲方的违约责任

(1)制作中途未经过双发同意，私自变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。

(2)中途废止合同，偿付甲方的未履行局部价款总值的50%的违约金。

(3)超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第二款规定偿付违约金外，还应当承当乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限15日不领取定作物的，乙方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给甲方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，甲方还应补偿缺乏局部;如定作物不能变卖，应当赔偿乙方的损失。

2、乙方的违约责任

(1)乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。

(2)按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方每日2%的货款作为违约金。

(3)未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承当因此而支付的费用。

(4)未经甲方同意，提前交付定作物，甲方有权拒收。

第十七条争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，协商不成的，按依法向人民法院起诉。

第十八条其他约定

本合同经双方签字后于______年___月___日起生效，到全部货款结清之日为止。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，乙方和甲方各执一份;

甲方(章)：________________乙方(章)：______________

授权代表(签字)：______授权代表(签字)：________

：____________________：____________________

签订日期________年____月____日签订日期________年____月____日

签订地点：_____________签订地点：_____________

600字加工合同范本

600字加工合同范本

工矿产品购销合同

供方：〔下列简称供方〕

需方：〔下列简称方〕

工程名称：签订时间：

一、产品名称、型号、数量、金额

产品名称规格型号数量〔T〕材料费

〔元/T〕损耗

〔元/T〕加工费〔元/T〕单价

〔元/T〕合价〔元〕

彩钢板

彩钢板

合计

合计：伍拾叁万元整。〔小写〕￥：元

1.所有彩钢板原材料由供方提供，并按需方确认后的图纸要求下料、加工

2.数量以深化图纸的理论重量为准按实结算，小件板按其外接矩形理论重量计算。

3.加工费为固定值不作调整。

二、质量要求：合格。

三、交〔提〕货时间、地点及方式：需方到供方处自行提货。

四、验收规范、办法及提出异议期限：按?钢结构施工及验收标准》〔GB50205-20xx〕执行。

五、结算方式及期限：签订合同后3天内付20万元为材料备料款〔.其中预付款的30%不能做为提货款，只能做为结余款〕，否那么7天后供方按1.4%月息计息，其它货款在构件发货前进行结算，款到发货，最后一批构件发货前双方结算完毕并一次性付清余款。如构件完成后30天内需方未提货完毕，那么按每吨10元/天收取仓储费，同时按1.4%月息计息。如未按期付款，那么从逾期之日起算，3个月内月息按1.4%计，超过3个月，月息那么按1.8%计。

六、解决合同纠纷的方式：协商。

七、其他约定事项：无

八、本合同一式肆份，双方各执贰份，经双方签字后生效。

供方：需方：

单位名称〔章〕：单位名称〔章〕：

单位地址：单位地址：

法定代表人：法定代表人：

或委托代理人：或委托代理人：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

：：

[精品]服装加工协议(篇一)

有了加工的过程，原材料才可以成为有价值的产品，物件的加工需要专门的人来加工处理。因为双方都有责任与义务，所以需要签订加工合同，在我们签署加工合同之时一定要先看看合同的内容。则，你了解签订加工合同要注意哪些方面呢？下列是小编收集整理的“[精品]服装加工协议(篇一)〞，欢迎大家与身边的朋友分享吧！

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着互惠互利、共同开展的原那么，经友好协商，达成如下合作条款：

一、合作方式

甲方提供服装加工所需场地、设备、加工人员和管理人员;乙方提供订单以及相关的所有原辅材料和制图工具，进行技术指导和订单质量跟踪，乙方以最低保底加工费和计件加工费相结合的形式给付甲方加工费。

二、合作期限

壹年，自年月日年月日。合同期满，假设双方愿意继续合作，双方须提前三个月洽谈合作条款。

三、合作条件

(一)设备：甲方确保现有设备正常运行，维修费用由甲方承当。以后是否增加生产设备完全有甲方自愿，乙方不得以短少某种设备为由扣减加工费(附设备请单)。

(二)乙方用甲方服装加工生产线工人。

(三)合同签订当日付清第一月加工费，共计人民币元整(小写元)。

四、生产安顿

五、加工费用及结算方式

(一)加工费用：每批产品以双方谈妥的价格计算当月加工费。最低保底加工费月人均元。当月加工费低于保底加工费时，按照保底加工费结算。

当月水电费用由乙方负担。

(二)结算方式：先付款后加工。乙方应于每月日前支付上半月的保底加工费。日前支付下半月保底加工费。月底统算后支付当月实际加工费。

六、质量要求

(一)乙方负责生产工艺的编排、人员分工、前后道人员配比等，甲方必须按乙方要求配合好生产过程中各环节的质量管理和生产管理，确保成品质量和乙方材料的合理利用。材料的合理损耗由双方共同确定，超损耗局部，分析原因，划清责任，由双方协商解决。

(二)乙方派驻2-4名男性技术人员指导生产，在甲方场地验收产品质量，甲方提供必要的仓储场地。甲方按规范检测包装，出货前乙方发现产品不合格，甲方无条件进行返修，直至合格。经乙方检验合格的成品，出甲方加工现场后出现质量问题甲方不承当责任。

七、违约责任

乙方超过双方约定的结算日没有及时结算(法定节日顺延)，满七个工作日甲方有权终止合同，乙方承当相当于当月加工费等额的违约金，甲方有权留置乙方材料或成品。双方合同期内任何一方违约，违约方支付当月加工费等额的违约金(不可抗力原因除外)。

八、其他

甲方为乙方人员办理有关出入手续，乙方人员要服从甲方管理，自觉遵守甲方的各项规章制度。

九、所加工产品不得用于出口

十、协议期满后，甲方必须保证乙方有在同等条件下优先续签的权利。

十一、本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

十二、未尽事宜，合同双方另行协商解决。

十三、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

负责人(签章)：负责人(签章)：

经办人：经办人：

年月日年月日

1000字加工承揽合同范文

1000字加工承揽合同范文

定作方：合同编号：

签订地点：

承揽方：签订时间：

一、加工标的

货物名称型号面料颜色单位数量单价总金额交货地点及期限

交期：

出口国：

合计人民币〔大写〕按实际金额结算单价含线税封箱带

二、定作方提供材料〔假设定作方提供材料，那么必须填写〕

材料质量数量提供日期耗费定额

面料.里料一等按定单数量到位按实际排版单耗

三、承揽方应当在收到定做人提供的材料后应立即组织人员依据行业规范进行检验，提出异议期限为7天；定作方委托承揽方采购面料、里料、辅料的，承揽方对所采购物品的质量负责，应该得到定作方的书面确认方可开裁。

四、加工物品的技术规范及质量以定作方指示书、确认样的要求为准。物品加工其他特别质量要求：按相应的出口产品的检验规范和SN/T1649的规范验收。

五、承揽方发现定作方提供的图纸、技术要求不合理的，应在3日内向定作方提出书面异议，否那么由此造成的损失由承揽方负责，定作方应在收到书面异议后的7日内回答。

六、加工物品的包装按定作方的要求。

七、未经定作方书面同意，承揽方不得擅自将合同所约定的定作任务或局部定作任务转移给第三方完成，否那么将构成违约，定作方有权随时解除合同，给定作方造成的损失由承揽方赔偿。

八、承揽方负责将定作物品送至定作方指定的地点。〔定做方自提〕。

九、承揽方应该在货物生产完成后、出运前组织进行验收，验收规范为客户最终确认样及确认意见规范。由于承揽方逾期交货、货物的质量问题等原因引起的索赔和其他责任由承揽方承当〔包括但不限于：客户索赔、因交货期推迟而引起的空运费等〕。

十一、付款方式：内部结算。

十二、其他约定事项：

1、在加工制作期间，定做方有权随时进入承揽方的工作现场进行必要的监督检查，

2、双方对质量规范确认以封样为准，双方各保存封样，由承揽方无偿提供。

3、假设由定作方提供原材料的，加工任务完成后，承揽方必须将残余面料、二等衣服等送到达定作方指定地点。

4、用料按定作方要求，超出不允许裁剪，按最省的排料。

5、最终产品质量必须通过定作方验收，由于承揽方