2022年一级造价师之建设工程计价通关提分题库(考点梳理)

2022年一级造价师之建设工程计价通关提分题库(考点梳理)单选题（共80题）1、社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由（）托管。A.金融机构B.发包方C.财政部D.监理方【答案】A2、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是()。A.材料费包括原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品、周转材料的费用B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料检验试验费不包括对构件做破坏性试验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积【答案】C3、某地2021年拟建一座年产30万吨的化工厂，该地区2019年建成的年产20万吨相同产品的类似项目实际建设投资为8000万元。2019年和2021年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.8，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨6%。则该项目的静态投资为（）万元。A.12432.97B.11361.69C.9857.14D.10786.56【答案】B4、工料单价不包括（）。A.人工费B.材料费C.机具使用费D.企业管理费【答案】D5、根据我国现行合同条款，在合同履，过程中，承包人发现有变更情况的，可向监理人提出（）A.变更指示B.变更意向书C.变更建议书D.变更报价书【答案】C6、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是()A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法【答案】C7、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。A.4250B.4430C.4550D.5050【答案】C8、下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（）。A.列项并计算工程量B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量C.套用定额单价，计算直接费并汇总D.计算其他各项费用【答案】B9、国外建筑安装工程费用中，施工企业的利润一般为成本的（）。A.3%～5%B.5%～10%C.10%～15%D.15%～20%【答案】C10、下列费用中属于按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目的是（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.企业管理费【答案】D11、（2014年真题）下列关于工程计价的说法中，正确的（）。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价C.工程组价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】C12、某工程合同价款为800万元，于2007年7月签订合同并开工，2009年10月底竣工并按约定完成最终结清。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007年7月和2008年8月、2009年9月的造价指数分别为113.15和117.60、128.60，则此工程价差调整额为（）万元。A.109.2B.228.8C.31.5D.140.8【答案】A13、我国某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共10万元，外购配套件费2万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1％，利润率为5％。若不考虑其他费用，则该设备的原价为（）万元。A.12.64B.12.47C.13.63D.16.59【答案】C14、以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项目静态投资的方法叫（）。A.系数估算法B.比例估算法C.指标估算法D.扩大指标估算法【答案】A15、工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿【答案】D16、某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（）元/t。A.5233B.5505C.5600D.5700【答案】D17、在工程定额体系中，预算定额是以（）为对象编制的定额。A.施工过程或基本工序B.分项工程和结构构件C.扩大的分项工程或扩大的结构构件D.单位工程【答案】B18、A.109.9B.110.3C.111.0D.111.4【答案】A19、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】A20、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】A21、有关索赔的要求，下列表述中正确的是（）。A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费【答案】C22、（2017年真题）关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写【答案】B23、（2015年真题）设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映（）时的价格水平。A.项目立项B.可行性研究C.概算编制D.项目施工【答案】C24、对于材料单价的计算，下列表述中正确的是（）。A.当材料供货方是小规模纳税人时，购货方购买价格中包含的增值税是不能扣除的B.对于进口材料，材料原价是指抵达买方边境、港口或车站并交纳完各种手续费、税费后形成的价格C.当同种材料有几种原价时，应根据不同供应地点的需要量为权重计算加权平均综合单价D.材料运杂费中包含装卸费、运输费和运输损耗等【答案】B25、某土方施工机械一次循环的正常时间为2.0min，每循环工作一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8h，机械正常利用系数为0.85。则该土方施工机械的产量定额为（）m3/台班。A.15.0B.102.0C.120.0D.141.2【答案】B26、在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和提交时间，向招标人提供履约担保，有关履约担保的规定，下列表述中正确的是（）。A.履约担保应采用银行保函形式B.中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，投标保证金予以退还，但不返还利息C.招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保D.中标后的承包人应保证其履约担保在发包人颁发缺陷通知期终止证书时一直有效【答案】C27、一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用，应计入（）。A.现场经费B.施工企业管理费C.价差预备费D.基本预备费【答案】D28、在国外建筑安装工程费中，现场材料试验及所需设备的费用包含在（）中。A.直接工程费B.管理费C.开办费D.其他摊销费【答案】C29、下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是()。A.应收账款=年营业收入/应收账款周转次数B.预收账款=年经营成本/预收账款周转次数C.产成品=（年经营成本-年其他营业费用）/产成品周转次数D.预付账款=存货/预付账款周转次数【答案】C30、在对索赔进行计算的过程中，对可索赔的费用中的管理费，又可分为（）。A.材料管理费和人工管理费B.设计管理费和施工管理费C.现场管理费和企业管理费D.设备管理费和技术管理费【答案】C31、（2013年真题）关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B.对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后【答案】B32、招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是（）。A.3％～5％B.5％～10％C.10％～15％D.15％～20％【答案】C33、某施工机械原始购置费为10万元，使用年限5年，年工作台班为200台班，检修3次，每次检修费为5000元，除税系数为95%，每台班维护费、人工、燃料动力及其他费用为80元，机械残值率为5%。则该机械的台班单价为（）元/台班。A.184.5B.189.25C.207.1D.248.33【答案】B34、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目调增B.综合单价调高，措施项目调减C.综合单价调低，措施项目调增D.综合单价调低，措施项目调减【答案】C35、（2018年真题）相较于在劳务市场招募零散劳动力，承包人选用成建制劳务公司的劳务分包具有（）的特点。A.价格低，管理强度低B.价格高，管理强度低C.价格低，管理强度高D.价格高，管理强度高【答案】B36、投标人在研究招标文件时，属于对合同条款进行分析的内容是（）。A.分析监理方式B.分析承包方式C.分析计价方式D.分析业主责任【答案】D37、关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证【答案】D38、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止【答案】D39、2010年已建成年产50万吨的某化肥厂，其投资额为10000万元，2015年拟建生产80万吨的化肥厂项目，建设期2年。自2010年至2015年每年平均造价指数递增8%，预计建设期2年贷款利率递增0.5%，估算拟建化肥厂的静态投资额为（）万元。（生产能力指数n＝0.8）A.23594B.21400C.20494D.24861【答案】B40、（2020年真题）某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min，15min、8min、12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10km的台班产量定额为（）10m3/台班。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】C41、概算定额与预算定额的表述正确的是（）。A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额【答案】D42、下列关于投标文件的澄清和说明中错误的是（）。A.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正B.对投标文件的相关内容作出澄清、说明或补正，其目的是有利于评标委员会对投标文件的审查、评审和比较。C.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或补正D.投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当否决【答案】A43、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留3%的保证金C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】A44、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6h，辅助工作时间占工序作业时间的2％。准备与结束工作时问、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3％、2％、18％。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。A.0.994B.0.765C.0.876D.0.975【答案】A45、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理【答案】A46、某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天，材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为()万元。A.417B.500C.697D.833【答案】A47、（2019年真题）工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时，首先应确定的是（）A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.项目名称及工程量D.管理费率和利润率【答案】C48、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和【答案】A49、在用起扣点计算公式T=P－M/N确定起扣时间和扣回比例时，计算公式中的M通常是指（）。A.起扣点B.承包工程合同总额C.工程预付款总额D.主要材料及构件所占比重【答案】C50、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A51、某工业项目进口一批生产设备，CIF价为200美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为15%，进口关税税率为20%，增值税税率为17%，美元兑人民币汇率为1：6.3，则这批设备应纳的增值税为（）万元人民币。A.257.04B.214.20C.294.84D.338.64【答案】A52、以下各项中不能作为企业管理费计算基数的是()。A.人工费B.人工费和机具费的合计C.人工费、材料费和机具费的合计D.直接费【答案】C53、某分部分项工程计划单价为6万元/m，当月计划完成工程量10m，当月实际完成工程量16m，实际单价5万元/m。下列关于该月投资偏差分析的结果，正确的是()。A.进度相对偏差为20万元，进度提前B.进度绝对偏差为-20万元，进度提前C.进度相对偏差为36万元，进度提前D.进度绝对偏差为-36万元，进度提前【答案】D54、某安装企业高级工人的工资性补贴标准分别为：部分补贴按年发放，标准为3000元/年；另一部分按月发放，标准为760元/月：某项补贴按工作日发放，标准为18元/日。已知全年日历天数为365天，设法定假日为114天，则该企业高级工人工日单价中，工资性补贴(G2)为（）元。A.51.2B.62.6C.66.3D.75.5【答案】C55、在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是（）。A.临时公共设施的维持费B.开工试车费C.施工管理现场人员的薪金D.生产前的勘测费用【答案】A56、关于工程竣工结算说法正确的是（）。A.承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行最终工程价款的结算B.工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算C.进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求D.工程竣工结算由承包人编制，发包人审查【答案】C57、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】C58、下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（）。A.夜间施工增加费的计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“㎡”为单位计算D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“㎡”为单位计算【答案】A59、根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间40min．辅助工作时间5min，准备与结束工作时间5min，休息时间5min，由于施工组织不善造成工人停工时间30min，则定额时间是（）min。A.45B.50C.55D.85【答案】C60、关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整【答案】C61、根据FIDIC合同条件，下列关于履约证书的说法中，错误的是()。A.承包商收到履约证书即可办理最终结算手续B.业主应在收到承包商履约保函14天内颁发履约证书C.工程师颁发履约证书后再无权指示承包商进行任何施工D.工程师颁发履约证书后，缺陷通知期即终止【答案】B62、招标工程量清单编制时，除工程本身的因素外，措施项目清单编制需考虑的因素还涉及（）。A.水文、气象、发包范围等因素B.安全、环境、工程变更等因素C.水文、气象、环境、安全、发包范围等因素D.水文、气象、环境、安全等因素【答案】D63、工程量清单计价中，在进行分部分项工程量清单项目特征描述时，属于必须描述内容的是（）。A.土石方工程中使用的机械设备B.混凝土工程中浇筑方法C.管道的连接方式D.现浇混凝土柱采用模板类型【答案】C64、（2018年真题）反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和施工机具台班数量的定额是（）。A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额【答案】B65、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。A.406.8B.450.0C.456.0D.593.9【答案】B66、（2013年真题）关于规费的计算，下列说法正确的是（）。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成【答案】C67、在人工日工资单价的管理中，工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的（）倍。A.1.3B.1.5C.2.0D.3.0【答案】D68、分析定额消耗量水平高低，一般可采用的正确方法是()。A.对同一个定额，同一分项，消耗相同生产要素进行分析B.对两种以上定额，消耗相同生产要素的不同分项进行分析C.在消耗量没有可比性的情况下，可用同一生产水平要素价格乘以不同定额的消耗量进行相比D.在消耗量没有可比性的情况下，可用不同生产水平的生产要素价格乘以不同定额的消耗量进行相比【答案】C69、最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标C.人工价格信息、材料价格信息和在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】B70、（2011年真题）《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示（）的顺序码。A.分项工程B.扩大分项工程C.分部工程D.专业工程【答案】C71、工程定额计价方法与工程量清单计价方法的相同之处在于()的一致性。A.工程量计算规则B.项目划分单元C.单价与报价构成D.从下而上分部组合计价方法【答案】D72、在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明()。A.项目编码B.计算基础C.取费费率D.工作内容【答案】A73、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，除税系数0.8，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.106.14B.109.60C.110.24D.112.80【答案】A74、对共同费用进行分摊时，土地征用费按照（）比例分摊。A.工程费用B.建筑工程造价C.建筑安装工程费用D.工程费用+基本预备费【答案】B75、关于工程计量的方法，下列说法正确的是()。A.按照合同文件中规定的工程量予以计量B.不符合合同文件要求的工程不予计量C.单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量D.总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量【答案】B76、根据我国现行《建设工程施工合同示范文本》通用条款以及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定，下列关于索赔程序和索赔时间的说法中，正确的是()。A.承包人应在确认索赔事件发生后14天内向发包人发出索赔通知B.承包人应在发出索赔通知后14天内向发包人递交详细的索赔报告C.承包人应在收到索赔通知后28天内作出回应D.发包人应在收到索赔报告后28天内作出答复【答案】D77、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A.已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未验收的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理【答案】B78、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】B79、下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是()。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡发包人承担B.因工程损害导致的承包人人员伤亡承包人承担C.工程设备的损害发包人承担D.应监理人要求承包人照管工程的费用发包人承担【答案】B80、编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（）。A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费【答案】D多选题（共40题）1、下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有()。A.养老保险费B.劳动保险费C.医疗保险费D.财产保险费E:危险作业意外伤害保险费【答案】BD2、根据《标准施工招标文件》，下列因不可抗力导致的后果中，由发包人承担责任的有()。A.已运至施工场地的材料的损害B.承包人的停工损失C.因工程损害造成的第三者财产损失D.停工期间承包人因监理人要求照管工程的费用E:承包人设备的损坏【答案】ACD3、根据我国现行施工招标投标管理规定，投标有效期的确定一般应考虑的因素有（）。A.投标报价需要的时间B.组织评标需要的时间C.确定中标人需要的时间D.签订合同需要的时间E.提交履约保证金需要的时间【答案】BCD4、关于建设项目决策与工程造价关系的描述，下列说法中正确的有（）A.项目决策的完整性是工程造价合理性的前提B.工程造价的内容是确定项目决策的基础C.工程造价的数额影响项目决策的结果D.项目决策的深度影响投资估算的精确度E.项目决策的正确性是确定工程造价的依据【答案】CD5、采用CFR方式购买进口设备时，卖方的基本义务有()A.在需要办理海关手续时办理货物出口所需的一切海关手续B.提供通常的运输单据C.支付码头卸货费D.支付过境费E.支付货物运至目的港的运费【答案】AB6、关于措施项目清单编制依据，正确的是（）。A.拟定的招标文件B.其他项目清单C.常规施工方案D.与建设工程有关的标准、规范E.相关法律法规【答案】ACD7、下列关于共同费用分摊计入新增固定资产价值的表述，正确的是（）。A.建设单位管理费按建筑、安装工程造价总额作比例分摊B.土地征用费按建筑工程造价比例分摊C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例分摊D.生产工艺流程系统设计费按需安装设备价值总额作比例分摊E.地质勘查费按建筑工程造价比例分摊【答案】BC8、关于工程招投标阶段的工程计价，下列说法正确的有()。A.编制招标控制价时，措施项目清单中的安全文明施工费包括了临时设施费B.投标报价是投标人希望达成工程承包交易的期望价格C.招标文件要求投标人承担的风险费用，投标人不应考虑进入综合单价D.措施项目清单计价时对于不宜计量的措施项目可以“项”为单位计价E:招标人在清单中提供了暂估价的专业工程属于依法必须招标时，由招标人确定其专业工程中标价【答案】ABD9、（2020年真题）关于投资估算指标，下列说法正确的有（）。A.以独立的建设项目、单位工程或单位工程为对象B.费用和消耗量指标主要来自概算指标C.一般分为建设项目综合指标，单项工程指标和单位工程指标三个层次D.单位工程指标一般以单位生产能力投资表示E.建设项目综合指标表示的建设项目的静态投资指标【答案】AC10、柱网布置是建筑设计阶段影响工程造价的主要因素之一。对于工业建筑，柱网的选择主要取决于()A.吊车的类型及吨位B.屋顶的承重结构C.墙体的类型D.厂房的高度E.厂房中有无吊车【答案】ABD11、下列费用中属于工程建设其他费用中专项评价费的是()。A.可行性研究费B.勘察设计费C.安全预评价费D.水土保持评价费E.地震安全性评价费【答案】CD12、（2017年真题）根据我国现行施工招标投标管理规定，投标有效期的确定一般应考虑的因素有（）。A.投标报价需要的时间B.组织评标需要的时间C.确定中标人需要的时间D.签订合同需要的时间E.提交履约保证金需要的时间【答案】BCD13、（2021年真题）有效的仲裁协议是申请仲裁的前提，仲裁协议达到有效必须同时具备的内容有（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.仲裁期限D.仲裁费用E.选定的仲裁委员会【答案】AB14、关于履约担保，下列说法中正确的有（）。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式，但不能单独用履约担保书B.履约保证金不得超过中标合同金额的10%C.中标人不按期提交履约担保的视为废标D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保E.履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时【答案】BD15、下列有关缺陷责任期与质量保证金的说法中，正确的是（）。A.缺陷责任期从提交竣工验收报告30天后，工程将自动进入缺陷责任期B.发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年C.采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他方式的，发包人不得再预留保证金D.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期为2年E.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%左右的比例预留保证金【答案】BC16、关于招标工程量清单与招标控制价，下列说法中正确的有()。A.专业工程暂估价应包括除规费、税金以外的管理费和利润等B.招标控制价必须公布其总价而不得公布各组成部分的详细内容C.投标报价若超过公布的招标控制价则按废标处理D.招标控制价原则上不得超过批准的设计概算E:招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按专业工程估算的3%～5%计算【答案】AC17、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含意不明确的内容作必要的澄清、说明或补正，对于澄清、说明或补正需要遵循的原则，下列表述中正确的有（）。A.对同类问题表述不一致可以进行澄清、说明或补正B.允许投标人通过修正显著的差异或保留，使之成为具有响应性的投标C.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正D.评标委员会可以提出对含意不明确部分提供几种可能的解释E.评标委员会可向投标人明确投标文件中存在的遗漏和错误【答案】AC18、挂贴墙面花岗石板材的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有()。A.花岗石板材B.水泥砂浆C.钢龙骨D.脚手架E:安全网【答案】ABC19、下列事件的发生按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，仅可以获得费用补偿的有（）。A.因发包人原因造成工期延误B.提前向承包人提供材料.工程设备C.工程暂停后因发包人原因无法按时复工D.因发包人原因造成承包人人员工伤事故E.承包人提前竣工【答案】BD20、关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有（）。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E.承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解【答案】AD21、按定额的编制程序和用途，建设工程定额可划分为()。A.施工定额B.企业定额C.预算定额D.补充定额E:投资估算指标【答案】AC22、关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有()。A.投标函附录中不可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺B.当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准C.允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待D.在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件E:境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户【答案】BD23、建筑工程费用的估算可采用单位建筑工程投资估算法，此法可进一步细分为()。A.单位实物工程量估算法B.概算指标估算法C.单位容积价格法D.单位面积价格法E:单位功能价格法【答案】CD24、承包人向发包人提出工期索赔的具体依据包括（）。A.施工方的施工总进度规划B.施工日志、气象资料C.工程师的变更指令D.影响工期的干扰事件E.受干扰后的实际工程进度【答案】BCD25、（2018年真题）关于建筑设计对工业项目工程造价的影响，下列说法正确的有（）。A.建筑周长系数越高，单位面积造价越低B.单跨厂房柱间距不变，跨度越大，单位面积造价越低C.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多，单位面积造价越高D.超高层建筑采用框架结构和剪力墙结构比较经济E.大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价【答案】BD26、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，正确的有（）。A.工作日写实法用于检查定额执行情况时，需要测定3～4次B.能够获得整个工作班内各种工时的消耗量C.工作日写实法用于编制定额时，需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素D.记录时间需要将有效工作时间分成不同组成部分E.应按工时消耗性质分类记录各类工时消耗量【答案】BC27、施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料。在确定材料定额量时，必需消耗的材料包括（）。A.直接用于建筑和安装工程的材料B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的场内运输损耗材料D.不可避免的现场仓储损耗材料E.不可避免的施工过程中损耗材料【答案】AC28、对工程造价信息分类必须遵循的基本原则有()。A.稳定性B.可扩展性C.兼容性D.动态性E:及时性【答案】ABC29、下列有关暂列金额的表述，正确的有（）。A.用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购B.用于施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整C.用于发生的索赔、现场签证确认等的费用D.用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价E.用于因为标准不明确或者需要有专业承包人完成，暂时无法确定价格的费用【答案】ABC30、下列属于工程总