一级建造师建设工程法规及相关知识第二次考试押试卷

十一月下旬一级建造师建设工程法规及相关知识

第二次考试押试卷一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1,根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是（）。A、由于不可抗力致使合同不能履行B、法定代表人变更C、当事人一方发生合并、分立D、当事人一方违约【参考答案】：A【解析】：《合同法》第94条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（5）法律规定的其他情形。2、北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是（）。A、深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权B、北京市的人民法院有管辖权C、上海市的人民法院有管辖权D、合同约定的管辖法院条款无效【参考答案】：A【解析】：《民事诉讼法》第23条规定：”因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”；第34条规定：“合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定”。本题中，当事人约定由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”符合法律规定。故A为正确选项。3、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。A、必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B、这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C、即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据D、此约定即使写入合同中，也属无效条款【参考答案】：A【解析】：发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在《建设工程价款结算暂行办法》规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可。4、法人进行民事活动的物质基础是（）。A、依法成立B、有必要的财产或者经费C、有自己的名称D、能够独立承担民事责任【参考答案】：B【解析】：本题考核的是法人进行民事活动的物质基础。有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。5、建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或配备（）安全生产管理人员。A、兼职B、专职C、一定数量D、一定比例【参考答案】：B6、根据《注册建造师管理规定》，注册建造师申请初始注册时应具备的条件不包括（）。A、经考核认定或考试合格取得资格证书B、受聘于一个相关单位C、取得注册证书和执业印章D、达到继续教育要求【参考答案】：C【解析】：《注册建造师管理规定》第六条规定，申请初始注册时应具备的条件包括：①经考核认定或考试合格取得资格证书；②受聘于一个相关单位；③达到继续教育要求；④没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。7、甲施工单位违反施工程序，导致一栋7层正在建设的楼房倒塌,致使5名工人死亡，20名工人重伤，直接经济损失4000多万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事件属于（）事故。A、特别重大B、重大C、较大D、一般【参考答案】：C【解析】：本题考核的是生产安全事故的等级。较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1o00万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。8、某国有建筑工程公司的总经理刘某代表公司采购建材过程中，与其妻弟林某控制的某建材供应公司签订水泥购销合同，以高于市场价30%的价格购入水泥500t。根据我国《合同法》的规定，此合同()OA、合法有效B、因损害社会公共利益而无效C、因显失公平而可撤销D、因恶意串通损害国家利益而无效【参考答案】：D【解析】：题中所订立的合同属于恶意串通，损害国家利益的合同。根据《合同法》第五十二条第二项规定，恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同无效。9、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理,根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是()。A、甲不能同时担任该2个项目的项目经理B、经建设单位同意，甲可以同时担任该2个项目的项目经理C、经施工单位同意，甲可以同时担任该2个项目的项目经理D、经建设主管部门同意，甲可以同时担任该2个项目的项目经理【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是执业岗位范围。大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：①同一工程相邻分段发包或分期施工的；②合同约定的工程验收合格的；③因非承包方原因致使工程项目停工超过120日（含），经建设单位同意的。10、狭义的合同是指（）。A、物权合同B、劳动合同C、行政合同D、债权合同【参考答案】：D11、建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（）。A、污水处理设施要设计、施工、生产同时进行B、造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理措施C、建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理措施D、污水处理措施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用【参考答案】：D【解析】：环境保护“三同时”制度，是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。12、下列关于招标文件的说法正确的是（）。A、国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人可以在招标文件中提出相应要求或者以其他方式另行提出相应要求B、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日C、招标文件中应当明确最高投标限价和最低投标限价D、招标人应当在招标文件中载明投标有效期【参考答案】：D【解析】：根据《招标投标法》的规定，国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求；依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日；招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。故D为正确选项。13、某施工现场发生触电事故，导致2人死亡，1人受伤，事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故调查的人民政府应自收到报告后（）日内作出批复。A、15B、20C、30D、45【参考答案】：A【解析】：《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十二条规定，重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。14、当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭（）提出。A、作出裁决书前B、首次开庭前C、提交答辩前D、开庭宣判前【参考答案】：B15、甲某向社会保险行政部门提出工伤认定，社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起（）日内作出工伤认定的决定。A、20B、45C、30D、60【参考答案】：D【解析】：根据《工伤保险条例》规定，社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定，并书面通知、申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。故D项正确。16、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A、12B、36C、45D、24【参考答案】：D【解析】：《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。17、某建设工程于2010年3月1日开工，由于设计图纸变更，工程于同年3月18日暂停施工。根据《建筑法》规定，建设单位最迟应当于（）前向施工许可证的发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。.A、2010年4月1日B、2010年4月17日C、2010年6月17日D、2011年3月17日【参考答案】：B【解析】：《建筑法》第10条规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。故B为正确选项。18、某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（）。A、有效B、无效C、经澄清说明后有效D、在招标人同意接受的情况下有效【参考答案】：C【解析】：《投标招标法》第三十九条规定，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。本题中，投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，这份函件应该是有效的，但是，开标时未宣读，评标委员会委员在评标时会发现它们的矛盾，投标人向评标委员会澄清后，该函件有效。19、某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年来一直拒绝履行质量保修工作，产生的如下法律后果中，属于行政处罚的是（）。A、罚款B、被扣除保证金C、申请晋升资质等级不予批准D、申请主项资质以外的资质不予批准【参考答案】：A20、甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2010年6月2日法定整顿期间，甲成为被裁减人员。如乙建筑公司在（）前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。A、2010年7月2日B、2010年9月2日C、2010年12月2日D、2011年6月2日【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是用人单位经济性裁员的规定。经济性裁员是指用人单位由于经营不善等经济原因，一次性辞退部分劳动者的情形。用人单位在6个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减人员。21、职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起（）日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A、10B、15C、30D、60【参考答案】：C【解析】：职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。22、用人单位由于生产经营特殊需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间。在一劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时，每月累计不得超过()小A、15B、22C、36D、60【参考答案】：C23、超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失()OA、实体权利B、起诉权C、胜诉权D、上诉权【参考答案】：c【解析】：《民法通则》第138条规定：”超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制”。可见超过诉讼时效期间并不直接导致权利人实体权利的丧失，也不影响权利人向法院提起诉讼的权利（起诉权）。故C为正确选项。24、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。A、重大劳动安全事故罪B、强令违章冒险作业罪C、重大责任事故罪D、工程重大安全事故罪【参考答案】：D【解析】：工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。25、某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对甲进行任何指导的情况下，安排其去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动，加之桥上空间狭窄,甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下，列说法中不正确的是（）。A、如果由于安全设施不合格导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任B、由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任C、由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法D、对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是工伤保险。职工应当参加工伤保险,由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。《建筑法》规定，建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。该建筑公司也应为甲办理工伤保险。26、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。A、10日B、15日C、20日D、30日【参考答案】：D27、李某日工资100元，按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应支付李某()元年假工资。A、500B、1000C,1500D、2000【参考答案】：B28、某人在2011年6月1日民事纠纷中受到伤害，2011年10月15日治愈后又突遇不可抗力无法行使请求权，2012年1月31日障碍消除，该事件的诉讼时效期在（）结束。A、2013年5月31日B、2012年9月15日C、2012年7月31日D、2012年5月31日【参考答案】：D29、行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。A、行政复议B、行政处分C、行政赔偿D、行政许可【参考答案】：B【解析】：本题考查的是建设工程行政责任的种类。行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为，依法应承担的行政法律后果，包括行政处罚和行政处分。30、质权人的义务有（）。A、要求出质人提供相应的担保B、妥善保管质物C、收取质物所生的孳息D、依法拍卖或者变卖质物【参考答案】：B【解析】：《物权法》第215条规定，质权人负有妥善保管质押财产的义务；因保管不善致使质押财产毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。故B选项正确。而其他均属于质权人的权利。31、根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）A、评标截止时间前B、评标开始前C、提交投标文件的截止时间前D、投标有效期内【参考答案】：C【解析】：《招标投标法》第二十九条规定，投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回己提交的投标文件，并书面通知招标人。32、梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是（）。A、法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持B、法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持C、借款合同可以是无偿合同D、法院对偿还逾期利息的主张予以支持【参考答案】：B33、根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳动者及订立劳动合同时，可以（）。A、要求劳动者提供担保B、向劳动者收取财物C、扣押劳动者的证件D、订立无终止时间的劳动合同【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是订立劳动合同应当遵守的原则。用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物，不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。34、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。A、办公区与生活区B、办公、生活区与备料区C、办公、生活区与作业区D、备料区与作业区【参考答案】：C【解析】：施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。35、根据《行政许可法》，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理需要，确需立即实施行政许可的，（）可以设立临时性行政许可。A、法律B、行政法规C、部委规章D、省级人民政府规章【参考答案】：D【解析】：尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满1年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。故D为正确选项。36、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（）。A、已经取得安全生产许可证B、办理了工程质量监督手续C、有满足施工需要的施工图样D、已经取得规划许可证【参考答案】：A37、以下关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序正确的是()OA、核对当事人一举证质证一法庭调查一法庭辩论一宣判B、核对当事人一法庭调查一法庭辩论一举证质证一宣判C、法庭调查一核对当事人一举证质证一法庭辩论一宣判D、核对当事人一法庭调查一举证质证一法庭辩论一宣判【参考答案】：D【解析】：《民事诉讼法》第137条至142条的规定，民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序一般为：核对当事人一法庭调查一举证质证一法庭辩论一宣判。故D为正确选项。38、租赁合同区别于买卖合同的根本特征是()。A、租赁合同是诺成合同B、租赁合同是双务合同C、租赁合同是有偿合同D、租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同【参考答案】：D【解析】：本题考核的是租赁合同的法律特征。在租赁合同中，承租人的目的是取得租赁物的使用收益权，出租人也只转让租赁物的使用收益权，而不转让其所有权；租赁合同终止时，承租人须返还租赁物。这是租赁合同区别于买卖合同的根本特征。39、甲公司与乙公司组成联合体投标并中标，在施工过程中因工程质量原因遭遇业主索赔，索赔金额为10万元。经查，在甲公司与乙公司投标前的协议中约定了对于债务各承担50%的比例，则（）。A、业主如果要求甲公司支付10万元，甲公司可以与乙公司有协议为由拒绝支付B、甲公司支付了10万元后，乙公司也需要向业主支付10万元C、业主可以要求甲公司支付10万元，甲公司不得以与乙公司有协议为由拒绝支付D、甲公司支付了10万元后，乙公司仍对业主承担债务【参考答案】：C【解析】：联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。本题中，业主可以要求甲或乙赔偿10万元，且甲或乙不得拒绝。至于甲乙之间的合同只具有内部效力，当甲或乙向业主赔偿全部债务后可以根据该协议向对方追偿。40、甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由（）承担。A、甲B、乙C、甲、乙连带D、乙、丙连带【参考答案】：D【解析】：本题考核的是损害被代理人利益应承担的法律责任。代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任。41、下列关于分两阶段进行招标的说法正确的是（）。A、第二阶段，投标人按照招标公告的要求提交带报价的技术建议B、第一阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案的投标文件C、招标人在第一阶段可以提出要求投标人提交投标保证金D、对技术复杂或无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标【参考答案】：D【解析】：《招标投标法实施条例》规定，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段,投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议,招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。所以，A选项应该是第一阶段，投标人按照招标公告的要求提交不带报价的技术建议。A选项表述错误。B42、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）。A、电工B、架子工C、钢筋工D、起重信号工【参考答案】：C【解析】：根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业包括：①建筑电工；②建筑架子工；③建筑起重信号司索工;④建筑起重机械司机；⑤建筑起重机械安装拆卸工；⑥高处作业吊篮安装拆卸工；⑦经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。43、《合同法》规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，（）。A、承包人不得顺延工程日期，但有权要求赔偿停工、窝工等损失B、承包人不得顺延工程日期，也不得要求赔偿停工、窝工等损失C、承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失D、承包人可以顺延工程日期，但不得要求赔偿损失【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是建设工程施工合同中的损失赔偿。《合同法》规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查o发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。44、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是（）。A、甲与乙、丙之间的合同均有效B、甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C、甲与乙、丙之间的合同均无效D、甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效【参考答案】：A【解析】：《物权法》第15条规定，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理特权登记的，不影响合同效力。所以，甲与乙的买卖合同有效，只是该工程设备所有权尚未发生转移。由于债具有相容性，在一个标的物上可以同时存在几个债权债务关系。甲享有该设备的所有权，在已经交付了设备的情况下，甲有权与丙签订买卖合同。虽然，甲存在一套设备卖给两个当事人的情况，但每个买卖合同都是有效的。甲是设备的所有人，其和丙签订合同出卖自己的设备并交付了设备，丙因此取得该设备的45、根据《招标投标法》有关规定，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A、二分之一B、三分之二C、三分之一D、四分之一【参考答案】：B46、乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程由甲建筑工程公司承包，甲建筑工程公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。丙建设施工公司的作业人员的意外伤害保险费，根据法律规定应当由（）承担。A、甲建筑工程公司B、乙房地产开发公司C、丙建设施工公司D、作业人员【参考答案】：A47、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的是权力是（）。A、抵押权B、质权C、留置权D、用益物权【参考答案】：c【解析】：由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。《担保法》规定，因保管合伺、运输合同、加工承揽合同发生的债权,债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。48、法的形式中，（）是集中反映统治阶级的意志和利益，规定国家制度、社会制度的基本原则，具有最高法律效力的根本大法。A、法律B,宪法C、行政法规D、部门规章【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是宪法。宪法是由全国人民代表大会依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。宪法是集中反映统治阶级的意志和利益，规定国家制度、社会制度的基本原则，具有最高法律效力的根本大法。49、根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前.由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（）。A、投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金B、投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金C、投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金D、投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金【参考答案】：B50、预制件定作合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元。预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）。A、50B、100C、70D、150【参考答案】：C【解析】：定金数额不得超过主合同标的额的20%,否则超过的部分无效。本案中，法律只承认20万元定金，超额的30万元不属于定金。20*2+30=7051、2013年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在（）前进行。A、2013年3月1日B、2013年4月1日C、2013年5月1日D、2013年8月1日【参考答案】：C52、某施工单位由于工期紧张，对需要使用的安全防护用具、机械设备未经检查即投入使用，但情节不严重。对此，施工单位可能受到的处罚是（）。A、限期改正B、责令停业整顿C、降低资质D、追究刑事责任【参考答案】：A【解析】：施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：①安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的；②使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；③委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模53、《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（）优先的原则实施。A、再利用B、减量化C、资源化D、集成化【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是循环经济的法律要求。《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照减量化优先的原则实施。54、下列关于保证金的说法正确的是（）。A、履约保证金不得超过中标合同金额的2%B、招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的10%C、投标保证金有效期应当与投标有效期一致D、中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还【参考答案】：C【解析】：根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%o投标保证金有效期应当与投标有效期一致。招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。《招标投标法》规定，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。故C为正确选项。55、关于法人，下列表述错误的是（）。A、享有民事权利能力和民事行为能力B、依法成立C、是自然人和企事业单位的总称D、有必要的财产，能够独立承担民事责任【参考答案】：C【解析】：《民法通则》第三十六条第一款规定，法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织。第三十七条规定，法人应当具备下列条件：①依法成立；②有必要的财产或者经费；③有自己的名称、组织机构和场所；④能够独立承担民事责任。56、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据《合同法》，该合同属于（）合同。A、委托B、承揽C、施工承包D、信托【参考答案】：B【解析】：《合同法》规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、57、关于我们仲裁基本制度，正确的是（）。A、当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B、当害、事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C、当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D、仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【参考答案】：B58、某建筑工程达到设计文件规定的合理使用年限后，则产权单位()。A、可以继续使用B、必须组织报废拆除C、应组织施工单位加固、维修和补强D、应委托相应资质的勘察、设计单位鉴定，提出加固措施，重新界定使用期【参考答案】：D59、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系。关于本案中施工企业的行为，正确的是()OA、施工企业应同意建设单位自行采购B、设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D、施工企业可拒绝建设单位的要求【参考答案】：D【解析】：对于业主指定的材料，施工单位有权拒绝，这个与甲供材料不同。60、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）。A、债B、所有权C、知识产权D、担保物权【参考答案】：A【解析】：《民法通则》规定，债是根据合同的约定或者法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。61、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，下列关于分包的说法正确的是（）。A、个人可以承揽分包工程业务B、建设单位可以直接指定分包工程承包人C、分包工程承包人应具备相应的资质条件D、建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝【参考答案】：C【解析】：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，严禁个人承揽分包工程业务，A选项错误；建设单位不得直接指定分包工程承包人，B选项错误；对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择，D选项错误；承包工程的单位须持有依法取得的资质证书，并在资质等级许可的业务范围内承揽工程,这一规定同样适用于工程分包单位，不具备资质条件的单位不允许承包建设工程，也不得承接分包工程，故C选项正确。62、根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向（）履行债务。A、金融机构B、败诉方C、执行法院D、胜诉方【参考答案】：D63、某办公楼工程主楼尚未完工，因业主出租需要未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂,则承担此项责任的应当是（）。A、设计单位B、施工单位C、建设单位D、承租人【参考答案】：B【解析】：《建设工程质量管理条例》第40条规定“基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程”的保修期，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。因此，虽然建筑工程未经竣工验收建设单位擅自使用，但施工单位仍应当对于地基基础工程和主体结构工程承担保修责任至该工程设计文件规定的合理使用年限。故B为正确选项。64、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，（）应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。A、施工单位B、监理单位C、设计单位D、建设单位【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是建设用地规划许可证的领取。以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。65、某企业在其格式劳动合同中约定：员工在雇佣工作期间的伤残、患病、死亡，企业概不负责。如果员工已在该合同上签字，该合同条款（）。A、无效B、是当事人真实意思的表示，对双方当事人均是有效的C、不一定有效D、只对一方当事人有效【参考答案】：A【解析】：法律、行政法规中包含强制性规定和任意性规定。强制性规定排除了合同当事人的意思自由，即当事人在合同中不得协议排除法律、行政法规的强制性规定，否则将构成无效合同。66、甲某于2007年5月20日取得一级建造师注册执业证书，由于工作单位变动，于2008年8月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲某的注册有效期应当截止到（）。A、2010年5月20日B、2011年5月20日C、2011年8月20日D、2012年8月20日【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是变更注册。注册证书与执业印章有效期为3年。《注册建造师管理规定》中规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。67、下列各项，属安装工程一切险除外责任的是（）造成损失。A、电路短路.过电压B、离心力引起的结构断裂C、结构缺陷及合同罚款D、一般性盗窃【参考答案】：C68、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成2000万元直接经济损失，应当认定为（）。A、串通投标罪B、工程重大安全事故罪C、重大责任事故罪D、重大劳动安全事故罪【参考答案】：B【解析】：工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。69、下列关于招标投标人的说法正确的是（）。A、投标人应当具备承担招标项目的能力B、招标人已经落实进行招标项目的资金来源，可以不在招标文件中载明C、不同投标单位的负责人为同一人的，不影响各投标人参加依法必须进行招标项目的投标D、投标人是响应招标、参加投标竞争的自然人、法人或者其他组织【参考答案】：A【解析】：《招标投标法》规定，招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。所以，B选项错误。《招标投标法实施条例》规定，投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。所以，投标人不应包括自然人，D选项错误。投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受地区或者部门的限制，任何单位和个人不得非法干涉。C选项错误,不是任何部门或地区。故A选项正确。70、下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是（）A、买卖合同B、运输合同C、借款合同D、租赁合同【参考答案】：B【解析】：本题考查的是运输合同的法定规定。或二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分)。71、《建筑法》规定，()的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。A、大型B、结构复C、国家重点建设D、中型E、小型【参考答案】：AB【解析】：本题涉及的考点是共同承包的适用范围。《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。72、下列关于招标代理机构的说法中，正确的有()oA、有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B、有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C、有符合该法定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库D、可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询E、招标代理机构可以在其资格许可范围外开展招标代理业务【参考答案】：ABC【解析】：根据《招标投标法》，招标代理机构应当具备下列条件：（1）有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；（2）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；（3）有符合该法定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。A、B、C选项正确。《招标投标法实施条例》第13条规定：招标代理机构在其资格许可和招标人委托范围内开展招标代理业务；招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。故A、B、C为正确选项。73、在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（）OA、继续按照工程设计图纸施工B、按照技术标准修改工程设计C、追究设计单位违法责任D、及时提出意见和建议E、通过建设单位要求设计单位予以变更【参考答案】：DE【解析】：《建设工程质量管理条例》第28条规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施；工技术标准施工，不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。据此，如果施工单位在施工的过程中发现施工图中确实存在一定的问题,应当提出意见和建议，并按照规定程序提请变更。根据合同相对性原理，施工单位和设计单位之间不具有合同关系，不能直接请求设计单位变更图纸，只能建议建设单位要求设计单位变更设计图纸。74、下列属于行政机关的行政行为特征的有()oA,行政主体未事先征得行政相对方同意，不能单方实施行政行为B、行政行为是执行法律的行为C、行政行为以国家强制力保障实施，具有强制性D、行政行为以无偿为原则，以有偿为例外E、行政行为不具有裁量性【参考答案】：BCD【解析】：行政行为是执行法律的行为；行政行为以国家强制力保障实施，具有强制性；行政行为以无偿为原则，以有偿为例外；行政主体实施行政行为具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法作出；行政行为具有一定裁量性，是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性变动性和应变性决定的。故B、C、D为正确选项。75、必须实行监理的建设工程有()oA、国家重点建设工程B、大中型公用事业工程C、成片开发建设的住宅小区工程D、限额以下的小型住宅工程E、利用国际组织贷款的工程【参考答案】：ABCE【解析】：《建设工程质量管理条例》还规定，下列建设工程必须实行监理：(1)国家重点建设工程；(2)大中型公用事业工程；(3)成片开发建设的住宅小区工程；(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程(5)国家规定必须实行监理的其他工程。76、根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除劳动合同的有()OA、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员【参考答案】：ABD【解析】：好题、也不算难。但对学得不好的就很难，因为根本不知道是考哪里。考合同的法定解除：A是不可抗力致使不能实现合同目的；B是预期违约；D是根本违约。77、仲裁员有()情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请。A、是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属B、与本案有利害关系C、与本案鉴定人员有利害关系D、与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的E、私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的【参考答案】：ABDE【解析】：本题涉及的考点是仲裁员的回避。仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：①是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属；②与本案有利害关系；③与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的；④私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。78、依据《公务员法》的规定，行政处分分为()oA、警告B、罚款C、记过和记大过D、撤职E、拘役【参考答案】：ACD【解析】：本题考核的是行政处分。行政处分的种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。79、建设单位的安全责任有()oA、办理临时占用规划批准范围以外场地的手续B、采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线C、提出保障施工作业人员安全的措施建议D、对安全技术措施进行审查E、保障安全施工所需投入【参考答案】：ADE【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》的相关规定，建设单位相关的安全责任包括：依法办理有关批准手续；向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；不得提出违法要求和随意压缩合同工期；确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；装修工程和拆除工程的规定等。故A、D、E选项正确。而B选项为监理单位的安全责任，C选项为施工企业项目负责人的安全责任。80、下列关于知识产权的说法中，正确的是()oA、知识产权具有财产权和人身权的双重特征B、知识产权一经确认，在全世界范围内有效C、知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护D、知识产权包括著作权和工业产权两大类E、知识产权具有绝对的排他性【参考答案】：ACDE81、根据《绿色施工导则》，水源利用中，应当优先采用()A、地下水作为混凝上搅拌用水B、市政自来水作为混凝土冲洗用水C、中水搅拌D、中水饮用E、收集雨水养护【参考答案】：ACE82、工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准，下列属于强制性标准的是()。A、工程建设通用的信息技术要求B、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准C、工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准D、工程建设通用的试验、检验和评定等方法E、工程建设勘察、规划、设计、施工及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准【参考答案】：BCE【解析】：本题涉及的考点是工程建设国家标准。下列标准属于强制性标准：①工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；②工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；③工程建设重要的通用的术语、符号代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；④工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；⑤工程建设重要的通用的信息技术标准；⑥国家需要控制的其他工程建设通用的标准。83、买方甲公司与卖方乙公司签订的供货合同中约定，乙公司将甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司。对于前述约定，下列表述正确的有()OA、合同主体不变，仍为甲乙两公司B、合同主体改变，加入了丙公司C、乙公司应该向丙公司履行合同义务D、丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，可直接追究乙公司的违约责任E、丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，由甲公司追究乙公司的违约责任【参考答案】：ACE【解析】：B项，供货合同中约定，乙公司将甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司，即由债务人向第三人履行债务，合同主体并没有因此而改变；D项，《合同法》第六十四条规定，当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任。因此,若丙公司认为乙公司供货质量不符合约定，应由乙公司向甲公司承担违约责任。84、下列关于《仲裁法中关于仲裁委员会之间及与行政机关的关系，表述正确的是()。A、仲裁委员会独立于行政机关B、仲裁委员会隶属于行政机关C、仲裁委员会之间没有隶属关系D、仲裁委员会之间有一定隶属关系E、仲裁委员会之间有一定业务指导关系【参考答案】：AC85、施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有OOA、建设单位不同意鉴定结论B、鉴定人员不具备相关的鉴定资格C、鉴定程序严重违法D、鉴定结论明显依据不足E、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用【参考答案】：BCDE【解析】：本题涉及的考点是申请重新鉴定。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：①鉴定程序或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；②鉴定程序严重违法的；③鉴定结论明显依据不足的；④经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。86、根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。A、同时招标B、同时竣工C、同时设计D、同时施工E、同时投产使用【参考答案】：CDE87、关于施工生产安全事故报告的基本要求，下列说法正确的有()OA、单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地负有安全生产监督管理职责的有关部门报告B、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告C、单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告D、任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报E、事故发生后，事故现场有关人员只能向本单位负责人报告【参考答案】：BCD【解析】：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。88、招标人不得向他人透露已获取的招标文件的()内容。A、潜在投标人的名称B、潜在投标人的数量C、标底D、招标截止日期E、投标保证金【参考答案】：ABC【解析】：根据《招标投标法》的规定，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。招标人设有标底的，标底必须保密。故A、B、C选项正确。89、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括()OA、分部、分项工程全体施工人员名单B、竣工验收报告C、设计变更通知单D、隐蔽验收记录及施工日志E、竣工图【参考答案】：BCDE【解析】：工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一，主要包括以下档案和资料：(1)工程项目竣工验收报告；(2)分项、分部工程和单位工程技术人员名单；(3)图纸会审和技术交底记录；(4)设计变更通知单，技术变更核实单；(5)工程质量事故发生后调查和处理资料；(6)隐蔽验收记录及施工日志；(7)竣工图；(8)质量检验评定资料等；(9)合同约定的其他资料90、在()情形下，法律允许注册建造师在担任工程的施工负责人期间变更注册到另一企业。A、建设工程延迟竣工的B、发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的C、发包方同意更换项目负责人的D、因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的E、发包方严重侵犯注册建造师权利的【参考答案】：BCD【解析】：《注册建造师执业管理办法（试行）》第十条规定，注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。但若发生以下情形之一的，则应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：①发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；②发包方同意更换项目负责人的；③因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。91、按照《生产安全事