2022年度《建筑工程》二级建造师考试期末训练试卷

2022年度《建筑工程》二级建造师考试期末训练

试卷一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1,（）是指房屋建筑工程的质量不符合工程建设强制性标准以及合同的约定。A,质量问题B、质量隐患C、质量事故D、质量缺陷【参考答案】：B2、蒸气养护的混凝土构件出池后，其表面温度与外界温差不得大于（）。A、25℃B、20℃C、15℃D、30℃【参考答案】：B3、施工许可证应由（）申请并领取。A、建设单位B、施工单位C、总承包单位D、当地建设行政主管部门【参考答案】：A4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》中规定，采用人工挖方场地平整的标高允许偏差为（ ）mm。A、±10B、±15C、±20D、±50【参考答案】：C5、在自检工作中，全面自验的目的是（）。A、证分部工程的施工质量一次交验合格B、保证工序质量始终处于受控状态C、保证检验批的施工质量一次交验合格D、保证单位工程的施工质量一次交验合格【参考答案】：C6、施工现场污水排放前，应与所在地县级以上人民政府（ ）部门签署排放许可协议，申领许可证。A、城管B、市政管理C、环卫D、卫生管理【参考答案】：B施工现场污水排放要与所在地县级以上人民政府市政管理部门签署污水排放许可协议，申领《临时排污许可证》。故选B。7、首层跨度4.5m梁模板起拱高度正确的是（ ）mm。A、3B、10C、15D、20【参考答案】：B本题梁模板首层跨度为4.5m,起拱高度应为跨度的1/1000〜3/1000,即起拱高度为4.5〜13.5mm,故选B。8、钢材防火性能较差，当达到550%时，钢材的屈服强度大约降至正常温度屈服强度的（）。A、0.3B、0.5C、0.7D、9【参考答案】：C9、经验证明，水泥强度等级的选择宜为混凝土强度等级的（ ）倍。A、1.0〜1.5B、1.5〜2.0C、2.0~2.5D、2.5〜3.0【参考答案】：B10、为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件，防止在早期由于于缩而产生裂缝，大体积混凝土浇筑完毕后，应在（ ）h内加以覆盖和浇水。A、7B、10C、12D、21【参考答案】：C11、在混凝土工程施工中，填充后浇带，可采用强度等级比原结构强度提高一级，并保持至少（）d的湿润养护。A、10B、15C、21D、28【参考答案】：B12、大型体育场田径场地设施工程容纳人数不小于2万人，单项工程合同额不小于（）万元.A、1000B、500C、750D、300【参考答案】：A13、供货方的项目管理工作主要在建设工程项目的（）进行。A、决策阶段B、实施阶段C、设计阶段D、施工阶段【参考答案】：D14、某市仲裁委员会仲裁一建设工程合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁人员乙认为合同有效，应当裁定解除合同，仲裁人员丙亦认为合同有效但应裁决继续履行合同。这种情况下应（）。A、请示仲裁委员会主任并按其意见作出裁决B、按乙或丙的意见作出裁决C、按甲的意见作出裁决D、重新组成仲裁庭经评议后作出裁决【参考答案】：C15、土方工程的施工工艺不包括（）。A、勘测B、开挖C、运输D、填筑【参考答案】：A16、根据民用建筑工程室内环境污染物限量控制的规定，不应在室内采用腺醛树脂泡沫塑料作为（ ）材料。A、保温、隔热和吸声B、保温、防辐射和防腐蚀C、防辐射、隔热和吸声D、防腐蚀、防辐射和吸声【参考答案】：A17、根据民用建筑的一般规定，大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房问，地面及其他装修应采用不低于（ ）级的装修材料。A、B1B、B2C、B3D、B4【参考答案】：A18、下列做法中不属于投标人以非法手段骗取中标的是（）。A、非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标B、以低于成本的报价竞标C、投标时递交虚假业绩证明、资格文件D、假冒法定代表人签名，递交假的委托书【参考答案】：B19、()施工技术是垃圾填埋场泥质防水技术的核心。A、选择原材料配合比B、严格控制压实度C、掺加膨润土的拌合土层D、分层压实【参考答案】：C20、下列选项中，关于砖基础施工技术要求叙述正确的是( )OA、成基础的下部为基础墙，上部为大放脚B、大放脚有等高式和阶梯式C、移基础底标高不同时，应从低处砌起，并应有高处向低处搭砌D、移基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为8mm【参考答案】：C二、多项选择题(共10题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分)。21、从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列哪些条件？()。A、有符合国家规定的注册资本B、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C、有从事相关建筑活动所应有的技术装备D、法律、行政法规规定的其他条件E、有相当数量的劳务人员【参考答案】：A,B,C,D22、混凝土结构工程模板及其支架应根据工程（）等条件进行设计。A、结构形式B、荷载大小C、混凝土种类D、地基土类别E、施工设备和材料供应【参考答案】:A,B,D,E23、建筑节能分项工程的划分中，墙体节能工程主要包括（ ）OA、隔热材料B、保温材料C、绝热、保温材料D、饰面层E、主体结构基层【参考答案】：B,D,E24、单位工程施工组织设计的编制依据包括（ ）。A、施工合同B、施工图纸C、经济技术指标D、工程概况E、地质勘察报告【参考答案】：A,B,E25、下列哪些说法是正确的？（）。A.物体受到两大小相等、方向相反的力时就处于平衡状态B.力的合成只能有一种结果C.力矩的单位是N.mD.作用在物体上的平面汇交力系，如果合力为零，则物体处于平衡状态E.作用力与反作用力总是大小相等，方向相反，沿同一直线作用在同一物体上。【参考答案】：B,C,D26、下列费用中，属于建筑安装工程间接费的有（）。A、承包商为筹集资金而发生的各项费用支出B、承包商工会经费C、承包商的劳动保险费D、建筑工程一切险的保险费E、建设期贷款利息【参考答案】：A,B,C27、编制施工方案的主要内容是（）。A、确定施工程序，确定施工方法B、选择需要的机械设备；确定重要的技术政策或组织原则C、对施工中的关键问题设计出技术组织措施D、确定采用的网络图类型及编制网络图E、确定网络计划目标【参考答案】:A,B,C28、在施工缝处继续浇筑混凝土时，应符合的规定有（ ）。A、已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于0N/mm2B、已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于2N/mm2C、在浇筑混凝土前，宜先在施工缝处铺一层水泥浆或与混凝土内成分相同的水泥砂浆D、混凝土应细致捣实，使新旧混凝土紧密结合E、已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于0.8N/mm2【参考答案】：B,C,D29、建筑砂浆按所用胶凝材料的不同，可分为（ ）。A、水泥砂浆B、石灰砂浆C、砌筑砂浆D、抹面砂浆E,水泥石灰混合砂浆【参考答案】:A,B,E30、根据《民事诉讼法》的规定，因合同纠纷引起的诉讼，由( )人民法院管辖。A、被告住所地B、合同履行地C、原告住所地D、合同签订地E、标的物所在地【参考答案】：A,B三、案例分析题案例一【案例二】背景资料某公司承建某大学城项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧邻在建大学城项目。总建筑面积2160m2,总造价408万元，工期10个月，部分陈列室采用木龙骨石膏板吊顶。考虑到工程较小，某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方写上采用固定总价计价模式签订施工承包合同。考虑到展览馆项目紧临大学城项目，用电负荷较小，且施工组织仅需要6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从大学城项目总配电箱引出分配电箱，施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理，施工过程中发生如下事件：事件一：开工后，监理工程师对临时用电管理进行检查，认为存在不妥，指令整改。事件二：吊顶石膏面板大面积安装完成，施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收，被监理工程师拒绝。问题：1、大学城建设单位将展览馆项目直接委托给某公司是否合法？说明理由。2、该工程采用固定总价合同模式是否妥当？给出固定总价合同模式适用的条件？除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还有哪些（至少列出三项）？3、指出校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处，并分别给出正确做法。4、事件二中监理工程师做法是否正确？并说明理由，木龙骨石膏板吊顶工程应对哪些项目进行隐蔽验收？【参考答案】：【案例二】参考答案答：问题1、（法规教材P42）合法。根据七部委《工程建设项目施工招标投标办法》第十二条规定，在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的，经主管部门批准，可以不进行施工招标。本项目建筑面积2160m2V3000m2,属于小型工程，虽然合同总价超过200万，但符合可以不进行施工招标的条件。问题2、（建筑实务教材P187〜188、施工管理教材P218〜223）妥当。固定总价合同一般适用于施工条件明确、工程量能够较准确地计算、工期较短、技术不太复杂、合同总价较低且风险不大的工程项目。常用的合同计价模式除固定总价合同模式外，还有：可调总价合同、固定单价合同、可调单价合同、成本加酬金合同。问题3、(建筑实务教材P168-169)(1)不妥之处：编制《安全用电和电气防火措施》。正确做法：编制《用电组织设计》。(2)不妥之处：施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。正确做法：施工现场所有用电设备必须有各自专用的开关箱。(3)不妥之处：安排一名有经验的机械工进行用电管理。正确做法：安排一名经专业安全技能培训、考试合格、持证上岗的有经验电工进行用电管理。问题4、(建筑实务教材P68、153)正确。因为吊顶工程在饰面板安装前，必须先对吊顶内的所有隐蔽工程验收，方可饰面板安装。吊顶工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：吊顶内管道、设备的安装及水管试压。木龙骨防火、防腐处理。预埋件或拉结筋。吊杆安装。龙骨安装。

6,填充材料的设置。6,填充材料的设置。案例二某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂家(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,假设直接费单价为4.2元/m2,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为lm3的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：(1)因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日;(2)施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；(3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3；(4)5月20日〜5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；(5)5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。问题：建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%,则合理的费用索赔总额是多少？考答案】：事件(1)：索赔不成立。因为此事件发生原因属承包商自身责任。事件(2)：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。事件(3)：索赔成立。这是因设计变更引发的索赔。事件(4)：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。事件(5)：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。问题2：事件(2)：索赔工期5天(5月15日〜5月19日)。事件事):索赔工期。因增加工程量引起的工期延长，按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量：45004-10=450m3现增加工程量900m3,因此应增加工期为9004-450=2天事件(4)；索赔工期3天(5月20日〜5月22日)因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。事件(5)：索赔工期1天(5月23日)工程修复导致的工期延长责任由业主承担。共计索赔工期为5+2+3+1=11天问题3：事件(2)：(1)人工费：15X23=345元(注：增加的人工费应按人工费单价计算。)(2)机械费:450X5=2250元(注：机械窝工，其费用应按租赁费计算。)(3)管理费：345X30%=103.5元(注：题目中条件为管理费为增加人工费的30%,与机械费等无关。)事件(3)：可直接按土方开挖单价计算900X4.2X(1+20%)=4536元(注：此处与按FIDIC条款计算不一样)。事件(4)：费用索赔不成立。(注：因自然灾害造成的承包商窝工损失由承包商自行承担。)事件事):(1)人工费：30X23=690元(2)机械费：450X1=450元(注：不要忘记此时机械窝工1天。)(3)管理费：690x30%=207元合计可索赔费用为345+2250+103.5+4536+690+450+207=8581.5元案例三根据下列材料请回答下列题：某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2008年5月30日。该投资公司于2008年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2008年6月2日提交了投标保证金。开标会于2008年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选，最终确定第2家施工单位中标。投资公司总（甲方）与中标单位（乙方）双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2008年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件。事件一：因拆迁工作拖延，甲方于2008年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2d,并分别造成人工窝工6个和8个工日；但乙方c项工作未受影响。事件二：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2008年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D工作延误Id和人工窝工7个工日。事件三：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，相关费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2d。事件四：在F项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长Id,人工窝工24个工日。上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。问题：第5家施工单位提交投标保证金的时间对其投标文件产生什么影响？为什么？第4家施工单位撤回投标文件，招标方对其投标保证金应如何处理？为什么？上述招标投标过程中，有哪些不妥之处？请说明理由。乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔？请说明理由。合同约定人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日；施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中，乙方可得到的合理费用索赔有哪几项？费用索赔额是多少?【参考答案】：1.投标文件应作废标处理。因为第5家施工单位没有在规定的时间内提交投标保证金。2.第4家施工单位在投标截止时间前撤回投标文件，招标方退回投标保证金。因为投标单位可以在投标截止时间前撤回投标文件，招标单位无权没收其投标保证金。第4家施工单位在投标截止时间后撤回投标文件，招标方应没收投标保证金。因为投标单位在投标有效期内不得撤回投标文件，如撤回，招标单位有权没收其投标保证金。不妥之处主要有以下几点。(1)开标会由该省建委主持不妥。因为开标会一般由业主及其委托的招标代理机构(公司)主持，而省建委是建设主管部门。(2)投标截止日期和开标时间不是同一时间不妥。因为根据招标投标法规定，投标截止日期和开标应是同一时间。事件一：可向甲方提出费用索赔和工期索赔。因为造成A、B工作延误是甲方原因造成的。可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误，B工作为非关键工作未受到影响不予工期索赔。事件二：不可以向甲方提出费用和工期索赔。因为D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于施工单位原因造成的，属施工单位责任。事件三：可向甲方提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的，但因为日工作是非关键工作，不可向甲方提出工期索赔。事件四：可向甲方提出费用和工期索赔。因为乙方F、H工作费用的增加及H关键工作工期的延长都是甲方原因造成的。费用索赔额=(6+8+24)工日X18元/工日+(14+6)工日X30元/工日+15000元+1000元=17284元。案例四背景资料(三)某市建筑集团公司承担一栋20层智能化办公楼工程的施工总承包任务，层高3.3m,其中智能化