房屋认购协议书五篇

房屋认购协议书五篇房屋认购协议书样本。

在我们的日常生活中，合同越来越重要了，我们作为当事人，一定要分明合同的内容情况。此时就可以对自己的合同做个签署了，可以更好的保障我们的合法权益。则，你知道合同的主要内容是什么吗？小编特地为您收集整理“房屋认购协议书五篇〞，希望对您的工作和生活有所帮忙。

房屋认购协议书【篇一】

立协议双方：(下列简称乙方)

甲方在原徐桥食品站(新街)至老街进行棚户区改造和房地产开发，乙方在该工程内认购房屋，现就有关事项，订立协议如下：

一.乙方选定在该区内的X号楼第X号三层商服楼，房屋及院落面积以实际丈量为准。

二.甲方对该新区按县建设部门批准的规划计划，实行统一规划、统一建筑、统一配套公共设施。

三.土地证由甲方办理;水电路到各户门口，各户自行办理入户手续。

四.房屋价为每平方米1780元(其中包括办理土地证及其它公共设施配套费等);后院面积价为每平米XX元。

五.付款方式：协议签订之日付款XX元，

否那么按延期时间按月收取百分之二的利息及违约金。

六.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方代表签字：XXXXX乙方代表签字：XXXXXX

;XXXXX：XXXXX

签订时间：20xx年X月X日

房屋认购协议书【篇二】

甲方：

法定代表人：联系：地址：

乙方：

法定代表人：联系：地址：

鉴于：

1.乙方为独立享受民事权利、承当民事义务的自然人或法人，甲方系依照注册地相关法律之规定成立的合法企业并具备基金管理的经营范围与资质，双方拟合作发起设立博富艺术品投资基金合伙企业〔有限合伙〕，有限合伙企业的名称以工商行政管理部门的核准为准；

2.甲方为有限合伙企业的普通合伙人，代表有限合伙企业执行合伙事务；

3.乙方意向参与甲方的基金认购工作并成为有限合伙企业的有限合伙人；

4.有限合伙企业拟募集资金万元人民币，基金认购最低份额确定为万元人民币，募集资金将对于古董艺术品藏家收集

珍藏存世量稀少的古董级艺术珍品和被市场认可的近现代及当代艺术大师的精品之作投资，以获取相关投资收益回报；

根据?中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就乙方认购有限合伙企业基金份额事宜，订立本协议：

1.基金认购

1.1乙方自愿认购有限合伙企业总额为万元人民币〔￥：.00元〕的基金份额；

1.2乙方自愿委托甲方在有限合伙企业设立过程中完成各项设立手续，并在有限合伙企业设立后由有限合伙企业与乙方另行签订管理协议，委托甲方对乙方所购置的全部基金份额进行运作和管理，同意甲方对基金账户内的资金〔下列共称“资产〞〕进行艺术品投资交易的具体操作并保证乙方资金的平安。乙方承诺不参与或委托其他第三人参与基金的投资交易，不干涉甲方的操作；但乙方有权在任意时间了解有限合伙企业筹办设立的情况和基金的投资收益状况；

1.3委托投资期为年〔双方签署协议后，自有限合伙企业实际募集资金全部到位之日起算〕；

1.4本次基金认购工作时间和步骤安顿：基金认购协议应于年月日前签署完毕；乙方最晚须于年月日签署有限合伙协议，并按有限合伙协议约定的期限将基金认购款汇入有限合伙企业制定账户；本次基金认购工作除按照上述程序进行外，还以资金先到先认为原那么。如乙方在签订包括本协议在内的各项协议之后，未按本

协议约定期限汇入约定数额资金，那么全部协议自始无效，乙方不得提出继续履行的权利主张。本协议的无效不影响第3条约定违约责任和争议解决条款的效力；

1.5有限合伙企业设立银行账户后，将向乙方发出书面通知，乙方按上述约定期限向该账户汇入认购款项；

1.6其他本协议未约定的诸如：收益分配、风险控制等事项，待有限合伙企业基金募集完毕，各方出资人签署有限合伙协议后，各种事项的约定以有限合伙协议为准；

2.保密条款

2.1签署本协议书的.各方对于因签署和履行本协议书而获得的与以下有关的信息，应当严格保密：

〔1〕本协议书的各项条款；

〔2〕有关本次基金的谈判；

〔3〕各方的商业秘密；

但是，按照本条第2款可以披露的除外；

2.2仅在以下情况下，本协议书各方才可以披露本条第1款所述信息：

〔1〕法律的要求；〔2〕任何有管辖权的政府机关、监管机构的要求；

〔3〕向该方的专业参谋或律师披露〔假设有〕；〔4〕非因该方过错，信息进入公有领域；〔5〕各方事先给予书面同意；

2.3本协议效力解除后本条款仍然适用，不受时间限制；

3.违约责任和争议解决

3.1本协议书一经签订，各方均应按约定各行其责。任何一方因违反

本协议书约定致使对方遭受损失的，应承当相应损失赔偿责任；

3.2本协议书签署后，如乙方届时不参与正式有限合伙协议书签署或不按有限合伙协议书约定期限将认购金额全额汇入有限合伙企业指定账户，即视为乙方违约。按照本协议签署的基金认购金额的%作为违约金；

3.3本协议适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。各方发生争议，应协商解决，协商不成，应提交仲裁或诉讼方式解决；

4.其他约定

正式基金有限合伙协议的内容将以本协议书为根底，即本协议书内容为基金有限合伙协议的主要内容，如个别条款不一致时，将以正式基金有限合伙协议、管理协议等为准。甲方已在签订本协议的同时将正式基金有限合伙协议与管理协议的版本送达乙方，乙方同意按不低于上述相关协议版本条件，在第1条第4款约定期限内正式签署上述相关协议；

正式基金有限合伙协议书签署后，无论乙方是否参与签署基金有限合伙协议书，本协议书均即为无效；

4.2本协议书经双方签署后生效；

4.3本协议书一式份，各方执一份，有限合伙企业设立后备案存档一份，均具有同等法律效力；

〔下列为签字页，无正文〕

甲方：

授权代表：

年月日

乙方：

授权代表：

年月日

签约地点：

房屋认购协议书【篇三】

甲方：

乙方：

甲乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上就房屋认购事宜，在签署正式?商品房买卖合同》之前，达成如下协议：

第一条工程情况

甲方在位于拟开发建设住宅小区。

第二条乙方认购房屋的面积

乙方所认购的房屋〔下列简称该房屋〕建筑面积约为㎡〔最终面积以产权登记面积为准〕。如产权登记面积与本协议的面积存在误差，双方需以货币形式采取“多退少补〞原那么据实找齐差价款。

第三条计价方式与价款

甲乙双方约定按下述方式计算该商品房价款：

按建筑面积计算，该房屋单价为〔人民币〕元/㎡。总价款为元。

第四条付款方式及期限

乙方同意按第

第1种：乙方分期支付购房款。

1、乙方签订此认购协议，向甲方支付该房屋总价款的〔人民币〕元。

2、甲方进入施工现场开始施工之日起，十日内乙方须向甲方支付至该房屋总房款的。

3、乙方认购的房屋项目主体在封闭之日起，三日内须向甲方支付至该房屋总房款的。

4、乙方在该房屋到达入住规范时，须向甲方支付至该房屋总房款的。

第2种：乙方办理银行按揭贷款。

1、乙方签订此认购协议，即向甲方支付该房屋总价款的50%即〔人民币〕元。

2、甲方在取得房屋预售许可证后，乙方办理银行按揭贷款。

第五条、乙方的违约责任

乙方如未按本协议约定的`时间付款，逾期每日按1%收取违约金，逾期15日，甲方有权解除本协议。

因乙方原因无法正常办理银行按揭贷款业务，乙方15日内同意支付至该房屋总房价款的95%，残余房款在该房屋到达入住规范时支付完毕，否那么此协议自动终止。

本条所述逾期付款，是指依照本协议第四条约定的到期应付款未予支付及支付未完全的。

第六条、房屋交付期限

1、甲方承诺在年月日前，将合乎本协议约定的房屋交付给乙方。

2、如遇以下特殊情况，除双方协商解决外，甲方可根据实际情况予以延期，因自然环境恶劣或不可抗力导致无法正常施工延误工期的情况。

第七条、关于签订?商品房买卖合同》及更名的约定

甲方取得?商品房预销售许可证》后，甲乙双方签订?商品

房买卖合同》，此协议自动终止；在正式签订?商品房买卖合同》前，乙方可更名一次，在签订?商品房买卖合同》后，乙方如更名须自行到房地产交易中心办理，费用自理。

第八条、本认购协议一式两份，双方各执一份。在签署之日即时生效，每份具有相同法律效力。

甲方：

联系方式：

乙方：联系方式：

年月日

房屋认购协议书【篇四】

乙方(买受人)：_____身份证件号：_____联系：_____

甲乙双方本着平等、自愿、老实信用的原那么，经协商一致，达成如下条款：

第一条预定房屋情况：

乙方经过了解，有意购置甲方开发销售的_____号楼名义第_____层_____号房(下列简称该商品房)，建筑面积_____平方米，套内建筑面积_____平方米。认购价建筑面积每平方米_____元人民币，套内面积每平方米_____元人民币，总房价金额__________元人民币(大写：_____拾_____万_____仟__________佰_____拾_____元人民币)。付款方式为：_____。

实际总房款中不含国家及重庆市规定的乙方应承当的相关税费，乙方应按照国家及重庆市有关规定在签订?_____市商品房买卖合同》时由乙方一次性付清交纳相关税费，以办理?房地房权证》时政策规定进行结算多退少补。

第二条乙方付款时间：

1、定金：乙方选定具体房屋后向自愿支付__________元人民币(大写：_____万_____仟元人民币)给甲方作为认购该商品房的定金。

2、付款时间：乙方于_____年_____月_____日前到甲方签订?____市商品房买卖合同》，交纳房款、大修基金、契税及其它代收费用，并带上如下证件和资料：(1)本认购书;(2)身份证明复印件和原件;(3)定金收据。假设为按揭，那么同时还要带上下列证件和资料：(1)结婚证(或未婚证明);(2)收入证明原件;(3)户口薄原件和复印件。(4)已婚者配偶的身份证、户口薄原件和复印件，收入证明原件;(5)离异者离婚证、离婚协议、婚姻证明原件。

第三条双方的权利、义务

l、乙方须持本协议并按照协议第二条第2款之约定时间及款额到甲方指定地点交首付款(或全款)，并签订?____市商品房买卖合同》;如乙方办理按揭贷款，应于?____市商品房买卖合同》签订当日交齐银行所需相关资料，由甲方代办按揭贷款的相关手续;受国家政策及银行贷款政策的调整，乙方所申请的按揭贷款利率、年限等变化，参照所签订的按揭贷款合同处理。假设由于签订?____市商品房买卖合同》延期或交件不及时而造成银行划款延迟，参照本合同第三条第2款处理。

2、假设乙方未按第二条第2款之约定的时间及款额交纳首付款(或全款)并签订?____市商品房买卖合同》，每延期一日，按应交纳房款的5%(日息)向甲方支付违约金;逾期5日不交齐首付款(或全款)的，甲方有权解除本合同，并将该房屋另行销售，乙方所交定金不予返还。

3、假设乙方在签订本协议后要求退房的，那么甲方不再返还乙方定金，并有权将该房屋另行销售;假设乙方要求调房，须经甲方书面同意。假设经过甲方书面同意，乙方应按甲方最新售价补齐房款差额。

4、本协议所属第一条约定之实际总房款为最终确定之事项，乙方在签订?____市商品房买卖合同》时不应再要求变更，如因乙方此项要求导致甲乙双方最终未能签订?____市商品房买卖合同》，那么甲方有权解除本协议，乙方所交定金不予返还。

5、在签订?____市商品房买卖合同》之前，假设遇不可抗力/意外事件导致乙方所购房屋不能发售，甲方有权撤销协议，甲方撤销本协议30天内应将所收款项无息退回乙方，甲方不再承当其他任何责任。

6、假设乙方因为个人原因不能办理按揭贷款，此定金不退还，所造成的一切损失由乙方自行承当。

第四条甲乙双方在签订本协议时已确认双方依据本协议约定即将签订的?____市商品房买卖合同》内容及项下相关约定，且对此双方无任何异议，假设乙方以此为由终止本协议的，那么视为乙方违约，乙方所交定金不予返还。

第五条如在履行本协议的过程中发生纠纷，甲乙双方应本着友好的态度协商解决，协商不成，双方均有权向该房屋所在地人民法院起诉。

第六条本认购书一式两份，甲方、乙双方各持一份，甲、乙双方签字或盖章后立即生效，具有同等法律效力。在签订?____市商品房买卖合同》后，本协议自动作废。

乙方(签字)：__________

销售代表(签名)：__________

_____年_____月_____日

房屋认购协议书【篇五】

一、甲方建造房屋：位于______。

二、乙方所购房屋的根本情况：乙方所购的房屋为______号(参考户型图)，每套房屋的建筑面积约为平方米，单价为______元/㎡，每套房屋价格为______元(大写)。乙方总计购置______套，购房款总计人民币(大写)______元。房屋的具体面积以国家房测部门实测为准，据实结算，房价实行多退少补。

三、付款方式：

双方商定按______方式付款：______于签订协议时支付______;于______。双方约定于______年______月______日前正式办理在房管局备案的购房合同签订手续(乙方可以根据需要确定所购房屋产权证书的登记姓名)。在签订正式购房合同前，如因国家政策变动或甲方房屋销售政策变动，甲方有权在支付乙方违约金人民币(大写)______元整后，解除认购协议书，并立即全额返还乙方所缴纳房款。

四、交房规范的约定：外墙为______;内墙及室内顶棚为水泥砂浆抹灰;楼梯及公共局部墙为涂料墙面;室内地面、阳台地面为水泥砂浆找平;厨房地面为防水处理;入户门为品牌防盗门，室内预留门洞;窗户为铝合金。。

五、甲方于______年______月______日前负责将竣工验收合格的房屋交付给乙方使用。房屋到达交付条件后，甲方应当(或书面)通知乙方办理交房手续，自通知达到10天内办理，双方进行书面验收交接。假设乙方自通知之日起逾期10天未接房，那么作为自动接房处理。

六、甲方应在交房之前通知相关部门将其水、电设施安装到进户处，其上户费用由甲方承当。

七、乙方不得擅自改变房屋的建筑结构，如确需要更改，必须以书面形式征得甲方同意，并且要遵守物业装修管理规定。

八、房屋自交付之日起假设出现项目质量问题按有关规定由甲方负责维修;假设由乙方使用不当造成的房屋维修，那么由乙方自行负责。

九、甲方保证销售的房屋没有产权纠纷。甲方负责给乙方办理房地产权证，乙方应积极配合甲方提供办理房地产权证的相关证明材料，办理产权证时所波及的相关费用由甲方承当。甲方在没有把房产证交由乙方前，乙方应扣10000元(壹万元元整)作为保证金。乙方拿到房产证后将10000(壹万元整)保证金退还给甲方。

第2/3页

十、本协议一经签定，甲、乙双方应共同遵守，任何一方违约，那么按合同总金额的______支付另一方违约金。

十一、本协议自双方签定之日起生效。未尽事宜可由双方约定后签定附加条款。协议附加条款与本协议具有同等法律效应。

十二、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，自签字之日起生效。

甲方：____乙方：_______

：_________电话：___________

签约时间：_年_月_日

经典推荐

房屋认购协议书效力

房屋认购协议书效力如何《一起来了解一下房屋认购协议书效力吧。

?房屋认购协议书》的效力

一

?认购书》的法律效力分析

法律并无明文规定要求开发商与购房者在签订正式的?商品房预售合同》之前须签订?认购书》，但?认购书》的签订在房地产销售中似乎已约定俗成。

1.?认购书》的性质

?认购书》一般会约定购房者选定的楼号、房号、面积、单价等具体事宜，并约定在一定期限内或合乎约定条件时，双方应订立正式的?商品房预售合同》等内容。

故，我们认为?认购书》系预约合同。

即约定在将来订立一定合同的合同。

在条件成就时，买卖双方应依据该预约订立本约。

2.?认购书》的效力

根据最高人民法院?商品房买卖合同司法解释》的相关规定，出卖人未取得商品房预售许可证，即与买受人订立商品房预售合同的，该商品房预售合同无效，但该司法解释并未否认双方签订的?认购书》的效力，且该解释第四条还确认了?认购书》中关于定金约定的效力。

另，根据最高人民法院?买卖合同司法解释》的相关规定，?认购书》作为预约合同，只要其为买卖双方真实的意思表示，不违背法律、行政法规的效力性强制性规定，其效力是应被认可的。

二

定金与认购金是否一样，

开发商违约能否要回《

开发商与购房者在签订?认购书》时，一般会要求购房者先行交付一笔定金或认购金，此二者名目不同，开发商违约时购房者可主张的权利也不尽相同。

1.定金

根据最高人民法院?商品房买卖合同司法解释》第四条的规定，当事人签订?认购书》时约定购房者给付定金的，购房者作为给付定金一方，不履行约定的债务(届时不签订?商品房买卖合同》购置所认购之房屋)的，无权要求返还定金;开发商作为收受定金一方不履行约定的债务(不能将该房屋出卖给该购房者)的，购房者可要求其双倍返还定金。

但是，因不可归责于双方当事人的事由，导致商品房买卖合同未能订立的，出卖人应当将定金返还买受人。

2.认购金(诚意金、意向金、排号费等)

假设签订?认购书》时约定购房者所给付款项系认购金，且旨在取得?认购书》约定期限内认购房屋之优先购置权的，该认购金的法律意义那么在于：在合同约定的期限内，开发商不得将该房产出卖给第三人;假设购房者不愿意继续履行合同的，开发商应返还该认购金。

三

?认购书》签订后，

一方违约怎么办《

根据?买卖合同司法解释》第二条之规定：当事人签订认购书、订购书、预订书、意向书、备忘录等预约合同，约定在将来一定期限内订立买卖合同，一方不履行订立买卖合同的义务，对方有权请求其承当预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿。

房屋认购协议书模板

认购双方当事人：

甲方(出让方)：乙方(受让方)：

甲、乙双方同意本认购协议作为双方购置下列房屋签订的法律文件，双方将于本认购协议所约定时间内就本房屋购置事宜签订的?房屋认购协议》已明确双方权利义务。

一、受让方购置出让方开发的_____，_____单元_____室，建筑面积为____________________平方米，房屋总价小写为__________元，大写人民币为_________________________元整，车库/附房为__________元，合计人民币_________________________元整。

二、付款方式

1、付清的付款方式，在签订本协议时交足定金人民币_______________元，其余房款_________________________前补请。

2、买受人自愿采取按揭的付款方式，在签订本协议交足定金人民币__________后日内交足不低于_____的首付款__________元(大写)人民币____________________元整并签署?商品房买卖合同》。

三、买受人交足定金后，不得将此房号进行调换，同样出卖人不得将此房号另售与他人，否那么将作为违约处理;假设买受人在交足定金后未在规定的期限内交清应付房款，那么出卖人可将定金作为违约金处理，房号不再为买受人保存。

四、如因不可抗力造本钱协议中止，双方进行友好协商处理。

五、补充内容：_______________

六、本合同一式三份，售楼处一份，买受人一份，出卖人一份，签字生效。

出卖人：买受人：

经办人：：

年月日

房屋认购协议书范本推荐

双方当事人：

出卖人(下列简称甲方)：__________

认购人(下列简称乙方)：__________

根据相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就乙方认购甲方商品房相关事宜达成如下协议：

一、认购标的的根本情况

乙方所认购的商品房为甲方开发的位于_____市_____区_______________(下列简称商品房)。该商品房的建筑面积为_____平方米。以上面积均以房地局测绘中心最终测绘面积为准。

二、认购标的的价款

该商品房按照建筑面积计价，单价为人民币__________元/平方米，房款计人民币__________元(大写：_______________)。

三、认购款

乙方于本认购书签订之日，一次性向甲方支付认购款计人民币______________________元(大写：_______________)。该商铺属一次性付清款项，出卖人和买受人无任何争议。且在签订本协议时表示甲方已收到该款项。

甲方在取得预售许可证后，应立即通知乙方。乙方在接到甲方的签约通知次日起_____日内，到销售现场与甲方协商商品房买卖合同的相关条款，协商一致并签署?商品房买卖合同》。

甲方应在取得预售许可证____日内通知到乙方，因甲方取得预售许可证后未在规定时间内通知到乙方，因此产生的不利于乙方的后果均由甲方承当。

甲、乙双方在上述约定的期限内协商商品房买卖合同的相关条款，但双方未达成一致意见，自约定的期限届满次日起超过_____日的，本认购书自行解除。甲方应当在本认购书解除次日起_____日内将已收取的认购款返还给乙方，并承当相关法律责任及乙方的一切经济损失。

甲乙双方协商一致签订?商品房买卖合同》的，乙方已交纳的认购款抵作该商品房的购房款，无须再补购房款。

四、其他约定

在签订正式的?商品房买卖合同》时，变更认购人的，甲方应积极配合。

买受人已一次性交清购房款，甲方不得将此房进行调换，同样甲方不得将此房另发售给其他人，否那么将作为违约处理。

五、附那么

本认购书未尽事宜，经甲、乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本认购书具有同等法律效力。

本认购书经甲、乙双方签字或盖章后生效。双方签订的?商品房买卖合同》生效后本认购书自行终止。本认购书一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力;

甲方(公章)：_______________________乙方(公章)：____________________

授权代表：________________________授权代表：______________________

证件号码：_________________________证件号码：_______________________

联系：_________________________联系：_______________________

_____年_____月_____日______年_____月_____日

房屋认购协议

双方当事人：

出卖人〔下列简称“甲方〞〕__________

认购人〔下列简称“乙方〞〕__________

根据相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就乙方认购甲方商品房相关事宜达成如下协议：

一、认购标的的根本情况

乙方所认购的商品房为甲方开发的位于_____市_____区_______________〔下列简称商品房〕该商品房的建筑面积为_____平方米。以上