




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
【实用协议】水电站承包经营合同(5篇)水电站施工合同。
合同可以让我们变得更好,因为它保障了我们的绝大多数合法利益,我们一定要在看分明情况下再签订合同。必须要签订好对我们有重大意义的合同了,可以更好的保障我们的合法权益。所以您这是在找一些有关合同范本的东西吧?请您阅读小编辑为您编辑整理的?【实用协议】水电站承包经营合同(5篇)》,但愿对您的学习工作带来帮忙。
水电站承包经营合同【篇一】
发包人:
承包人:
依据?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本建设项目施工事项协商一致,订立本合同。
一、项目概况
项目名称:xx市xx级水电站技改项目
项目地点:xx市xx镇村
项目内容:水电站厂房技术改造土建项目
二、项目承包范围
厂房钢筋混凝土屋面撤除,水轮发电机组撤除,厂房下部混凝土部分撤除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时项目。
三、合同工期
动工日期:二Oxx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日开工,二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装项目面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量规范:合格,争创优良
五、合同价款:贰拾点陆万元(主体项目预算价)。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设项目施工合同(GF-1999-0201)中?通用条款》相关规定。
七、本合同?专用条款》
1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收标准、规程规范。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、开工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供给。
九、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设方案报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、撤除及其基坑排水工作。发包人承当费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和撤除,运行机组爱护棚架的搭设和撤除。发包人承当费用。
十、材料
所有永久和临时项目的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成项目最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽项目验收,厂房旧屋顶撤除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽项目验收工程必须合格签证前方能进行下一施项目序工作。
十二、平安施工
承包人按水利水电项目平安施工规程施工,平安事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承当责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、项目预付款
合同签订后,发包人支付伍万元项目预付款给承我人,用作进场人员调进、临时项目材料准备、部份项目材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度项目款支付
每月25日进度项目计量。承包人凭发包人月计量签证报送月项目量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十六、完工结算
完工验收合格后,发包人颁发项目移交证书给承包人,承包人报送项目完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金
完工结算总价的3%扣作项目质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议
按?建筑项目合同》的?通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效,项目质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜,双方另行协商。
二十一、本合同一式4份,双方各执2份。
发包人:承包人:
住所:
代表:
:
签订日期:
水电站承包经营合同【篇二】
发包人:____________
承包人:____________
依据?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本建设项目施工事项协商一致,订立本合同。
一、项目概况
项目名称:____市____级水电站技改项目
项目地点:____市____镇村
项目内容:水电站厂房技术改造土建项目
二、项目承包范围
厂房钢筋混凝土屋面撤除,水轮发电机组撤除,厂房下部混凝土部分撤除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时项目。
三、合同工期
动工日期:20____年____月____日
第一台机组混凝土结构定于20____年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于20____年二月二十三日开工,20____年四月二十三日浇筑完工。20____年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装项目面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量规范:
合格,争创优良
五、合同价款:
贰拾点陆万元(主体项目预算价)。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设项目施工合同(GF-1999-020
1)中?通用条款》相关规定。
七、本合同?专用条款》
1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收标准、规程规范。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、开工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供给。
九、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设方案报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、撤除及其基坑排水工作。发包人承当费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和撤除,运行机组爱护棚架的搭设和撤除。发包人承当费用。
十、材料
所有永久和临时项目的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成项目最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽项目验收,厂房旧屋顶撤除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽项目验收工程必须合格签证前方能进行下一施项目序工作。
十二、平安施工
承包人按水利水电项目平安施工规程施工,平安事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承当责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、项目预付款
合同签订后,发包人支付伍万元项目预付款给承我人,用作进场人员调进、临时项目材料准备、部份项目材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度项目款支付
每月25日进度项目计量。承包人凭发包人月计量签证报送月项目量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十六、完工结算
完工验收合格后,发包人颁发项目移交证书给承包人,承包人报送项目完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金
完工结算总价的3%扣作项目质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议
按?建筑项目合同》的?通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效,项目质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜,双方另行协商。
二十一、本合同一式4份,双方各执2份。
发包人:______________承包人:______________
住所:_____________________
代表:______________
:______________
签订日期:____________________________
水电站承包经营合同【篇三】
发包人(甲方):
承包人(乙方):
经甲乙双方充沛协商,甲方将水电站承包给乙方经营。双方的具体权利义务如下:
一、甲方将位于的水电站承包给乙方。
二、承包期限:
承包期限为三年,从20xx年月日到年月日。承包期满,双方须继续合作,可以另行订立合同。
三、承包费上缴
1、上缴方式:实行税后利润上缴;
2、上缴数额:甲方收取税后利润的51%,作为承包费;乙方获取税后利润的49%,作为乙方承包所得利润。
四、双方的具体权利义务
(一)、甲方的权利义务
1、负责从公司进行电费结算,并负责将乙方应取得的49%的利润给乙方进行结算;
2、负责监督乙方进行正常生产,合理使用水电站的机器设备、设施。
本合同履行期间,乙方不能组织正常生产累计达两个月的;或因损坏、丧失、擅自处理机器设备(包括设施)的情形而不能及时修复、增补的`,甲方有权单方解除本合同,并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。
本合同生效后,甲乙双方对水电站财产进行移交(具体财产及其价值以移交表为准)。
(二)、乙方的权利义务
1、负责水电站的生产经营事宜;
2、负责合理安顿职工、按时为职工发放工资;
3、负责处理和承当职工的工伤事宜;
4、接受甲方的监督,合理使用水电站的机器设备、设施,对设备、设施进行积极的维护、维修,保证水电站正常生产;
5、对外协调好各种社会关系,保证水电站正常生产;
6、保证每年发电不低于,缺乏的情况下,甲方按本条款约定的最低发电量收取承包费;
7、本合同生效后三日内,向甲方交纳保证金3万元,以甲方出具的收条为准。
五、违约责任
本合同签订后,合同双方应严格遵守履行,任一方不履行给守约方造成经济损失的,须向守约方支付违约金(违约金为3万元)。
六、免责条款
因不可抗力原因导致本合同不能继续履行的,合同双方免责。但因不可抗力产生损害结果的,仍按本合同相关条款履行。
七、附件及未尽事宜处理
1、财产移交表为本合同附件;
2、本合同未尽事宜由合同双方协商签订补充合同,补充合同与本合同有同等法律效力。
八、合同效力
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电站承包经营合同【篇四】
发包方:___________〔下列简称甲方〕
地址:___________
法定代表人:___________
承包方:___________〔下列简称乙方〕
地址:___________
法定代表人:___________
为加强对水电站的管理,进一步搞活水利经济,提高水电站的经济效益,根据水电站目前的实际运行情况,经甲乙双方充沛协商后,甲方同意将所属的水电站〔每年万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系,订立如下合同:
一、承包内容:水电站现有水轮发电机组〔250kw〕及厂房和配套的水工建筑物,升压变压器,值班宿舍等。
二、承包期限:自___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。
三、甲方义务
1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。
2、甲方经营电站之前的债权债务自行承当,与乙方无关。
四、乙方义务
1、承包价款缴纳时间计算:乙方从承包期当年开始每年向甲方上缴电量30万度〔承包电度折现金计算〕。
2、乙方每年的承包款按承包电度折现金计算,每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清〔注:上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责,乙方代缴可抵扣承包金,其它电度及一切税费由乙方负责〕,电价按本辖区内上半年度供电公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳〔注:如遇上网电价上调,承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加〕。
3、乙方对承包标的享有自主经营权,在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承当,与甲方无关。
4、乙方在实行承包管理期间,应依法自主经营,自负盈亏,乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费〔包括工商、税务、环保、平安、水利局等所有部门所要求的费用,除承包电度税款及水资源费由甲方负责外〕乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销,由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。
5、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方,并按项目根本建设程序报批,承包期满后水电站现有的水轮发电机组〔250kw〕及厂房和配套的水工建筑物,升压变压器,值班宿舍等设施归甲方,乙方对水电站进行技改或扩建,新增设施、设备在承包期满后归乙方所有。
6、乙方承包经营期间所有与电站有关证照及年检等事项由乙方负责。承包期间,乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备,并负有维护和保管的责任;未经甲方书面同意,乙方不得对交付的财
7、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失,双方可另行协商。
8、乙方应按时支付承包金,无正当理由未支付承包金的,甲方可以要求乙方在规定期限内支付,乙方仍拒不支付的,甲方有权解除合同。
9、合同期满,假设甲方要继续发包,在同等条件下,优先关照乙方。
10、乙方应注意平安生产管理,落实平安措施,发生的一切平安事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担,与甲方无关。
11、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护,双方要办理交接手续;交接时,双方人员对承包标的进行清点并列出详细清单,双方代表签字后交接,?水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件。
五、其他事项
1、违约责任:在合同有效期内,双方应认真履行本合同,任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违反本合同条款规定的,视为违约,违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约,甲方有权要求乙方赔偿一切经济损失。假设甲方违约,乙方有权要求甲方赔偿一切经济损失。
2、解决争议方法:本合同执行中发生争议,双方协商解决或向有管辖权的人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜,根据?中华人民共和国合同法》经双方协商一致,可以订立补充协议,签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。
4、未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。
六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效,任何一方均不得违约,否那么,违约方应承当由此引起的全部法律责任和经济责任。
七、本合同共一式___________份,甲、乙双方各执壹份,有关部门存档___________份。
甲方〔公章〕:_________乙方〔公章〕:_________
法定代表人〔签字〕:_________法定代表人〔签字〕:_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电站承包经营合同【篇五】
甲方(发包单位):
乙方(承包单位):
甲方同意将项目承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。
一、项目工程名称(项目地点):项目价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤固项目),包模板2300元/米。
二、承包方式:
1、包工包料;
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间:年月月工,雨天顺延。
四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方项目技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽项目应经甲方有关人员验收前方可施工。乙方在施工中应注意平安,不得违章操作。
五、乙方应保证项目施工质量,不得偷工减料,假设项目质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款方法:
1、总项目价款(金额大写元整;
2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际项目量按造价的50%付给作工料费,残余50%尾款待甲方对项目竣工验收后15天内结算付清;
3、在施工期间甲方假设违约无法按项目进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方假设无故拖迟工期那么后果由乙方自负。
七、乙方项目不得转包或分包,假设发现那么甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。
九、补充协议:
甲方:(公章)法人代表:
乙方:(公章)法人代表:
年月日
(甲方):(下列简称甲方)(乙方):(下列简称乙方)
根据?中华人民共和国民法典》、?建筑安装项目承包合同条例》和该项目施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成下列合同条款。
一、项目概况
1、项目名称:上营变电站引水项目。
2、项目地点:上营村。
3、项目主要内容:1500米DN40给水管道安装。
4、承包方式:包工包料。
二、项目期限
项目期限8天,预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。
三、项目承包价及其它
总承包价80000元,项目竣工验收合格后付清项目款项。
四、合同双方责任
(一)甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
2、监督工期及项目质量、施工进度,配合乙方做好与项目相关的协调工作。
(二)乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中,每个单项项目结束后及时清理清扫施工现场。
五、项目质量要求
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,项目质量到达国家相关验收标准的规范。
2、项目竣工验收后到达建设局要求,方为合格项目。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方项目负责人及监理方共同认可,方可进场施工。
六、付款方式
项目结束付50%,整体项目验收合格后5日内付50%。乙方开户名称:禄丰万泉供水有限责任*司
开户行:禄丰*行营业室
账号:309801040003724
七、工期延误
假设甲方原因那么工期顺延,假设乙方原因那么按500元/天罚款。工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承当乙方所完成项目量的支付。
八、项目保修期
项目保修期为项目验收后一年。
九、平安施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和爱护周围居民的正常生活,并做好平安预防工作。乙方施工中发生的一切平安事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定规范
不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按民法典规定规范进行赔偿。
假设甲方在整体项目验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。
双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数
本合同一式六份,甲方四份、乙双方二份,
十三、假设有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
委托代表:委托代表:
年月日
发包人:
承包人:
依据?中华人民共和国民法典》、?中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本建设项目施工事项协商一致,订立本合同。
一、项目概况
项目名称:xx市xx级水电站技改项目
项目地点:xx市xx镇村
项目内容:水电站厂房技术改造土建项目
二、项目承包范围
厂房钢筋混凝土屋面撤除,水轮发电机组撤除,厂房下部混凝土部分撤除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时项目。
三、合同工期
动工日期:二Oxx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日开工,二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装项目面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量规范:合格,争创优良
五、合同价款:贰拾点陆万元(主体项目预算价)。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设项目施工合同(GF-1999-0201)中?通用条款》相关规定。
七、本合同?专用条款》
1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收标准、规程规范。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、开工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供给。
九、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设方案报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、撤除及其基坑排水工作。发包人承当费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和撤除,运行机组爱护棚架的搭设和撤除。发包人承当费用。
十、材料
所有永久和临时项目的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成项目最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽项目验收,厂房旧屋顶撤除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽项目验收工程必须合格签证前方能进行下一施项目序工作。
十二、平安施工
承包人按水利水电项目平安施工规程施工,平安事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承当责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、项目预付款
合同签订后,发包人支付伍万元项目预付款给承我人,用作进场人员调进、临时项目材料准备、部份项目材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度项目款支付
每月25日进度项目计量。承包人凭发包人月计量签证报送月项目量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十六、完工结算
完工验收合格后,发包人颁发项目移交证书给承包人,承包人报送项目完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金
完工结算总价的3%扣作项目质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议
按?建筑项目合同》的?通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效,项目质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜,双方另行协商。
二十一、本合同一式4份,双方各执2份。
发包人:承包人:
住所:
代表:
:
签订日期:
延伸阅读
水电站施工合同范本专业版
发包方:〔下列简称甲方〕
法定代表人:
承包方:〔下列简称乙方〕
法定代表人:
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设项目规划许可证、建设项目施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
假设发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期,并支付承包人合理的利润。
根据?中华人民共和国合同法》、?建筑安装项目承包合同条例》和该项目施工〔招标文件〕以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成下列合同条款。
一、项目概况
1、项目名称:
2、项目地点:
3、项目主要内容:
4、承包方式:包工包料。
二、项目期限
风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期确实认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
项目经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在项目接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发项目接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;项目未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有项目之日为实际竣工日期。
项目期限____天,预定_____年____月___日至____年____月____日止。
三、项目承包价及其它
总承包价______元,项目竣工验收合格后付清项目款项。
四、合同双方责任
〔一〕甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
2、监督工期及项目质量、施工进度,配合乙方做好与项目相关的协调工作。
〔二〕乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中,每个单项项目结束后及时清理清扫施工现场。
五、项目质量要求
风险提示:项目质量未合乎规范的归责
因发包人原因造成项目质量未到达合同约定规范的,由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成项目质量未到达合同约定规范的,发包人有权要求承包人返工直至项目质量到达合同约定的规范为止,并由承包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期。
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,项目质量到达国家相关验收标准的规范。
2、项目竣工验收后到达建设局要求,方为合格项目。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方项目负责人及监理方共同认可,方可进场施工。
六、付款方式
项目结束付50%,整体项目验收合格后5日内付50%。
七、工期延误
假设甲方原因那么工期顺延,假设乙方原因那么按500元/天罚款。工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承当乙方所完成项目量的支付。
八、项目保修期
风险提示:保修责任的起算
项目保修期从项目竣工验收合格之日起算,具体分局部项项目的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在项目保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承当保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用项目的,保修期自转移占有之日起算。
项目保修期为项目验收后一年。
九、平安施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和爱护周围居民的正常生活,并做好平安预防工作。乙方施工中发生的一切平安事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定规范
不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩办方法,通过明确违约时需要承当的责任,来催促各方真正履行应承当的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
1、本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按合同法规定规范进行赔偿。
2、假设甲方在整体项目验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。
3、双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、争议
承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。
十三、合同份数
本合同一式_____份,甲方____份、乙双方____份。
十四、假设有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
甲方:
法人代表:
_____年____月____日
乙方:
法人代表:
_____年____月____日
承包经营合同范本〔5篇〕
承包经营合同范本(1)
合同编号:
订立合同双方:
发包方:(下列简称甲方)
发包办法定代表(负责)人:签约人:
发包方承办单位:负责人:联系:
发包方地址:传真:
承包方:(下列简称乙方)
承包方风险抵押金:联系:
承包方地址:担保人:传真:
为了加强本企业部门的经营管理,提高企业效益,邮政局在保证国有资产不流失的前提下,为调动承包经营者的积极性,双方本着遵守?中华人民共和国合同法》的根本原那么,经协商,签定如下合同。
第一条甲乙双方对国有资产的认定
以上资产均属于国有资产,只限于乙方经营使用,乙方无权以任何形式、任何理由作为贷款及借款等抵押、质押。
第二条甲乙双方发包与承包形式、年限
甲方将共万元的国有资产交给乙方全权承包经营,承包期限暂定年,自年月日起至年月日止。
第三条承包标的额
乙方在承包经营期内向甲方上缴税后利润万元(大写:)。
第四条承包风险金
按协商条件,乙方自签订合同之日起,需向甲方交纳现金万元整,作为风险抵押金。
第五条承包合同的自动终止
乙方在承包经营期内,按协商条件乙方向甲方提出上缴税后利润方案表,于每月日前将%的上缴方案款额上划帐户。合同自动终止条件:
①、乙方每季完不成上缴税后利润方案的%;
②、乙方半年完不成上缴税后利润万元;
③、乙方全年完不成上缴税后利润的%;
出现以上三种情况之一时,甲方有权自动终止合同,并从终止合同之日起,将应上缴税后利润的差额局部从乙方风险抵押金中扣除,其责任属乙方违约。
第六条承包经营中的奖罚条件
①、乙方在承包经营中,全年完成上缴税后利润万元后,超额局部的全部税后利润奖励给乙方支配。
②、乙方在全年结算时,超过应上缴款的80%,但不满100%时,乙方主动补齐万元的视为完成上缴任务,不奖不罚。
③、乙方在全年结算时,超过应上缴款的80%,但不满100%时,乙方不主动补齐万元时,由甲方从乙方的风险金中扣交,罚差额的1%并视为违约,下一年度甲方有权终止乙方的合同续签。
第七条承包经营中的财务管理
①、为保障国有资产不流失,标准乙方依法经营,由甲方按邮政局要求向乙方派会计一名,并由乙方聘任,受聘任的会计要严格执行?会计法》和有关财务规章制度,在经营方面向乙方负责,在管理和履行合同方面向甲方负责。
②、乙方在经营与财务管理上要接受甲方的监督、检查,不允许设帐外帐和小金库,经检查发现有以上二种行为的,帐外帐和小金库除没收外,按乙方违约自动终止合同论处,损失由乙方负责。
③、甲方为激励乙方承包经营,以现金方式注入万元流动资金,专门用于资金周转;受聘会计应监督流动资金的使用情况,乙方应保证不出现违法、违规等行为。
④、乙方承包经营期满,如不再续包或因违约等原因被终止承包经营时,乙方在返还甲方万元流动资金时,残余物品按进价抵顶现金不得超过10%。
⑤、乙方在承包经营期间只能在相关银行开立一个资金帐户,并接受甲方的监督,除此之外不得开设其他帐户。
第八条乙方的权力和义务
①、乙方为独立承当民事责任的企业法定代表人。
②、乙方有经营自主权,甲方对其经营不进行干预。
③、乙方有权选择用工形式,在不违犯?劳动法》的前提下,有权自主招聘临时工(但必须报甲方备案),有权决定临时工的工资待遇及分配形式。为了解决邮政局职工的待业和下岗子女,在同等条件下,乙方应先招聘本局下岗职工和待业子女。
④、乙方根据工作需要和用工条件负责安置名本局在职职工(含乙方在内),在其遵守劳动纪律、服从分配、尽职尽责、圆满完成分配任务的前提下,乙方应参照市局工资规范和其它福利待遇进行发放。随着市局经营体制和用工体制的改革,以后的工资等规范作相应的调整。
⑤、乙方承包经营中一切设备及物品的使用是无偿的,有义务对其使用、保管、保养以及维护管理负责,对损耗、毁坏物品的重购应由乙方负责。
⑥、乙方在承包经营中所需新增购买物品由乙方出资,承包期满所购物品归乙方所有。
⑦、乙方必须守法经营,严格执行工商、税务、公安特业、卫生防疫、平安消防等法律法规。负责交纳除房租以外的其它相关税费,否那么由此引起的纠纷、处分、停业等一切后果由乙方自负。
⑧、乙方必须接受甲方的行政管理,加入市局布置的统一活动,遵守甲方的监督检查。甲方的监督检查不得影响乙方的正常经营活动。
第九条甲方的权力和义务
①、承包期间甲方有义务全力支持乙方工作,本局相关活动应安顿乙方收益,甲方有权根据有关规定,要求乙方妥善安顿相关事宜。市局有所安顿时应提前三日通知乙方,以便乙方做好准备。
②、甲方对乙方有管理、监督、检查的权力和职责,有权制止乙方违犯劳动法,违犯相关规章制度和合同的行为,对情节严重或拒不纠正的,甲方有权终止合同的执行,并对乙方进行1%-5%的经济处分。
③、合同到期后,乙方不能将万元流动资金交回时,甲方有权冻结乙方帐户、进行行政处分或向法院起诉。
④、甲方有义务爱护承包给乙方的国有资产不受侵害,并保证乙方不以任何形式、任何理由将国有资产作贷款及借款等抵押、质押。
第十条承包期满后的结算
乙方在承包经营期满后,按合同规定如数上缴了税后利润,并经审计部门对全部资产审核无误后,甲方应返还乙方风险抵押金。乙方不能履行上缴税后利润时,按合同的第六条执行。
第十一条承包经营合同的续签
乙方在承包经营期满后,按合同规定如数上缴了税后利润,在承包标的额同等条件下,承包人优先进行新的一轮承包经营签约。如不愿续包,视为自动放弃。
第十二条纠纷的解决方式
甲乙双方出现矛盾和纠纷时,本着双方协商解决的原那么,能协商解决的协商解决。在执行合同过程中对出现的新问题如果双方不能协商解决,由局多种经营管理委员会调解解决,相关部门解决不了时,也可经法院判决。
第十三条其他
本合同一式三份,有效期一年,双方签字盖章后生效。(相关资料详见附件)
承包方:_________
双方根据_________,协商签订本合同。
一、承包内容:_________。
二、承包经营期限:自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,共_________年。
三、承包形式:税后承包金(递增)包干。
四、承包方上交承包金数额:承包方按_________(递增)_________%比例上交承包金。承包方上交承包金时间按_________计算,即:_________年_________月交_________元;_________年_________月交_________元;_________。
五、承包经营风险担保方式:风险抵押金或风险保证金保函。承包者须于每年的_________月_________日前向承包企业提交承包经营风险保证金、保函或风险抵押金,数额为人民币_________元。风险保证金、保函须以银行不可撤销、被承包企业可以单方面提款的形式提供。
六、企业留利局部:生产开展基金_________%,福利基金_________%,奖励基金_________%。
七、主要经济技术指标:
1、通过清产核资,发包时,被承包企业的总资产为_________元人民币,其中固定资产为_________元人民币,流动资金为_________元人民币;
2、承包期间净资产应保持或增值总额不低于_________万元,其中_________年_________万元;_________年_________万元;_________。
3、企业资产的维护:设备完好率到达_________%;固定资产净值率_________%。
4、闲置资产的处理方法:_________。
5、新产品开发_________项,主要新产品是_________。
6、承包期间技术改造技术投资总额_________元;_________年为_________;_________年为_________元;_________。
八、承包经营前企业的亏损和/或债务的处理:_________。
九、双方的权利与义务
(一)发包方:
1、应按承包合同规定,监督承包企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,履行合同,做好指导、协调、效劳工作,不得干涉承包者对被承包企业行使生产管理职权;
2、负责办理本承包合同的审批、变更、注销等批准和登记手续;
(二)承包方:
1、在承包期内,有权在国家法律、法规允许的范围内对企业的生产经营管理负全面责任,并行使一切生产经营管理职权;
2、必须遵守国家的法律、法规和财务会计制度,应严格执行本承包经营合同,接受被承包企业董事会的监督,并依照法律、法规的规定,维护职工的合法权益;
3、在承包期间不得改变企业的法人地位、名称和经营范围,如的确需要改动,应经发包方董事会同意并报原审批机构批准;
4、对被承包企业的财产无权行使任何形式的处置权,如,转让、变卖、转移、抵押、抵押、出租、赠送等;
5、承包经营期间,假设以被承包企业的名义贷款,须经发包方董事会同意;
6、所得承包收入应依法缴纳所得税;
7、应每_________月(季)的_________日前据实向发包方董事会报送企业的财务报表;
十、承包经营期间,企业债务的平安线为当年承包利润的总额的_________。
十一、承包期间对企业原有人员的安顿:_________。
十二、承包期间企业的劳动管理:_________。
十三、承包期间工资、福利管理:_________。
十四、承包期间企业的保险办理:_________。
十五、承包经营期间因执行承包合同而同其他公司、企业、个人等引起的纠纷的处理方式和承当责任方式:_________。
十六、承包经营期内中止或承包期满时:
1、被承包企业应进行清产核资,清产核资应由中国注册会计师的验证;
2、清产核资的原那么:_________;
3、计价方法:_________;
4、移交程序:_________。
十七、违约责任:
1、发包方违约或非法干涉,给承包方造成经济损失,相应调整当年上交承包金或延长承包期限;
2、发包方违约或非法干涉,造成承包方无法正常生产的,经_________的,发包方仍不改过的,承包方有权终止合同并要求赔偿经济损失;
3、承包方因经营管理不善,在_________时间内不能上交承包金的_________%,发包方有权收缴承包者的风险抵押金或按银行保函提取风险保证金。
4、连续_________年(月)未按合同规定上缴承包金的,或承包方严重违反合同或严重违背法律、法规的,发包方除有权收缴承包方的风险抵押金或按银行保函提取风险保证金外,还有权终止合同并要求承包方给予相应的经济赔偿;
十八、争议的解决方式:凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,应提交_________仲裁委员会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规那么进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
十九、本合同须经被承包企业原审批机构批准前方可生效,对本合同的变更、延期、中止、终止同样须经原审批机构批准。审批机构批准起三十日内,应由_________到登记机关办理登记手续。
二十、承包经营期限计算始于登记机关签发登记证件之日,承包经营的变更、注销登记手续按登记机关的规定办理,合同双方应提供必要的协助。
二十一、双方约定的其他事项:_________。
二十二、本合同未尽事宜,双方协商签订补充合同,并送经原审批机构批准,协商不成,应提请仲裁裁决。
二十三、本合同一式_________份,发包方、承包方各执_________份。副本一式_________份,分送_________、_________。
二十四、本合同于_________年_________月_________日在_________签订。
发包方(盖章):_________承包方(盖章):_________
代表人(签字):_________代表人(签字):_________
承包经营合同范本(3)
甲方:
法定代表人:
住所地:
:
乙方:
法定代表人:
住所地:
:
本餐厅承包经营合同书由上述各方于年月日在市订立:
经甲、乙双方友好协商,就乙方承包经营甲方餐厅事宜,达成如下条款双方共同遵照执行:
第一条合同标的物
1、甲方提供应乙方承包经营的餐厅位于市路号,面积共平方米。
2、餐厅附有经营所需设施、设备、用具(见清单)
第二条承包期限乙方承包经营期限为:自年月日至年月日。
第三条价金及支付
1、押金:乙方向甲方缴纳押金人民币元,承包结束后双方交接结清有关物业、设备、用具及有关费用后内退还。
2、承包费:乙方承包经营期内,应每月向甲方交纳承包费人民币元,交纳的时间为:每月日前交纳当月租金。
3、其他费用:乙方承包经营期间的物业管理费、水电费、税费、垃圾费、排污费等所有经营所需要交纳费用,由乙方按照规定向有关部门或单位缴纳。
4、押金和承包费用的支付方式:第1项和第2项约定的款项由乙方按照约定时间以现金的方式向甲方交纳。
第四条甲方的权利义务
1、甲方按约定提供餐厅给乙方经营餐饮,保证乙方独立自主经营。
2、为乙方提供现有的经营场所及餐饮设施、设备、用具等。(另附清单)
3、负责对乙方经营活动及食品卫生平安、质量、价格、效劳等进行检查和监督。
4、保证乙方经营所需的水、电正常供给(特殊情况例外)。
5、负责餐厅屋面、室外水、电的维护、维修。
第五条乙方的权利义务
1、必须合法经营,主动接受政府有关部门及甲方的管理、检查、监督和处分。受处分后的一切善后事宜由乙方自理。
2、负责经营过程中餐厅所有设备、设施的维护、保养和维修,并确保合同期结束时餐厅所有资产完好和不流失。人为损坏或被盗,按原价赔偿。
3、认真做好食品卫生平安、社会治安、消防平安用工等方面的工作,确保平安。
4、按合同规定如期交纳有关费用。
5、承当承包期内因乙方原因所产生的一切责任。
6、承当所聘用人员的劳保、医疗、伤亡、用工、计生、治安及福利等费用和责任。
7、未经甲方同意,乙方不得擅自对房屋、设施做任何改动。(包括在墙上打洞)
8、未经甲方同意,乙方不得擅自转让承包或变相转让他人经营。
第六条违约责任
1、在合同有效期内,假设无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约,违约方应向守约方支付违约金元,给守约方造成损失的,还应当赔偿给守约方造成的损失。
2、乙方迟延交付押金及承包费的,每迟延一日,应按拖欠金额每日万分之向甲方支付违约金,超过日未支付的,甲方有权终止合同,所收取押金作为违约金予以没收,给甲方造成损失的,还应当赔偿损失。
3、乙方擅自转让承包或变相转让他人经营的,甲方有权终止承包合同,并将保证金作为违约金予以收缴不予返还乙方,给甲方造成损失的,还应当赔偿损失。
4、乙方不得中途无故中止合同,如确须中止合同,乙方应提前个月以书面形式通知甲方,从停止经营之日起,乙方向甲方支付与个月承包款作为违约金。
第七条保密责任任何一方对因餐厅承包经营而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第八条合同终止
1、甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前三十天正式书面并通知对方,双方应在结清所有费用及承当相应责任后本合同才能终止。
2、合同终止后,合同双方仍应承当原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。
第九条补充与变更本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。
第十条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或局部不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或局部不能履行或迟延履行的证明。
第十一条争议的解决本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。
如果双方通过友好协商不能解决争议,那么可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。
第十二条生效条件本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
第十四条其他本合同—式三份,具有相同法律效力。各方当事人各执一份,其他用于履行相关法律手续。
甲方:
法定代表人(或授权代表):(签字)
乙方:
法定代表人(或授权代表):(签字)
承包经营合同范本(4)
甲方:
乙方:
经甲、乙双方屡次友好协商,本着互惠互利、诚信合作的原那么,就乙方承包经营甲方客房部事项达成下列合同:
一、承包工程及承包经营管理范围
1、甲方客房套及前台大厅、地面停车场(公共使用)。
2、客房及前台现有设备、设施及客用物品(清单附后)。
3、保安室及保安人员的配备和费用。
4、总机、网络、酒店软件、监控。
二、承包经营期限和承包金额及付款方式
1、承包期限:为年。自XX年月日起至20年月日止。
2、承包金额:第一年万元整(人民币万元,每季度万元);第二年万元整(人民币万元,每季度万);第三年开始每年承包金递增百分之二(2%)。
3、承包金采取交一季押一季的方式,乙方每季度最后一个月前向甲方交付下季的全额承包金。乙方用支票或现金方式交付均可。
4、承包金应按完税后交付甲方。
5、乙方不得拖延承包金交付时间。每拖延一天,除应交承包金外,须另付承包金的2%作为滞纳金。
6、在承包经营期间所发生的冷、热水费、电费由乙方自付。水、电用量按双方认可安装的计量器记录为准,水、电费按当月实际发生数字计算费用。冷水/吨,热水/吨,电/度,由甲方代收代缴。乙方接到收费单后三日内将此费交甲方财务,逾期七日,甲方有权停止供应。
8、总机每月发生的费用,由乙方支付,甲方负责代收代缴。
9、乙方每月向甲方交纳公共区域卫生及垃圾倾倒等费用3000元。
10、本合同签订时,乙方应向甲方提前交纳人民币壹佰零捌万伍仟元整(108.5万元)作为押金。
11、本合同期满或双方协商一致解除本合同后,乙方将设备、设施、家具等物品、物资还清后,甲方在十日内退还乙方押金,如乙方未经甲方同意,自行解除合同,本押金不予退还。
四、甲方的权利和义务
1、甲方在乙方承包经营期间,保证在现有状况的情况下,应将上述范围内的设备、设施、家具及现有局部低值易耗品(清单详见附件)无偿给乙方使用,合同终止后,按清单退回甲方,如损坏丧失乙方照价赔偿,低值易耗品除外。
2、乙方逾期十天未交付承包金,甲方有权终止本合同,收回全部房屋及所有设备、设施和物品,如给甲方造成损失由乙方负责。
3、乙方承包经营期间发生的装修、装饰投入,当本合同终止时,甲方对乙方不予补偿,并且,乙方应完好的交给甲方。
4、甲方保证乙方承包之前的客房部所发生的债权、债务,由甲方负责。
5、甲方有义务为乙方承包经营提供税务票据。
五、乙方的权利和义务
1、乙方严格遵守国家法律、法规,合法经营,依法纳税。
2、乙方在承包期间,独立经营,自负盈亏,对所辖管部门的员工自主聘用和管理,负责员工的工资、保险及所发生的其他全部费用。
3、按时向甲方交纳承包金及其他各种费用。不得逾期,否那么,每日按承包金或其他费用全额的2%向甲方交付滞纳金。
4、乙方在承包期内不得破坏房屋结构,确保其正常使用和平安。辖区内的设备、设施的维护、维修均由乙方负责,所发生的费用由乙方承当。
5、认真执行酒店制定的各项规章制度,并与甲方签订“防火平安责任书〞,认真做好防火、防盗工作,杜绝一切火灾,治安刑事案件及人身伤亡事故的发生。由于工作失误或管理不当所造成的一切后果,均由乙方承当全部法律责任和一切经济后果,甲方因此有权终止合同。
6、乙方承包期间所发生的债权、债务,由乙方自行解决,如因此给甲方造成损失,均由乙方赔偿。
7、乙方每月免费向甲方提供规范间客房8间/日
六、违约责任
1、未经双方共同协商同意,任何一方中途终止合同执行,视为违约。凡因违约给对方造成的经济损失,应由违约方负责经济赔偿。
2、乙方假设没按合同规定时限,向甲方交纳承包金,视为违约,经甲方三次催缴未果,甲方按乙方自动解除本合同处理。
3、乙方不得用承包经营房屋从事非法活动,不得将房屋转租转让他人,否那么视为违约。甲方有权查究乙方的违约责任,有权终止合同,并收回经营场所。
4、凡因政府行为和不可抗拒的因素,造本钱合同无法执行,双方各自承当风险和损失,视为本合同终止。
七、争议解决的方式:
本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,任何一方均可在签署地有关部门申请调解,调解无效时,可向签署地仲裁机构申请仲裁或者向签署地人民法院起诉。
八、合同签署地:
甲方所在地
九、合同生效:
1、本合同经双办法人代表或授权代表签字盖章后即时生效。
2、乙方有效的营业执照和签字人的身份证(复印件各一份)作为本合同的附件交甲方存档。
3、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。
4、未尽事宜经双方共同商定,作为本合同补充条款,仍具有同等法律效力。
甲方:乙方:
法人代表签字:法人代表签字:
年月日年月日
承包经营合同范本(5)
甲方:公司
乙方:
公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司,经甲、乙双方共同协商,就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成合同如下:
一、公司承包给甲方经营,自年月日止,共计年。
二、承包期间,甲方必须保证每年交纳承包款万元,该承包款就体现在该公司的财务会计报表内,在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。超出承包款局部的利润归甲方所有。
三、承包期间,甲方经营亏损,由甲方自负。承包期间,所有的债权债务关系均由甲方自行处理,由此造成公司财产损失的,应由甲方承当赔偿责任。
四、在承包期间,甲方享有充沛的经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹(该公司的注册资金也交由甲方用于经营),经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。
五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。
六、本合同生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。
七、本合同未尽事宜由双方协商解决。
八、本合同经双方签字盖章后即生效。
九、本合同如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。
十、本合同一式二份,甲方双方各执二份。
甲方:浙江省公司乙方:
承包经营协议范本3篇
承包经营是指农村集体组织,农村承包经营户依照承包合同的规定,对集体所有或国家所有由集体使用的土地、山岭、草原、荒地、滩涂、水面等资源所享有的占有、使用和收益。确立承包经营权的目的是用法律形式成认农村承包经营户是一种相对独立的商品生产者。下列是小编为大家精心准备的:3篇承包经营协议范本。内容仅供参考,欢迎阅读!
承包经营协议范本一
甲方:鲜鱼村一社
乙方:鲜鱼村一社社员袁泽清
甲方将集体荒山一段,地名燕子岩,其地理位置为:东面是电视台岩轮与鲜鱼村八社分界;西面是本社大堰壁以上,距大堰沟两米以外,两米以内属集体;南面是与贵州堰沟分界;北面是滴水岩直上,一直到岩,在滴水岩外面现有的杷竹及其它林木归乙方管理砍伐,但不能再进行栽植竹木及其它,否那么集体根据其情况给予罚款。经甲、乙双方协商同意达成如下协议:
一、乙方承包期为(20)贰拾年,即从一九九0年三月份起至XX年三月底止。
二、乙方向甲方产纳承包费从一九九一年起算,一九九一年交纳(50)伍拾元正,一九九二年交(100)壹佰元正,一直到承包期满,共交承包费(1850)壹仟捌佰伍拾元。交纳时间,订于每年年底十月三十日以前交清承包款,如乙方交款每超出即推迟(10)拾天,乙方付甲方延误费10%。
三、乙方在承包期中,可根据自己的意图进行种植任何经济林木,甲方无权干预,从承包期日起,伍年以后,不能再继续种植庄稼,如有在荒上种植庄稼,就在每年承包款上加罚八倍,即就是交(100)壹佰元,就交(800)捌佰元归集体甲方所有。
四、乙方在承包期内发生地址不名或其他,林权纠纷可由甲方指明和处理。如发生盗窃,甲方可以协助乙方追查破案,查获后按规定给以罚款,由乙方负责追收罚款,除赔偿乙方所应得以外,全归甲方所有。
五、在承包期内如本人丢失劳动力或死亡后,可委托他人或自己的儿女同样承受承包权。
六、乙方承包的荒山,不包括现有在荒山内的粮食种植耕地伍米,水果肆米,东树伍米,其它叁米。
七、乙方承包期满,乙方可继续承包,但必须与甲方协商重新签定合同。(20)贰拾年满后,承包费按有当年产植四、六分层,即四层归集体,六层归承包者,乙方不再承包,由甲方负责转包给别人承包,甲方付乙方的种植费,但必须有记在。如杉木,五分公分之上归乙方,五分公下列归甲方,计费规范按每窝伍角,竹子老的90%归乙方,保持10%的老竹母,甲方付乙方当年产植的百分之十(10%),嫩的全部归甲方,乙方不得任意确伐嫩竹及其它,否那么给以罚款当年产值的百分之三十(30%)给甲方,水果按当年产值甲方付乙方百分之二十(20%),乙方在承包期满后,不得进行消灭性的砍伐和其他行为。
八、乙方在承包期间,甲方要进行集体建设,占用土地,土地费全归甲方,集体进行建设在半亩以内,不付乙方任何代价,如有大型的建设,青苗费归乙方所有,还有必须保持好电视台的输电线及其电杆,不得对输电线路的修整进行任何阻拦或敲诈。
九、承包期中,甲方干部如有变换,合同仍然生效,不得变换或更改仍按合同执行。
十、合同签定,经过乡、村签发意见盖章后生效,双方共同遵守,不得违约,乙方中途违约,付甲方全部承包款。甲方中途违约付乙方全部种植费。
十一、国家政策的变化和体制改革变化,按政策规定办理。
监证单位:
合江县车辋乡人民政府(公章上签了:同意按此合同执行)
合江县车辋乡鲜鱼村村民委员会(公章上签了:同意按合同执行)
甲方代表:王xx生产队长)
乙方代表:袁xx
x年x月二十日
承包经营协议范本二
_____________________汽修厂是甲方出资设立的企业法人,为了搞活机制,提高经济效益,现经甲、乙、丙三方协商决定将汽修厂交由乙、丙承包经营,为维护各方合法权益,经三方协商一致,特签订本合同如下:
1、乙方、丙方自愿承包汽修厂经营权;
2、甲方自愿将汽修厂经营权根据本合同转让给乙方和丙方;
3、乙方、丙方在承包期间拥有对汽修厂的生产、人事、财务等方面的管理权;由乙方、丙方经营,由乙方、丙方纳税,甲方不得干预其正常经营活动。
4、承包期间,乙方、丙方按月支付给甲方承包金;每月份承包金为人民币___元整(¥______元),承包金从合同生效后的第_个月起付,每月份的_号为支付承包金的日期。5、甲、乙、丙三方应对承包前仓库的各类汽车配件进行盘点,并决定如何处理所盘存的零配件;其余各类生产设施、设备工具、办公用品、工房、车间等地面建筑及其从属设施作出清单并登记造册;对各类建筑及其从属设施非经三方同意不得私自拆迁改动,承包期满上述固定资产保质保量恢还原状(合理损耗除外)。固定资产清单作为本合同附件附后。
6、所附清单上的资产,甲方在合同期内不得以汽修厂名义或其它名义向银行或其它第三人作抵押;甲方也不得以汽修厂名义向他人借贷,由此产生的债务,乙、丙方不承当连带责任,甲方在与他人交易时,有作此申明的义务。
10、所附清单上的资产,乙方、丙方在经营期间有谨慎维护的义务,但由于不可抗力所造成的相应损失由双方共同承当;
11、合同期间汽修厂重大变更事项,须经三方协商一致,否那么不产生变更效力;
15、甲、乙、丙三方一致同意对承包前的债权债务作出清理。合同签定之日为合同生效日,合同生效日前的所有债权债务、所产生的经济纠纷均与乙方、丙方无关,也不承当连带责任。合同生效日后产生的所有债权债务、经济纠纷与甲方无关。
16、乙、丙方应负责汽修厂的内部管理和平安生产,建立平安生产制度,对员工进行平安生产培训。在承包期内,汽修厂如果发生平安生产事故或交通事故及员工违法违纪情况,由乙、丙方承当全部责任;
17、乙、丙方在承包期内应守法经营,如果其经营活动触犯国家法律法规,乙、丙方应承当全部责任;
18、鉴于汽修厂的土地是租赁的,如果出租方要收回土地,那么本合同从土地收回之日起自行中止,三方可以协商决定是否搬迁、继续合作还是分割拆分等事宜;
19、各方均不得单方提前终止合同,否那么视为违约。违约方须向非违约方支付违约金,违约金按____计算。
20、本合同自_____年___月___日至_____年___月___日止,本合同经三方签字生效。
甲、乙、丙三方各执一份。2、在合同有效期内,假设无不可抗拒因素发生,甲乙丙三方任何一方都不得终止合同如无故终止合同视为违约,违约方应按合同法有关规定,承当违约责任。
承包经营协议范本三
甲方:
乙方:
经甲、乙双方屡次友好协商,本着互惠互利、诚信合作的原那么,就乙方承包经营甲方客房部事项达成下列协议:
一、承包工程及承包经营管理范围
1、甲方客房套及前台大厅、地面停车场(公共使用)。
2、客房及前台现有设备、设施及客用物品(清单附后)。
3、保安室及保安人员的配备和费用。
4、总机、网络、酒店软件、监控。
二、承包经营期限和承包金额及付款方式
1、承包期限:为年。自20xx年月日起至20年月日止。
2、承包金额:第一年万元整(人民币万元,每季度万元);第二年万元整(人民币万元,每季度万);第三年开始每年承包金递增百分之二(2%)。
3、承包金采取交一季押一季的方式,乙方每季度最后一个月前向甲方交付下季的全额承包金。乙方用支票或现金方式交付均可。
4、承包金应按完税后交付甲方。
5、乙方不得拖延承包金交付时间。每拖延一天,除应交承包金外,须另付承包金的2%作为滞纳金。
6、在承包经营期间所发生的冷、热水费、电费由乙方自付。水、电用量按双方认可安装的计量器记录为准,水、电费按当月实际发生数字计算费用。冷水/吨,热水/吨,电/度,由甲方代收代缴。乙方接到收费单后三日内将此费交甲方财务,逾期七日,甲方有权停止供应。
8、总机每月发生的费用,由乙方支付,甲方负责代收代缴。
9、乙方每月向甲方交纳公共区域卫生及垃圾倾倒等费用3000元。
10、本协议签订时,乙方应向甲方提前交纳人
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度清洁能源投资意向协议合同
- 二零二五年度建筑工地施工现场安全员劳动合同
- 二零二五年度股份转让与绿色低碳产业发展合作合同
- 二零二五年度科技竞赛专题片拍摄与播出协议
- 二零二五年度家常菜厨师雇佣合同样本
- 2025年度网络安全公司劳动合同范本
- 2025年度诊所执业医师医疗质量监控聘用合同
- 2025年度环保节能技术改造股权合作协议
- 二零二五年度合伙美发店营销合作合同协议
- 2025年度高校毕业生就业协议书官方范本
- 《美特斯邦威公司财务现状及其盈利能力问题探析(10000字论文)》
- 运维或技术支持岗位招聘笔试题与参考答案(某大型央企)2024年
- 河南省公安基础知识真题汇编1
- 内陆常规货物物流运输代理协议三篇
- 2022年新高考I卷读后续写David's run公开课课件-高三英语一轮复习
- 《语感与语言习得一:积累与探索》教案- 2023-2024学年高教版(2023)中职语文基础模块上册
- 网络虚拟货币交易合同
- 2 让我们的家更美好 第一课时 担当家庭责任(教学设计)2023-2024学年统编版道德与法治五年级下册
- 2023年全国初中物理竞赛试题及答案
- 2024年各地中考试卷【文言文阅读题】汇集练(一)附答案解析
- 2023年吉林省中考满分作文《成功源于勤奋》
评论
0/150
提交评论