建筑合同违约责任条款怎么处理

建筑合同违约责任条款怎么处理遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑!访问>>错误!未定

义书签。建筑合同违约责任条款怎么处理建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，随着中国建筑行业发展，建筑合同的签订几乎就是每天都在发生，建筑行业人员的快速流动和市场的不断变化，违约的情况也是屡见不鲜。赢了网在本文中主要介绍建筑合同违约责任条款。、建筑合同违约责任条款？建设工程合同的违约责任的内容主要包括工期延误违约责任的认定处理、工程质量责任认定的有关问题违约责任的处理以及约定违约金数额过高的调整的问题，下面由小编就这三部分内容为您简单介绍建设工程合同违约责任的内容。二、工期延误违约责任的认定处理?如工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方会要求承包方承担工期违约责任，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践

中遇到的主要问题是：承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权，即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持？依照《合同法》第283条的规定，承包人可以顺延工期，即享有工期顺延权。但是，当事人常常在合同中就上述情况约定了承包方应当办理工期顺延签证。如果在实际履行中承包方没有办理工期顺延签证怎么办 ？由于目前建筑市场发包方处于强势，承包方往往在施工过程中很难办到工期顺延的签证。在这种情况下，如果承包方能够举证证明其在办理签证的期限内向发包方提出了顺延工期的要求，或者其能举证证明发包方迟延支付工程款情节较为严重而影响了施工进度的 ，那么对其工期顺延权主张应予以支持；如果承包方不能举证证明其提出过工期顺延的要求，且发包人迟延支付工程款情节较轻并不必然导致工程进度延误的，则不认定承包方享有工期顺延权。因发包方迟延支付工程进度款而认定承包方享有工期顺延权的，一般工期顺延的期限应当顺延至发包方付清进度款之日止。 ？？寸于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料，承包方未按合同约定办理工期顺延签证，承包方在诉讼中主张工期顺延权的，因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料，承包方就无法进行施工 ，必然导致工期延误，此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。?三、工程质量责任认定的有关问题1??是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的，如果不能依据双方提供的证据材料予以认定 ，则应委托有相

应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定。2、是因承包人的原因致使工程质量不符合约定的，依据《合同法》第281条的规定，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝修理、返工、改建的，依据《司法解释》第11条的规定，发包人可以根据工程质量问题的严重程度，相应减少支付工程价款。?3、是因发包人提供的原材料质量不合格，或提供的设备、技术资料等不符合合同约定，从而导致工程质量不合格或质量缺陷的，则依据《司法解释》第12条规定的精神，该工程质量责任应由发包人承担，发包人不得以此为由拒付或少付工程款。同时，发包人因其过错造成承包人停工、窝工等损失的，仍应承担相应的赔偿责任。承包人对导致质量问题有过错的，也要承担相应的过错责任。四是发包人擅自使用未竣工验收的工程，承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。对于合同无效，但竣工验收合格的工程，承包人也要依照合同约定和法律规定承担工程质量保修义务和责任。三、约定违约金数额过高的调整?艮据《合同法》第114条第2款规定：“约定的违约金过分高于造成”由,不可的损失的，”由,不可于在建设工程施工合同纠纷中当事人违约行为的具体情况很复杂此，判断当事人在建设工程施工合同中约定的违约金是否过高能有一个统一而具体的客观标准。在审判实践中，可以从以下几个方面的因素进行综合审查判定:?

违约金数额与当事人的实际损失之间的比例违约金数额与合同总价款、当事人未履行价款之间的比例当事人违约的原因及过错大小；？?4)违约金数额与违约方所获得的合同利润之间的比例；？(5)违约的时间长短。?在无法确定非违约方当事人实际损失的情况下，可以根据《合同法解释(二)》的规定，如果合同约定的违约金超过了合同价款的10%,则可以确定该违约金过高，并予以适当调整。关于“建筑合同违约责任条款”涉及到的方方面面你是否已经清楚了解呢,小编要提醒的是，建筑方面的合同不像其他合同涉及到的主体那么简单，构成建筑合同违约责任的内容也是比较复杂的 ，您在阅读建筑合同的相关条款时，需要结合其他和建筑相关的法律条款，帮助您理解。更多相关知识您可以咨询赢了网。?荣誉权被剥夺违法?夫妻双方在异地怎样办理离婚手续?未成年人能不能享有著作权?未婚同居的一方有没有继承权哪些人享有继承权?深圳离婚起诉状样本?婚姻家庭法的概念?房产继承的法定程序是怎样的房产继承会产生哪些费用

?侵害荣誉权应负什么法律责任?提起离婚诉讼人的条件?起诉离婚的法定程序?协议离婚后因抚养费数额变化引纠纷?父子同时身亡遗产如何分配遗产分配需根据什么原则?雇主客厅安装摄像头监视保姆侵犯隐私权?超级搞笑的结婚登记2018年结婚登记年龄?离婚协议中常见的问题?哪些人不准提出离婚?什么是遗赠抚养协议遗赠抚养协议书的效力?荣誉权的定义是什么?宅基地使用权的归属怎么确定宅基地能作为遗产继承吗?什么是离婚自由?不能通过民政机关办理离婚手续的情况?再婚一方去世子女能分割遗产吗再婚遗产如何继承分割?公交车上泄露客户信息被诉侵犯隐私权?离婚协议签订后还能反悔吗?房产继承人如何确定如何办理被继承人的房产物业过户?你够结婚的条件吗?离婚协议书主要内容?房屋赠与如何办理房屋赠与程序是什么费用是多少?婚内离婚协议的特征

?起诉离婚的法律程序及疑难解释（八）?房产继承需要交哪些税费房产继承需要哪些证明?北京婚姻登记信息年底将实现联网?继承人如何取得应继承份额遗嘱人立有数份遗嘱怎么办?打工仔告交管局侵犯荣誉权?用法律保护隐私权值得期待?打印遗嘱是否有效打印遗嘱的效力怎样认定?婚姻登记机关不予受理协议离婚的情形?事实婚姻如何离婚?继子能否继承继父的遗产遗产继承的方式有哪些?办理协议离婚对申请人有何要求?遗嘱人可否捺指印代替签名代书遗嘱需具备的条件?单方面向法院起诉离婚的程序?自愿协议离婚有那些程序?遗嘱变更或撤销方式有哪些会发生哪些效力?办理协议离婚时要经过哪些程序?如何维护自己的荣誉权?遗嘱应该由什么人负责执行遗嘱执行人的义务有哪些?起诉离婚需要具备哪些条件?新婚姻法有关协议离婚的条件（二）?再婚夫妻有相互继承权吗—再婚遗产如何继承分割?父亲告儿子要求精神赡养只为见儿子一面

?公证遗嘱应按什么方式订立公证遗嘱可以变更吗?起诉离婚的法律程序及疑难解释（七）?收养女有房产继承权吗谁可以继承被继承人的房产?遭遇家庭暴力诉请离婚?不能结婚的情况有哪些?订立遗嘱有哪些法定形式订立的遗嘱应包括哪些内容?离婚诉讼费?放弃继承应当在何时提出继承权放弃后还能恢复吗?双方自愿离婚的条件是什?小叔为其寡嫂“做主”改嫁，逼死其嫂的行为如何定性?在哪办理放弃继承权公证办理放弃继承权公证所需材料“假离婚”，弄假却成真?协议离婚必备条件?遗嘱在哪些情况下失效遗嘱失效部分的遗产怎么处理?离婚当事人如何申请再婚?如何选择离婚诉讼途径?口头遗嘱有效应符合的条件录音遗嘱如何才有法律效力?精神病人离婚的案例分析?协议离婚登记的条件与程序?遗产分割的方式包括哪些遗产分割应注意哪些问题?侵犯荣誉权的补救措施?口头遗嘱的有效条件有哪些口头遗嘱应该怎么订立

?是事实婚姻怎么离婚?房屋继承需要提供哪些证明房屋继承的步骤有哪些?诉讼离婚程序包括哪些?离婚常识：当事人如何办理离婚手续?贵州一市民为鸽子“荣誉权”上法庭讨说法?离婚后是否应该向另一方提供帮助?立口头遗嘱能有效吗遗嘱可采用哪些形式订立?协议离婚精华信息汇编（材料?协议离婚的注意事项?离婚自由只是程序问题?自愿协议离婚办理程序?法定继承人顺序是怎样的—如何申办遗嘱公证?离婚协议书应包括哪些内容?军人诉讼离婚程序与要求?哪些遗产是可继承的—哪些遗产不能用来继承?离婚诉讼程序?为争