监理工程师之合同管理题库精选题库精选答案

监理工程师之合同管理题库精选题库精选答案第一部分单选题(50题)1、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法正确的是（）。

A.只有中标人的方案才能得到补偿

B.招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费

C.具体补偿标准双方协商

D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费

【答案】：D

2、根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下埋藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.勘察人，勘察人

C.发包人，勘察人

D.勘察人，发包人

【答案】：A

3、材料采购合同供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应（）。

A.采用固定价格合同

B.采用可变价格合同

C.通过补充协议确定合同价格

D.照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整

【答案】：D

4、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿

【答案】：D

5、关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，说法正确的是（）。

A.可以公开招标

B.如采用不可替代的专利技术，可以直接发包

C.可以确定排名第一的中标候选人为中标人

D.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标

【答案】：B

6、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()

A.向工程师再次发出请求复工的通知

B.向发包人发出请求复工通知

C.继续等待工程师的复工指示

D.自行复工继续后续工程的施工

【答案】：D

7、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保

【答案】：B

8、工程招标代理的被代理人是（）

A.分包单位

B.监理单位

C.发包人

D.承包人

【答案】：C

9、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()

A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员

B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员

C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员

D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

【答案】：B

10、勘察设计招标文件内容不包括（）

A.评标办法

B.投标人须知

C.合同条款及格式

D.技术经济指标要求

【答案】：D

11、（2018年真题）根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

【答案】：C

12、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（）。

A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价

B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价

C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整

D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内

【答案】：C

13、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。

A.主体

B.客体

C.权利

D.义务

【答案】：B

14、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。

A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款

B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单

C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单

D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单

【答案】：B

15、投标保证金（）。

A.不记利息

B.如是现金不计利息，如是保函则计息

C.按银行同期存款利息计息

D.按银行同期贷款利息计息

【答案】：C

16、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。

A.书面交底

B.电子数据交底

C.视听资料交底

D.口头交底

【答案】：A

17、根据《标准材料采购合同》的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日

【答案】：C

18、下列不属于材料采购投标文件的内容的是（）。

A.投标人须知

B.联合体协议书

C.投标保证金

D.资格审查资料

【答案】：A

19、下列氨基酸属于必需氨基酸的是（）。

A.天门冬氨酸

B.亮氨酸

C.组氨酸

D.苯丙氨酸

E.缬氨酸

【答案】：B

20、下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。

A.建设单位

B.工程总承包单位

C.设计人

D.项目监督管理部门

【答案】：D

21、FIDIC系列合同，《施工合同条件》，不属于业主的主要责任和义务的是（）

A.办理工程保险

B.做好项目资金安排

C.委托任命工程师代表业主进行合同管理

D.提供业主方应提供的保障、物资

【答案】：A

22、某工程项目由于异常恶劣的气候条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。

A.工期可以顺延，但费用不予补偿

B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润

C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿

D.工期、费用、利润均不能补偿

【答案】：A

23、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关

【答案】：A

24、依据担保法规定，可以作为保证人的是（）

A.幼儿园

B.医院

C.企业法人

D.国家机关

【答案】：C

25、用于幕墙中的石材，下列规定哪一条是错误的？()

A.石材宜选用火成岩，石材吸水率应小于0.8%

B.石材中的含放射性物质应符合行业标准的规定

C.石板的弯曲强度不应小于8.0MPa

D.石板的厚度不应小于20mm

【答案】：D

26、英国NEC合同文本中，关于主要选项条款的说法，错误的有（）。

A.适用于承包加酬金合同

B.适用于综合单价计量承包

C.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定的情况

D.适用于施工管理承包

【答案】：A

27、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人文件中最重要的是（）。

A.承包人建议

B.发包人要求

C.工程进度计划

D.设计文件

【答案】：D

28、设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法正确的是（）。

A.竣工后试验是在工程竣工移交后进行的，因此应当由发包人负责进行

B.发包人负责提供竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等

C.发包人应提前14天将竣工后试验的日期通知承包人

D.如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人不得自行进行试验

【答案】：B

29、（2018年真题）根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

【答案】：A

30、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。

A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

C.仍应无偿负责处理有关设计问题

D.不再负责处理有关设计问题

【答案】：B

31、通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生日

【答案】：A

32、在应用膳食平衡宝塔进行膳食结构评价时应注意（）。

A.奶制品和豆制品需要进行折算后才能相加

B.每天必须严格遵守平衡膳食宝塔的数量和比例摄取食物

C.只要能满足平衡膳食宝塔的总量就可以，不必考虑三餐分配问题

D.食物的选择因人因地而异，特殊情况可以适当调整

E.只要经常遵循宝塔各层各类食物的大体比例就可以

【答案】：A

33、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()

A.在颁发接收证书时全部返还

B.在颁发履约证书时全部返还

C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半

D.不再返还

【答案】：C

34、依据《物权法》，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分（）。

A.免于清偿

B.由债务人清偿

C.由债权人和债务人按比例分担

D.第三人清偿

【答案】：B

35、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

【答案】：C

36、设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外，应以（）作为支付的依据。

A.实际完成的工作量

B.固定单价

C.可调单价

D.可调总价

【答案】：A

37、工程设计招标与工程材料供应招标，在程序上的特点是（）。

A.招标文件的内容不同

B.对投标书的编制要求相同

C.开标形式相同

D.评标原则相同

【答案】：A

38、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。

A.承包人，承包人

B.发包人，发包人

C.承包人，发包人

D.发包人，承包人

【答案】：D

39、根据九部委的《标准勘察设计合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。

A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意

B.勘察人可以自行更换项目负责人

C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意

D.勘察人应在更换7前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人

【答案】：C

40、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业或承包商

【答案】：B

41、承包人收到发包人解除合同通知后（）天内，监理人按约定确定承包人实际完成工作的价值。

A.14

B.7

C.28

D.56

【答案】：C

42、抵押与质押的区别主要在于（）。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

【答案】：C

43、下列有关室内隔声标准中，哪一条不合规定？()

A.有安静度要求的室内作吊顶时，应先将隔墙超过吊顶砌至楼板底

B.建筑物各类主要用房的隔墙和楼板的空气声计权声隔声量不应小于30dB

C.楼板的计权化撞击声压级不应大于75dB

D.居住建筑卧室的允许噪声级应为：白天为45dB.黑夜为37dB

【答案】：B

44、建设工程施工过程中发生化学品泄露，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应有保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程()。

A.一切险

B.一切险加第三者责任险

C.一切险加人身保险

D.一切险加人身意外伤害险

【答案】：B

45、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织勘察单位进行现场勘查

【答案】：C

46、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是（）。

A.定金应以勘察费为基础计算

B.定金应以工程投资额为基础计算

C.定金的比例由当事人自由约定

D.定金只能抵作勘察费

【答案】：A

47、合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当()确定费用负担的责任。

A.按交易习惯

B.依据合同的相关条款

C.签订补充协议

D.按履行义务一方承担的原则

【答案】：C

48、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且出卖人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.标的物所在地

B.合同订立地

C.买受人订立合同时的营业地

D.出卖人订立合同时的营业地

【答案】：D

49、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。

A.不用归还委托人

B.归还委托人即可

C.归还委托人，并应支付折旧费

D.归还委托人，并应支付租赁费

【答案】：B

50、直接订购方式适用于采购（）的设备。

A.贵重

B.进口

C.交货周期短

D.单一来源

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、下列关于调价条款的说法正确的有（）。

A.简明施工合同的通用条款没有调价条款

B.简明施工合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款

C.标准施工合同没有调价条款

D.标准施工合同发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险

E.标准施工合同总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整

【答案】：ABD

2、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行过程中出现非承包人原因导致合同进度计划工作的延误，应承担延长工期和增加费用并支付合理利润的有（）。

A.因发包人原因导致的暂停施工

B.未按合同约定及时支付预付款、进度款

C.承包人未按已确认修改的设计文件实施

D.发包人提供的基准资料错误

E.异常不利的气候条件

【答案】：ABD

3、按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有（）。

A.公开招标的投标人不受地域和行业限制

B.协议是招标方式的一种

C.竞争性谈判是招标方式的一种

D.邀请招标不能限制投标人的数量

E.公开招标一般招标时间长、费用高

【答案】：A

4、根据FIDIC《施工合同条件》，当工程达到下列（）条件，即认为业主接收了工程。

A.工程已按合同竣工，并通过竣工验收

B.对承包商的竣工文件没有给出反对通知

C.对承包商的操作与维护手册没有给出反对通知

D.承包商完成了合同要求的培训工作

E.签发了接收证书或被视为签发了接收证书

【答案】：CD

5、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法正确的是（）。

A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目

B.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》

C.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保。

D.履约保证金有效期从发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文件止

E.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触

【答案】：ABC

6、设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。

A.符合法律法规.规范标准的强制性规定和发包人要求

B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可

C.注明工程合理使用寿命年限

D.可以指定生产厂及供应商

E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

【答案】：AC

7、公开招标的优点有（）。

A.所有符合条件的单位均可以参加投标

B.能体现公开、公平、公正的原则

C.有利于实现充分竞争

D.评标工作量小

E.投标人的数量事先可以确定

【答案】：ABC

8、监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的()的详细施工计划。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.子分项工程

E.检验批

【答案】：AB

9、根据《标准设备采购招标文件》通用条款规定，设备采购合同中合同价款的支付方式正确的是（）。

A.合同生效后买方支付的预付款为合同价格的10%

B.卖方交付全部合同设备后，买方支付签约合同价60%的交货款

C.验收款为合同价格的25%，在合同设备验收后支付

D.结清款为合同价格的5%，在质量保证期届满后支付，且不得提前支付

E.合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付

【答案】：C

10、根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对同价格影响的说法错误的有（）。

A.工期12月以上的公司合同，不考虑市场价格变化对施工成本的影响

B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险

C.施工合同价格可采用票据法进行调整

D.调整价格的方法适用于工程量清单中所有工程款

E.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整

【答案】：CD

11、根据《标准设计招标文件》，下列选项中，属于工程设计的依据的有（）

A.工程基础资料及其他文件

B.本工程勘察文件和施工需求

C.招标文件

D.合同履行中与设计服务有关的来往函件

E.工程预算

【答案】：ABD

12、(2009年真题)下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.发包人不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

【答案】：ACD

13、关于暂估价和暂列金额的说法，错误的有（）。

A.暂估价用于支付必然发生但暂时不能确定的金额

B.暂列金额用于在签订协议书时不可预见变更的金额

C.暂估价包括以计日工方式支付的款项

D.暂估价属于签约合同价，而暂列金额不属于

E.承包人不一定能够全部获得暂列金额的支付

【答案】：CD

14、工程设计合同履行过程中，发包人的责任有（）。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

【答案】：BCD

15、（2017年真题）保证合同的担保范围包括（）。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

【答案】：ACD

16、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有()

A.施工作业的时间安排

B.各施工阶段准备采用的施工方案

C.各阶段准备投入的人员和设备数量

D.分包商施工各阶段的安排计划

E.指定分包商施工各阶段的安排计划

【答案】：BCD

17、（2017年真题）根据《标准施工合同》，关于工程保险的说法，正确的有（）。

A.进场材料和工程设备保险手续应由发包人办理

B.必须以发包人和承包人的共同名义投保

C.由承包人负责投保并承担办理保险的费用

D.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致

E.必须以全部建安工程费作为投保的保险金额

【答案】：BCD

18、在下列（）情况下，工程师可以暂停施工。

A.地方法规要求在某一时间段内不允许施工

B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰

C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全

D.发包人订购的设备已运抵施工现场

E.施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护

【答案】：ABC

19、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括（）。

A.修改施工组织设计

B.承担更换设备发生的费用

C.自行享有获得的工程收益

D.与发包人协议工程收益的分享

E.要求顺延此项变更导致延误的工期

【答案】：AD

20、招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中（）等不影响继续评标。

A.完工期限超过了招标文件规定的期限

B.个别项目提供了不完整的数据

C.单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额

D.投标保函没有保证人的签字盖章

E.货物包装方式不满足招标文件的要求

【答案】：BC

21、下列关于工程总承包合同特点的说法中，正确的是（）。

A.合同责任明确，简化了管理的工作内容

B.固定工期、固定费用

C.可以缩短建设周期

D.增加设计变更，增加承包人的索赔

E.设计是最优的方案，但减弱实施阶段对承包人的监督和检查

【答案】：ABC

22、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于详细审查内容的是（）。

A.申请函的签字盖章

B.资质条件

C.财务状况

D.项目经理资格

E.申请人名称是否与营业执照一致

【答案】：BCD

23、关于法定代表人的说法，正确的有（）。

A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

C.法定代表人代表法人从事民事活动

D.法定代表人为特别法人

E.法人应当有法定代表人

【答案】：C

24、设计施工总承包合同，发包人是否负责提供工程材料和设备，在通用条款中的规定包括（）。

A.由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备

B.发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式

C.由承包人包工包料承包，发包人提供工程材料和设备

D.发包人负责提供主材料和工程设备的包料承包方式

E.承包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式

【答案】：AB

25、投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容有（）

A.投保人

B.投保内容

C.保险金额

D.保险费率

E.保险期限

【答案】：BCD

26、根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有()。

A.发承包双方应分别为自己现场所有人员投保人身意外伤害险

B.发包人应以自己的名义投保工程设备险

C.承包人应以自己的名义投保施工设备险

D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费

E.承包人应以自己的名义投保进场材料险

【答案】：ACD

27、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。

A.签约合同价

B.合同工期

C.双方义务

D.质量标准

E.项目经理人选

【答案】：ABD

28、以下（）是招标采购阶段的合同管理的内容。

A.开展项目招标采购的总体策划

B.落实细化合同交底工作

C.根据标准文本编制招标文件和合同条件

D.合理选择合同计价方式

E.灵活规范应对处理合同变更

【答案】：ACD

29、设备采购合同中，关于包装的表述，正确的有（）。

A.卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质

B.包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防振动及防止其他损坏的必要保护措施

C.买方应承担所有由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任或费用

D.对于木质包装材料，应按照检验检疫局的规定进行熏蒸处理，无需熏蒸证明

E.包装应保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输

【答案】：AB

30、在大型工程设备的采购招标中，没有实质性响应招标文件的情形有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.投标保证金金额不足

B.投标保函的有效期不足

C.资格证明文件不全

D.单价计算的结果与总价不一致

E.用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致

【答案】：ABC

31、合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。

A.截至提交日已实施工程的价款

B.变更金额

C.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款

D.本期扣减的质量保证金

E.承包人的索赔款

【答案】：BCD

32、根据《招标投标法实施条例》，可以不进行招标的情景有（）。

A.涉及国家不适宜进行招标

B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的

D.采购人可以自行勘察、设计

E.利用扶贫资金以工代赈不适宜进行招标

【答案】：AD

33、FIDIC系列合同，《施工合同条件》中属于承包商的主要责任和义务的有（）

A.办理工程保险

B.委托任命工程师代表业主进行合同管理

C.提交竣工文件二以及操作和维修手册

D.为工程的设计、施工、竣工及修补缺陷提供所需的设备、文件、人员、物资和服务

E.按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计、施工和竣工并修补缺陷

【答案】：ACD

34、下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（）。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

【答案】：D

35、关于最低评标价法的说法，正确的有（）。

A.该方法适用于具有通用技术，性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按中选的投标人的评标价与招标人签订合同

D.按评标价由高到低对投标人进行排序

E.投标人可以低于成本的价格报价

【答案】：AB

36、根FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

【答案】：AD

37、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应承担延长工期和增加费用并支付合理利润的有（）。

A.因发包人原因导致的暂停施工

B.未按合同约定及时支付预付款、进度款

C.承包人未按已确认修改的设计文件实施

D.发包人提供的基准资料错误

E.异常不利的气候条件

【答案】：ABD

38、依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有()

A.应由业主要求分包商提供

B.应由工程师要求分包商提供

C.应由承包商要求分包商提供

D.应由承包商认可分包工程后退还分包商

E.应在工程师颁发履约证书后退还分包商

【答案】：C

39、根据《标准施工招标文件》，投标人须知包括（）。

A.投标人的资格要求

B.对工程分包的要求或限制

C.投标有效期

D.评标办法

E.合同条款及格式

【答案】：ABC

40、根据《合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有()。

A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失

B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益

C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限

D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失

E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用

【答案】：AD

41、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序

【答案】：ACD

42、监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.审查分包人施工资质

B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施

C.直接纠正旁站巡视中发现的分