监理工程师之合同管理题库精选题库加答案下载

监理工程师之合同管理题库精选题库加答案下载第一部分单选题(50题)1、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同

【答案】：D

2、关于法律事实的说法，正确的是（）。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

【答案】：D

3、设计工作的总包人和分包人，就分包的设计项目向招标人承担（）。

A.共同责任

B.按份责任

C.平均责任

D.连带责任

【答案】：D

4、根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】：C

5、下列选项中，可以用于质押的是()。

A.动产和智力成果

B.动产和权利

C.智力成果和权利

D.人身利益和权利

【答案】：B

6、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15

【答案】：A

7、根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当采用的方式是（）。

A.邀请招标

B.一次性招标

C.公开招标

D.分阶段招标

【答案】：C

8、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前第14天

D.招标公告发布之日前第28天

【答案】：B

9、乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()

A.效力待定

B.无效

C.有效

D.经过乙催告甲后生效

【答案】：A

10、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力()

A.是终局性的，对发包人具有强制约束力

B.不是终局性的，但对发包人具有强制约束力

C.是终局性的，仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力

【答案】：D

11、合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）。

A.行为

B.智力成果

C.技术

D.权利和义务

【答案】：D

12、（2017年真题）建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）承担。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会

【答案】：B

13、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（）。

A.投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上

B.投保人数不低于3人

C.被保险人年龄可以低于18周岁

D.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起

【答案】：C

14、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。

A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险

B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内

C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险

D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

【答案】：D

15、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。

A.工程结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算价的3%

D.签约合同价的3%

【答案】：D

16、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

【答案】：B

17、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。

A.承包人承担返工费用，工期不予顺延

B.承包人承担返工费用，工期给予顺延

C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延

D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延

【答案】：D

18、（2018年真题）某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。

A.2

B.4

C.10

D.20

【答案】：B

19、关于委托代理关系的说法，正确的是（）。

A.授权范围不明确时，代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承担的

B.总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担

C.被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时，依旧由代理人承担民事责任

D.在授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由招标代理机构承担

【答案】：B

20、AIA系列合同条件中，D系列指的是（）。

A.建筑师行业内部使用的文件

B.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

C.合同和办公管理中使用的文件

D.建筑师企业与项目管理中使用的文件

【答案】：A

21、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，最短不得少于20日，该期限从（）开始计算。

A.发出招标公告

B.发出招标文件

C.招标文件停止发售

D.投标预备会结束

【答案】：B

22、（2021年真题）某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定

【答案】：C

23、骨软化病常见症状不包括（）。

A.骨压痛

B.骨痛

C.肌无力

D.“O”形腿

【答案】：D

24、根据《标准施工招标文件》，投标预备会应在投标截止时间（）日前召开。

A.5

B.7

C.10

D.15

【答案】：D

25、(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】：B

26、根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（）前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

【答案】：D

27、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（）的结清款。

A.10%

B.5%

C.3%

D.2%

【答案】：B

28、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()

A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿

B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求

C.同意延期开工报告中的要求

D.不同意延期开工报告的要求

【答案】：A

29、（2018年真题）风险型CM合同的计价方式是（）。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

【答案】：B

30、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。

A.提供维修所需的工具

B.交付设备

C.提供设备必要的包装

D.提供设备的易损备件

【答案】：A

31、依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。

A.直接代理

B.间接代理

C.法定代理

D.指定代理

【答案】：C

32、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()

A.继续等待工程师的进一步指示

B.再次书面提出复工申请

C.视为工程师已同意复工

D.向发包人书面申请复工

【答案】：C

33、通用条款中，发包人计日工方式支付的款项属于（）内支出项目。

A.总金额

B.部分金额

C.暂列金额

D.暂时金额

【答案】：C

34、评标委员会的成员应为（）人以上单数。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：B

35、（2018年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

【答案】：B

36、建设工程勘察合同中，发包人通常可能是工程建设项目的（）。

A.建设单位或者工程设计单位

B.监理单位或者设计单位

C.监理单位或者工程总承包单位

D.建设单位或者工程总承包单位

【答案】：D

37、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）

A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人

B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人

C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段

D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货

【答案】：C

38、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。

A.设计

B.施工

C.设备采购

D.材料采购

【答案】：A

39、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。

A.供货商

B.铁路运输部门

C.监理工程师

D.供货商和铁路运输部门

【答案】：B

40、AIA合同有七个系列，其中B系列是指（）。

A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件

B.业主与建筑师之间的标准合同文件

C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】：B

41、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。

A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间

B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准

C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用

D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有

【答案】：B

42、（2014年真题）中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。

A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保

B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保

C.书面同意从工程款中扣留履约保证金

D.按招标文件规定提交工程款支付担保

【答案】：B

43、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。

A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定

B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁

C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端

D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行

【答案】：D

44、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（）。

A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付

B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%

C.为该批次合同材料的合同价格的95%

D.卖方提交的单据包括合同价格95%金额的增值税发票正本一份

【答案】：A

45、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月

A.6

B.8

C.9

D.12

【答案】：A

46、施工评标中，可以反映出对项目的施工组织、技术、风险等方面的能力的是（）。

A.资质条件

B.财务状况

C.类似项目的业绩

D.信誉

【答案】：C

47、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于3月20日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.3月1日

B.3月15日

C.3月18日

D.3月20日

【答案】：C

48、（2017年真题）建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。

A.一切险

B.一切险加第三者责任险

C.一切险加人身保险

D.一切险加人身意外伤害险

【答案】：B

49、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（），以便装卸和搬运。

A.起吊点和平衡点

B.平衡点和支点

C.支点和重心

D.重心和起吊点

【答案】：D

50、(2017年真题)根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条例→投标函

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，提前竣工协议书中应包括的内容有（）。

A.承包人修订进度计划

B.发包人应提供的条件

C.承包人采取的赶工措施

D.提前竣工需追加的合同价款

E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法

【答案】：ABCD

2、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人提交的履约担保的期限可以至（）。

A.颁发工程接收证书

B.颁发工程缺陷责任证书

C.颁发结清单

D.竣工后试验通过

E.保修期结束

【答案】：AD

3、设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。

A.符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求

B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可

C.注明工程合理使用寿命年限

D.可以指定生产厂及供应商

E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

【答案】：AC

4、只能由债务人提供担保的担保方式是（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

E.定金

【答案】：D

5、设计单位违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式包括（）。

A.责令停止违法行为

B.没收违法所得

C.处合同约定设计费1倍以上3倍以下的罚款

D.责令停业整顿，降低资质等级

E.情节严重的，吊销营业执照

【答案】：ABD

6、除专用合同条款另有约定外，发包人应在规定时间内，将发包人代表的姓名、（）等书面通知勘察人。

A.职务

B.年龄

C.授权范围

D.联系方式

E.授权期限

【答案】：ACD

7、材料采购招标中，投标人（）的情形属于没有进行实质性响应，其投标将会被否决。

A.投标保函的有效期不足

B.单价计算结果和总价不一致

C.没有提供资格证明文件

D.有法定代表人的签字和盖章

E.技术规格中响应虚假投标的内容

【答案】：AC

8、施工阶段发包人应在解除合同后28d内向承包人支付的金额有（）。

A.合同解除日以前所完成工作的价款

B.由于解除合同应赔偿的承包人损失

C.承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品仍归承包人所有

D.承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额

E.承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的赔偿金额

【答案】：ABD

9、保险制度上的危险的具体表现有（）。

A.发生与否的不确定性

B.发生时间的不确定性

C.发生后果的不确定性

D.发生金额的不确定性

E.发生地点的不确定性

【答案】：ABC

10、下列关于格式条款的表述中，错误的有()

A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

B.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款

C.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

D.若对争议条款有两种以上解释时，应做出有利于提供格式条款一方的解释

E.若对争议条款有两种以上解释时，应做出不利于提供格式条款一方的解释

【答案】：AD

11、下列关于代理的叙述，正确的是（）。

A.无权代理行为的后果只能由行为人承担

B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销

C.经追认的无权代理行为的法律后果由被代理人承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

E.被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认

【答案】：BCD

12、承包人应根据价格清单的()等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

A.价格构成

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工作量

E.勘察设计

【答案】：ABCD

13、某招标项目由于客观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒签延长投标保函有效期

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求返还投标保证金

【答案】：AC

14、工程设计招标中，投标人资格的审查内容有（）。

A.投标人持有的资质证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.特定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

【答案】：ABC

15、合同生效后，当事人对合同的某些内容没有约定，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定。关于处理该事件应履行原则的说法，正确的有()

A.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行

B.价款不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行

C.报酬不明的，按订立合同时订立地的市场价格履行

D.政府定价的，应执行政府定价

E.履行地点不明确的，交付不动产的，在不动产所在地履行

【答案】：ABD

16、施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工，发包人要()。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工的便利条件

E.减少对工程质量的检测试验

【答案】：CD

17、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，不能作为双方验收依据的资料包括（）

A.供货方提供的装箱单

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.产品检验单

E.供货方未经采购方同意独自封存的样品

【答案】：B

18、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就()发布变更指令。

A.缩短合同约定的工期

B.改变合同中任何工作的数量

C.删减任何合同约定的工作内容

D.改变原定的施工顺序

E.变更任何工作的质量要求

【答案】：BCD

19、《合同法》规定的合同生效条件包括()

A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B.当事人意思表示真实

C.合同当事人签字或盖章

D.合同应当采用书面形式

E.不违反法律或社会公共利益

【答案】：AB

20、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。

A.DAAB由业主在规定的日期前任命

B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成

C.如争端双方均未发出对DAAB决定表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定

D.如任一争端方对DAAB决定不满，则该决定对争端双方不具有约束力

E.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端

【答案】：C

21、设计施工总承包方式的缺点包括（）。

A.设计不一定是最优方案

B.延长建设周期

C.增加设计变更

D.增加承包人的索赔

E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

【答案】：A

22、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。

A.被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期限届满

【答案】：ACD

23、以下有关设计合同特征的说法，正确的是（）。

A.设计阶段是优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段

B.设计招标无具体量化的工作量，灵活性较大

C.设计可以按设计工作深度的不同，分期、分阶段招标，逐步细化落实设计成果

D.设计招标由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序

E.设计招标中不得使用未中标的投标人的方案

【答案】：ABC

24、在发包人财产清单中应列明内容的有（）。

A.发包人提供的便利条件

B.发包人提供的资料

C.发包人提供的设备设施

D.发包人的其他要求

E.发包人财产使用要求及退还要求

【答案】：BC

25、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括（）等抵押合同。

A.土地使用权

B.城市房地产

C.在建工程

D.机器

E.土地所有权

【答案】：ABC

26、根据《标准施工招标文件》，采用综合评估法对投标文件进行初步评审时的内容包括（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工组织设计评审

E.项目管理机构评审

【答案】：ABC

27、招标备案文件应说明（）。

A.自行招标还是委托代理招标

B.计划工期

C.招标工程量清单

D.招标方式

E.投标人的资质要求

【答案】：ABD

28、根据《标准设计招标文件》，下列选项中，属于工程设计的依据的有（）

A.工程基础资料及其他文件

B.本工程勘察文件和施工需求

C.招标文件

D.合同履行中与设计服务有关的来往函件

E.工程预算

【答案】：ABD

29、工程设计招标中，投标人资格的审查内容有（）。

A.投标人持有的资质证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.特定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

【答案】：ABC

30、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（）。

A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

B.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

D.监理人应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

E.承包人接受索赔处理结果，发包人应在监理人收到索赔通知书后28天内完成赔付

【答案】：ABD

31、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害时，正确做法有（）。

A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失

B.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责补偿

C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担

D.已完工工程损失由承包人承担

E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担

【答案】：BC

32、（2017年真题）建设工程施工招标公告的内容包（）。

A.建设资金来源

B.招标人的名称

C.项目概况

D.投标人的资格要求

E.评标办法

【答案】：CD

33、根据ECC合同，以下有关早期警告的论述，正确的是（）。

A.项目经理可要求对方出席早期警告会议

B.承包商可要求对方出席早期警告会议

C.项目经理和承包商任何一方都可在邀请其他人员出席该会议

D.在早期警告会上寻求对将要受影响的所有各方均有利的解决办法

E.工程师应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给业主和承包商

【答案】：ABD

34、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的有（）。

A.应当在工程竣工后、移交前进行

B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行

C.试验所必需的电力由发包人提供

D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责

E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责

【答案】：BC

35、设计施工总承包合同中，不能索赔工期的情况有（）。

A.为他人提供方便

B.发包人要求提前交货

C.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复

D.发包人违约解除合同

E.不可预见的物质条件

【答案】：ABCD

36、（2016年真题）下列文件中，属于招标文件组成内容的有（）。

A.投标人针对招标文件提出的质疑

B.投标人对投标文件的书面澄清与说明

C.对投标人质疑的书面解答

D.招标人发布的资格预审公告

E.招标人对招标文件的修改

【答案】：C

37、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有（）。

A.独立处理单价的合理调整和索赔批准

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务

D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理

E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项

【答案】：B

38、根据《标准施工合同》，关于暂列金额的说法，正确的有（）。

A.暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生

B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项

C.暂列金额是在已标价工程量清单中所列的款项

D.暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用

E.合同约定的暂列金额会全部支付承包人

【答案】：BC

39、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于发包人违约的情形有（）。

A.因发生不可抗力事件导致设计工作严重受阻

B.设计人在合同约定的时间内未能获得发包人按合同约定应支付的设计费用

C.发包人未按合同约定对设计人提出的确认事项进行答复导致设计滞后

D.设计文件标注的质量标准不符合工程建设强制性标准规定

E.设计人所提供设计文件的设计深度不符合设计合同约定

【答案】：BC

40、监理人的合同管理地位和职责主要表现在（）等方面。

A.受发包人委托对施工合同的履行进行管理

B.居于施工合同履行管理的核心地位

C.在发包人授权范围内发出的指示，视为已得到发包人的批准，承包人应遵照执行

D.指示错误而给承包人造成的损失，由监理人承担赔偿责任

E.有权免除或变