监理工程师之合同管理题库精选题库（满分必刷）

监理工程师之合同管理题库精选题库（满分必刷）第一部分单选题(50题)1、在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：C

2、某施工合同履行过程中，发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求，需要拆除重新购置，关于该事件的处理方法，正确的是()

A.承包人负责拆除，供货商承担费用

B.承包人负责拆除，发包人承担费用

C.供货商负责拆除，发包人承担费用

D.供货商负责拆除，并承担费用

【答案】：B

3、监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在（）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

A.不批准承包人的索赔要求

B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料

C.将该事件确认为承包人责任

D.认定索赔不成立

【答案】：B

4、根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（）起已被业主接收。

A.开始使用之日前28天

B.开始使用之日

C.计划颁发接收证书之日

D.实际颁发接收证书之日

【答案】：B

5、标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.约定开工时间

D.提出开工申请

【答案】：D

6、《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括（）。

A.履约担保

B.预付款担保

C.合同协议书

D.投标保证金

【答案】：D

7、施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。

A.必须在投标文件中进行全部的展现

B.在开标前提交即可

C.需在评标前提交

D.待投标人中标后，在开始施工前再编制

【答案】：D

8、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（）。

A.是独立的第三方

B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员

C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员

D.属于建设行政主管部门的代理方

【答案】：C

9、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包

B.允许供应商同时投标几个合同包

C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品

D.划分的合同包较小，有利于供应商投标

【答案】：B

10、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。

A.工程量清单

B.发包人要求

C.单位分析表

D.发包人建议

【答案】：B

11、根据《标准施工招标文件》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人

【答案】：B

12、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同

【答案】：B

13、《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查方法和办法

D.资格预审申请文件

【答案】：A

14、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。

A.担保人无条件地提供担保

B.履约保证金的数额不确定

C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

【答案】：C

15、材料采购招标中，投标报价与分项报价的合价不一致，应以（）为准。

A.投标报价

B.分项报价的合价

C.评标委员会的意见

D.应否决投标

【答案】：B

16、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

【答案】：C

17、（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

【答案】：D

18、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。

A.在到货5天前进行通知承包人

B.承包人会同监理人共同进行验收

C.要求提前交货时，承包人可以拒绝

D.如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担

【答案】：B

19、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。

A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收

B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元

C.若卖方不能交付货物，应返还50万元

D.若卖方不能交付货物，应返还40万元

【答案】：B

20、（2019年真题）关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。

A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用

B.承包人必须具备法人资格

C.勘察工作范围由法规确定

D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式

【答案】：B

21、下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（）。

A.发电机

B.发动机

C.塔式起重机

D.钢

【答案】：D

22、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。

A.索赔意向通知

B.最终索赔通知书

C.施工现场的记录

D.索赔依据

【答案】：B

23、关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

【答案】：A

24、关于《简明标准施工招标文件》适用项目，正确的是（）。

A.工期不超过24个月的项目

B.一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担

C.技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标

D.EPC项目

【答案】：C

25、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

【答案】：C

26、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()

A.甲投标人，合同价为7040万元

B.甲投标人，合同价为7080万元

C.乙投标人，合同价为7050万元

D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】：B

27、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。

A.与承包单位承担连带赔偿责任

B.工程监理单位独立承担责任

C.承包单位独立承担责任

D.与承包单位承担共同责任

【答案】：A

28、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。

A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期

B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期

C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期

D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期

【答案】：A

29、由于承包人原因的延误造成赔偿，最高赔偿限额为签约合同价的（）%。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B

30、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法正确的是（）。

A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，应增加其评标价格

B.投标人的投标超出最大偏离范围的，应增加其评标价格

C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值的，其投标被否决

D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序

【答案】：D

31、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】：D

32、投标保证的有效期至（）。

A.开标

B.定标

C.发出中标通知书

D.由招标文件确定

【答案】：D

33、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。

A.工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保

B.发包人为履行合同的本方以及承包人方人员投保工伤事故保险

C.施工设备保险由发包人办理

D.进场材料和工程设备保险由承包人办理

【答案】：A

34、2014年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于2014年2月25日支付20万元定金，设计人于2014年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日，设计人于2014年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）

A.100

B.99.9

C.99.8

D.99.6

【答案】：A

35、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是()

A.申请仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会名称

D.适用的仲裁规则

【答案】：C

36、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()

A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

【答案】：C

37、某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为()

A.10月10日

B.10月13日

C.10月20日

D.10月30日

【答案】：A

38、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力

【答案】：B

39、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。

A.通知委托人，建议下达停工指令

B.征得委托人同意后，下达停工指令

C.立即下达停工指令并尽快通知委托人

D.立即召开现场会议，讨论对策

【答案】：C

40、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）．

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】：B

41、()应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。

A.政府部门

B.承包人

C.分包人

D.发包人

【答案】：D

42、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（）。

A.不能调整合同价款

B.可以调整合同价款

C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整

D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整

【答案】：A

43、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示（）。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿

【答案】：D

44、以下关于定金的说法中正确的是（）。

A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式

B.定金合同从实际交付定金之日生效

C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金

D.定金不得超过主合同标的额的10%

【答案】：B

45、下列关于工程勘察设计招标方式的说法，正确的有（）。

A.公开招标邀请的是特定的法人或组织投标

B.邀请招标至少邀请6个以上的法人或组织投标

C.单项合同估算价90万的勘察合同必须进行招标

D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的可以邀请招标

【答案】：D

46、由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由()。

A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务

B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务

C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应

D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应

【答案】：A

47、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。

A.承包人可以单独进行检验

B.承包人单独进行的检验视为监理人不在场情况下进行

C.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认

D.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问不得要求重新检验

【答案】：A

48、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。

A.设备和安装应当合并招标

B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型

C.应当由承包商负责采购

D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

【答案】：B

49、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表

【答案】：C

50、拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（）所有，不足部分由（）负责清偿。

A.抵押人、抵押人

B.债务人、债务人

C.抵押人、债务人

D.债务人、抵押人

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、CM承包商的酬金约定通常可采用（）的方式。

A.固定酬金

B.按总包合同价的百分比取费

C.按分包合同价的百分比取费

D.按总包合同实际发生工程费用的百分比取费

E.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费

【答案】：AC

2、根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有（）。

A.提出开工申请

B.办理临时道路通行审批手续

C.编制施工组织设计

D.提交工程质量保证措施文件

E.负责管理施工控制网点

【答案】：ACD

3、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括()

A.招标公告

B.招标文件

C.投标书

D.工程量清单

E.中标通知书

【答案】：CD

4、标底是建设工程项目招标人编制的文件，关于标底的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.一个招标项目只能有一个标底

B.标底应在开标时公布

C.标底应在评标时公布

D.接近标底的投标报价应作为评标条件

E.接近标底的投标报价不应作为评标条件

【答案】：AB

5、根据标准施工合同文本中对变更的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括（）。

A.工程本身的损失

B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失

C.承包人的人员伤亡

D.工程停工损失

E.承包人的施工机械损失

【答案】：AB

6、公证与鉴证的区别包括()

A.合同公证和鉴证所依据的法规不同

B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律效力不同

C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同

D.合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则

E.公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性

【答案】：ABC

7、施工阶段发包人应在解除合同后28d内向承包人支付的金额有（）。

A.合同解除日以前所完成工作的价款

B.由于解除合同应赔偿的承包人损失

C.承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品仍归承包人所有

D.承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额

E.承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的赔偿金额

【答案】：ABD

8、初步评审时，投标人（）的情形属于没有进行实质性响应，其投标将会被否决。

A.投标保函的有效期不足

B.单价计算结果和总价不一致

C.没有提供资格证明文件

D.有法定代表人的签字和盖章

E.技术规格中响应虚假投标的

【答案】：AC

9、下列选项中属于安装工程一切险的责任范围的有（）。

A.自然灾害

B.施工机具失灵造成本身的损失

C.雪崩

D.票据的损失

E.意外事故

【答案】：AC

10、根据《标准施工招标文件》，对投标人进行形式评审的内容包括（）。

A.资质等级和营业执照

B.投标人名称

C.投标函盖章签字

D.投标保证金

E.投标文件格式

【答案】：BC

11、按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时做法不正确的是（）。

A.应酌情与合同当事人协商，尽量达成一致

B.不能达成一致时，应认真研究审慎决定后通知当事人双方并附详细依据

C.总监理工程师提出的方案或发出的指示具有最终效力，不可改变

D.总监理工程师基于协调处理合同履行需要，可以变更合同约定的承包人义务

E.合同当事人任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决

【答案】：ABCD

12、关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法不正确的是（）。

A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验

B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用

C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责

D.开箱检验的检验结果不得对抗此后发现的合同设备质量问题

E.如开箱检验合格，则卖方不再承担包括合同设备质量在内的任何义务或责任

【答案】：ABC

13、工程总承包合同履行中，尽管委托分包人的招标工作由承包人完成，发包人也不是分包合同的当事人，但为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做出的规定包括（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.分包工作需要征得发包人同意

C.承包人需将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查

E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】：ABD

14、下列关于资格预审和资格后审去别的说法中，正确的是（）。

A.不能同时使用

B.审査的时间是不同

C.审査的内容不一致

D.资格预审适合于技术难度较大的项目

E.资格后审多用于邀请招标

【答案】：ABD

15、建设工程项目设备材料采购招标，下列选项中，综合评标法需要考虑的因素有（）。

A.设备性能

B.交货期

C.付款条件

D.寿命残值

E.投标价

【答案】：ABC

16、美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括（）。

A.传统模式

B.CM模式

C.设计一建造模式

D.集成化管理模式

E.Partnering管理模式

【答案】：ABCD

17、（2018年真题）关于风险型CM合同模式的说法，正确的有（）。

A.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

B.CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理

C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E.CM承包商在保证工程最大费用的前提下完成工程施工任务

【答案】：ABD

18、下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（）。

A.承包人自检后书面通知工程师验收

B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验

C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验

D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验

E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延

【答案】：ABC

19、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序

【答案】：AC

20、下列关于勘察费支付的说法正确的是（）。

A.勘察费用实行发包人签证制度

B.发包人要求勘察人进行专家咨询的费用包含在合同价格中

C.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人

D.由于不可抗力解除合同时，定金不予退还

E.发包人应在勘察人提交费用结算申请后28天内，将应付款项支付给勘察人

【答案】：AD

21、根据《标准施工合同》，承包人在编制施工实施计划的内容有（）。

A.施工组织设计

B.质量管理体系

C.环境保护措施计划

D.现场查勘

E.施工控制网

【答案】：ABC

22、工程总承包合同中对联合体承包人的规定说法正确的是（）

A.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体

B.对于联合体的承包人，由连合同牵头人负责组织和协调联合体各成员全面履行合

C.未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

D.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系

E.联合体的组成和内部分工不是评标中很重要的评审内容

【答案】：ABCD

23、以下属于资质预审审查报告内容的是（）。

A.评标方法

B.资格审查委员会名单

C.澄清、说明、补正事项纪要等

D.评分比较一览表的排序

E.投标文件格式要求

【答案】：BCD

24、以下有关风险型CM承包方式的说法中，正确的是（）。

A.一般采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金

B.CM承包商签订的每一个分包合同均对雇主公开

C.CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

D.CM承包商的酬金约定通常可采用以下三种方式中的一种：按分包合同价的百分比取费；按分包合同实际发生工程费用的百分比取费；固定酬金

E.CM承包是指施工总承包商承包后对分包的管理

【答案】：ABCD

25、下列对各报价方式理解正确的是（）。

A.EXW价包含货物运至施工现场的运输费用和保险费

B.FCA价包含将货物交由承运人保管之前的一切运输费用

C.FOB价包含从装运港运至目的港的运费

D.CIF价包含从装运港运至目的地的运费

E.CIP价包含保险费

【答案】：B

26、根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有（）。

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

【答案】：ABD

27、施工合同示范文本通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以向承包人发出变更通知的情况有（）。

A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成

B.更改部分工程的位置和尺寸

C.增加部分合同中约定的工程量

D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械，完成新增加的工程

【答案】：BCD

28、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人应在工程施工期间提供的设计配合服务工作有（）。

A.审查勘察作业安全措施计划

B.进行设计技术交底

C.参与施工过程及工程竣工验收

D.参与工程试运行

E.配合施工单位编制施工方案

【答案】：BC

29、合同法律关系包含的要素有（）。

A.主体

B.内容

C.法律规范

D.法律事实

E.客体

【答案】：AB

30、非法人组织也可以成为合同法律关系的主体，主要包括（）。

A.社会团体

B.社团法人

C.合伙企业

D.个人独资企业

E.事业单位

【答案】：CD

31、履约保证的形式有（）。

A.履约担保金

B.履约保证金

C.履约银行保函

D.履约商业保函

E.履约担保书

【答案】：ABC

32、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有（）。

A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任

B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任

C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担

D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务

E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任

【答案】：AC

33、（2012年真题）以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有（）。

A.地震造成的工程损坏

B.水灾的淹没损失

C.气温变化导致材料变质

D.施工机具的自然磨损

E.非外力引起的机械本身损坏

【答案】：AB

34、在《施工合同条件》模式下，承包商的主要责任和义务包括（）。

A.执行业主委托的施工项目质量、进度、费用、安全、环境等目标监控

B.提交竣工文件以及操作和维修手册

C.办理工程保险

D.提供履约担保证书

E.承担大部分或全部设计工作

【答案】：BCD

35、根据《标准设备采购招标文件》，建设工程设备供货要求中应写明卖方提供的质保期服务有（）。

A.为买方提供安装、调试服务

B.为买方提供合同设备维护服务

C.协助买方进行合同设备考核验收

D.在由买方负责的安装、调试中对买方进行技术指导

E.为买方提供合同设备修理或更换服务

【答案】：B

36、根据《标准材料采购招标文件》通用合同条款规定，材料采购合同的组成文件包括（）。

A.商务和技术偏差表

B.分项报价表

C.中标通知书

D.投标文件

E.发包人要求

【答案】：ABC

37、（2019年真题）民法上“无权代理”主要包括（）的代理行为。

A.没有代理权

B.代理权授权范围不明

C.超越代理权

D.代理权终止以后

E.授权代理时限不清

【答案】：ACD

38、依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有()

A.外敌入侵

B.工程所在地发生的叛乱

C.超音速飞行物产生的压力波

D.工地发生放射性污染

E.不利气候条件对施工的影响

【答案】：ABC

39、英国NEC合同文本的主要选项条款包括（）。

A.管理合同

B.成本补偿合同

C.带有工程量清单的目标合同

D.误期损害赔偿

E.关键业绩指标

【答案】：ABC

40、以下有关材料设备招标与施工招标的说法，不正确的是（）。

A.材料设备招标与施工招标均可以采用公开招标或邀请招标的方式

B.材料设备招标与施工招标在招标程序上基本相同

C.材料设备招标中不得分包，但施工招标可以分包

D.材料设备招标与施工招标在评标的评审要素有所不同

E.材料设备招标与施工招标在评标量化比较方法上基本相同

【答案】：C

41、关于监理招标特点的说法，正确的有()

A.招标宗旨是对监理单位能力的选择

B.承担赔偿责任能力是重要的考虑因素

C.报价在选择中居于次要地位

D.邀请投标人较多

E.监理单位的业绩在评标时不予考虑

【答案】：AC

42、设计招标中关于评标规则的说法