2022年一级建造师之一建工程法规题库完整版附参考答案AB卷

2022年一级建造师之一建工程法规题库完整版附参考答案AB卷第一部分单选题(50题)1、监理人应在计划开工日期（）天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

A.7

B.5

C.3

D.10

【答案】：A

2、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（）。

A.代理人超越代理权订立的合同

B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害，财产损失可以免责的合同

D.以合法形式掩盖非法目的合同

【答案】：B

3、未按照规定设置生产管理机构或者配备生产管理人员的应承担的法律责任是（）。

A.责令停产停业整顿

B.责任限期改正

C.依法承担刑事责任

D.吊销资质证书

【答案】：B

4、作业人员李某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能导致架体坍塌，故停止了作业，李某的行为属于行使()。

A.拒绝权

B.知情权

C.紧急避险权

D.检举权

【答案】：C

5、关于人身保险合同的说法，错误的是（）。

A.人身保险的受益人由被保险人或投保人指定

B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付

C.人身保险合同的投保人可以为受益人

D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

【答案】：D

6、关于转代理的说法，正确的是（）。

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

【答案】：C

7、下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是（）。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

【答案】：D

8、某项目重要分项工程发生重大设计变更，监理单位签发工程暂停令，则施工现场停工期间防护所需费用应由()承担。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】：A

9、某建筑工程超过合理使用年限后未经鉴定、加固等而违法继续使用的,使用中所产生的后果应由()负责。

A.施工单位

B.建设单位

C.质量鉴定单位

D.产权所有人

【答案】：D

10、下列争议中属于劳动争议的是()。

A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议

B.公司股东李某因股息分配产生的争议

C.王某与社会保险机构因退休费用产生的争议

D.进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议

【答案】：D

11、下列合同中，属于实践合同的是（）。

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

【答案】：A

12、某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是()。

A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任

B.应由总承包单位对建设单位承担责任

C.应由分包单位对建设单位承担责任

D.由建设单位自行承担责任

【答案】：A

13、根据《招标投标法实施条例》，关于招标人权利的说法，正确的是（）。

A.依法必须进行招标的项目的评标委员会，可以由招标人指定的成员组成

B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动

C.招标人可以自行决定对一个招标项目编制几个标底

D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】：B

14、某施工单位借用其他企业的资质与建设单位签订了一份工程施工合同，由于工程竣工验收不合格，施工单位按要求进行返工，并经再次验收后合格，于是施工单位请求支付工程款。对于本案，下列说法中，正确的是（）。

A.施工合同有效，建设单位应当支付工程款

B.施工合同有效，建设单位可以不支付工程款

C.施工合同无效，但建设单位应当支付工程款

D.施工合同无效，建设单位应当扣除修复费用后支付工程款

【答案】：D

15、关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。2016

A.建筑材料应该由建设单位采购

B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用

C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌

D.建设单位采购的建筑材料的经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

【答案】：B

16、甲、乙因工程质量纠纷，双方欲通过仲裁方式解决纠纷。当事人申请仲裁应当具备的条件不包括（）。

A.有仲裁协议

B.有明确的被申请人

C.属于仲裁委员会的管辖范围

D.有具体的仲裁请求、事实和理由

【答案】：B

17、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()。

A.乙承担损失

B.甲可根据实际情况部分接收

C.双方合同已变更，乙送货构成违约

D.甲拒绝接收，应承担违约责任

【答案】：D

18、下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。

A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的

B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的

C.建设单位指定专业分包的

D.专业分包单位再进行专业分包的

【答案】：C

19、根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（）。

A.法律

B.部门规章

C.行政法规

D.单行条例

【答案】：C

20、下列说法中，不可以进行经济性裁员的是（）。

A.甲公司经营不善破产重整

B.乙公司资金链断裂，生产经营发生困难

C.丙公司被曝出偷税漏税，被行政机关作出处罚

D.丁公司购买新型机械设备，进行重大技术革新，变更劳动合同后，仍需裁减人员

【答案】：C

21、以下属于国家不承担赔偿责任的法定情形的是()。

A.违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的

B.某城管局工作人员在执法过程中殴打路边摊贩致其重伤的

C.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的

D.某工商局工作人员在商场购买个人生活用品时将售货员打伤的

【答案】：D

22、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（）。(2015真题)

A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任

B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任

D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任

【答案】：C

23、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

【答案】：B

24、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执行（）。（2015）

A.1个月以上3个月以下

B.3个月以上1年以下

C.3个月以上2年以下

D.6个月以上1年以下

【答案】：B

25、甲计划将其与乙已签订的合同进行变更，下面说法正确的是()。

A.合同的变更是对原合同的实质性变更

B.所有变更都需要登记

C.当事人协商一致，可以变更合同

D.只有显失公平的合同才可以变更

【答案】：C

26、根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是()

A.应当依法取得相应等级的资质证书

B.不得转让工程监理业务

C.可以是建设单位的子公司

D.应与监理分包单位共同向建设单位承担责任

【答案】：D

27、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。

A.招标代理

B.采购代理

C.诉讼代理

D.指定代理

【答案】：D

28、某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是()。

A.刑事责任

B.违约责任

C.侵权责任

D.行政责任

【答案】：C

29、施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是（）。

A.发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间

B.发包人需要通知通知承包人提前竣工的时间及追加的价款

C.发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议

D.发包人与承包人需要针对此工程另订协议

【答案】：C

30、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，有关部门在批准前应当征得()同意。

A.省级人民政府

B.省级文物行政部门

C.国务院

D.国务院文物行政部门

【答案】：D

31、仲裁协议的内容不包括()。

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁期限

C.仲裁事项

D.选定的仲裁委员会

【答案】：B

32、某建筑施工过程中，建筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落造成他人损害，所有人或者使用人不能证明自己没有过错的，所有人或使用人与受害人之间形成()。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

【答案】：A

33、作为施工许可证的法定审批条件，下列关于建设用地的说法中，正确的是（）。

A.乡村公益事业建设工程，需核发建设用地规划许可证

B.在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证

C.在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证

D.任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地

【答案】：D

34、下列物权中，不属于用益物权的是（）。

A.土地所有权

B.土地承包经营权

C.建设用地使用权

D.地役权

【答案】：A

35、用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付()倍的工资。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：A

36、根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。2014

A.项目经理

B.兼职安全员

C.建筑架子工

D.BIM系统操作员

【答案】：C

37、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为（）。（2016）

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

【答案】：B

38、在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是（）。

A.自然磨损

B.维修保养

C.意外事故

D.盘点时发现的短缺

【答案】：C

39、某设计单位未按照工程设计强制性标准进行设计，造成工程质量事故，但情节并不严重。对该设计单位应给予的行政处罚是（）。

A.责令停业整顿，处20万元以上50万元以下罚款

B.责令改正，没收财产

C.吊销资质证书

D.责令停业整顿，降低资质等级

【答案】：D

40、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。

A.施工许可证办理

B.预验收合格

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

【答案】：C

41、根据我国《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起()日内向上一级人民法院提起上诉。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】：C

42、我国《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，()。

A.由总承包单位承担主要责任

B.由分包单位承担主要责任

C.由总承包单位和分包单位共同承担主要责任

D.由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任

【答案】：B

43、某建筑施工企业，一年内发生两起安全生产事故，则企业()应对企业安全生产全面负责。

A.项目技术负责人

B.总法律顾问

C.项目负责人

D.主要负责人

【答案】：D

44、仲裁协议的内容不包括()。

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁期限

C.仲裁事项

D.选定的仲裁委员会

【答案】：B

45、某建设工程项目招标中，中标人拒绝与招标人订立合同。中标人提交的投标保证金是2万元，拒签合同的行为给招标人造成2.5万元的损失。则招标人有权（）。

A.没收投标保证金，但无权主张保证金以外的赔偿

B.没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的0.5万元损失.

C.没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的2.5万元损失

D.向法院诉讼要求赔偿，但不得自行没收投标保证金

【答案】：B

46、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册

【答案】：A

47、下列关于建设工程代理行为的设立说法正确的是()。

A.建设工程的承包活动可以委托代理

B.建设工程中的诉讼代理人必须由具有律师资格的人担任

C.代理委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任

D.代理行为只能由自然人担任代理人,法人不能担任代理人

【答案】：C

48、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）。

A.国务院质量监督行政主管部门

B.国务院安全监督行政主管部门

C.国务院建设行政主管部门

D.国务院工商行政管理部门

【答案】：C

49、关于劳动仲裁与民商事仲裁的说法，不正确的有（）。

A.劳动仲裁与民商事仲裁是两种不同的仲裁

B.劳动仲裁解决劳动争议，民商事仲裁解决财产纠纷、合同纠纷

C.劳动仲裁与民商事仲裁均需要约定仲裁委员会

D.劳动仲裁无需仲裁协议

【答案】：C

50、建筑市场不良行为信息公布期限一般是（）。

A.1个月至2年

B.2个月至1年

C.3个月至2年

D.6个月至3年

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2004年4月10日前支付剩余工程款50万元，乙届时未予以支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节,综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有（）。

A.2004年9月，甲致函乙要求其给付工程款

B.2005年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2005年年底一定付款

C.2005年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责

D.2006年5月，乙公司承认该债务存在，但其己超过诉讼时效期间而拒绝支付

E.2006年3月，甲向人民法院起诉

【答案】：AB

2、建设工程活动中涉及的代理行为比较多，常见的包括（）。

A.工程招标代理

B.诉讼代理

C.承包代理

D.监理代理

E.材料设备采购代理

【答案】：AB

3、下列属于民商事仲裁制度特点的是()。

A.仲裁以不开庭审理为原则

B.仲裁活动必须严格按照法律规定的程序和方式进行

C.仲裁庭独立进行仲裁，不受任何行政机关、社会团体和个人干涉

D.仲裁裁决一经做出即发生法律效力，裁决不能上诉

E.仲裁当事人可以选择仲裁的审理方式、开庭形式

【答案】：CD

4、下列工程项目中，可以由外商投资建筑业企业承包的有（）。

A.中国投资的建设项目

B.外商投资占45%，但技术难度大的建设项目

C.全部由外国赠款建设的工程

D.外商投资占50%的中外联合建设项目

E.国际金融机构资助并通过根据的贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

【答案】：CD

5、王某被任命为一大型工程的施工项目经理，关于其安全职责的表述正确的有（）。

A.应当制定安全生产规章制度

B.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程

C.确保安全生产费用的有效使用

D.制定安全施工措施、清除安全事故隐患

E.及时、如实报告安全生产事故

【答案】：BCD

6、下列属于用益物权的是()。

A.土地承包经营权

B.居住权

C.建设用地使用权

D.宅基地使用权

E.将个人拥有的财务赠与他人

【答案】：ABCD

7、根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）。

A.依照企业破产法规定进行重整的

B.生产经营发生严重困难的

C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的

D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的

E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的

【答案】：ABD

8、下列属于投标人之间串通投标的行为是（）。

A.招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人

B.投标人之间相互约定，在投标项目中分别以高、中、低价位投标

C.投标人在投标时递交虚假业绩证明

D.投标人与招标人商定，在投标时压低标价，中标后再给投标人额外补偿

E.投标人之间进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

【答案】：B

9、下列属于印花税的应纳税凭证的有

A.建设工程承包合同或者具有合同性质的凭证

B.加工承揽合同或者具有合同性质的凭证

C.产权转移书据

D.权利、许可证照

E.财产所有人将财产赠给政府所立的书据

【答案】：ABCD

10、下列关于代理的法律责任说法正确的有()。

A.代理人可以根据需要自行决定转委托第三人代理,代理行为的法律后果由被代理人承担

B.代理人在代理权限内,以被代理人名义实施的民事法律行为,对被代亻理人发生效力

C.代理人没有代理权的代理行为,经被代理人追认的,对被代理人发生效力

D.在表见代理的情形下,代理行为的法律后果由被代理人承担

E.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的,代理行为的法律后果本人承担

【答案】：BCD

11、根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。2017真题

A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的

B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的

E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的

【答案】：ABCD

12、根据代理权获得的方式不同，代理可分为（）。

A.指定代理

B.隐名代理

C.委托代理

D.居间代理

E.法定代理

【答案】：C

13、下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.发包人胁迫施工企业订立的合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同

E.施工企业与发包人订立的重大误解合同

【答案】：AC

14、吴某是甲公司员工，持有甲公司授权委托书。吴某与温某签订了借款合同，该合同由温某签字、吴某用甲公司合同专用章盖章。后温某要求甲公司还款。以下哪项选项情形有助于甲公司否定吴某的行为构成表见代理（）。

A.吴某出示的甲公司空白授权委托书已届期

B.温某未与甲公司核实，即将借款交给吴某

C.吴某出示的甲公司授权委托书载明甲公司仅授权吴某参加投标活动

D.温某订立合同三个月后后发现吴某已经从甲公司离职

E.温某明知借款合同上的盖章是甲公司合同专用章而非甲公司公章，未表示反对

【答案】：AC

15、根据《工伤保险条例》的规定，下列职工的伤害应当认定为工伤的有（）。

A.赵某被诊断为患职业病

B.钱某工作岗位上突发心脏病死亡

C.孙某到用人单位旧伤复发

D.李某上班期间与他人打架斗殴导致重伤

E.周某因吸毒被送往戒毒所住院强制戒毒

【答案】：AB

16、根据《民法典》的规定，代理的种类包括()。

A.委托代理

B.复代理

C.超权代理

D.法定代理

E.特别代理

【答案】：AD

17、关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是（）。（2015）

A.其行为的法律后果由项目经理承担

B.不具备法人资格

C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织

D.其行为的法律后果由项目经理部承担

E.其行为的法律后果由企业法人承担

【答案】：BC

18、某太型工程建设项目交付使用后发现与审批的环境影响报告表内容不符，建设单位应当（）。

A.组织环境影响后评价

B.立即停止使用

C.采取改进措施

D.填报环境影响报告书

E.接受建设行政主管部门处罚

【答案】：AC

19、施工现场发生安全生产事故后，作为施工单位应当采取的措施有（）。

A.报告事故

B.启动应急预案组织抢救

C.保护事故现场

D.组织事故调查

E.修订应急预案

【答案】：ABC

20、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，其检查内容包括()。

A.工程作业人员是否熟悉强制性标准

B.规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

C.采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

D.采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

E.工程安全、质量是否使用了强制性标准

【答案】：BCD

21、施工单位应当对（）进行安全生产教育培训。

A.现场的作业人员

B.新录用的作业人员

C.使用新设备时的作业人员

D.使用新材料时的作业人员

E.重要岗位的作业人员

【答案】：ABCD

22、根据《建筑法》，关于建筑工程分包的说法，正确的有（）。

A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程

B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程

C.建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用

D.严禁个人承揽分包工程业务

E.劳务作业分包可不经建设单位认可

【答案】：AD

23、某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.施工单位资质等级证明

B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

C.拆迁安置补偿方案

D.拆除施工组织方案

E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料

【答案】：ABD

24、下面属于短期诉讼时效的是（）。

A.张某诽谤了李某

B.张某打伤了李某

C.张某偷走了李某家里的古董

D.张某租了李某家的房子，到期拒付租金

E.张某卖给李某的电视质量不合格未声明

【答案】：BD

25、根据《仲裁法》,仲裁裁决可能被撤销的情形有()。

A.裁决的事项超出仲裁协议约定的范围

B.依据伪造的证据作出的裁决

C.双方当事人均对裁决不服

D.重大案件适用了独任庭审理

E.没有仲裁协议

【答案】：AB

26、某施工企业将采购的多种货物提交承运，其中包括有腐蚀性的危险物品。但是，该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后，承运人被要求重新包装，因此支付了额外的包装费用，并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法，正确的有（）。

A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装

B.托运人对危险物品隐瞒不报，承运人有权拒绝运输

C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用

D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失

E.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人有权要求支付运费

【答案】：ABCD

27、根据《行政处罚法》的规定，行政处罚的种类包括（）。

A.责令停产停业

B.行政拘留

C.开除

D.警告

E.降级

【答案】：ABD

28、（2019年真题）在正常使用条件下,关于建设工程质量法定最低保修期限的说法,正确的有()。

A.屋面防水工程为5年

B.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期

C.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

D.装修工程为5年

E.给排水管道为2年

【答案】：ABC

29、在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应该标明（）。

A.工程名称

B.取样部位

C.工程地点

D.样品名称

E.样品数量

【答案】：ABD

30、下列要求中,属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的有()

A.对本单位的安全生产工作提出建议

B.接受单位的安全生产教育培训

C.发现安全事故隐患立即向上级报告

D.施工中遇到危及人身安全时停止工作

E.正确使用安全防护用具

【答案】：BC

31、在工程监理单位人员的见证下，施工企业的现场试验人员对涉及结构安全的钢筋进行取样，并在钢筋试样或其包装上作标识、封志，该标识和封志应标明（）。

A.工程地点

B.工程名称

C.取样部位

D.样品名称

E.取样日期

【答案】：BCD

32、按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（）。

A.联合体共同投标，投标文件中未附共同投标协议

B.交纳投标保证金超过规定数额

C.投标人是响应招标、参加投标竞争的个人

D.超过延期期限的，施工许可证自行废止

E.超过延期期限的，只要发证机关不提出，施工许可证继续有效

【答案】：ACD

33、根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当（）。

A.同时招标

B.同时设计

C.同时竣工

D.同时施工

E.同时投产使用

【答案】：BD

34、建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件包括()。

A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

B.为现场从事危险作业的人员办理意外伤害险

C.专职安全生产管理人员经企业对安全知识考核合格

D.特种作业人员取得特种作业操作资格证书

E.为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装

【答案】：ABD

35、以下合同事项中，一方当事人应取得对方当事人同意才能发生法律效力的是（）。

A.发包人要求承包人提前3个月竣工

B.承包人因工程变更要求调整合同价款

C.承包人将其工程款债权转让他人

D.承包人将部分非主体、非关键工作分包

E.发包人因承包人违法转包工程，通知解除合同

【答案】：ABD

36、国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（）方式设立。

A.出租

B.出让

C.划拨

D.抵押

E.转让

【答案】：BC

37、建筑工程一切险的保险人对()各项原因造成的损失不负责赔偿。

A.设计错误引起的损失和费用

B.维修保养或正常检修的费用

C.因外力引起的机械或电气装置的本身损失

D.盘点时发现的短缺

E.正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用

【答案】：ABD

38、法人应当具备()等条件。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称、组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.经上级行政主管机关批准

【答案】：ABCD

39、某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带由()来划定。

A.省文物行政主管部门

B.市文物行政主管部门

C.省城乡规划行政主管部门

D.市城乡规划行政主管部门

E.国家文物局

【答案】：AC

40、《侵权责任法》规定，承担侵权责任的方式主要有()。

A.停止侵害

B.排除妨碍

C.管制

D.消除影响

E.返还财产

【答案】：ABD

41、根据《民事诉讼法》，关于人民法院调解的说法，正确的有（）。

A.可以邀请有关单位和个人协助

B.可以用简便方式通知当