一级建造师之一建工程法规题库包过题库附参考答案（A卷）

一级建造师之一建工程法规题库包过题库附参考答案（A卷）第一部分单选题(50题)1、按照《行政诉讼法》规定,行政行为被人民法院判决撤销或者部分撤销,并判决行政机构重新作出行政行为,则行政机构不得()。

A.作出与原行政行为基本相同的行政行为

B.以同一事实作出与原行政行为基本相同的行政行为

C.以同一理由作出与原行政行为基本相同的行政行为

D.以同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为

【答案】：D

2、关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（）。2018真题

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准

【答案】：D

3、甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失而产生了赔偿责任。对此，正确的处理方式应当是（）。

A.业主方只能要求乙赔偿

B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以乙是业主认可的分包商为由而拒绝

C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔

D.乙可以拒绝甲的追赔要求

【答案】：C

4、《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）

A.主要责任

B.次要责任

C.不承担责任

D.连带责任

【答案】：A

5、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应()至少组织一次演练。

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

【答案】：B

6、下列有关仲裁管辖的正确说法是()

A.实行级别管辖,但不实行地域管辖

B.实行地域管辖,但不实行级别管辖

C.既不实行级别管辖,也不实行地域管辖

D.既实行地域管辖,也实行级别管辖

【答案】：C

7、根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。（2016）

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之曰起30曰内组织消防验收，并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

【答案】：D

8、甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的是（）。

A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷

B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决

C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷

D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷

【答案】：C

9、下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。（2016）

A.取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的

B.转让安全生产许可证的

C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

【答案】：B

10、（2020年真题）关于租赁合同的说法，正确的是（）。

A.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

B.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

C.租赁期限超过20年的，超过部分无效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

【答案】：C

11、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。

A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任

B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明

C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字

D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部门

【答案】：B

12、关于出卖人交付标的物的说法，正确的是（）。

A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用

B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物

D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物

【答案】：D

13、某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在()小时内赶赴工地现场。

A.12

B.24

C.48

D.36

【答案】：B

14、甲施工企业误将应支付给乙供应商的货款支付给了丙供应商。关于该笔货款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（）。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

【答案】：A

15、关于建设工程刑事责任的说法，正确的是（）。

A.刑事责任是法律责任中最严重的一种，不包括没收财产

B.造成直接经济损失50万，应当追究刑事责任

C.强令他人违章冒险作业，造成重大伤亡事故的，应承担刑事责任

D.投标人相互串通投标报价，损害招标人利益的，应当单处罚金

【答案】：C

16、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于防水工程的水泥制品

【答案】：A

17、某投标人中标后，招标人要求其压低报价10%，否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中，正确的是（）。

A.甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理

B.乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据

C.乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据

D.两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定

【答案】：C

18、吴某是甲公司员工，持有甲公司授权委托书。吴某与温某签订了借款合同，该合同由温某签字、吴某用甲公司合同专用章盖章。后温某要求甲公司还款。下列哪些情形有助于甲公司否定吴某的行为构成表见代理（）。

A.温某明知借款合同上的盖章是甲公司合同专用章而非甲公司公章，未表示反对

B.温某未与甲公司核实，即将借款交给吴某

C.吴某出示的甲公司授权委托书未载明具体授权事项

D.吴某出示的甲公司空白授权委托书已届期

【答案】：D

19、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明,又不能达成补充协议照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的,定作人应当在()支付报酬

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果50%时

D.完成全部工作成果前

【答案】：B

20、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档

D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账

【答案】：D

21、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形不属于否决投标的是（）。

A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金

B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点

C.投标文件无单位盖章且无单位负责人签字

D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议

【答案】：B

22、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。

A.建设单位

B.施工企业

C.监理单位

D.建设行政主管部门

【答案】：B

23、下列有关代理的法律特征，说法正确的是（）。

A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利

B.代理人必须以被代理人名义实施代理行为

C.代理行为可不产生权利义务关系

D.代理行为后果归属于代理人

【答案】：A

24、下列关于诉讼时效期间的说法，正确的是（）。

A.分期履行的，诉讼时效期间从每期履行期限届满之日起计算

B.合同被撤销，返还财产、赔偿损失请求权的，诉讼时效期间从合同被撤销之日起计算

C.返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实之日起计算

D.管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从管理人知道或者应当知道本人之日起计算

【答案】：B

25、甲、乙、丙、丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则()。

A.甲在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故，可以注册

B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年，可以注册

C.丙被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日已满3年，可以注册

D.丁在2个单位申请注册，可以注册

【答案】：C

26、甲建筑公司对企业员工进行了培训，通过学习，员工乙对于撤销权有了一定的了解，总结了四个观点，其中正确的是()。

A.撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销

B.撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销

C.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使

D.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使

【答案】：C

27、下列关于施工生产安全事故报告的表述不符合法律规定的是（）。

A.事故发生后，现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

B.单位负责人接到报告后应当1小时内向相关政府部门报告

C.自事故发生之日起20日内，伤亡发生变化的，应当及时补报

D.道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，伤亡发生变化的，应当及时补报

【答案】：C

28、2009年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在（）前进行。

A.2009年3月1日

B.2009年4月1日

C.2009年5月1日

D.2009年8月1日

【答案】：C

29、甲建筑公司于2017年4月22日向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为5200元／t，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为5000元／t，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（）。

A.应按合同约定的价格5200元／t结算

B.应按国家确定的最新价格5000元／t结算

C.应当按新旧价格的平均值结算

D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同

【答案】：B

30、甲将一栋房产以15万元卖给乙，乙付清全款后甲将该房交付给乙，但未办理过户手续。丙知道此交易后，向甲表示愿以18万元购买，甲当即答应并与丙办理了过户手续。关于该房屋的归属，下列哪一说法正确（）。

A.归乙所有，丙的损失可要求甲赔偿

B.归乙所有，丙的损失可要求乙赔偿

C.归丙所有，乙的损失可以要求丙赔偿

D.归丙所有，乙的损失可以要求甲赔偿

【答案】：D

31、利害关系人申请诉前证据保全的，申请人应当提供担保。不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在()小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。

A.12

B.24

C.48

D.72

【答案】：C

32、下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法，正确的有（）。

A.五方责任主体是指建筑工程的建设、设计、施工、监理、供货等五方参与单位

B.五方责任主体项目负责人均应当经过本单位的法定代表人书面授权确认

C.项目负责人质量终身责任是指在建筑工程缺陷责任期内对工程质量承担责任

D.施工单位项目经理应当对全部工程质量事故或质量问题承担责任

【答案】：B

33、构成工程重大安全事故罪的犯罪主体是建设、设计、施工、监理单位，应对责任单位的()处以刑罚。

A.法定代表人

B.经营负责人

C.项目负责人

D.直接责任人

【答案】：D

34、根据《水下文物保护管理条例》，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是（）。

A.遗存于中国内水的起源国不明的文物

B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物

C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物

D.造存于外国领海内的起源于中国的文物

【答案】：A

35、某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（）。

A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B.供应商应向施工单位承担违约责任

C.供应商应向贸易公司承担违约责任

D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

【答案】：C

36、下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。

A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的

B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的

C.建设单位指定专业分包的

D.专业分包单位再进行专业分包的

【答案】：C

37、对于暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过()的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

【答案】：C

38、关于建设工程监理的说法，正确的是（）。

A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督

B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系

C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理

D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

【答案】：D

39、当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（）。

A.仲裁委员会主任指定

B.仲裁庭指定

C.一方当事人选择

D.仲裁委员会指定

【答案】：A

40、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（）。

A.不良行为记录按照其社会影响程度不同，分为当地发布和全国发布

B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告

【答案】：B

41、甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2010年1月8日提交了工程竣工验收报告，2010年1月12日工程验收合格并于三天后交付甲方使用，但甲建设单位直到2010年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从（）计付。

A.2010年1月8日

B.2010年1月15日

C.2010年1月30日

D.2010年2月10日

【答案】：C

42、关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法正确的是()。

A.投标人认为招标投标活动违法，可以自知道之日起的15日内投诉

B.投标人对招标过程和评标结果有异议的，应依法先向招标人提出

C.行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理

D.行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动

【答案】：B

43、甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥釆购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（)。

A.甲、乙达成协议时

B.甲签字、盖章时

C.乙收到合同书时

D.乙签字、盖章时

【答案】：D

44、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限，与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同。钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同（）。

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

【答案】：A

45、在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。

A.定金

B.质押

C.抵押

D.留置

【答案】：C

46、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（）。

A.效力待定

B.自动解除

C.失效

D.继续有效

【答案】：D

47、根据《安全生产法》,生产经营单位的主要负责人在工程建设过程中未按照该法规定履行安全生产管理职责,导致发生较大事故的,应当由安全生产监督管理部门按照规定处以()的罚款。

A.一年年收入的30%

B.一年年收入的40%

C.一年年收入的60%

D.一年年收入的80%

【答案】：B

48、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）。

A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外

B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告

C.依照当事人申请可停止公告

D.公告部门可自行决定是否停止公告

【答案】：A

49、关于工程再分包的说法，正确的是（）。2017

A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包

C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人

【答案】：B

50、根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）。2017

A.统一组织编制建设工程生产安全事故

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。

A.该约定属于租赁合同的约定

B.该约定属于土地承包合同

C.该约定属于地役权合同

D.没有进行登记不影响该约定的合同效力

E.如果甲将其承包的土地转让给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行

【答案】：CD

2、根据代理权获得的方式不同，代理可分为()。（2012）

A.指定代理

B.隐名代理

C.委托代理

D.居间代理

E.法定代理

【答案】：C

3、下列属于行政法规文件的是()。

A.《招标投标法实施条例》

B.《建设工程质量管理条例》

C.《市政公用设施防灾管理规定》

D.《建筑法》

E.《建设工程安全生产管理条例》

【答案】：AB

4、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（）。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请

B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约

D.水泥厂新报价属于承诺

E.水泥厂新报价属于要约

【答案】：AB

5、在下列情形中,发包人应当承担过错责任的有()。

A.发包人直接指定分包人分包专业工程,造成建筑工程质量缺陷

B.发包人提供或者指定购买的建筑材料不符合强制性标准,造成建筑工程质量缺陷

C.发包人未组织竣工验收擅自使用工程,在工程的合理使用寿命内地基基础工程出现质量缺陷

D.发包人提供的设计有缺陷,造成建筑工程质量缺陷

E.发包人提供的设备不符合强指标性标准,引起建筑工程质量缺陷

【答案】：ABD

6、某施工项目招标，中标的施工单位与招标人订立合同并交纳履约保证金后，拒不履行该合同，导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于施工单位承担赔偿责任的说法，正确的有（）。

A.损失未超过履约保证金的，按照履约保证金承担赔偿责任

B.损失超过履约保证金部分，不再承担赔偿责任

C.损失起过履约保证金部分，仍应承担赔偿责任

D.没有提交履约保证金，不再承担赔偿责任

E.没有提交履约保证金，仍应承担赔偿责任

【答案】：AC

7、根据《最高人民法院关于理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》,关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的有（）

A.未竣工的建设工程质量合格,承包人请求其承建工程的价款试其承建工程部分析价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院不予支持

B.装饰装修工程的承包人就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权

C.承包人行便建设工程价款优先受偿权的期限为6个月

D.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算

E.承包人工程价款优先受偿权不得放弃

【答案】：CD

8、按照《建设工程质量管理条例》的要求，施工单位必须按照工程（），对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字。

A.监理单位的要求

B.设计要求

C.建设行政主管部门的要求

D.施工技术标准

E.合同约定

【答案】：BD

9、根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。

A.发明

B.计算机软件

C.实用新型

D.商品商标

E.外观设计

【答案】：AC

10、关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。（2014）

A.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应对施工现场进行带班检查

B.工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查

C.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案

D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20％

E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查

【答案】：AB

11、（2020年真题）下列车船中，属于免征车船税范围的有（）。

A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援专用船舶

B.渣土运输车辆

C.警用车船

D.排气量为2000毫升以下的乘用车

E.政府机关所有的乘用车

【答案】：AC

12、某施工合同因承包人重大误解而欲撤销合同，下列关于可撤销合同的表述，错误的有（）。

A.承包人可向法院起诉发包人撤销合同

B.承包人可向仲裁委员会对发包人申请仲裁撤销合同

C.承包人可直接通知发包人撤销合同

D.行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使

E.合同被撤销，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力也会受影响

【答案】：C

13、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》,发生工程质量事故,施工企业项目经理承担的法律责任有（）。

A.项目经理为相关注册执业人员的,责令停止执业2年

B.构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D.向社会公布曝光

E.项目经理为相关注册执业人员的,吊销执业资格证书,5年以内不予注册

【答案】：BCD

14、下列关于法人、法定代表人说法，正确的是（）。

A.法人对外承担有限责任

B.法定代表人不当执行职务行为的民事责任，自行承担

C.特别法人包括机关法人、基层群众自治性组织法人

D.法人均应当依法进行登记，并自登记时取得法人资格

E.企业章程对法定代表人权利的限制，不得对抗善意第三人

【答案】：C

15、某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，（）应先对李某伤害赔偿承担责任。

A.写字楼的产权单位

B.写字楼的施工单位

C.写字楼的设计单位

D.写字楼的使用单位

E.写字楼的物业管理单位

【答案】：AD

16、根据《特种设备安全监察条例》的规定，（）应当由经核准的特种设备检验检测机构进行。

A.功能检验

B.监督检验

C.型式试验

D.定期检验

E.无损检测

【答案】：BCD

17、根据《劳动法》规定，符合对未成年人特殊保护规定的有（）。

A.不得安排未成年人从事矿山井下作业

B.不得安排未成年人从事低温、冷水作业

C.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

D.不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动

E.用人单位应当对未成年人定期进行健康检查

【答案】：A

18、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与已施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（）。

A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效

B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权

C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同

D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力

E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同

【答案】：BD

19、我国法的形式主要包括()。

A.宪法

B.刑法

C.国际条约

D.行政法规

E.地方性法规

【答案】：ACD

20、行政复议期间可以停止执行具体行政行为的情形（）。

A.被申请人认为需要停止执行的

B.行政复议机关认为需要停止执行的

C.申请人要求的

D.法律规定停止执行的

E.行政法规规定停止执行的

【答案】：ABD

21、根据民用建筑节能管理规定.关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）（2013）

A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的.不得颁发施工许可证

B.对不符合民用建筑节能强制性标准的.不得出具竣工验收合格报告

C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件

D.施工单位进行施工时.不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准

E.民用建筑在改建.扩建时.设计单位不得对原建筑物进行节能改造

【答案】：ABCD

22、甲、乙、丙三家企业组成联合体参与某工程投标，其中，甲为一级土建企业，乙为二级安装企业，甲、乙均具有法人资格；丙为劳务企业，不具有法人资格；甲为牵头企业。根据《招标投标法》的规定，下列关于该联合体的表述中，错误的是（）。

A.丙企业不能作为联合体的成员

B.在丙企业不参加联合体的情况下，该联合体的资质等级为二级

C.联合体的共同投标协议应当同投标文件一并提交招标人

D.若该联合体中标，应当由甲企业与招标人签订合同

E.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

【答案】：ABD

23、关于施工许可制度和开工报告制度的说法，正确的有（）。

A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定

B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可申请两次延期

C.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

D.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

E.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告审批手续

【答案】：ABD

24、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有（）。

A.行政处罚决定在被行政复议期间的

B.行政处罚决定被依法停止执行的

C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的

D.行政处罚决定经行政复议被撤销的

E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的

【答案】：BCD

25、根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。(2015真题)

A.企业应当为未成年工定期进行健康检查

B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人

C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动

D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业

E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

【答案】：AC

26、根据《招标投标法实施条例》关于投标保证金的说法，正确的有（）。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%

C.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

D.招标人应当在中标通知书发出后，5日内退还中标人的投标保证金

E.未中标的投标人的投标保证金及银行同期贷款利息，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还

【答案】：AB

27、根据《劳动法》的规定，符合对未成年人特殊保护规定的有（）。

A.不得安排未成年人从事矿山井下作业

B.不得安排未成年人从事低温、冷水作业

C.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

D.不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动

E.用人单位应当对未成年人定期进行徤康检查

【答案】：A

28、物权受到侵害的，权利人可以通过()等途径解决。

A.仲裁

B.调解

C.诉讼

D.行政机关

E.恢复原状

【答案】：ABC

29、关于地役权,下列表述正确的是（??）。2017真题

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同签订时设立

D.地役权自地役权合同生效时设立

E.未经登记,不得对抗善意第三人

【答案】：ABD

30、根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，下列行为属于承揽业务不良行为的有()。

A.超越本企业资质等级承揽工程

B.以他人名义投标，骗取中标

C.将承揽的工程转包或违法分包

D.不履行保修义务或拖延履行保修义务

E.通过向评标委员会成员行贿的手段谋取中标

【答案】：BC

31、根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有()。（2015）

A.钱某职得资格证书3年后申请注册

B.赵某因工伤丧失了民事行为能力

C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册

D.周某申请在两个单位分别注册

E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问

【答案】：BD

32、下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。

A.对管制不服的

B.行政机关工作人员对记过决定不服的

C.认为行政机关侵犯其财产权的

D.认为行政机关违法摊派的

E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的

【答案】：CD

33、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的有()。

A.用于承重墙体的砌筑砂浆试块

B.用于承重结构的混凝土试块

C.用于承重墙的砖和混凝土小型砌块

D.分隔墙的混凝土小型砌块

E.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂

【答案】：ABC

34、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。

A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期

B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期

E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】：BC

35、下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。

A.停止侵害

B.没收非法财物

C.排除妨碍

D.修理、重做，更换

E.消除影响、恢复名誉

【答案】：ACD

36、根据《招标投标法实施条例》，属于工程建设项目的有（）。

A.构筑物的拆除

B.建筑物的室内展品移动陈列柜

C.建筑物的扩建

D.建筑物减隔膜装置的安装

E.工程所需要的管理服务

【答案】：ACD

37、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。2014

A.社会保险

B.试用期

C.保守商业秘密

D.补充保险

E.休息休假

【答案】：BCD

38、关于仲裁协议效力的说法，正确的有（）。2016

A.合同无效，仲裁协议亦无效

B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼

C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议

D.有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权

E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力

【答案】：D

39、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。

A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的

B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的

C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的

D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的

E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

【答案】：BCD

40、根据《建筑企业资质管理规定》，