2022年一级建造师之一建工程法规题库大全【易错题】

2022年一级建造师之一建工程法规题库大全【易错题】第一部分单选题(50题)1、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。

A.只能采用违约金

B.由违约一方选择采用违约金或定金

C.由非违约方选择采用违约金或定金

D.同时采用违约金和定金

【答案】：C

2、《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是()。

A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌

B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意

D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意

【答案】：D

3、部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由（）裁决。

A.国务院

B.全国人民代表大会

C.全国人大常委会

D.最高人民法院

【答案】：A

4、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公旬是其分包单位。2008年5月5曰，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A.甲建筑公司或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲建筑公司和乙建筑公司

【答案】：B

5、建设工程的纠纷处理不仅涉及有关工程建设的法律法规，更常常需要运用大量的工程造价、工程质量方面的专业知识和熟悉建筑业自身特有的交易习惯和行业惯例。如果对此进行仲裁，体现了仲裁的()。

A.自愿性

B.专业性

C.独立性

D.快捷性

【答案】：B

6、下列有证据的应用，说法正确的是（）。

A.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于十日

B.对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭上出示的，不得在公开开庭时出示

C.在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据

D.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言不能作为认定案件事实的依据

【答案】：B

7、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.5年

C.2年

D.2个采暖期、供冷期

【答案】：A

8、（2019年真题）某施工企业技术员王某,2019年6月份的财产租赁所得为10000元,国债利息收入为3000元,股息所得为2000元,保险赔偿5000元。王某6月份的以上所得应当缴纳的个人所得税为（）。

A.3000

B.3400

C.2400

D.4000

【答案】：C

9、甲建筑公司于2013年4月22日向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为5200元/t，约定6月1日日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为5000元/t，供货商急忙交货。双方为结算价格发生争议。下列说法正确的是（）。

A.应按合同约定的价格5200元/t结算

B.应按国家确定的最新价格5000元/t结算

C.应当按新旧价格平均值结算

D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同

【答案】：B

10、某扩建工程竣工后，建设单位于1月15日未经检验而使用该工程，1月20日承包人提交了竣工验收报告，1月25日建设单位组织验收，1月30日工程竣工验收合格，则该工程实际竣工日期为（）。

A.1月15日

B.1月20日

C.1月25日

D.1月30日

【答案】：A

11、不良行为记录是指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。

A.乡（镇）

B.县

C.市

D.省

【答案】：B

12、合同内容中，可作为发生纠纷后确定法院地域管辖依据的是()。

A.合同标的

B.履行期限

C.解决争议的方法

D.履行地点

【答案】：D

13、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,有关机关应当按照（),依照法律、行政法规规定的权限和程序,对事故发生单位和有关人员进行行政处罚,对负有事故责任的国家工作人员进行处分。

A.生产安全事故报告

B.主管部门的意见

C.人民政府的批复

D.安全生产监督部门的处理意见

【答案】：C

14、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。(2015真题)

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】：D

15、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有（）。(2015真题)

A.监理单位和检测机构

B.建设单位和检测机构

C.建设单位和建设工程质量监督机构

D.监理单位和建设工程质量鉴定机构

【答案】：C

16、投标人的报价一般由成本、税金和利润三部分组成。当报价为成本价时，企业利润（）。

A.最小

B.最大

C.为零

D.不确定

【答案】：C

17、在委托代理中，委托授权书的内容不包括()。

A.代理人的姓名或者名称

B.代理的事项、权限

C.代理的期间

D.第三人的姓名或者名称

【答案】：D

18、两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）。

A.徇私舞弊罪

B.玩忽职守罪

C.串通投标罪

D.重大责任事故罪

【答案】：C

19、在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是（）。2018真题

A.自然磨损

B.维修保养

C.意外事故

D.盘点时发现的短缺

【答案】：C

20、乙分公司是甲建工集团在华北设置的大型区域公司，该分公司最近承接了丙项目。则关于甲、乙、丙配备专职安全生产管理人员情况，说法正确的是()。

A.甲建工集团应当配备，乙分公司和丙项目部可以不再独立配备

B.甲建工集团应当配备，乙分公司可以不再配备，丙项目部应当配备

C.甲建工集团和乙分公司应当各自独立配备，丙项目部可以不再配备

D.甲建工集团和乙分公司应当各自独立配备，丙项目部也应当配备

【答案】：D

21、根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。2014

A.建设行政主管部门

B.招标代理机构

C.招标人

D.投标人推选的代表

【答案】：C

22、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿。

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

【答案】：D

23、A公司承建B公司的住宅工程，后来双方因工程质量问题导致纠纷，A公司决定起诉B公司。A公司的注册登记地在甲市，B公司的注册登记地在乙市，该工程位于丙市，双方的合同是在丁市签订的。根据我国《民事诉讼法》的规定，A公司应当向()市人民法院起诉。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：C

24、某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为()。

A.恶意投标罪

B.串通投标罪

C.重大责任事故罪

D.玩忽职守罪

【答案】：B

25、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。2016

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查

D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查

【答案】：C

26、（2019年真题）关于仲裁调解的说法，正确的是()

A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解

B.在调解书签收前，当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决

C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解

D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力

【答案】：B

27、某工程施工过程中,因总承包单位未按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用,导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故,则应由()负主要责任。

A.总承包单位

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位和分包单位共同

【答案】：A

28、借贷双方约定的利率未超过年利率（），出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。

A.12%

B.24%

C.36%

D.48%

【答案】：B

29、下列凭证中,免纳印花税的是()

A.财产租赁合同或者具有合同性质的凭证

B.加工承揽合同或者具有合同性质的凭证

C.营业账簿

D.财产所有人将财产赠给社会福利单位所立的书据

【答案】：D

30、在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为（）。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.不需要进行大修即可继续使用的年限

C.安全使用不低于50年

D.工程竣工验收合格之日起5年

【答案】：A

31、某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现：混凝土基础工程出现渗漏，部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是（）。

A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题承担责任

D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任

【答案】：D

32、安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是()。

A.县级以上建设行政主管部门

B.县级以上各级人民政府

C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门

D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府

【答案】：B

33、2012年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5年的用工合同，并约定了试用期，则试用期最迟至()。

A.2012年2月28日

B.2012年5月31日

C.2012年8月1日

D.2012年2月1日

【答案】：C

34、根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()（2013）

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.严重违反用人单位的规章制度的

C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的

D.被依法追究刑事责任的

【答案】：C

35、建设工程保险是为了()。

A.分散危险，消化损失

B.防止危险，确保人身财产安全

C.消除危险，避免损失

D.预防危险，增加收入

【答案】：A

36、按照《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，()。

A.无需缴纳排污费

B.并缴纳行政罚款

C.并缴纳排污费

D.并缴纳超标准排污费

【答案】：D

37、关于仲裁审理的说法，正确的是（）。2018真题

A.仲裁审理，必须开庭审理作出裁决

B.涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理

C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决

D.被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的，视为撤回反请求

【答案】：D

38、投保人办理建筑意外伤害保险的投保手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保险人。

A.书面

B.口头

C.通知

D.布告形式张贴于施工现场

【答案】：D

39、根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。2014

A.项目经理

B.兼职安全员

C.建筑架子工

D.BIM系统操作员

【答案】：C

40、被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）

A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由第三人自己承担损失

D.由代理人独自向第三人承担责任

【答案】：A

41、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（）。

A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还

C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金

D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人

【答案】：D

42、施工单位与水泥厂订立了一份水泥买卖合同，施工单位按约定向甲支付了的定金6万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金3万元。交货日期届满，水泥厂无法交付该批水泥。施工单位诉至法院提出如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己利益，又能获得支持的是（）。

A.请求水泥厂双倍返还定金12万元

B.请求水泥厂双倍返还定金12万元，同时请求甲支付违约金3万元

C.请求水泥厂返还定金6万元

D.请求水泥厂支付违约金3万元，同时请求甲返还定金6万元

【答案】：A

43、甲公司将一批新设备交由乙公司试用，试用期满后，乙公司未对是否购买这批设备作出表示，则()。

A.甲公司可以认为乙公司拒绝购买这批设备

B.甲公司可以认为乙公司已决意购买这批设备

C.乙公司是否购买这批设备尚在考虑中

D.乙公司可以拒绝购买这批设备

【答案】：B

44、（2019年真题）根据《建筑法》,属于申请领取施工许可证法定条件的是()。

A.项目复杂,施工难度大的,已经投保建筑工程一切险

B.需要拆迁的,拆迁工作已完成

C.按照规定应为委托监理的工程,已委托监理

D.已经确定建筑施工企业

【答案】：D

45、建设项目的环境影响报告书,必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价,规定防治措施,并按照规定的程序报()审查批准。

A.地方政府主管领导

B.建设单位主管领导

C.环境保护行政主管部门

D.大气污染防治监管部门

【答案】：C

46、关于劳动合同订立的说法，正确的是（）。

A.试用期包含在劳动合同期限内

B.固定期限劳动合同不能超过10年

C.商业保险是劳动合同的必备条款

D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立

【答案】：A

47、某公司交付一定使用费取得了一地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判断错误的是（）。

A.该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有

B.该公司取得建设用地使用权的方式为出让

C.如该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，附着于该地块的建筑物、构筑物、附属设施可以分开抵押

D.如该公司在3年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用权年限不得超过剩余期限

【答案】：C

48、下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（）。

A.劳动报酬

B.试用期

C.保守商业秘密

D.福利待遇

【答案】：A

49、工程监理单位与建设单位串通，弄虚作假、降低工程质量并造成损失的，赔偿责任应当由（）承担。

A.监理单位

B.施工单位

C.监理单位和建设单位连带

D.建设单位

【答案】：C

50、关于无效合同法律后果的叙述中，不正确的是()。

A.无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力

B.合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效

C.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，不予返还

D.合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、下列关于争议评审机制的说法,正确的有（）。

A.具有专业性特点

B.具有快速反应、现场解决问题的特点

C.有助于创造良好气氛

D.经争议评审的案件,不得再提起诉讼或仲裁

E.双方最终仍保留诉讼或仲裁的救济途径

【答案】：ABC

2、某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《建设工程安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供()。

A.生产厂家的起重机制造许可证

B.起重机出厂的产品合格证明

C.机械燃油消耗定额证明

D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录

E.具有相应资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明

【答案】：AB

3、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。（2015）

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业

C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成

D.分包单位将其承包的工程再分包

E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位

【答案】：ACD

4、根据《环境保护法》,下列情形中,暂予免征环境保护税的有（）。

A.农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物的

B.机动车排放应税污染物的

C.依法设立的城乡污水集中处理?生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的

D.纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的

E.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的

【答案】：ABCD

5、关于施工许可制度和形式报告制度的说法，正确的有（）。2016

A.实行形式报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定

B.建设单位领取施工许可证后因故不能近期开工的，最多可延期6个月

C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能近期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告审批手续

E.实行形式报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

【答案】：ABCD

6、下列关于涉及到结构安全的施工中的试块、试件和材料的见证取样和检测，错误的有（）

A.见证人员由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构

B.涉及到结构安全的试件应在见证人员的见证下取样，并由见证人员对其代表性和真实性负责

C.检测报告经过监理单位确认后，由建设单位归档

D.质量检测业务由工程项目建设单位或监理单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

E.检测机构不得与设计单位、施工单位和建设单位有隶属关系或者其他利害关系

【答案】：BCD

7、用人单位应当向劳动者按月支付2倍工资的情况包括（）。

A.自用工之日超过1个月不满1年，未与劳动者订立书面劳动合同

B.符合法定条件时，拒绝与劳动者订立无固定期限合同

C.拖欠劳动者工作报酬

D.法定节假日安排劳动者加班

E.违法与劳动者解除或终止劳动合同

【答案】：AB

8、下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有（）。

A.因使用不当造成的质量问题

B.质量监督机构没有发现的质量问题

C.监理单位没有发现的质量问题

D.第三方造成的质量问题

E.不可抗力造成的质量问题

【答案】：AD

9、根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位的安全生产责任有（）

A.需要进行爆破作业的,办理申请批准手续

B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

C.不得要求施工企业购买不符合安全施工的用具设备

D.对安全技术措施或者专项施工方案进行审查

E.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料

【答案】：AC

10、下列工程施工所使用的材料中，必须实施见证取样和送检的有（）。

A.所有商品混凝土试块

B.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料

C.拌制砌筑砂浆的水泥

D.抹灰的配料水泥

E.用于承重结构的连接接头试件

【答案】：BC

11、下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是（）。

A.旁站

B.巡查

C.巡视

D.重点抽查

E.平行检验

【答案】：AC

12、最低工资标准所规定的最低工资不包括（）。

A.延长工作时间工资

B.计件工资与奖金

C.中班、夜班的津贴

D.高温、低温、井下、有毒有害环境的津贴

E.法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等

【答案】：ACD

13、甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证能够质押的是（）。

A.存款单

B.仓单

C.房屋所有权证书

D.提单

E.汇票

【答案】：ABD

14、《仲裁法》可以解决（）纠纷。

A.未成年人保护

B.建设合同

C.刑事判决

D.继承

E.买卖合同

【答案】：B

15、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。

A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

【答案】：C

16、下列关于企业法人、法定代表人与项目经理部的法律关系,说法正确的有()。

A.项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构,不具备法人资格

B.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担

C.施工企业的项目经理的材料款,如果不按时支付,材料供应商应当以项目经理为被告提起诉讼

D.项目经理部没有按照合同约定完成施工任务,应由项目经理部承把违约责任

E.企业法人的法定代表人,其职务行为可以代表企业法人

【答案】：AB

17、仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以（）。

A.请求仲裁庭根据和解协议制作调解书

B.请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书

C.撤回仲裁申请书

D.请求强制执行

E.请求法院判决

【答案】：ABC

18、甲建筑公司向乙供货商发出购买100吨钢材的要约，3500元/吨，乙公司收到要约后直接将110吨钢材送进现场，甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是（）。

A.乙公司的行为构成承诺

B.乙公司的行为属于新要约

C.甲公司接受钢材并使用于工程，构成承诺

D.双方的合同已经成立

E.乙的行为违背了甲公司的真实意思，合同不成立

【答案】：BCD

19、根据《建设工程质量管理条例》,工程监理单位不得与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系。

A.建筑材料供应单位

B.施工承包单位

C.设计单位

D.建设单位

E.设备供应单位

【答案】：AB

20、某政府投资项目，承包人提交的竣工结算报告价格为2300万元，发包人按照规定将结算资料提交同级财政局进行审计。财政局审定的价格为1800万元，承包人对其中部分结算项提出异议。关于本案，说法正确的是()。

A.承包人必须接受审计结果

B.政府审计是国家对建设单位的一种内部行政监督

C.承包人不服审计结论的，可以与发包人重新协商

D.双方协商不成的，承包人可以对发包人提起诉讼

E.发包人必须按双方共同签字认可的价格而不是审计结果进行结算

【答案】：BCD

21、某政府投资项目，承包人提交的竣工结算报告价格为2300万元，发包人按照规定将结算资料提交同级财政局进行审计。财政局审定的价格为1800万元，承包人对其中部分结算项提出异议。关于本案，说法正确的是()。

A.承包人必须接受审计结果

B.政府审计是国家对建设单位的一种内部行政监督

C.承包人不服审计结论的，可以与发包人重新协商

D.双方协商不成的，承包人可以对发包人提起诉讼

E.发包人必须按双方共同签字认可的价格而不是审计结果进行结算

【答案】：BCD

22、下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有（）。

A.产权转移证书

B.营业账簿

C.权利、许可证照

D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据

E.已缴纳印花税凭证的副本

【答案】：ABC

23、安全生产监督管理部门的下列做法,不正确的是（）。

A.要求施工单位购买其认可的安全防护器材

B.对建设工程是否有安全施工措施进行检查时，可以收费

C.可以查封、扣押不符合保障安全生产的国家标准的设施、设备、器材

D.重大事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的可以责令暂时停产停业

E.在检查中发现从业人员未戴安全帽的，即要求停工整顿

【答案】：AB

24、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。

A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业

B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物

C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关

D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查

E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段

【答案】：BD

25、根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（）。

A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标

B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求

C.按照招标人的要求倾向特定投标人

D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见

E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标

【答案】：ABD

26、按照《建设工程质量管理条例》规定,下列主体中,()违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员依法追究刑事责任。

A.建设单位

B.勘察单位

C.监理单位

D.设计单位

E.施工单位

【答案】：ACD

27、下列安全责任中，属于建设单位应当承担的有（）。

A.足额使用安全施工措施所需费用

B.提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料

C.不得租赁不符合安全施工要求的用具设备

D.不得随意压缩合同工期

E.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

【答案】：BD

28、甲施工企业误将应当支付给乙材料供应商的货款支付给丙材料供应商，关于甲、乙和丙之间债的发生根据及其处理的说法，正确的有（）。

A.丙应当将货款返还给乙

B.甲向乙支付货款属于合同之债

C.丙获得货款后属于无因管理之类

D.乙和丙之间没有债权和债务关系

E.丙获得货款构成不当得利之债

【答案】：BD

29、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，错误的是（）。

A.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

B.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人都应当承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

E.因未竣工验收，因此发包人应自行承担一切质量问题的经济损失

【答案】：BCD

30、《建设工程质量管理条例》设定的行政处罚包括（）。

A.罚款

B.拘役

C.行政拘留

D.责令停业整顿

E.吊销企业营业执照

【答案】：AD

31、关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有（）。2017

A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖权转移

B.因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼应由房屋所在地人民法院管辖

C.房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院

D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致

E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖

【答案】：BCD

32、根据《招标投标法实施条例》，下列投标人的行为中，属于弄虚作假行为的有（）。2017

A.使用伪造、变造的许可证件

B.投标人之间协商投标报价

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.投标人之间约定部分投标人放弃中标

E.提供虚假的财务状况

【答案】：A

33、在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明（）。

A.工程名称

B.取样部位

C.工程地点

D.样品名称

E.取样日期

【答案】：ABD

34、下列中华人民共和国境内的主体中,属于增值税纳税人的有()。

A.销售货物的单位

B.销售服务的单位

C.销售无形资产的个人

D.进口货物的个人

E.从事房屋租赁业务的个人

【答案】：ABCD

35、甲、乙双方在合同中约定了“如合同发生争议，将争议提交Q市仲裁委员会仲裁”。后合同在履行中发生争议，以下叙述正确的是（）。

A.如一方当事人向人民法院提起起诉，人民法院不予受理

B.Q市仲裁委员会应当对合同争议进行仲裁

C.当事人仍可将争议向人民法院提起起诉

D.合同当事人均应受仲裁协议的约束

E.当事人仍可向其他仲裁委员会申请仲裁

【答案】：ABD

36、某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了《借款合同》，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司（）。

A.要求返还利息

B.提前收回贷款

C.签订附加合同

D.继续发放贷款

E.解除合同

【答案】：B

37、根据国务院《工伤保险条例》的规定，应当认定为或视同工伤的有（）。

A.患职业病的劳动者

B.上下班途中，交通事故受伤，承担事故全部责任的劳动者

C.因工外出发生事故下落不明的劳动者

D.工作时间和工作岗位，突发疾病死亡

E.在抢先救灾中受到伤害

【答案】：ACD

38、注册建造师依法享有的权利包括()。（2013）

A.获得相应劳动报酬

B.保管和使用本人注册证书、执业印章

C.接受继续教育

D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章

E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密

【答案】：ABCD

39、根据《绿色施工导则》，关于节地与施工用地保护的说法，正确的有（）。

A.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最高面积设计

B.施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置

C.对于施工周期较长的现场，可按建筑临时绿化的要求，安排场地新建绿化

D.临时设施占地面积有效利用率大于90％

E.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地

【答案】：BD

40、按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，我国目前主要采取的节约能源激励措施包括（）。

A.安排专项节能财政资金

B.给予节能产业税收优惠

C.对节能项目信贷支持

D.节能价格策略

E.限制高能耗进口

【答案】：ABCD

41、建设法律、行政法规与社会法的关系主要体现在()。

A.提供劳动保护

B.进行财产补偿

C.行政监督管理

D.建立劳动关系