三月上旬一级建造师资格考试建设工程法规及相关知识第五次整理与复习（附答案和解析）

三月上旬一级建造师资格考试建设工程法规及相关知识第五次整

理与复习（附答案和解析）一、多项选择题（共30题，每题2一、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选,所选的每个选项得0.5分）。1、下列关于权利质押的说法不符合规定的有（）。A、出质人和质权人可以以书面或口头形式订立权利质押合同B、出质人将股票出质后，不得转让，但经出质人与质权人协商同意的除外C、出质人以支票、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自有关部门办理出质登记时设立D、质物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债务数额的部分归质权人所有E、质权人在债务履行期届满前，不得与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有【参考答案】：AD【解析】：A项，设立质权，当事人应当采取书面形式订立质权合同。D项，质物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归出质人所有，不足部分由债务人清偿。2、下列关于人民法院对第二审案件审理的表述，正确的有（）。A、一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判B、一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决【参考答案】：ACDE【解析】：根据《建设工程质量管理条例》的规定，违法分包的情形包括：总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成的；施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的；分包单位将其承包的建设工程再分包的。故应选ACDE项。15、甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同,约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以()，以维护自己的合法权益。A、行使同时履行抗辩权B、终止合同C、中止履行合同并通知对方D、请求对方提供适当担保E、转让合同16、某体育馆工程实行工程总承包，发包单位可以将该工程的()一并发包给一个工程总承包单位。A、代建B、施工C、监理D、设计E、设备采购【参考答案】：BDE【解析】：《建筑法》规定，建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位。17、按照《工伤保险条例》的规定，职工有下列()情形的，不得认定为工伤或者视同工伤。A、故意犯罪的B、患职业病的C、醉酒或者吸毒的D、自残或者自杀的E、在抢险救灾受到伤害的【解析】：职工符合规定的工伤或视同工伤情形的，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：①故意犯罪的；②醉酒或者吸毒的；③自残或者自杀的。18、机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责有()。A、组织进行有针对性的消防演练B、按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志C、对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查D、组织防火检查，及时消除火灾隐患E、实行每日防火巡查，并建立巡查记录【参考答案】：ABCD【解析】：《消防法》第十六条规定，机关、团体、企业、事业单位应当履行下列消防安全职责：①落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；②按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志,并定期组织检验、维修，确保完好有效；③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；⑤组织防火检查，及时消除火灾隐患；⑥组织进行有针对性的消防演练；⑦法律、19、下列选项中，注册建造师享有的权利包括()。A、使用注册建造师名称B、保管和使用本人注册证书、执业印章C、在执业范围外从事相关专业的执业活动D、对侵犯本人权利的行为进行申述E、介入与自己有利害关系的商务活动【参考答案】：ABD20、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的有（）OA、有防水要求的卫生间为3年B、给排水管道为2年C、电气设备安装工程为2年D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E、装修工程为2年【参考答案】：BCDE【解析】：本题考查的是施工单位的保修责任。《建设工秆质晕管理条例》第40条规定了保修范围，及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限：21、根据我国《合同法》的规定，债权人转让权利应当通知债务人。其债权人转让权利的通知（）。A、不得自行撤销B、有权自行撤销C、经受让人同意可以撤销D、经债务人同意可以撤销E、必须经各方协商一致才能撤销【参考答案】：AC22、外商投资建筑业企业设立与资质的申请和审批，实行（）管理。A、统一B、全过程C、分级D、分类E、分段【参考答案】：CD【解析】：本题涉及的考点是外商投资建筑业企业设立与资质的申请和审批。外商投资建筑业企业设立与资质的申请和审批，实行分级、分类管理。23、行政强制措施的种类包括（）。A、冻结存款汇款B、强制解除合同C、查封场所设施或者财物D、限制公民人身自由E、扣押财物【参考答案】：ACDE【解析】：我国《行政强制法》第9条规定的行政强制措施的种类包括：（1）限制公民人身自由；（2）查封场所设施或者财物；（3）扣押财物；（4）冻结存款汇款；（5）其他行政强制措施。本题B项不属于法定的行政强制措施。故A、C、D、E为正确选项。24、必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有（）。A、用于承重结构的混凝土试块B、用于承重墙体的砌筑砂浆试块C、用于承重结构的钢筋及连接头试件D、所有的水泥材料E、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【参考答案】：ABCE【解析】：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。25、关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的是()。A、建设单位的名称应以营业执照上的名称为准B、合同标的是财产C、履行地点为项目所在地D、违约责任是当事人违反合同义务的责任E、有关施工组织设计的内容为履行方式条款【参考答案】：ACDE26、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包括()的培训。A、取得专业技术资格证书B、必要的安全生产知识C、有关的安全生产规章制度D、岗位的安全生产操作技能E、专业学历教育【参考答案】：BCD【解析】：《生产安全法》第二十一条规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。27、关于合同标的说法中，正确的有（）。A、工程设计合同是以劳务为标的合同B、工程施工合同是以财产为标的合同C、委托监理合同是以工作成果为标的合同D、工程建材买卖合同是以财产为标的合同E、工程设备租赁合同是以财产为标的合同【参考答案】：DE【解析】：合同标的可分为财产、行为、工作成果。AB选项是以工作成果为合同标的，C项以行为未合同的标的。28、根据《行政许可法》的规定，下列事项可以设定行政许可的有（）OA、直接涉及国家安全的活动，需要按照法定条件予以批准的事项B、间接关系到公共利益的特定行业的市场准入C、提供公众服务的职业的资格事项D、直接关系公共安全的重要设备，需要按照技术标准、技术规范,通过检验进行审定的事项E、企业的设立，需要确定主体资格的事项【参考答案】：ADE【解析】：下列事项可以设定行政许可：①直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项；②有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直接关系公共利益的特定行业的市场准入等，需要赋予特定权利的事项；③提供公众服务并且直接关系公共利益的职业、行业，需要确定具备特殊信誉、特殊条件或者特殊技能等资格、资质的事项；④直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施、产品、物品，需要按照技术标准、技术规范，通过检验、检测、检疫等方式进行审定的29、某政府投资的工程项目向社会公开招标，并成立了评标委员会.该项目技术特别复杂、专业性要求特别高。则下列说法正确的有()OA、评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建B、评标委员会成员的名单在开标时予以公布C、评标委员会由9人组成，其中技术、经济等方面的专家为6人D、评标委员会的专家成员可以由招标人直接确定E、招标人可以直接授权评标委员会确定中标人【参考答案】:CE30、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查的主要方式有（）。A、复查B、重点检查C、抽查D、巡查E、专项检查【参考答案】：BCE二、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、行政处分的方式是（）。A、没收非法财产B、吊销营业执照C、行政拘留D、记过、撤职、开除等【参考答案】：D【解析】：行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律、法规所规定的权限而给予的一种惩戒。行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。ABC三项都属于行政处罚的方式。C、一审判决认定事实不清，发回一审人民法院重审D、一审判决适用法律错误的，依法改判E、当事人对第二审案件的判决，不可以上诉【参考答案】：BCDE【解析】：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：①原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决、裁定；②原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，依法改判、撤销或者变更；③原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；④原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的,裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。3、下列关于仲裁程序的表述不正确的有（）。A、提出仲裁申请后，可能发生仲裁机构不予受理的情况B、仲裁申请人必须有仲裁协议C、仲裁裁决书由仲裁委员会强制执行D、仲裁实行先行调解和一裁终局原则E、仲裁没有受理范围的限制【参考答案】：CE【解析】：当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向人民法院申请强制执行，仲裁委员会无权强制执行。仲裁委员会有自己的受理范围，不在其受理范围的仲裁申请，仲裁机构将不予受理。4、下列关于联合体投标的说法正确的有（）。2、某工程竣工验收合格后第11年，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。A、建设单位维修并承担维修费用B、施工单位维修并承担维修费用C、施工单位维修，设计单位承担维修费用D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是质量缺陷维修费用的承担。建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。3、项目负责人的安全生产责任不包括（）。A、对建设工程项目的安全施工负责B、确保安全生产费用的有效使用C、落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程D、签署危险性较大的工程安全专项施工方案【参考答案】：D【解析】：项目负责人的安全生产责任主要是：（1）对建设工程项目的安全施工负责；（2）落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；（3）确保安全生产费用的有效使用；（4）根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患;（5）及时、如实报告生产安全事故情况。4、按照《建筑法》的规定，（）确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。A、国务院建设行政主管部门B、国务院环境保护行政主管部门C、省级人民政府建设行政主管部门D、省级人民政府环境保护行政主管部门【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是不需要办理施工许可证的建设工程。按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。5、施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期的计算是（）。A、从交付之日起计算B、从竣工验收之日起计算C、从当事人起诉之日起计算D、从提交竣工结算文件之日起计算【参考答案】：A【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18条规定：利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。故A为正确选项。6、下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（）。A、劳动合同纠纷B、继承纠纷C、对罚款不服发生的纠纷D、总分包之间的合同纠纷【参考答案】：D7、根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对（）分别处以罚款。A、建设单位和施工单位B、建设单位和监理单位C、监理单位和施工单位D、建设单位和设计单位【参考答案】：A【解析】：本题考核的是规避办理施工许可证应承担的法律责任。《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。8、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（）提出设计方案。A、其他设计单位B、具有相应资质等级的设计单位C、监理单位D、装修施工单位【参考答案】：B【解析】：《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。9、建筑市场主体的诚信评价，包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价，前者是（）。A、以守法、守信、守德和综合实力为基础的综合评价B、以守法为基础、根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价C、以建筑市场主体行为为依据，对社会关注的焦点、热点问题的评价D、市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价【参考答案】：B10、根据《工程建设项目施工招标投标办法》投标有效期从（）之日开始计算。A、发布招标文件B、购买招标文件C、提交投标文件截止D、发布中标通知【参考答案】：C【解析】：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。11、某施工现场发生安全生产事故，造成5人死亡，直接经济损失8000万元人民币。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，属于（）生产安全事故。A、重大B、一般C、较大D、特别重大【参考答案】：A【解析】：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第3条，事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失酌事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以12、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A、3%B、5%C、10%D、15%【参考答案】：B【解析】：全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。因此选择B选项。13、某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。A、业主全部承担B、施工单位全部承担C、业主和施工单位共同承担D、工期顺延、费用由施工单位承担【参考答案】：A【解析】：《建设工程质量管理条例》第14条规定：“建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备”。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定：发包人“提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准”，造成建设工程质量缺陷的，发包人应当承担过错责任。故A为正确选项。14、实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。A、建设单位B、施工总承包单位C、监理单位D、各分包单位【参考答案】：B【解析】：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。15、未经（）的证据，不能作为认定案件事实的依据。A、鉴定B、质证C、对方当事人认可D、公证【参考答案】：B【解析】：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第47条规定：“未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据”。无论证据是否经过鉴定、公证，以及是否经对方当事人认可，均须进行质证，才能作为认定案件事实的依据。故B为正确选项。16、甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（）。A、有效B、因乙超越经营范围而无效C、因乙超越经营范围而效力待定D、因乙超越经营范围而可撤销【参考答案】：A【解析】：最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（一）》第十条规定，当事人超越经营范围订立合同，人民法院不因此认定合同无效。但违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营规定的除外。这是有关法人权利能力和行为能力的直接规定，即法人在不违反法律、行政法规强制性规范时，即使超越经营范围签订合同也认定有效。17、建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在（）提出。A、开庭审理前B、法庭辩论前C、法院判决前D、举证期限内【参考答案】：D【解析】：本题考核的是当事人申请鉴定的提出。当事人申请鉴定，应当注意在举证期限内提出。18、按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位资质不良行为的是（）。A、以他人名义投标B、允许他人以本单位名义承揽工程C、违法向他人分包工程D、转让安全生产许可证【参考答案】：B19、某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（）。A、冻结B、查封C、拍卖D、提存【参考答案】：A20、建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期均为()年。TOC\o"1-5"\h\zA、3B、4C、5D、6【参考答案】：C21、取得一级建造师执业资格证书的人员，若受聘于一个具有工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位，应通过()提出注册申请。A、资格证书发放单位B、聘用单位C、建设主管部门D、注册管理单位【参考答案】：B【解析】：《注册建造师管理规定》第七条第一款规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，A、联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B、不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级C、不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位确定资质等级D、联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人E、招标人不得强制投标人组成联合体共同投标【参考答案】：ADE【解析】：《招标投标法》第31条规定：“联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级”。“联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人”。“招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争"。B、C选项不符合法律规定。故A、D、E为正确选项。5、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。A、施工企业资质等级证明应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。22、关于仲裁协议的内容，下列选项中依法属于有效仲裁协议的是（）。A、仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B、当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉C、劳动合同约定发生争议向商事仲裁委员会申请仲裁D、双方约定合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁【参考答案】：D【解析】：《仲裁法》第16条第二款规定仲裁协议应具有以下内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。根据《最高人民法院关于适用（中华人民共和国仲裁法）若干问题的解释》第5条和第7条的规定，仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致，以及当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，均属于无效仲裁协议；根据《仲裁法》第77条的规定，劳动争议不属于仲裁法规定的仲裁范围。故D为正确选项。23、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（）。A、要约撤回B、要约撤销C、承诺撤回D、承诺撤销【参考答案】：A【解析】：《合同法》第十七条规定，要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。24、甲、乙两建筑公司于2012年3月10日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%o2013年6月22日甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是()OA、由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利B、因约定各自承担50%,故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任C、如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对80万元索赔额承担责任D、只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任【参考答案】：C25、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由()向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A、甲建筑公司或乙建筑公司B、甲建筑公司C、乙建筑公司D、甲建筑公司和乙建筑公司【参考答案】：B【解析】：《建设工程安全生产管理条例》第五十条规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。26、根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适用于实用的新的技术方案称为（）。A、发明B、实用新型C、外观设计D、设计方案【参考答案】：B【解析】：我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明是专利权保护的最主要对象。实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案，又称小发明或小专利。27、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是()OA、法律B、行政法规C、部门规章D、地方性法规【参考答案】：C【解析】：部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”、“办法”和“实施细则"等。目前，大量的建设法规是以部门规章的方式发布，如住房和城乡建设部发布的《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、《市政公用设施抗灾设防管理规定》、国家发展和改革委员会发布的《招标公告发布暂行办法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》等。28、法律体系通常指由一个国家()的各个部门法构成的有机联系的统一整体。A、现行的B、颁布的C、强制的D、制定的【参考答案】：A【解析】：法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。故A为正确选项。29、以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是（）。A、原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理B、原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理C、被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭D、被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决【参考答案】：C30、用电子邮件订立的合同是合同的（）。A、口头形式B、书面形式C、其他形式D、特殊形式【参考答案】：B31、公民、法人或者其他组织认为行政机关的（）侵犯其合法权益的，可以向人民法院提起行政诉讼。A、具体行政行为B、工作人员职务行为C、行政处分行为D、民事侵权行为【参考答案】：A32、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）.A、施工企业应同意建设单位自行采购B、设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D、施工企业可拒绝建设单位的要求【参考答案】：D【解析】："1Z302020建设工程承包制度”第4段。33、建筑施工企业的特种作业人员不包括（）。A、架子工B、起重信号工C、起重机械司机D、钢筋工【参考答案】：D34、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A、当事人住所地B、调解协议履行地C、调解组织所在地D、调解协议签订地【参考答案】：C35、工伤职工停止享受工伤保险待遇的情形不包括()。A、拒不接受劳动能力鉴定的B、所在企业破产的C、丧失享受待遇条件的D、拒绝治疗的【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是停止享受工伤保险待遇的情形。工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇：①丧失享受待遇条件的；②拒不接受劳动能力鉴定的；③拒绝治疗的。36、参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满()年的，按月领取基本养老金。TOC\o"1-5"\h\zA、10B、15C、20D、25【参考答案】：B【解析】：参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满15年的，按月领取基本养老金。参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费不足15年的，可以缴费至满15年，按月领取基本养老金；也可以转入新型农村社会养老保险或者城镇居民社会养老保险，按照国务院规定享受相应的养老保险待遇。37、某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是（）。A、直接修改设汁B、要求设计单位修改C、报告建设单位提出修改建议D、报告工程建设行政主管部门要求修改【参考答案】：C【解析】：工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定质量要求时，应当通过建设单位向设计单位提出建议，没有修改权。故C为正确选项。38、甲供货单位与乙采购单位于2013年3月1日订立水泥供应合同，约定水泥价格为每吨370元，2014年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2014年6月1日。2014年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2014年6月1日水泥市场价格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨（）元。A、360B、370C、380D、390【参考答案】：A【解析】：合同中已按照市场行情约定价格且合同价格与市场价格偏差不大，不存在显失公平的情况，因此市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格，即每吨370元。但由于甲供货单位逾期交货1个月，应按合同规定承担违约责任，即每吨支付10元的违约金。所以乙最终应付总款为：370-10=360（元/吨）。39、下列关于招标代理机构叙述正确的是（）。A、与建设行政主管机关是隶属关系B、经招标人同意，转让了某小区建设项目的招标代理业务C、接受某地质办公楼项目的投标代理和投标咨询业务D、某五星级酒店建设项目在资金来源中存在欺诈的行为，代理机构知道该行为违法，为了占领招标代理市场，接受了该工程招标委托【参考答案】：B【解析】：本题考查的是招标基本程序和禁止肢解发包的规定。招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者利益关系；不得无权代理，越权代理，不得明知委托事项违法而进行代理；不得接受同一招标项目的投标代理和投标咨询业务；未经招标人同意，不得转让招标代理业务。40、以下不属于《注册建造师执业工程规模标准》（试行）专业标准分类的是（）。A、矿山工程B、房屋建筑工程C、环保工程D、石油化工工程【参考答案】：C【解析】：《注册建造师执业工程规模标准》（试行）以不同专业标准分为：房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、通信与广电工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、石油化工工程、市政公用工程、机电安装工程、装饰装修工程共14个专业的工程规模标准。41、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，如果损害（）利益的,按照《合同法》的规定属无效合同。A、对方当事人B、集体C、第三人D、国家【参考答案】：D【解析】：本题考核的是无效合同与可撤销合同的种类。一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，如果损害国家利益的，按照《合同法》的规定属无效合同。如果未损害国家利益，则受欺诈、胁迫的一方可以自主决定该合同有效或者请求撤销。B、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C、相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料D、堆放、清除废弃物的措施E、拆除施工组织方案【参考答案】：ABDE【解析】：依据《建设工程安全生产管理条例》第11条，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。前述资料包括：（1）施工企业资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的措施。故A、B、D、E为正确选项。6、施工企业资质的法定条件包括（）。A、有符合国家规定的注册资本B、有从事相关建筑活动所应有的技术装备C、有符合规定的工程质量保证体系D、有符合规定的已完成工程业绩E、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员42、根据《民事诉讼法》的规定，关于证据保全的方法，下列说法错误的是（）。A、向证人进行询问调查，记录证人证言B、对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制C、对证据进行鉴定或者勘验D、获取的证据材料，可由当事人保管【参考答案】：D【解析】：人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。证据保全中获取的证据材料，应由人民法院存卷保管。43、甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款，7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6月3日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使（）。A、后履行抗辩权B、撤销权C、不安抗辩权D、同时履行抗辩权【参考答案】:C44、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，（）可以为这笔贷款提供保证担保。A、市政府建设行政主管部门B、乙银行C、丙建筑工程公司D、丁大学【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是保证人资格。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：①国家机关，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；②学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体；③企业法人的分支机构、职能部门。45、根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A、15天B、1个月C、2个月D、3个月【参考答案】：B【解析】：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作，46、关于合同示范文本法律地位的表述中，不正确的是（）。A、合同示范文本具有参考性B、合同示范文本具有引导性C、合同示范文本无法律强制性D、合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本有直接关系【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是合同示范文本的法律地位。合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性，但无法律强制性，为非强制性使用文本。47、某施工现场发生触电事故，导致2人死亡，1人受伤，事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故调查的人民政府应自收到报告后（）日内作出批复。TOC\o"1-5"\h\zA、15B、20C、30D、45【参考答案】:A【解析】：《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十二条规定，重大事故、较大事故、一般事故，员责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。48、甲、乙施工单位联合承包一个住宅小区建设工程，双方约定在各自施工范围内对工程质量承担责任。施工中，乙施工单位工程出现质量事故给建设单位造成50万元损失，则该损失应由（）。A、乙承担全部责任B、乙承担主要责任，甲承担次要责任C、甲、乙承担连带责任D、甲、乙按照合同比例承担责任【参考答案】：C【解析】：《建筑法》第58条规定：“建筑施工企业对工程的施工质量负责”。《招标投标法》第31条规定：“联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任”。故C为正确选项。49、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（）。A、效力待定B、自动解除C、失效D、继续有效【参考答案】：D【解析】：用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。50、新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必备的条件是（）。A、有符合规定的注册资本B、有符合规定的专业技术人员C、有符合规定的工程质量保证体系D、有符合规定的技术装备【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是施工企业资质的法定条件。施工企业资质的法定条件：有符合规定的注册资本；有符合规定的专业技术人员；有符合规定的技术装备；有符合规定的已完成工程业绩。51、工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，则（）。A、行业标准即行废止B、行业标准优先适用C、国家标准优先适用D、两个同时适用【参考答案】：A【解析】：根据《标准化法》第六条的规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止。52、发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由（）专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。A、国务院B、省级以上人民政府C、市级以上人民政府D、县级以上人民政府【参考答案】：A【解析】：本题考核的是专利权的授予。发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。53、定金与违约金的区别不包括（）。A、定金须于合同履行前交付，而违约金只能发生违约行为以后交付B、定金有证约和预先给付的作用，而违约金没有C、定金为诺成合同，违约金为实践合同D、定金主要起担保作用，而违约金主要是违反合同的民事责任形式【参考答案】：C【解析】：定金是交付后才生效，也就是说，即使合同约定了定金，但是定金实际没有交付，则该定金条款不生效；而违约金是诺成生效的，只要双方签字约定，就具有法律效力。定金的数额不能超过法律规定的数额，根据《担保法》的规定，定金最高不能超过合同标的额的20%,超过部分无效。而违约金因具有预定赔偿金的性质，是根据违约可能造成的损失额来确定的。54、某项施工中施工单位偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成了损失。建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是（）。A、责令停业整顿B、降低资质等级C、责令改正D、罚金【参考答案】：D【解析】：本题考核的是施工企业违法行为应承担的法律责任。《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构（配）件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的,责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。55、按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。A、订立合同时履行地的政府定价B、订立合同时履行地的市场价格C、履行合同时履行地的政府定价D、履行合同时履行地的市场价格【参考答案】：B56、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。A、只能采用违约金B、由违约一方选择采用违约金或定金C、由非违约方选择采用违约金或定金D、同时采用违约金和定金【参考答案】：C57、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是（）oA、爆破工程B、脚手架工程C、模板工程D、地下暗挖工程【参考答案】：D58、甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（）。A、丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权B、丙必须以乙名义行使乙的债权C、丙可以行使不安抗辩权D、甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务【参考答案】：A【解析】：第七十三条【债权人的代位权】因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。59、某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在人场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。A、业主全部承担B、施工单位全部承担C、业主和施工单位共同承担D、工期顺延、费用由施工单位承担【参考答案】：A【解析】：《建设工程质量管理条例》第14条规定：“建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备"。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定：发包人“提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准”，造成建设工程质量缺陷的，发包人应当承担过错责任。故A为正确选项。60、施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。TOC\o"1-5"\h\zA、16B、14C、20D、18【参考答案】：A【解析】：根据《劳动法》第15条的规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。故应选A项。61、承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人的，合同（）。该分包A、有效B、无效C、效力待定D、可撤销【解析】：本题考核的是施工企业资质的法定条件。施工企业资质的法定条件：（1）有符合规定的注册资本；（2）有符合规定的专业技术人员；（3）有符合规定的技术装备；（4）有符合规定的已完成工程业绩。7、某施工企业从事施工活动，但未取得安全生产许可证，因此可能承担的法律责任有（）。A、民事责任B、刑事责任C、行政责任D、违宪责任E、国家赔偿责任【参考答案】：ABC【解析】：根据《建筑施工企业安全生产许可证管埋规定》，建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。故A、B、C为正确选项。.8、注册建造师享有的权利有（）。A、使用注册建造师名称B、遵守法律、法规和有关规定【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是承包人自行完成建设工程主体结构施工的义务。承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人的，该分包合同无效。62、下列制裁方式中，既属于行政处罚，也属于行政处分的是()OA、警告B、罚款C、行政拘留D、记大过【参考答案】：A【解析】：行政处罚的制裁方式主要有警告、罚款；没收违法所得、没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；行政拘留等。行政处分的制裁方式主要有警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。警告是两者都有的制裁方式。63、建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A、施工许可证办理B、工程竣工验收合格C、预验收合格D、质保期结束【参考答案】：B【解析】：工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。它与《建筑法》中的“建筑物合理寿命年限"、《合同法》中的“工程合理使用期限”等在概念上是一致的。64、人民法院审理行政案件，不适用（）。A、调解B、开庭审理C、公开审理D、两审终审制【参考答案】：A【解析】：人民法院审理行政案件，不适用调解。65、根据《建设项目环境保护条例》的规定，需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自（）之日起3个月内，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A、提交建设工程竣工验收申请B、提交环境保护设施竣工验收申请C、建设项目投入试生产D、建设项目竣工验收【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是建设工程竣工环保验收。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。66、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因承包人投标报价时出现少算、漏项等情形导致亏损，承包人请求进行造价鉴定据实结算的，则人民法院对承包人的请求应（）。A、予以支持B、不予支持C、征求发包人意见D、要求承包人提供证据【参考答案】：B【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第22条规定，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。故B为正确选项。67、根据《民事诉讼法》规定，下列人员中，应当在法庭笔录上签名或盖章的是（）。A、书记员、证人B、审判员、当事人C、审判员、书记员、证人D、审判员、书记员、当事人及其他诉讼参与人【参考答案】：D【解析】：书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由审判人员和书记员签名，法庭笔录由当事人和其他诉讼参与人签名或盖章。因此，应当在法庭笔录上签名或盖章人包括审判员、书记员、当事人及其他诉讼参与人。6