2022年一级建造师之一建矿业工程实务自我检测试卷B卷附答案

2022年一级建造师之一建矿业工程实务自我检测试卷B卷附答案单选题（共80题）1、穿爆工程施工，孔径大于（）的穿孔设备必须配备除尘设施。A.60mmB.80mmC.90mmD.100mm【答案】D2、井下水文地质勘探钻孔的施工设计应经（）批准后方可实施。A.总工程师B.矿长C.安全矿长D.防治水负责人【答案】A3、下列关于选矿性质的说法，正确的是（）。A.选矿是矿物加工的全部内容B.选矿是将贫矿变为富矿（石）C.有的选矿要完成冶炼D.选矿是为使有用矿物相对富集【答案】D4、机械开挖土方时，基底标高以上预留20～30cm土，由人工挖掘修整的目的是（）。A.防止对地基土的扰动B.减少机械费用C.保证施工安全D.保持基底充分平整【答案】A5、爆破法处理卡在溜煤(矸)孔中的煤、矸时，每次只准使用一个煤矿许用电雷管，最大装药量不应超过（）。A.450gB.500gC.1000gD.2000g【答案】A6、岩体节理面的重要力学特性是()。A.强度性质有方向性B.抗剪强度高C.抗压强度低D.有较好的抗拉强度【答案】A7、按炸药使用条件，工业炸药分为（）大类。A.三B.四C.五D.六【答案】A8、不能成为工程索赔事件依据的索赔文件是（）。A.合同文件B.索赔款项(或工期)计算部分C.法律法规D.相关证据【答案】B9、有关矿产资源属性的相关说法，正确的是（）。A.国家保障矿产资源的合理开发利用B.省级以上政府行使矿产资源的所有权C.地面以上的资源归土地所有者D.矿产资源所有权依附于其土地所有【答案】A10、采用调查打分法获取风险影响评价值，应有评定专家数、风险等级值和()参数。A.专家赋予各风险的权重?B.各专家的权重?C.风险类型总数?D.风险等级总数【答案】A11、成本控制的原则是（）。A.少花钱B.多挣钱C.权与利相结合D.职能控制【答案】D12、影响基坑稳定性的说法，不正确的是()。A.地下水一般是影响基坑稳定的不利因素B.动荷载会降低土的稳定性质C.支护程序不同对基坑稳定的影响不同D.土坡越陡对基坑稳定越有利【答案】D13、复杂环境下的爆破技术设计应制定应对复杂环境的方法、措施及()。A.施工组织B.危险源分析C.应急物资D.应急预案【答案】D14、下列进度控制措施中，属于组织管理措施的是（）。A.优选施工方案B.采用新技术、新工艺C.加强总包与分包单位间的协调工作D.编制资源需求计划【答案】C15、以下有关巷道维修施工程序不正确的是（）。A.撤换支架和刷大巷道时，也必须由外向里逐架进行B.撤换支架前，应先加固好工作地点前后的支架C.在独头巷道内进行支架修复工作时，巷道里面应停止掘进或从事其他工作D.先拆除旧支架再架设新支架【答案】D16、在巷道掘进循环中占时最多的工序是()。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装渣运渣【答案】D17、施工组织设计的优化，最终应体现在（）上。A.工程规模B.施工速度C.投资费用D.经济技术指标【答案】D18、斜坡道采用无轨设备施工时，做法错误的是（）。A.斜坡道长度每隔500～600m，应设满足错车要求的缓坡段B.每台无轨设备应配备灭火装置C.无轨设备不应熄火下滑D.无轨设备在斜坡上停车时，应采取挡车措施【答案】A19、厂房结构的节间吊装法较分件法的优点是()。A.准备工作简单B.构件吊装效率高C.吊装设备行走路线短D.管理方便【答案】C20、矿业工程项目合同价款调整中，出现合同价款调减事项后的()d内，发包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料。A.5B.7C.10D.14【答案】D21、矿井井筒施工阶段，进度控制的要点是（）。A.优化井筒施工提升方案，保证井筒施工提升能力B.选用大型抓岩机，加快井筒施工的出渣速度C.认真处理好主井井筒与装载硐室的施工D.做好主、副井交替装备工作【答案】C22、矿井施工用临时变电所不应布置在()。A.用电负荷中心部位B.工业广场引人线的对面C.人流罕至处D.压缩机房附近【答案】B23、施工机具使用费应包括()的内容。A.场外运费?B.因公差旅交通费?C.工具用具使用费?D.检验试验费【答案】A24、浮选过程中最基本的行为是（）。A.使矿物颗粒相对密度减小B.矿粒向气泡选择性地附着C.使颗粒与泡沫进行化学作用D.利用颗粒与泡沫的不同相对密度【答案】B25、关于工程量清单中其他项目清单包含的总承包服务费，表示（）。A.分包单位应给总承包单位服务费B.发包人自行采购并委托总包保管的服务费C.总承包商和分包单位提供的服务费D.有专业工程分包就应设总承包服务费【答案】B26、混凝土中的含砂率是指()。A.砂子与骨料总的质量之比B.砂子与骨料总的体积之比C.砂子与混凝土总的质量之比D.砂子与混凝土总的体积之比【答案】A27、混凝土工程的分部(子分部)工程的质量合格的一项正确条件是（）。A.一般项目抽样计数应有80％合格B.观感质量不符合要求，但其他合格C.质量检查合格，但是资料不完整D.原材料缺验收资料，但所含工程的质量均应验收合格【答案】A28、开采矿产资源必须按照国家有关规定缴纳()。A.探矿费B.资源税和资源补偿费C.采矿费D.所得税【答案】B29、矿业工程竣工资料的质量要求内容不包括（）。A.工程竣工资料内容与工程实际相符合B.工程竣工资料签字盖章手续完备C.工程竣工资料使用易褪色的材料书写D.工程竣工资料应为原件【答案】C30、地面工程施工在岩层中可以使用锚杆加固岩层，通常岩石锚杆的孔径为()mm。A.10～30B.30～40C.100D.150【答案】C31、按露天矿岩体地质结构的划分规定，()岩体地质结构形式不存在。A.块状B.层状C.碎裂状D.软土状【答案】D32、当工序成本没有超支时，引起实际开支与计划不符的原因是（）。A.因施工发生困难B.施工质量出现偏差C.施工进度与计划不符D.设备购置不当【答案】C33、井点降水方法中属于非真空抽水的是（）。A.轻型井点和喷射井点B.轻型井点和管井井点C.喷射井点和管井井点D.管井井点和深井井点【答案】D34、矿业工程成本控制中，组织成本核算时，要求按()对生产费用进行划分。A.成本预算B.成本项目C.成本定额D.成本计划【答案】B35、构成项目内容、可以独立发挥生产能力或效益的工程，称为（）。A.单项工程B.单位工程C.分项工程D.分部工程【答案】A36、室内地面涂料防水，防水层应从地面延伸到墙面，高出地面（）A.50mmB.60mmC.70mmD.100mm【答案】D37、在炸药的爆轰参数中，爆力是（）。A.爆轰波前端的压力B.爆炸化学反应结束时爆轰波的压力C.爆炸产生的冲击波和应力波的作用强度D.爆炸产生的气体膨胀做功的能力【答案】D38、大型设备基础的封闭式施工方案是指（）。A.大型设备基础施工应将周围封闭B.冬期施工，搭设临时大棚施工设备基础C.大型设备基础施工完毕后应及时封闭D.先吊装完厂房主体结构，再施工大型设备基础【答案】D39、下列关于矿山井下电缆固定的做法，符合安全规程要求的是（）。A.井下电缆可以悬挂在水管上设的吊钩下B.电缆应悬挂牢靠，不允许有意外的脱落C.电缆悬挂应有适当的松弛D.大倾角巷道采用挂钩固定电缆【答案】C40、井巷收敛测量测量的内容是()。A.井巷表面一点的绝对位移量B.围岩内部一点的绝对位移量C.围岩内部一点对其表面的变形量D.井巷表面两点间的相对变形【答案】D41、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C42、对岩土进行注浆是为了使岩土可以（），以实现安全施工的目的。A.减少渗透性，提高稳定性B.减少稳定性，提高渗透性C.减少可碎性，提高抗爆性D.减少抗爆性，提高可碎性【答案】A43、矿井联系测量必须()。A.独立进行两次且其互差不超限B.顺序进行两次且须先完成高程导入C.连续进行两次且不得超过时限D.重复进行两次且数据不得重复【答案】A44、施工成本管理措施中，（）措施是其他各类措施的前提和保障。A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】A45、单位工程施工组织设计的工程量计算，具有()的特点。A.其根据是概算指标B.要求比较准确C.依据初步设计D.按照企业定额指标为标准【答案】B46、在预防爆破事故过程中，下列关于静电防治的说法，正确的是()。A.爆破作业人员穿戴羊毛等衣物进行作业B.在压气装药系统中采用导体输药管C.机械化装药时，对可能产生静电的设备要有可靠接地装置D.使用压气装填粉状硝铵类炸药时，允许采用导爆索网路起爆【答案】D47、施工控制网的精度一般和（）无关。A.建筑物的性质B.建筑结构形式C.建筑材料的种类D.建筑物大小【答案】D48、关于巷道施工的掘进与永久支护顺序作业方式特点，说法正确的是其（）。A.要求巷道断面大B.作业人员多C.施工人员分工明确D.成巷速度较慢【答案】D49、矿井入风井巷和采掘工作面的风源含尘量不得超过（）。A.0.5mg／m3B.1.0mg／m3C.2.0mg／m3D.5.0mg／m3【答案】A50、机械落矿法主要用于开采()的软矿石和煤矿。A.?＞2～3B.?<2～3C.?>3～4D.?<3～4【答案】D51、在质量控制循环中，当质量状况失控并实施对策后，接续的工作应是（）。A.制定新标准B.重新再培训C.再进作业环节D.评价对策【答案】D52、矿井架空乘人装置运送人员时应遵守的规定（）。A.吊椅中心至巷道一侧突出部分的问距不小于0.8mB.乘坐间距不得小于5mC.乘人站上下人平台处钢丝绳距巷道壁不小于1mD.安全保护装置发生保护动作后，应有延时自动复位装置【答案】C53、砂浆流动性好坏对砌体质量的影响主要是其有利于提高（）。A.灰缝的饱满性和密实性B.砌块的厚度C.灰缝的抗压强度D.砌块强度【答案】A54、副井井筒与车场连接硐室的规格尺寸与()无关。A.井筒深度B.提升罐笼的类型C.井筒直径D.下放材料的最大长度尺寸【答案】A55、根据《注册建造师执业工程规模标准》的规定，年产量45～90万t／年，单项工程合同额1000～2000万元的煤炭矿山建设工程属于()。A.特大型B.大型C.中型D.小型【答案】C56、根据国家《环境保护法》，以下叙述正确的是（）。A.污染环境的项目建成后，必须向环境行政主管部门提交环境影响报告B.防治污染的设施经所在地建设行政主管部门同意后可以拆除C.排放污染物的企事业单位必须依照所在地环境行政主管部门的规定申报登记D.因不可抗力并经及时采取措施仍造成环境污染损害的免予承担责任【答案】D57、矿业工程材料中，关于提高混凝土强度方法的说法，正确的是()。A.要采用干净的砂石且级配良好B.尽量增加水灰比C.减少增强材料D.适量使用搅拌和振捣成型【答案】A58、分部分项工程单价由人工费、材料费、机械费、管理费、利润等组成，并考虑（）。A.动力费B.措施费C.风险费D.井巷工程辅助费【答案】C59、下列工作中，不属于施工项目成本目标动态控制程序中的工作是（）。A.目标分解B.目标计划值搜集C.目标计划值与实际值比较D.采取措施纠偏【答案】B60、立井井筒施工作业方式在选择时，应综合分析和考虑的内容不包括（）A.井筒穿过岩层性质，地下水的大小B.井筒直径和深度（基岩部分）C.可能采用的施工工艺及技术装备条件D.施工队伍的操作技术水平和施工管理水平【答案】A61、下列属于人为产生的矿井通水通道为()。A.压力裂隙B.导水陷落柱C.岩溶塌陷D.封闭不良的钻孔【答案】D62、对于新开凿的立井、斜井，垂深每延深（）m，应当观测1次涌水量。A.6B.10C.15D.20【答案】B63、某矿有一工作面命名为1234工作面，其中数字2代表()。A.煤层编号B.水平编号C.采区编号D.区段编号【答案】C64、采用钻井法开凿立井井筒，钻井设计与施工的最终位置必须穿过冲积层，并深入不透水的稳定基岩中()以上。A.4mB.5mC.8mD.10m【答案】B65、某矿井水仓掘进断面积12m2，岩石普氏系数?=6，采用光面爆破。关于该水仓周边眼施工技术要求的说法，错误的是（）。A.装药集中度应为70～100g／mB.炮眼底部应落在同一平面上C.开孔位置应位于巷道断面轮廓线上D.应采用不耦合装药结构【答案】A66、井巷工程盲炮的处理中，对于浅孔药壶法，平行孔距盲炮药壶边缘不应()m。A.<1B.>1C.<0.5D.>0.5【答案】C67、工程中使用的“耐候钢”指的是专门的()钢材。A.耐腐蚀B.耐疲劳C.耐高温D.耐热耐火【答案】A68、井巷工程掘进机掘进施工中，关于综掘机工艺流程的说法，正确的是()。A.最先开始的流程为安全检查B.铺设帮部金属网、钢带梁在割帮之前实施C.最先开始的流程为临时支护D.最后进行的流程安装锚杆【答案】A69、对于矿山巷道工程项目的招标工作，做法不正确的是（??）A.自行招标B.采用邀请招标C.分施工招标和技术培训招标D.将工作面爆破工作单独分包【答案】D70、光面爆破是沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在()起爆，以形成平整的轮廓面的爆破作业。A.主爆区之后B.主爆区之前C.保留区之后D.保留区之前【答案】A71、下列矿山定额选项中不属于按建设工程内容分类的是（）。A.矿山地面建筑工程定额B.预算定额C.矿山机电设备安装工程定额D.井巷工程定额【答案】B72、洗井合格后应做好护井工作，井台应高出地面（）以上，并满足防洪要求。A.0.1mB.0.2mC.0.3mD.0.4m【答案】B73、关于泥浆护壁成孔灌注桩特点的说法不正确的是（）。A.易造成现场环境污染B.工作效率高C.设备简单D.成孔速度不够快【答案】B74、土方工程施工采用人力填土时，每层虚铺的厚度宜为()cm。A.10～20B.20～30C.30～50D.60～80【答案】B75、井巷收敛测量测量的内容是（）。A.井巷表面一点的绝对位移量B.围岩内部一点的绝对位移量C.围岩内部一点对其表面的变形量D.井巷表面两点间的相对变形【答案】D76、对于工期紧迫、抗渗性能较高的防水工程，适宜的外加剂材料是（）。A.引气剂B.密实剂C.减水剂D.膨胀剂【答案】B77、露天深孔台阶爆破时的台阶高度以()为宜。A.5～8mB.8～10mC.10～15mD.15～20m【答案】C78、露天矿防排水工程的主要内容有排水工程和()。A.挖渠道B.建围堰和设水仓C.防洪工程D.疏干工程【答案】C79、关于矿业工程施工质量的检验、评定与验收，正确的说法是（）。A.工程施工中有较多内容相同的单项工程时，可将其具有独立施工条件的部分作为一个工程项目进行检验或验收B.单位工程的质量由施工单位组织有关单位进行检验和评定，建设单位代表核定C.分项工程质量评定应在班组自检的基础上，由施工负责人组织有关人员检验评定，质量检查员核定D.单项工程质量由施工单位提出申请，建设单位负责组织有关单位进行检验，质量监督部门认证【答案】C80、防水涂料属于（）性质的防水材料。A.刚性B.柔性C.辅助D.专用【答案】B多选题（共40题）1、电力起爆法在各种环境的电干扰下存在早爆和误爆危险，这些电干扰包括()。A.杂散电B.射频电C.电雷管检测电D.雷电E.静电【答案】ABD2、下列关于平巷和斜井运输的安全要求，说法中正确的是（）。A.机车司机必须按信号指令行车B.司机离开时应切断电源、扳紧车闸、关闭车灯C.采用平板车运送人员时应有围护拦挡D.人力推车时，1次只准推l辆车E.输送机运送人员时，输送带宽度不得小于0.8m【答案】AD3、采用钻井法凿井，说法正确的是（）。A.钻井法以钻头刀具破碎岩石，用泥浆或其他介质进行洗井、护壁和排渣B.钻井期间，泥浆面必须高于地下静止水位0.5m，且不得低于临时锁口0.5mC.钻井法施工的井筒，其井壁多采用管柱形预制钢筋混凝土井壁，随钻随沉D.钻井时必须及时测定井筒的偏斜度，偏斜超过规定时，必须及时纠正E.预制井壁下沉的同时，要及时排除泥浆，以免泥浆外溢和沉淀【答案】AD4、一级建造师矿业工程的建造内容包括（）。A.立井B.矿区公路和隧道C.桥梁D.输发变电E.矿山机电设备安装【答案】A5、关于工程变更处理方法的说法，正确的是（）。A.工程量清单中有适用的综合单价，应以该综合单价计算变更工程费用B.变更工作的内容在工程量清单中没有适用或类似的综合单价时，应确定新的综合单价计算变更工程费用C.承包人应在工程变更确定后28天内，提出变更工程价款的报告D.业主在确属需要时有权发布变更指示E.在有利于业主利益时，承包商可以自主进行变更【答案】ABD6、为保证施工准备工作的进度和质量，宜采取()相结合的方法。A.设计单位与建设单位B.施工单位和监理单位C.室内准备与室外准备D.主体工程与配套工程E.整体工程准备与施工队伍落实【答案】CD7、立井井筒掘进工作中，装岩设备一般可选用（）。A.耙斗式装岩机B.中心回转抓岩机C.环行轨道抓岩机D.铲斗后卸式抓岩机E.长绳悬吊抓岩机【答案】BC8、关于石油沥青性能的说法，正确的有()。A.沥青的大气稳定性是指其不随时间而变脆的能力B.性能好的沥青，在其开裂后能够自愈C.沥青与主要建筑材料能有较好的粘结性D.沥青的塑性是指其抵抗变形的能力E.沥青的老化是其被脱氢、氧化变硬的结果【答案】ABC9、关于斜井施工的通风方式，说法正确的是（）。A.单斜井通常采用压入式通风B.单斜井压入式通风靠巷道回风C.双斜井需分别采用抽出式通风D.抽出式通风时需要靠巷道回风E.双斜井施工可实现一进一出的通风方式【答案】AB10、煤矿许用炸药包括()。A.被筒炸药B.离子交换炸药C.当量炸药D.岩石硝铵炸药E.许用含水炸药【答案】ABC11、下列关于确定工程变更价款的说法，正确的是（）。A.承包人应在工程变更确定后14d内，提出变更工程价款的报告B.监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起14d内予以确认C.工程变更价款最终应由业主确认D.监理工程师不同意承包人提出的变更价款的，则承包人应予以接受E.工程变更价款最终应由承包人确认【答案】AB12、矿山工程建设其他费用中，专业性项目包括()。A.采矿权转让费B.探矿权转让费C.环境影响评价费D.安全生产评价费E.维修费【答案】AB13、对立井混凝土井壁的质量要求，说法正确的是（??）。A.断面的规格偏差要检查直径B.有提升井筒的断面规格不允许有负偏差C.井壁厚度检验没有正偏差的限制D.无提升井筒的断面规格不允许有正偏差E.井壁厚度的正偏差由其半径控制【答案】BC14、井筒施工吊盘的设计与布置，应注意（）等事项。A.吊盘钢丝绳尽量避开井内罐道和罐梁的位置B.井内各设备的吊挂钢丝绳，穿越吊盘梁时要预先在梁上穿孔C.吊盘上应留有安全梯口的通过孔口D.吊盘中心必须留有测量孔E.吊盘上施工设施的布置应使吊盘钢丝绳受力均匀【答案】ACD15、关于工业场地填方与压实施工的基本要求，说法正确的有（）。A.填土的含水量应当是符合密实要求的最优含水量。B.填土工作一般由场地最低部分开始。C.土质松软不符合要求的地方可换土处理。D.填土时应将透水性大的土层置于透水性较小的土层之上。<E.人工填土每层虚铺厚度约20-30cm。【答案】ABC16、关于土层锚杆施工时对土层锚杆技术要求，说法正确的有()。A.间排距应不小于2.0m×2.5mB.上覆层厚度不大于2mC.锚固段长度应在2m以上D.预应力应和设计受拉荷载一致E.倾斜锚杆的角度宜在15°～35°的范围【答案】A17、根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213—2010的规定，工程项目的质量验收划分包括()。A.分部工程B.子分部工程C.分项工程D.子分项工程E.检验批【答案】ABC18、井架的头部结构主要包括（）。A.天轮托架B.卸矸槽C.天轮起重架D.防护栏杆E.翻矸台【答案】ACD19、对立井混凝土井壁的质量要求，说法正确的是（??）。A.断面的规格偏差要检查直径B.有提升井筒的断面规格不允许有负偏差C.井壁厚度检验没有正偏差的限制D.无提升井筒的断面规格不允许有正偏差E.井壁厚度的正偏差由其半径控制【答案】BC20、禁止利用（）或者国家禁止的其他方式排放放射性废液。A.渗井B.渗坑C.天然裂隙D.溶洞E.管道【答案】ABCD21、关于爆破作业单位在爆破器材管理方面的做法，正确的有()。A.爆破作业后剩余的民用爆炸物品当班予以销毁B.领取民用爆炸物品的原始记录保存6个月备查C.民用爆炸物品丢失后立即报告当地人民政府D.爆破作业结束后及时排除未引爆的民用爆炸物品E.民用爆炸物品运回收取后，3日内将《民用爆炸物品运输许可证》交回发证机关核销【答案】D22、矿区地面施工机械中，关于耙斗式装岩机的特点，说法正确的是()。A.适应于水平巷道装岩，不可用于倾斜巷道和弯道装岩B.制造容易、安全可靠、岩尘量小C.耙斗装岩机生产率随耙岩距离增加而增加D.耙斗式装岩机行走方式为轨轮式E.耙斗装岩机可远离工作面工作【答案】BD23、符合施工作业场所环境卫生要求的做法是（）。A.临时设施的建筑材料符合环保要求B.临时宿舍建筑材料符合消防要求C.施工场地内不允许设置食堂D.炊事员应持有身体健康证E.为防止传染病传播应采取消毒措施【答案】ABD24、地面炸药库区内的设施布置，应考虑包括()的安全距离。A.库区与居住区间B.库房间殉爆C.炸药库与库区间D.库区与输电线路间E.库区与道路【答案】ABD25、混凝土的矿物掺合料的特性有()。A.可以部分替代水泥B.可以降低升温C.可以部分替代细骨料D.可以提高混凝土强度E.可以提高混凝土耐久性【答案】ABD26、禁止利用（）或者国家禁止的其他方式排放放射性废液。A.渗井B.渗坑C.天然裂隙D.溶洞E.管道【答案】ABCD27、工程地质中，土的工程性质包括()。A.固结性B.可松性C.压缩性和地基变形D.休止角E.弹性【答案】BCD28、目前，适合于斜井工作面的常用排水设备有（）。A.卧泵B.风泵C.潜水排砂泵D.气动隔膜泵E.吊泵【答案】BCD29、采用钻井法凿井，说法正确的是（）。A.钻井法以钻头刀具破碎岩石，用泥浆或其他介质进行洗井、护壁和排渣B.钻井期间，泥浆面必须高于地下静止水位0.5m，且不得低于临时锁口0.5mC.钻井法施工的井筒，其井壁多采用管柱形预制钢筋混凝土井壁，随钻随沉D.钻井时必须及时测定井筒的偏斜度，偏斜超过规定时，必须及时纠正E.预制井壁下沉的同时，要及时排除泥浆，以免泥浆外溢和沉淀【答案】AD30、井巷工程施工的通风方式有（）。A.压入式通风B.抽出式通风C.自然通风D.混合式通风E.分区域通风【答案】ABD31、矿山工程中防尘措施做法正确的是（）。A.采区湿式凿岩、水炮泥B.采用水幕净化风流C.冲洗岩帮、洒水降尘D.冻结法凿井采用湿式凿岩E.加强个人防护【答案】ABC32、井筒混合作业方式的主要特点是()。A.加高了模板高度B.采用灵活、方便的整体金属伸缩式模板C.部分工序采用平行作业D.提升能力更强E.出矸方式更先进【答案】ABC33、矿业工程建筑钢材中，采用机械连接法进行钢筋连接的特点有()。A.接头质量可靠稳定B.操作简便，施工速度快C.易受气候条件影响D.无污染隐患E.安全隐患大【答案】ABD34、在工程量清单的计价模式下，井巷工程按综合单价法计价时的做法是（）。A.计算的基本单价包括人工单价、材料单价和台班单价三种B.综合单价应包括直接工程费C.综合单价还应包括利润D.综合单价还应包括技术措施费E.综合单价还应包括企业管理费【答案】ABC35、金属非金属露天矿山施工中，必须事先制定施工安全措施、征得矿山运输和安全部门同意和批准的施工内容包括（）。A.横穿路基架设电线B.跨越矿山铁路C.靠近露天矿山铁路修建构筑物D.大型设备穿越涵洞E.在矿山铁路两侧堆放物品【答案】ABC36、关于三类工程平衡的做法，正确的是（）。A.矿、土、安工程平衡要以关键线路为基础B.土建、安装工程都应排在矿建工程后面进行C.施工准备期不要安排土建、安装的永久工程内容D.一般民用建筑工程可以集中在竣工前兴建或完成E.机电设备进场应考虑相应工程的排队，不宜过早【答案】AD37、提高混凝土强度的方法主要包括（）等。A.提高水泥强度等级B.尽量降低水胶比C.增加钢筋用量D.采用湿热处理E.添加增强材料【答案】ABD38、起爆器材是指用于起爆炸药的起爆材料和传爆材料，目前爆破工程中常用的起爆器材包括()。A.导爆管B.导火索C.导爆索D.电雷管E.导爆管雷管【答案】ACD39、关于土层锚杆施工时对土层锚杆技术要求，说法正确的有(??)。A.间排距应不小于2.0m×1.5mB.上覆层厚度不大于2mC.锚固段长度应在2m以上D.预应力应和设计受拉荷载一致E.倾斜锚杆的角度宜在15°～25°的范围，但不应大于45°【答案】A40、混凝土拌和料和易性含义包括()。A.抗渗性B.流动性C.抗冻性D.黏聚性E.保水性【答案】BD大题（共15题）一、背景资料：某单位施工一胶带大巷，巷道净断面22m2，长度2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在840m—860m左右将穿过一断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加U29钢支架加强支护，钢支架间距0.5m。在巷道施工到835m时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷（支护），并按设计要求增加U29钢支架支护。在采用U29钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现833m—843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中。发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。问题：（1）施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作简要说明理由及具体的工作内容。（2）在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处分析喷射混凝土开裂可能原因。（3）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故为哪一等级事故说明理由。（4）该事故的责任应由施工单位哪些人员承担【答案】二、某施工单位承包一立井工程。根据招标文件的缺陷，施工单位提出井筒开工前应完成井筒检查钻及掘进过程某段井深的工作面预注浆工作。建设单位虽然同意，但是不愿单独列出和承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。对注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长8．0～10．0m)，然后再浇筑止浆垫(厚2．5m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长4．5m)、浇筑止浆垫3．5m的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水(时间Id)、拆除止浆垫(时间3d)，再按建设单位的要求进行第二次打钻注浆工作。第一次打钻注浆所花时间12d，费用20万元；第二次打钻注浆10d，费用21万元。问题1．应如何正确处理井筒检查钻和工作面预注浆的费用问题2．施工单位和建设单位应如何承担本次打钻注浆的费用3．打钻注浆所用工期多少这部分工期应怎样考虑【答案】1．建设单位的看法不正确。按规定，井筒检查钻是列入矿业工程项目的其他费用的内容，工作面预注浆应是建筑安装费中直接费的措施费项目内的凿井措施费(属技术措施费)。这是矿业工程为保障建设矿井中施工的可靠、安全和质量的必要条件。因此，不能作为仅是施工单位的一种技术要求。但是，当这些工作列人由井筒施工单位承担时，施工单位必须和建设单位在合同中明确，施工和费用的承担性质，即，合同应规定其检查钻和打钻注浆的质量与要求由施工单位负责，费用全部由建设单位承担，工期相应顺延。2．第一次注浆费用20万元由施工单位自己承担，第二次的21万元由建设单位承担。3．打钻注浆工期12d+10d，第一次打钻注浆工期12d由施工单位承担，第二次打钻注浆工期10d由建设单位承担。三、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5.2元/m，综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲（租赁费550元/台班）开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1.5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价25元/工日，管理费为30%）【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任；事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日（15~19日），用工费25×5×(1+30%)=487.5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5.2×(1+20%)=8736元；事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30%)=975元；机械费550×1=550元。四、某井工矿主井井筒设计深度560m，井筒净直径6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量20m3／h。井筒施工到368m位置时，放炮后井筒涌水量达到23m3／h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到-20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出3万元，影响工期20d，要求索赔。问题1．建设单位要求返工的主要依据是什么应该如何应对施工单位的索赔，为什么2．案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些3．在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些4．施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施【答案】1．主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出20m3／h不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2．通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3．影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4．施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇筑混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。五、某矿将井筒冻结工程发包给施工单位A，将井筒施工工程发包给施工单位B。施工期间发生如下事件：事件1：由于建设单位原因，未能够及时给施工单位B腾出混凝土料场，为保证工期不延误，建设单位直接按设计混凝土强度与供应商签订了商品混凝土供应合同，并通知了施工单位B。事件2：由于天降大雨，施工单位B的大型设备无法按时进场，延误了井筒的开工日期。事件3：施工单位B采用组合钢模板，施工至第5模时，模板变形、连接螺栓在丝扣处断开，造成事故。【问题】1．事件1中建设单位的做法是否合理为什么2．事件2中设备无法按期进场可能造成哪些影响如何将影响降低到最小3．该案例中商品混凝土的技术指标是什么4．分析事件3中的事故原因。5．冻结井筒的试挖条件是什么【答案】1．事件1中建设单位的做法不合理。理由：(1)因为建设单位的原因，导致施工单位B没有混凝土料场，致使施工单位B不具备现场配置混凝土的条件。建设单位应该提前通知施工单位B，并与施工单位B进行协商。(2)建设单位为了保证工期与商品混凝土供应商签订供应合同也是不合理的。建设单位不应该直接与商品混凝土供应商签订供应合同，然后通知施工单位B。如果确实需要商品混凝土，应该由施工单位B与商品混凝土供应商签订供应合同。同时建设单位应当承担施工单位提出的赔偿要求。例如配置混凝土设备的租金及折旧费、商品混凝土与自配制混凝土的差价等。2．大型设备无法进场可能造成的影响：井筒施工不能按期开工。开工晚，容易造成井筒被冻实。若井筒被冻实，需要风镐或爆破施工，会影响施工进度，进而影响井筒的施工工期推迟。后续工程的施工及投产日期都将受到影响。3．该案例中商品混凝土的技术指标包括下列指标：(1)水泥应优先选用普通水泥(42．5级以上)，不宜使用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥。(2)混凝土拌合水一般符合国家标准的生活饮用水，可直接用于拌制各种混凝土。地表水和地下水首次使用前，应按有关标准进行检验后方可使用。当气温在3～5℃以下时，可以用热水(水温不宜高于60～80℃)搅拌，也可以对砂、石加温，或对搅拌机进行预热。六、【背景资料】某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB505002013。经过对5家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额(扣除措施费和暂列金额)的10％。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮5％进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件2：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量420m3，采用放坡开挖，定额工程量650m3，定额单价人工费为8．40元／m3，材料费为12．0元／m3，机械费1．6元／m3。分部分项工程清单费用合计为8200万元，措施费项目清单合计为360万元，其他项目清单合计为120万元(其中：暂列金额为85万元，总包服务费为30万元，计日工费5万元)，规费为225．68万元。该工程企业管理费费率为15％，利润率为5％，税金率为3．48％。事件3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件4：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用12万元，考虑管理费及利润等综合费用为14．4万元，工期拖延7d，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。【问题】1．事件1中，评标小组的做法是否合理不可作业为竞争性费用项目分别是什么2．事件2中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少(单位：元／m3)中标造价是多少万元工程预付款金额是多少万元(注：需列式计算，计算结果保留小数点后两位)3．事件3中，施工单位的做法有哪些不妥之处请给出正确的做法。4．事件4中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距离施工单位的索赔内容有哪些【答案】七、某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长8．0～10．0m)，然后再浇筑止浆垫(厚2．5m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长4．5m)、浇筑止浆垫3．5m的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用20万元。工程施工中，当地发生6．0级地震，造成在建工程经济损失52万元，施工单位的施工机械设备损坏45万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失33万元，现场清理及恢复施工条件花费18万元，施工人员窝工及设备闲置费用20万元。问题1．建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2．工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3．针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1．建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2．注浆费用20万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期12d由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3．地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失52万元+待安装设备损毁损失33万元+现场清理及恢复施工条件花费18万元=103万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏45万元+施工人员窝工及设备闲置费用20万元=65万元。八、某施工单位中标一矿井的运输巷道工程，该巷道长度800m,坡度4.净宽5.2m,净高4.0m，采用锚网喷支护。工程地质及水文地质条件为:巷道穿过细粒砂岩、泥岩、粉砂岩，岩石普氏系数f=4～6;无断层、陷落柱等构造;预计工作面涌水量小于3m3/h。建设单位委托一监理单位负责该工程的质量、进度、安全控制，工程实施过程中，发生了以下事件:事件1:工程开工后次月，施工单位完成巷道掘砌工程量48m，专业监理工程师在月末组织施工单位项目技术经理、建设单位项目代表共同对巷道锚喷支护工程进行了验收。现场质量验收选择了支护成型较好的20m巷道，随机选择了检查点2个，检查结果显示检查点各分项均合格，总监理工程师最终核定为质量合格。事件2:巷道施工至255m时，顶板淋水增大。施工单位为作业人员购置了雨衣、雨裤等劳保用品，费用2万元。同时向监理单位提出对工作面进行钻探要求，探明巷道前方的水文地质情况，监理工程师认为建设单位已提供了详实的水文地质资料。未同意施工单位的申请，并要求继续施工:施工到260m时，工作面放炮后出现片帮冒顶并伴有涌水，揭露了破碎带。监理工程师下达了设计变更通知单，巷道250～260m段增设U型钢支架增强支护，巷道260～275m变更为U型钢支架加混凝土支护，净断面不变。施工单位根据设计变更编制了相关措施经审批后执行。巷道250~275m设计变更前计划作业10天、变更后实际作业25天，增加费用80万元。该段工程完成后施工单位及时提出了索赔申请，索赔内容包括3项:（1）工期索赔15天:（2）购置劳保用品的费用2万元;（3）处理冒顶段巷道的费用80万元1.事件1中的做法存在不妥，请给出正确的做法。2.针对事件2可采取哪些临时支护方法来预防工作面出现冒落事故3.事件2中，该巷道250~275m段指定分项工程包括哪些项目4.针对事件2,分别说明施工单位的3项索赔内容能否成立说明埋由。【答案】1.事件1中的做法存在不妥之处及正确做法:（1）工程开工后次月，施工单位完成巷道掘砌工程量48m，由专业监理工程师在月末组织验收不妥。正确做法:月末验收应由总监理工程师组织。（2）月末组织施工单位项目技术经理、建设单位项目代表共同对巷道锚喷支护工程进行了验收不妥。正确做法:月末验收工作应由施工项目负责人和技术负责人、质量负责人参加。（3）现场质量验收选择支护成型较好的20m巷道，随机选择了检查点2个不妥。正确做法:月末验收为中间验收,现场选点不应少于3个,间距应不超25m。（知识点:支护工程验收合格要求）2.针对事件2，为预防工作面出现冒落事故可采取的临时支护方法有:超前（注浆）管棚、超前锚杆、超前支架、注浆加固。3.事件2中，该巷道250~275m段指定的分项工程中包括的项目有:锚杆支护，金属网啧射混凝土支护、U型钢支架支护、混凝土支护。（知识点:巷道施工方法）4.施工单位在事件2中的3项索赔结果及其理由如下:（1）工期索赔15天成立。理由:因为工期延误是处理冒顶事故发生的,属于非施工单位的责任。（2）购置劳保用品的2万元费用索赔不成立。理由:因为购置劳保用品是施工单位应当给予作业人员的基本工作条件，属于施工单位自己的责任。（3）处理冒顶段巷道的80万元费用索赔成立。九、某施工单位承建矿井风井井筒及井下二、三期工程的施工任务。该井筒直径为6．0m，井深500m。为加快井筒施工速度，施工单位布置了2台JKZ2．8／15．5提升机配2个3．0m3吊桶出矸。施工组织设计中设备一览表显示，该井筒还布置了0．6m3抓岩机、排水卧泵、压风管、供水管、溜灰管、风筒、动力电缆、通讯、监控及信号电缆。由于风筒较轻，采用单绳悬吊。井筒施工到1430m时，早班工人打好炮眼、装好药后升井，放炮员地面操作放炮，放炮后，班长即带领吊盘信号工及6名出渣人员乘吊桶准备入井，班长指令井口信号工发令下放吊桶。吊桶到达吊盘位置停止后，吊盘信号工下到吊盘上，发现风筒在吊盘处脱节，班长安排吊盘信号工处理。吊桶继续运行到达工作面，由于炮烟浓度较大，视线不清，吊盘信工没有及时发出停罐信号，致使发生吊桶蹲罐倾倒事故，造成1人碰撞颅脑损伤当场死亡，其余人员因炮烟浓度过大被熏倒，后经抢救，5人脱险，1人死亡。【问题】1．该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处?说明理由并给出正确做法。2．为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺哪些设施?3．造成本次事故的直接原因有哪些?应该采取什么措施避免同类事故发生?4．按《生产安全事故报告和调查处理条例》，该井筒施工的伤亡事故属于哪一等级?该等级的划分标准是什么?【答案】1．该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设的不妥之处如下：(1)提升机选型不妥。理由：未考虑改绞需要。正确做法：应安设1台双滚筒提升机。(2)风筒悬吊方式不妥。理由：单绳悬吊风筒不牢固。正确做法：应采用双绳悬吊(或井壁吊挂)。2．为保证安全和正常施工，该井筒布置缺少：安全梯，排水管，水箱(转水站)，工作面潜水泵。3．本次伤亡事故的直接原因是：班长违章指挥，通风时间不足，未进行安全检查；风筒脱节导致排烟不畅；信号工、把钩工、安全员未能尽职；绞车司机失职。采取措施：通风按规程严格执行．班长、安监员、信号工、瓦检员应首罐下井进行安全检查，提升机操作应有人监护，并监视吊桶人井深度的相关标志。4．该井筒施工伤亡事故属于一般事故。一般事故划分标准为：死亡3人以下或重伤10人以下，或者直接经济损失1000万元以下。一十、西南某一经济相对贫困、交通又不很发达的地区，已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中新建一个1．2Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为0．45Mt的矿井。问题(1)怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?(2)试分析勘察资料对项目建设的影响。(3)当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?(4)本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1．矿产资源属国家所有，是国家的战物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成；精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2．地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，实际反而导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不稳定、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3．巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱；2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形)；3)减小断面大小；4)另行选择压力小的路径；5)采用卸压技术等。4．说明：l)矿产资源的性质以及矿业工程项目在整个国民经济中的地位；2)项目对资源的依赖性；3)项目对地质条件的依赖性；4)风险性；5)工程项目条件的困难性等。一十一、背景某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，合同工期10个月，工期自2015年6月1日至2016年3月31日，安全文明施工费为112万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本20万元，施工队每施工1m巷道的可变成本0．2万元，每米巷道的造价是0．3万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为85m、80m、70m、65m。问题1．假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2．如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3．如果巷道C具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?4．根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?【答案】1．根据计算，20÷(0．3-0．2)=200m，确定不亏损的最少进尺应为200m。2．要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工C巷道，月进尺85m，工期9．4个月；施工队乙施工D巷道，工期8．75个月；施工队丙施工巷道B，工期6．6个月；施工队丁施工巷道A，工期6．2个月。最大效益是(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-9．4×20=48万元3．若巷道C具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道D决定，应安排施工队伍甲来施工巷道D，整个项目的施工工期为700--85=8．235个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在8．235个月之内完成就可以了。最大效益成为(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-8．235×20=71．3万元4．根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。建设单位支付的安全文明施工费=112×(6／10)×50％=67．2×50％=33.6万元。理由：根据相关规定，发包人应该在工程开工后的28天之内预付不低于当年施工进度计划(当年施工6个月，总工期10个月)的安全文明施工费总额的50％，其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期支付。安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。一十二、某矿业工程公司中标承包某矿主、副立井井筒及井底车场相关工程。该矿主井净直径5．0m，井深450m，副井净直径7．2m，井深460m。主副井井筒施工到底后，随即进行主、副井之间的道路贯通。贯通结束后，主井进行了1t单层罐笼的临时改绞。某日。承包单位的机电人员按项目部的安排，在井口拆换排水管。虽然把钧工提醒要注意安全，但施工人员仍不慎将一根短钢管坠落井下，此时恰逢井下罐笼提升，罐内共有15人(其中一名放炮员)和一个炸药箱(内装30卷炸药，10发雷管)，急速下落的短钢管在距井底80m处与罐笼相撞，致使罐笼剧烈震荡、偏斜，最终造成罐内部分人员轻伤，3人坠落井下遇难。【问题】1．在这起安全事故中，存在哪些主要的违章行为?2．该安全事故的直接责任人有哪些?3．根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，该安全事故属于什么等级?4．从安全管理角度分析该事故发生的主要原因。【答案】1．在这起安全事故中，违章行为主要有：(1)人货混装；(2)雷管和炸药没有分开运送；(3)雷管和炸药装在同一容器内；(4)在井口拆装管道时，罐笼不得提升人员、材料；(5)在井口拆装管道前，没有敷设安全挡。2．该安全事故的直接责任人有管道工、把钩工、项目经理。3．根据《生产安全事故调查和处理条例》的规定本事故属于较大事故。因为在本案例中，由于违规操作造成3人坠落井下遇难，符合《生产安全事故调查和处理条例》中对于较大事故等级的划定。4．从安全管理角度分析该事故发生的主要原因包括：(1)人的不安全行为；(2)管理的缺陷；(3)物的不安全状态。一十三、施工单位在施工某工业工程项目时，为保证原生产线的生产，采用了不停产的施工方法。施工单位制定了如下的基础施工方案：基础施工采用土钉墙支护，按设计要求自上而下分段分层进行，上层土钉墙及喷射混凝土面层达到设计强度的50％后方可开挖下层土方及下层土钉施工。但在施工过程中发现，由于新基础的开挖，原有设备基础有下沉的危险。问题1．施工单位制定的基础施工方案是否妥当?为什么?2．土钉墙施工时，土钉施工有哪些具体的质量要求?【答案】1．施工单位制定的基础施工方案不妥。原因是土钉墙施工时，上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的70％后方可开挖下层土方及进行下层土钉施工。2．土钉施工的具体质量要求有：(1)上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的70％后方可开挖下层土方及下层土钉施工。(2)土钉成孔孔深允许偏差50mm；孔径允许偏差_+5mm；孔距允许偏差±100mm；成孔倾角允许偏差±5％。(3)土钉注浆材料宜选水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜为0．5，水泥砂浆配合比宜为1：1～1：2(重量比)，水灰比宜为0．38～0．45；水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀，随拌随用，一次拌合的