2022一建管理预测A卷 试卷

2022A建设工程项目管理一、单项选择题。（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）根据国际设施管理协会的设施管理定义，下列管理事项中，属于物业运行管理的是（ A.空间管理 B.用户管理 C.维修管理 D.财务管理关于项目施工总承包管理模式的说法，正确的是（ A.施工总承包管理单位应自行完成主体结构工程的施工施工总承包管理的招标可以不依赖完整的施工图一般情况下，分包合同由施工总承包管理单位直接签订施工总承包管理单位应免费向分包人提供搭设的脚手架等设施和条件些工作流程组织属于（。A.物质流程组织B.管理工作流程组织C.信息处理工作流程组织D.施工工作流程组织关于建设工程项目策划的说法，正确的是（。A.工程项目策划的实质就是知识组合和集成的过程B.工程项目策划是一个封闭性的工作过程C.工程项目策划旨在为项目建设的决策和实施增值D.项目决策阶段的主要任务是确定如何组织该项目的开发或建设关于施工组织设计基本内容的说法，正确的是（ A.工程概况的内容包括合理安排施工顺序B.施工进度计划反映了最佳施工方案在空间上的安排C.施工平面图反映了施工方案在时间上的全面安排D.施工平面图使整个现场能有组织地进行文明施工下列项目策划工作内容中，属于实施阶段策划的是（ 。项目实施期管理总体方案 运营期设施管理总体方案C.生产运营期经营管理总体方案 风险管理与工程保险方案关于建设工程项目管理规划的说法，不正确的是（ A.建设工程项目管理规划属于业主方的项目管理范畴B.采用工程总承包模式，业主方可以委托总承包方编制建设工程项目管理规划C.项目管理规划包括项目管理规划大纲和项目管理实施大纲D.建设工程项目管理规划必须随着情况的变化而进行动态调整关于建设工程项目管理目标和任务的说法，正确的是（ 。施工方是项目生产过程的总组织者，其项目管理是项目管理的核心B.建设工程项目各参与方的工作性质和工作任务不尽相同C.业主方的进度目标指项目动用的时间目标，投资目标是项目的施工成本目标D.项目总承包方项目管理工作涉及决策、设计、施工和试运行管理根据《建设工程项目管理规范，项目管理机构负责人的职责包括（ 。A.主持编制项目管理目标责任书 B.参与选择大宗资源的供应单位C.对各类资源进行质量监控和动态管理 D.主持项目管理机构工作关于施工质量计划的说法，错误的是（ 。A.施工质量计划是以施工项目为对象，由业主编制的质量计划B.施工质量计划的基本内容一般应包括施工组织方案C.已建立质量管理体系的施工企业可将施工质量计划作为一个独立文件D.施工质量计划还可包含在施工组织设计中项目风险管理中，风险等级是根据（ 估确定的。A.风险因素发生的概率和风险管理能力B.风险损失量和承受风险损失的能力C.风险因素发生的概率和风险损失量(或效益水平)D.风险管理能力和风险损失量(或效益水平)某单代号网络计划如下图（时间单位：天，其计算工期是（）天，工作C、E之间的时间间隔是（ 。A.15，3 B.12，2 C.15，2 D.13，1关于项目各参与方之间沟通方法的说法，正确的是（ A.沟通主体是沟通过程的出发点和落脚点B.沟通能力包括表达能力、争辩能力、倾听能力和说服能力C.沟通的两个层面是指思维的交流和语言的交流D.沟通障碍包括组织的沟通障碍和能力的沟通障碍两种形式某工程在浇筑楼板混凝土时,发生支模架坍塌,造成3人死亡,6人重伤,经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为( )。A.操作责任的较大事故 B.操作责任的重大事故C.指导责任的较大事故 责任的重大事故15.下列施工质量控制依据中，属于专业技术性依据的是（ 。A.工程建设项目质量检验评定标准 B.建设工程质量管理条例C.设计交底及图纸会审记录 D.设计修改和技术变更通知下列安全生产管理预警体系运行的四个环节，前后顺序正确的是( )。A.监测、识别、诊断、评价 B.识别、监测、诊断、评价C.监测、识别、评价、诊断 D.识别、监测、评价、诊断根据住房和城乡建设部《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，下列说法正确的是（ 。A.建设工程五方责任主体都要依法对建设工程质量负责，尤其要突出施工单位的首要责任B.质量终身责任是指参与工程建设的项目负责人在工程施工期限内对工程质量承担相应责任C.发生工程质量事故，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门应追究项目负责人的质量终身责任D.发生投诉、举报、群体性事件，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门应追究项目负责人的质量终身责任下列不属于编制施工成本计划应遵循的原则的是（ 。从实际情况出发，挖掘内部潜力 以先进的技术经济指标为编制依据C.集中管理，以生产部门为编制主体 留有一定的余地，保持计划的弹性下列建设工程项目进度计划按不同深度可以分为（ A.主体钢结构施工进度计划和设备安装进度计划总进度计划、单项工程进度计划、单位工程进度计划C.年度进度计划、季度进度计划、月度进度计划、D.业主方的控制性进度计划、项目部的实施性进度计划在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位工程质量缺陷时，应（ 。A.由发包人承担费用，工期给予顺延 B.由承包人承担费用，工期给予顺延C.由发包人承担费用，工期不给予顺延 D.由承包人承担费用，工期不给予顺延下列工程项目管理信息系统中，不属于成本控制功能的有（ A.投标估算的数据计算和分析 B.计划施工成本C.编制资源需求量计划 D.计划成本与实际成本的比较分析下列项目质量风险中，属于技术风险的是（ 。A.工作流程组织不科学 B.项目采用不够成熟的新材料C.软弱、不均匀的岩土地基 D.施工现场堆放大量固体废弃物项目质量控制体系的建立，应按照《建筑法》和《建设工程质量管理条例》的规定，界定各方的质量责任范围和控制要求。这主要体现了建设工程项目质量控制体系建立原则中的（ 。A.系统有效性原则 B.质量责任制原则C.分层次规划原则 D.目标分解原则关于建设工程施工合同谈判与签约的说法，正确的是（ ）。合同谈判中，双方可对技术要求进行进一步讨论和确认，但不能变更技术要求工期较长的工程，价格调整条款可比较公正地解决承包人无法控制的货币贬值或通货膨胀等因素带来的风险损失承包人不能用维修保函来代替业主扣留的质量保证金在合同谈判阶段形成的所有文件都是合同文件的组成部分关于全面质量管理思想和方法的应用，说法错误的是（ A.“三全”管理包括全面、全过程和全员参与质量管理B.工程项目全面质量管理是指对工程质量和工作质量的全面管理C.全过程质量管理包括对项目运行与维修过程的质量控制D.全面质量管理的基本方法是PDCA循环，包括计划、实施、检查和处置关于单价合同的说法，正确的是（ ）。A.允许随工程量变化而调整工程总价，业主承担工程量方面的风险B.业主需安排专门力量核实已完工程量，协调工作量大C.固定单价合同适用于工程量小、工期短的项目D.变动单价合同下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险关于分层法应用的说法，不正确的是（。A.对工程质量状况的调查和质量问题的分析，必须分门别类地进行B.分层法的基本思想是确定质量问题的最主要原因C.应用分层法的关键是调查分析的类别和层次划分D.按合同结构进行分层，可分为总承包、专业分包和劳务分包固定总价合同中，承包商承担的价格风险是（ 。A.工程量计算错误 B.工程范围不确定C.漏报项目 D.工程变更建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①编制各层进度计划；②项目结构分析；③进度计划系统的结构分析；④项目的工作编码；⑤编制总进度计划。其正确的工作程序是（ 。A.④－③－②－①－⑤ B.②－④－③－①－⑤C.②－③－④－①－⑤ D.③－②－④－⑤－①关于建设工程安全生产管理的说法，正确的是（ A.安全生产的方针是“管生产的同时必须管安全”施工项目的安全检查应由监理工程师组织，定期进行安全生产责任制应覆盖的范围是纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各职能部门安全措施计划范围包括改善劳动条件、防止事故发生、预防职业病和职业中毒等内容工程成本应当包括（ ）所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费用。A.从工程投标开始至工程验收为止 B.从场地移交开始至项目移交为止C.从合同签订开始至合同完成为止 D.从项目设计开始至竣工投产为止关于工程项目成本核算方法的说法，正确的是（ A.会计核算法适用于工程项目内各岗位成本的责任核算B.会计核算法人为控制的因素较小且核算的覆盖面较大C.项目财务部一般采用表格核算法进行成本核算D.会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算关于双代号网络计划绘图规则的说法正确的是（ 。A.严禁出现交叉箭线 B.严禁出现带单向箭头的连线C.可以出现循环回路 D.只能有一个终点节点21GB6441—1986)，该工人的伤害程度为（ 。A.轻伤 B.重伤 C.职业病 D.失能伤害下列施工合同风险中，属于管理风险的是（ 。业主不能完成合同责任 现场环境调查和预测的风险C.承包商的施工力量和管理能力不足 同所依据的法律环境的变化关于施工过程质量验收不合格的处理，说法正确的是（ A.存在一般缺陷的检验批应返工重做个别检验批某些指标不能满足要求时，可予以验收严重缺陷经加固处理后能满足安全使用要求，可按技术处理方案进行验收D.经加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程可缺项验收根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（ ）。A.工程承包人办理并支付保险费用B.劳务分包人办理并支付保险费用C.工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用D.劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用下列有关装配式混凝土建筑施工质量验收的说法，正确的是（ A.预制构件进场时应检查生产记录B.允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和抗裂检验C.对于不可单独使用的叠合板预制底板，可不进行结构性能检验D.同一类型预制构件应不超过500个为一批，每批随机抽取1个构件进行结构性能检验关于建设工程项目施工成本控制的说法，正确的是（ A.管理行为控制程序是成本全过程控制的重点指标控制程序是对成本进行过程控制的基础管理行为控制程序是项目施工成本结果控制的主要内容成本计划、进度报告、工程变更与索赔资料是成本控制的依据下列成本管理措施中，属于技术措施的是（ 。A.选用合适的合同结构 B.使用外加剂降低材料消耗C.加强施工调度 D.编制资金使用计划双代号网络计划中，某工作最早第3天开始，工作持续时间2天，有且仅有2个紧后工作，紧后工作最早开始时间分别是第6天和第7天，对应总时差是4天和2天。该工作的总时差和自由时差分别是（ 。A.3天，0天 B.0天，0天 C.4天，1天 D.2天，2天关于工程保险的说法，不正确的是（ A.工程一切险要求投保人以双方名义共同投保B.第三者责任险的被保险人是项目法人和承包人以外的第三人C.CIPD.CIP保险的优点包括以最优的价格提供最佳的保障范围在进行月(季)度成本分析时，如果存在“政策性”亏损，则应（ A.增加收入，弥补亏损 B.降低标准，防止再超支C.暂停生产，等待政策调整 D.控制支出，压缩超支额关于工程项目政府质量监督的说法，正确的是（ A.施工单位应在项目开工前向监督机构申报质量监督手续B.政府质量监督机构不对设计单位的质量行为进行监督C.涉及结构安全和重要使用功能的项目是政府监督抽样检测的重点D.监督机构要组织进行工程竣工验收并对发现的质量问题进行复查关于工程管理信息技术的说法，正确的有（ A.项目信息门户服务一个企业的一个项目管理信息系统可以实现项目各参与方的信息交流项目管理信息系统主要用于企业人、财、物、产、供、销的管理项目信息门户是项目各参与方信息交流、共同使用、共同工作和互动的管理工具关于单代号网络图绘制要求和特点的说法，不正确的是（ 。A.与双代号网络图相比，工作间逻辑关系更容易表达，且不用虚箭线B.与双代号网络图相比，工作间逻辑关系的箭线可能产生较多的纵横交叉现象C.所有时间参数都应标注在节点，且节点编号必须连续D.当有多项起点节点或多项终点节点时，应在网络图的两端分别设置一项虚工作（（G－201020（。A.改变工程的基线、标高、位置和尺寸B.将自行施工的项目分包给专业分包施工C.增加或减少合同中任何工作D.改变工程的时间安排或实施顺序下列有关工程变更管理的表述，正确的是（。承包商提出的工程变更，应该交予工程师审查并批准设计方提出的工程变更，应由工程师审查后安排承包人实施C.工程变更指示的发出必须采用书面形式D.因政府部门要求导致的设计变更，由业主和承包人共同承担责任关于施工安全技术措施要求和内容的说法，正确的是（。A.编制施工安全技术措施应与工程施工同步进行B.编制施工组织设计时必须包括专项安全施工技术方案C.大中型工程项目、结构复杂的重点工程应编制专项工程施工安全技术措施D.小规模工程的安全技术措施中可不包含施工总平面图关于工程成本会计核算、业务核算和统计核算的说法，正确的有（ 。会计核算是对已发生的经济活动进行核算，而业务核算和统计核算还可对尚未发生或正在进行的经济活动进行核算会计核算主要是价值核算，具有连续性、系统性、综合性的特点统计核算和会计核算必须用货币计量，业务核算可以用实物量或劳动量计量D.统计核算的目的在于迅速取得资料，以便在经济活动中及时采取措施进行调整某工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总承包单位人员窝工75工日，增加用工8工日；由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日，增加用工6工日。合同约定人工费日工资标准为50元，窝工补偿标准为日工资标准的70%，则施工总承包单位可以向业主索赔的人工费金额是（）元。A.5425 B.4150 C.3025 D.2905建设工程项目实施过程中，对资源需求计划进行分析的目的是（。A.落实加快工程进度所需的资金 B.优化资源消耗C.验证进度计划实现的可能性 D.落实经济激励措施生产过程中发现问题及时治理，既可以及时消除隐患，又可以避免小的隐患发展成大的隐患。这体现了安全事故隐患的( )原则。A.动态治理 B.重点治理C.预防与减灾并重治理 D.冗余安全度治理关于网络计划线路的说法，正确的是（ A.线路段是由多个箭线组成的通路B.线路中箭线的长度之和就是该线路的长度C.关键线路只有一条，非关键线路可以有多条D.线路可依次用该线路上的节点代号表示某双代号网络计划如下图，关键线路有（ ）条A.1 B.2 C.3 D.4关于成本计划类型的相关说法，错误的是（ 。A.竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划B.实施性成本计划是以项目实施方案为依据编制的C.实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划D.指导性成本计划用于确定责任总成本目标应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示（ 。A.进度局部偏差 B.进度累计偏差 C.成本累计偏差 D.成本局部偏差某网络计划中，某工作F有两项紧后的平行工作G和H，G的最迟开始时间是第12天，最早开8H1412FG、H45F（。A.4天 B.5天 C.7天 D.8天针对事故发生的原因，提出防止相同或类似事故发生的切实可行的预防措施，并督促事故发生单位加以实施，以达到事故调查和处理的最终目的。这体现了事故处理中的（）原则。A.事故原因未查清不放过 B.责任人员未处理不放过C.有关人员未受到教育不放过 D.整改措施未落实不放过工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的是（ A.提出索赔意向通知 B.提交索赔证据C.提交索赔报告 D.与监理人进行谈判关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是（ A.国际工程施工承包合同中，仲裁实行一裁终局制B.国际工程施工承包合同中，应首选诉讼作为解决争议的方式C.与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议的优点包括效率高、周期短、费用少等D.FIDICDAB关于建设工程安全事故报告的说法，正确的是（ ）。A.事故发生后，事故现场有关人员应当于1小时内向本单位安全负责人报告B.专业工程施工中出现安全事故的，可以只向行业主管部门报告C.特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院应急管理部门和负有安监职责的有关部门D.有关部门逐级上报事故情况，每级上报时间不得超过2小时，严禁越级上报某工程因脚手架坍塌造成1000万元的直接经济损失，没有人员伤亡，关于该事故调查的说法，正确的是（。由事故发生地省级人民政府负责调查由事故发生地设区的市级人民政府负责调查C.由事故发生地县级人民政府负责调查D.由事故发生地县级人民政府委托事故发生单位调查关于项目目标动态控制的说法，正确的是（ A.项目目标动态控制的第一步是收集项目目标计划值B.项目实施过程中首先应进行项目目标的计划值和实际值的比较C.定期比较计划值和实际值，并采取纠偏措施是目标动态控制的核心D.项目目标事前控制是指发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施关于项目成本计划的说法，正确的是（ 。成本计划只可以按照成本组成、项目结构两种形式分别编制施工成本按成本构成分解为人工费、材料费、施工机具使用费和税金等C.企业管理费包括工具用具使用费和材料采购及保管费D.按项目结构编制成本计划首先要将总成本分解到单项工程和单位工程中下列施工现场环境保护措施中，属于水污染防治措施的是（ A.垃圾焚烧处理应使用符合环境要求的处理装置B.禁止将有毒有害废弃物作土方回填C.选用低噪声设备和加工工艺D.施工现场道路指定专人定期洒水清扫关于施工分包单位管理责任主体的说法，正确的是（ A.由业主指定的分包单位，其分包合同必须与业主签订B.分包合同由业主签订的，分包单位的管理责任由业主承担C.施工总承包单位不需承担分包单位施工的安全责任D.对施工分包单位进行管理的第一责任主体是施工总承包单位或施工总承包管理单位关于横道图进度计划的说法，正确的有（ A.可以表达逻辑关系，但不能表示出停工时间B.可将工作简要说明直接放在横道上C.工作只可以按照时间先后进行排序，且最小的时间单位是天D.有严谨的时间参数计算，可使用电脑自动编制于其他直接费的是（。A.工程定位复测费B.周转材料的租赁费C.材料装卸保管费D.生产工具用具使用费非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿是( )。A.业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿B.业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿C.业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿D.业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿（302221个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）根据《招标投标法》及相关法规，下列有关建设工程施工招标的说法正确的有（ A.依法必须招标项目的招标公告，应当包括投标资格能力要求等内容B.投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件，未中标时予以退还C.招标人对招标文件的澄清或修改，应在要求提交投标文件截止时间至少15日前发出D.标前会议补充文件与招标文件内容不一致时，以补充文件为准E.投标书正本和副本不一致的，以投标人代表的解释为准大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（ 。A.项目实施总体部署 总进度规划C.确定里程碑事件的计划进度目标 施工准备与资源配置计划E.总进度目标实现的条件和应采取的措施下列建设工程项目施工成本费用中，属于直接成本的有（ A.周转材料的摊销费 B.人工费C.管理人员工资 D.施工机具使用费E.差旅交通费关于双代号时标网络计划的说法，正确的是（ A.时间坐标系可以垂直向上且必须是日历坐标B.能在图上直接显示各项工作的最迟开始与完成时间C.节点中心必须对准相应时标位置D.可存在虚工作，且必须以垂直方向的虚箭线表示E.可以统计单位时间对资源的需要量，以便进行资源优化调整关于施工总承包合同中质量控制条款的说法，正确的有（ 。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期相应顺延除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时检查隐蔽工程的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润缺陷责任期最长期限不超过12发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算下列有关建设工程职业健康安全与环境管理要求的表述，正确的有（）。A.在工程总概算中，应明确工程安全环保设施费用、安全施工和环境保护措施费等B.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料C.项目负责人是安全生产的第一负责人D.实行总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程主体结构的施工E.需要试生产的，建设单位应在项目投入试生产之日起1个月内向环保部门申请环保设施的竣工验收某混凝土工程的清单综合单价1000元/m³，按月结算，进度数据如下表。按赢得值法计算，3月末已完工作实际费用（ACWP）97903（。A.已完工程预算费用（BCWP）是9100千元B.进度偏差是－1600C10700D.费用绩效指数是0.93，费用超支E0.93建设工程项目施工准备阶段，建设监理工作的主要任务有（ A.查验施工测量放线成果 B.检查施工单位实验室C.审查施工进度计划 包单位资质条件E.编写工程质量评估报告根据《建设工程安全生产管理条例，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，正确的安全管理做法有（ 。所有专项施工方案均应组织专家进行论证、审查施工单位应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果专项施工方案经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施D.专项施工方案实施由专职安全生产管理人员进行现场监督E.专项施工方案应由企业法定代表人审批根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，下列有关承包人的设计说法正确的有（）。A.完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责B.应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应按约定及时报送审查C.发包人对承包人文件的审查和同意可以被理解为对合同的修改或改变D.竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新E.竣工试验过程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任下列工程项目中，宜采用成本加酬金合同的有（ A.工程结构和技术简单的工程项目B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工作任务和范围明确的工程项目C.时间特别紧迫的抢险、救灾工程项目E.研究开发性质的工程项目某项目时标网络计划第2、4周末实际进度前锋线如下图，关于该项目进度情况的说法，正确的有（ 。2A22B12C114D14F11关于预付款担保的说法，正确的有（ ）。A.预付款担保是承包人与发包人签订合同后领取预付款之前，由承包人提供的担保B.预付款担保的主要形式是担保公司担保C.预付款担保的担保金额通常大于发包人的预付款D.担保金额在担保有效期内随着工程款支付可以逐期减少E.承包人还清全部预付款后，发包人应退还预付款担保根据《质量管理体系标准基础和术语，质量管理原则包括（ A.以顾客为关注焦点 B.循证决策C.全员积极参与 D.关系管理E.全要素控制下列建设工程项目进度控制的措施中，属于组织措施的有（ 。A.比较分析工程物资的采购模式 进度控制的岗位和人员C.重视信息技术在进度控制中的应用 进度控制管理职能分工E.分析施工技术的先进性和经济合理性关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的有（ ）。A.生产规模小、危险因素少的生产经营单位，可将综合应急预案和专项应急预案合并编写B.项目部针对现场脚手架拆除作业而制定的事故应急预案称为专项应急预案C.应急预案的管理不包括应急预案的奖惩D.地方各级政府应急管部门的应急预案应报同级政府备案，同时抄送上一级应急管理部门E.生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的有（ A.可在网络图的基础上进一步扩充得到B.施工成本应按时间进行分解，分解的越细越好C.可以用成本计划直方图和时间—成本累积曲线表示D.可根据资金筹措的情况在“香蕉图”内调整S形曲线E.按最迟开始时间安排工作可节约资金贷款利息，提高竣工保证率关于因果分析图法应用的说法,正确的有( )。A.一张分析图可以解决多个质量问题通常采用QC小组活动的方式进行,有利于集思广益因果分析图法专业性很强,QC小组以外的人员不能参加通过因果分析图可以了解统计数据的分布特征，从而掌握质量能力状态E.分析时要充分发表意见,层层深入,排出所有可能的原因关于施工现场文明施工措施的说法，正确的有（ A.应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段的围挡高度不低于1.8m施工现场设置排水系统，排水畅通，不积水建筑垃圾及时清运，临时存放现场的也应集中堆放整齐、悬挂标牌E.在现场办公室的显著位置张贴急救车和有关医院的电话号码施工合同交底的主要目的和任务有（ ）。A.将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人B.明确各项工作和各个工程的工期要求C.明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限D.争取对自身有利的合同条款E.明确完不成任务的影响和法律后果关于施工生产要素质量控制的表述，正确的有（ 。对模具、脚手架等施工设备，除可按适用标准定型选用外，一般需按设计及施工要求进行专项设计危险性较大的现场安装的起重机械设备在安装前要编制专项安装方案并经过审批后实施C.材料设备质量控制的内容包括材料的采购价格、运输费用D.施工工艺技术方案质量控制的内容包括制定合理有效的有针对性的施工技术方案E.建立统一的现场施工组织系统和质量管理综合运行机制，属于施工环境因素