引水工程合同（7份范本）

Word———引水工程合同（7份范本）【第1篇】引水工程承包施工合同

2023引水工程承包施工(甲方)：________________(以下简称甲方)

(乙方)：________________(以下简称乙方)

依据《中国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际状况，经双方协商，达成以下合同条款。

一、工程概况

1、工程名称：________________引水工程。

2、工程地点：________________。

3、工程主要内容：________________给水管道安装。

4、承包方式：包工包料。

二、工程期限

工程期限8天，预定________年________月________日至________年________月________日止。

三、工程承包价及其它

总承包价________元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

四、合同双方责任

(一)甲方责任

1、供应乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

2、监督工期及工程质量、施工进度，协作乙方做好与工程相关的协调工作。

(二)乙方责任

1、严格根据甲方供应的图纸组织施工。

2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

3、施工过程中，每个单项工程结束后准时清理打扫施工现场。

五、工程质量要求

1、乙方必需严格根据甲方供应的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

3、主要材料进场前必需供应样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

六、付款方式

工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。

乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司

开户行：________________

账号：________________

七、工期延误

若甲方缘由则工期顺延，若乙方缘由则按500元/天罚款。

工期严峻滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。

甲方不担当乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期为工程验收后一年。

九、平安施工要求

施工期间乙方人员必需遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和爱护四周居民的正常生活，并做好平安预防工作。

乙方施工中发生的一切平安事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。

十、不行抗拒的自然灾难认定标准

不行抗拒的自然灾难发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。

十一、违约责任

本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。

若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。

十二、合同份数

本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，

十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

【第2篇】水电站引水工程建设修理工程施工合同书

水电站引水工程建设修理工程施工合同书

甲方（发包单位）：xx电有限公司

乙方（承包单位）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

甲方同意将xx水电有限公司电站引水工程建设修理工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商全都同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

一、工程项目名称（工程地点）：

1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。

2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。

3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8km引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2km引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。

4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。

二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。

三、甲方要求乙方进场及竣工时间：

年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。

四、乙方在施工过程中，应按甲方供应的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随便更改尺寸，隐藏工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应留意平安，不得违章操作。

五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。

六、付款方法：

1、总工程价款(金额大写)陆佰贰拾万元整；

2、施工期间至验收前，每个月底甲方依据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费，剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；

3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

七、乙方工程不得转包或分包，若发觉则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

九、补充协议：

甲方：（公章）

法人代表：

乙方：（公章）

法人代表：

年月日

【第3篇】引水工程施工合同

2023引水工程施工甲方：_________________

乙方：_________________

经甲乙双方友好协商，甲方打算将自己中标的工程中除原材料以外的工程以包工、包设备的形式发包给乙方施工，乙方同意以包工包机械设备的形式承包施工。为了明确甲乙双方的责、权、利关系，特订立如下合同。

一、包工范围

甲方发包给乙方的施工范围为除500型搅拌站外的机械设备(铲车、运输车、吊车、振动泵、锹、模板、木方、支撑、脚手架、丝杆、元钉、铁丝等施工器具。

二、甲乙双方责任：_________________

甲方责任：_________________

1、负责施工中的平安保险费;施工所用的道路和生活用水、用电、工棚、食堂及场地硬化。

2、负责安装一台500型混凝土搅拌站，搅拌站16型，铲车由乙方负责。

3、负责施工中的照明设施(碘钨灯、探照灯等)。负责施工中主电源至二级配电箱(即移动电源箱)电源。

乙方责任：_________________

1、负责移动电源至施工工具间的电源线，负责施工所需的铲车，振动泵、吊车及全部施工工具。

2、负责按甲方供应的图纸组织施工，并保证质量和进度。

3、听从甲方和项目管理，做到文明施工，平安施工。

三、包工价格

1、垫沙石，每立方35.00元;

2、水平总层200每平方米15.00元;

3、浇筑道路砼200(含制模)18.00元/平方米。

4、浇混凝土每立方80元(含搅拌、运输、吊车、振捣);

5、浆砌石，每立方100.00元(甲方负责石块运至砌筑点30米内);

6、抹灰每平方米5.00元;

7、钢筋制作安装每吨700.00元(含电焊);

8、模板绽开面积每平方米70.00元，含支撑、钢筋、脚手架、元钉、铁丝、拉杆、木方(止水杆和止水片由甲方供应);

9、埋1000水管涵管每米40.8元，含浇垫层、护管壁;不含回填。

10、预制六方型护坡水泥块，每块5.00元。

11、六棱块护坡每平方米30.00元，含运输、勾缝;

12、泵房建筑每平方米320.00元，层顶预制板盖。

四、工资结算方法

工人工资每月造表由项目部发放，每月按实际施工完成工程量的80%甲方向乙方支付承包款(80%含项目部向工人支付的工资款)工程完工一个月内甲方向乙方付清全部承包款。

五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

甲方：_________________乙方：_________________

【第4篇】引水工程承包合同书

(甲方)：________________(以下简称甲方)

(乙方)：________________(以下简称乙方)

依据《中国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际状况，经双方协商，达成以下合同条款。

一、工程概况

1、工程名称：________________引水工程。

2、工程地点：________________。

3、工程主要内容：________________给水管道安装。

4、承包方式：包工包料。

二、工程期限

工程期限8天，预定________年________月________日至________年________月________日止。

三、工程承包价及其它

总承包价________元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

四、合同双方责任

(一)甲方责任

1、供应乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

2、监督工期及工程质量、施工进度，协作乙方做好与工程相关的协调工作。

(二)乙方责任

1、严格根据甲方供应的图纸组织施工。

2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

3、施工过程中，每个单项工程结束后准时清理打扫施工现场。

五、工程质量要求

1、乙方必需严格根据甲方供应的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

3、主要材料进场前必需供应样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

六、付款方式

工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。

乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司

开户行：________________

账号：________________

七、工期延误

若甲方缘由则工期顺延，若乙方缘由则按500元/天罚款。

工期严峻滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。

甲方不担当乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期为工程验收后一年。

九、平安施工要求

施工期间乙方人员必需遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和爱护四周居民的正常生活，并做好平安预防工作。

乙方施工中发生的一切平安事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。

十、不行抗拒的自然灾难认定标准

不行抗拒的自然灾难发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。

十一、违约责任

本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。

若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。

十二、合同份数

本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，

十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

【第5篇】变电站引水工程施工合同

2023变电站引水工程施工(甲方)：(以下简称甲方)

(乙方)：(以下简称乙方)

依据《中国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际状况，经双方协商，达成以下合同条款。

一、工程概况

1、工程名称：上营变电站引水工程。

2、工程地点：上营村。

3、工程主要内容：1500米40给水管道安装。

4、承包方式：包工包料。

二、工程期限

工程期限8天，预定___________年_____月_____日至___________年_____月_____日止。

三、工程承包价及其它

总承包价______元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

四、合同双方责任

(一)甲方责任

1、供应乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

2、监督工期及工程质量、施工进度，协作乙方做好与工程相关的协调工作。

(二)乙方责任

1、严格根据甲方供应的图纸组织施工。

2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

3、施工过程中，每个单项工程结束后准时清理打扫施工现场。

五、工程质量要求

1、乙方必需严格根据甲方供应的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

3、主要材料进场前必需供应样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

六、付款方式

工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。

乙方开户名称：

开户行：

账号：

七、工期延误

若甲方缘由则工期顺延，若乙方缘由则按______元/天罚款。工期严峻滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不担当乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期为工程验收后一年。

九、平安施工要求

施工期间乙方人员必需遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和爱护四周居民的正常生活，并做好平安预防工作。乙方施工中发生的一切平安事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。

十、不行抗拒的自然灾难认定标准

不行抗拒的自然灾难发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。

十一、违约责任

本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。

若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。

十二、合同份数

本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，

十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

托付代表：托付代表：

_____年_____月_____日

【第6篇】水电站引水工程建设修理工程施工合同书

水电站引水工程建设修理工程施工合同书

甲方（发包单位）：xx电有限公司

乙方（承包单位）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

甲方同意将xx水电有限公司电站引水工程建设修理工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商全都同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

一、工程项目名称（工程地点）：

1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。

2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。

3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8km引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2km引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。

4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。

二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。

三、甲方要求乙方进场及竣工时间：

年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。

四、乙方在施工过程中，应按甲方供应的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随便更改尺寸，隐藏工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应留意平安，不得违章操作。

五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。

六、付款方法：

1、总工程价款(金额大写)陆佰贰拾万元整；

2、施工期间至验收前，每个月底甲方依据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费，剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；

3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

七、乙方工程不得转包或分包，若发觉则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

九、补充协议