2022年设备监理师(设备监理合同)考试题库自测模拟300题有精品答案(山东省专用)

《设备监理师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得()的同意。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表【答案】CCU5F3M7X6A7O1I2HL6P2R9A5B5H1G1ZP5R5O8R3Q4N5V32、《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于()个月。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCP1M6Y2L8U3N3S3HG1R4N4S4S2L5M9ZR7A4T8S5I7I2M93、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指()。

A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润

D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润【答案】BCC9G5N4S4J2V9O2HL10U4V3Z10V10D4Q9ZY8J1L7J6G1D5W84、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当()。

A.通知债权人

B.经债权人同意

C.与第三人约定且经主管部门批准

D.通知债权人并在合同管理机关备案【答案】BCA4D8S4R9V10Y2F3HA1E1O3Z9X8M2N8ZJ8A1C9J1G3W2V85、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.诉讼【答案】DCB3D3W5M2K6B8Z2HI3Z5X9V10I9P10C9ZE2M1D8Y9F6B6E26、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当()。

A.通知债权人

B.经债权人同意

C.与第三人约定且经主管部门批准

D.通知债权人并在合同管理机关备案【答案】BCR1S7Y10O4M4Q5U3HW1I7U5B5B4H3H4ZQ5S3L8Y3W4S7S97、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。

A.进行工程竣工试验

B.工程接收

C.进行工程竣工后试验

D.签发履约证书【答案】BCR4N6G10C2B3L1S8HG3J8W8G1C9B9E5ZX4U1L4O7J6Y9Z48、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定【答案】CCQ2W7V1N1E3H9B3HO6J10I7V1P5R7Q9ZY9O1R3H5T5I10S39、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。

A.工程师

B.争端评判委员会(DAB)

C.仲裁机构

D.人民法院【答案】BCT10Z1E9N8H7Q3Z8HN5V3E4O9T4L10W8ZD2G7C10O4W2B5F410、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在()天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。

A.14

B.28

C.56

D.84【答案】BCX10W7U7P5R9G2U2HL3N3P10M7A3N6S8ZI7N5S9W9X7J1V711、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。

A.承包商提交履约担保后

B.承包商收到中标函后

C.工程师发出开工通知后

D.双方签订合同后【答案】BCE9E7C3P1J3H7C1HF10G1F1T10M4Z4N2ZI3Z7U8J3B5U3Z912、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在()后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。

A.基准日期

B.合同生效

C.工程师通知开工

D.开工日期【答案】ACW5C2Q5E8K10O4G3HD5F3N5A9J9E5D4ZI1K1F4U2I10M9S413、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理【答案】CCB1U8H7N4J1L2Z8HA3V3T2L6W4Y5O9ZH9H9I10T3M1O5F814、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约金数额支付违约金。

A.法律规定

B.合同约定

C.买受人要求

D.出卖人接受【答案】BCH9U10D2M2Z2U4W4HN10H4G9N9H9C5W2ZB4V10K7C6S5O9B915、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。

A.安全生产监督管理部门

B.煤矿安全监察机构

C.劳动监察主管部门

D.建设行政主管部门【答案】DCI6E6E4W7I5P8O2HY5L10O9H4X1C3F1ZK5Y1B4C8W10W2B1016、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。

A.投标人发出投标文件

B.招标人收到投标文件

C.提交投标文件截止

D.提交投标保证【答案】CCO10F10Y8J3G4Z9G10HS4K3Y10L8G10E7A8ZR3D5F3J7E6K8I717、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。

A.扣押权

B.留置权

C.处置权

D.抵押权【答案】BCQ9U10P10V10R8T7K2HK3J9C1H3L3S8U8ZG7H1Z5F7I1Y9C518、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是()。

A.一般保证

B.保证人要求的方式

C.债权人要求的方式

D.连带责任保证【答案】DCF10G2P8W8X8A7P9HB5W8N6A9Z6Y2T7ZF3C4X3V8H2X3O519、国内设备工程合同的生效时间是()。

A.经公证

B.经批准

C.双方对合同条款取得一致意见

D.双方签署【答案】DCF1N10D3A8Q9Z7C9HE9F3W5Q7R9D3D6ZG4Y6D1H7R4F2N120、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定()裁决。

A.执行

B.撤销

C.中止执行

D.不予执行【答案】CCU2S9O9C4H10I4R2HH8W5B10T7Z1J6J3ZX4Y9V2W7O8B1U721、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约金数额支付违约金。

A.法律规定

B.合同约定

C.买受人要求

D.出卖人接受【答案】BCU6Z9K2E3J4Z1L6HP2K4J4Z10P8S5K5ZU4T7F10X8Z2Y6N522、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。

A.撤销事由发生之日起1年内没有行使

B.撤销事由发生之日起2年内没有行使

C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使

D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使【答案】CCT4Z1F6H6N4M9T5HK1I7A1Y8Q1N6G7ZF3Q5I9J4C10B1P923、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，()是工程师可以行使的权力之一。

A.修改施工计划

B.解除承包商根据合同应承担的责任

C.在工程进行中向承包商发布信息和指示

D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】CCY10Z9S3G6E8R1Q5HE8G4N9X2H1N3Z5ZN4Y10T8E7C7T9J124、根据《专利法》，发明专利权的期限为()年。

A.10

B.15

C.20

D.50【答案】CCB1A1T3Z3K7G2O10HQ3T8P1P8R6J1G9ZR9P3Q2Z6Q8X9R625、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】ACK3P7W9T5G3H10B10HS1D8U7T4C10H1O2ZY1N10J9B3E3F4I126、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是()。

A.不履行合同

B.终止履行合同

C.中止履行合同

D.要求对方履行合同【答案】CCC9G7V2B5S4C8O8HV4S4D10A6U1C5P8ZL7G7W6W1L7N7J927、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告【答案】CCL3Q6F10I9Y9W5L3HU4R8F7E6K5M5G7ZT4X9J10E1U9B2R228、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是()。

A.抵押权

B.土地承包经营权

C.地役权

D.建设用地使用权【答案】CCG10T4Q6L1G8W8L8HX8T1F6U7K2K8H10ZV2W10O3M10W5N10R829、劳动争议仲裁时效期间为()。

A.60天

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】CCT8E5P1Y5H6X4P6HG9I2W1T5K4Z10S8ZP10L10L9J4J1F5Q430、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。

A.扣押权

B.留置权

C.处置权

D.抵押权【答案】BCM3M7H6U2E8V9H6HP10W1W2Q10S9S9C5ZB2E10K5N6T7V4N331、承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是()。

A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用

B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担

C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用

D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担【答案】BCW5P8C4R9L3B8X6HN1J2Z8O8K7A3W8ZH7Y1Y3S2I2V7G932、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。

A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的

B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的

C.主合同争议未经审判的

D.债务人无偿转让财产的【答案】CCH8K6V6L9L2Q8G9HH4M3Y10L6J5O6A7ZQ5L3D2O10I8G7U1033、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表【答案】CCX8B9B9D1M5J6D3HL6T2E10V10W1O9H2ZW5H7K6C7K5B4T634、《合同法》规定，商业广告的内容()，视为要约。

A.包含价格内容的

B.符合要约规定的

C.详细介绍商品的

D.附加了期限的【答案】BCT10C4S4E2K3J5U1HC8M1Q4M2F6S5Z8ZF6A9Y5B4Y1J2H435、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是()。

A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训

B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定

C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一

D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作【答案】CCN7O8B10E3C2H2Q5HW8Y9O4A9O10D2A2ZT8H5L6P4O2Z2R836、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。

A.以银行贷款年利率计算

B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算

C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算

D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算【答案】CCE10R3B6Z6S8S2P9HO4R8Q10D10W1W4X4ZR2F5U3B10G7Q5F637、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。

A.法人

B.自然人

C.销售者

D.仓储者【答案】BCM2M9R7G9D5A4U7HA6C5S1F8R7Y6J4ZT2M7E4O5G5V3Y138、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应()。

A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金

B.重新设计、并支付赔偿金

C.赔偿委托人的实际损失

D.支付违约金并赔偿损失【答案】ACW9X3R10W7I5U8B4HG2S7Q6T1W4T2Y3ZT5E9H6T3Q6S10N939、设备监理工程师的合同管理对象是()。

A.合同内容

B.设备工程

C.监理合同

D.设备合同【答案】DCR7X9C7T3P6X3C10HP7N3D6R6T2G6E2ZJ10D7U5C6I2W1S540、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商【答案】BCX4P8Q1S8X5Q5I4HN2O9R6D2C8V1U2ZD2D6V9Y8Y5J10Y941、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。

A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失

B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失

C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失

D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】DCL10O2S4A4L10K10Q4HK8H10X1Q7V8J10N5ZP6E2C5E6Q6L7A442、在()后，承包商应仔细检查业主要求和定位放线的基础资料，并将发现的任何问题通知工程师。

A.收到开工通知

B.收到中标通知

C.进驻现场

D.提供设计文件【答案】ACP9U6M2H8N2M10X1HO8D4J3J9H2K9M6ZQ4Q7R2W7M10Z6P143、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCV5V1B2U6X1N8B4HM2O9T1D9X5H7G4ZA5B8A5U9A3V10K244、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席判决【答案】DCD5G8M3J1X6H7V8HH5I5H3S9G10C1J1ZI1K10T10F2P4N5S145、根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.合同标的物所在地

D.被告住所地或合同履行地【答案】DCY9O3D2H1S2G4U1HL2S6O4V8Y7K9N10ZE6M2T7E8U5X2Y346、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.政府主管部门【答案】BCJ10R5O5N9K7A8U7HM7A7M5R10N8S2P2ZY10K3J4N3N8I2J347、行政纠纷的处理方式不包括()。

A.听证

B.复议

C.和解

D.诉讼【答案】CCE7V8M7A6M4L9T9HN5J4E1Q5L5D5Q10ZG2A10H5U9U4V10K948、下列有关合同解除的叙述，错误的是()。

A.合同解除包括约定解除和法定解除

B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力

C.当事人协商一致，可以解除合同

D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭【答案】DCT10E2Z7K1C4B6V10HV5Z5E5T5T2L5N10ZN3T7K5R6J5P8Y149、甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是()。

A.向丙公司承担违约责任

B.向甲公司承担违约责任

C.向丙公司承担赔偿责任

D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任【答案】BCL3K3I5Z4M5Z4P10HN2V4D5X2Y7Z6N4ZH10W9Y5B6B7D2F150、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。

A.委托人不履行合同，无权请求返还定金

B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金

D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费【答案】DCB10O1R1D4Q7J1L4HO7X8A10K3D4F2F2ZB7M3L1E9W4A1T251、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。

A.工程师

B.业主

C.投标人

D.中标人【答案】BCH8O1G2L3I7C5Z9HH3H5J2V6G4D4N6ZL6E1Z7Y3H6U10S152、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】DCJ4H2B10W1I7A3P8HW7T4J10D3H10V4N2ZW10G1L8J1E7M2M153、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自()之日起承担标的物毁损、灭失的风险。

A.合同成立

B.合同签订

C.合同生效

D.违反约定【答案】DCJ10P8M10V1K5R3L4HC5T6P5N9Z2S2R1ZQ1L10M4K4Y2D4O954、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。

A.出卖人

B.承运人

C.买受人

D.出卖人与买受人【答案】CCU7P9Y4G6D3Y7H6HK6S1T2U4U6A7E7ZM10R6E3V3Z9V4C455、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。

A.扣押权

B.留置权

C.处置权

D.抵押权【答案】BCI7W10F6I5B10E3I1HK6J3K1W2Q9V10S10ZZ2K1O4N6P2Z6B656、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定【答案】CCF8R6C5I3D8U10D3HL2W6A1L5U10G6M3ZB10M6G9Y7M4R8X757、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在()天内。

A.工程师签发期中付款证书后的28

B.工程师完成工程量计量后的56

C.工程师收到报表和证明文件后的56

D.工程师签发期中付款证书后的56【答案】CCG7P3S9I9J6P4S2HY7N4Y1I2E6Y5J1ZG7C5L6R7R3X1T358、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。

A.接收证书

B.履约担保

C.履约证书

D.保留金【答案】CCQ8E5O2Q1A3E6L1HL9I9U6L1B5L9M10ZZ2V7J1Q4A8F6C659、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是()。

A.被代理人的意思表示

B.和第三人协商后的意思表示

C.代理人独立的意思表示

D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】CCY4S10Z9P7G2V1O7HG5D1Y9B10X3Y8D4ZK5J9N2N6Z4E6G260、根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是()。

A.只能由债务人提供抵押物

B.抵押人转移对抵押物的占有

C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿

D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有【答案】CCU10R10X10X7R5Y9N5HF5I8A10B6X3O2U7ZN1U10H10C1Y7C1V361、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为()年。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】ACA9S2S6K1H4A9Q1HJ10D4H9L9S3W9V2ZX7D8O10K10N2I10D462、设备工程合同文件一般包括()。

A.投标保函、合同条件及附件

B.合同条件及投标保函

C.合同协议书及招标文件

D.合同条件、技术文件和附件【答案】DCE10V3H8S10D3L4Z5HI7U8P9J9A8O3R2ZK6Y4H1B10X1A4N363、中标通知书对招标人和中标人具有()效力。

A.要约

B.要约邀请

C.行政

D.法律【答案】DCN1Z9H5W10A8Y10B1HM10S10Q3B3E8I7D9ZI10W10V3A9P2D6X464、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是()。

A.开工日期起，至竣工日期

B.签发开工通知起，至竣工时间届满

C.开工日期起，至签发工程接收证书

D.签发开工通知起，至签发履约证书【答案】CCO9W3Y10O6R1R4U1HC4C6H6J9Q5F2X4ZZ1I10F1X2Q5B9S865、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在()，提交工程师两套副本。

A.移交工程时

B.竣工试验开始前

C.通过竣工试验后

D.申请签发接收证书时【答案】BCR6T10H2D1C3G2H9HX1Y6Z9Q10U5Y3C4ZN4D2N9O4L7B9L966、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。

A.修补质量缺陷

B.结算预付款

C.设计交底

D.裁决合同争端【答案】ACD9G8V4F7N10W1O7HA2C6V10T2G6R4W1ZN5D4X5O8F2Q1K867、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】DCC5X6T3K4F2U3A4HK1Y6X9I5H4G10L3ZU8C3U3M8T1G10I868、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括()。

A.议标

B.公开招标

C.邀请招标

D.分两阶段进行招标【答案】ACR3U6U3V1Y6F9Q6HP9S6W7R3A5P6L3ZL7H3J4Y10X8Q6K969、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。

A.业主

B.业主代表

C.工程师代表

D.工程师【答案】ACX7K10E5B7Q10E8E4HK8B8K8Z10G1U3P9ZS1A3R7M1G6Z4K770、设备工程合同文件一般包括()。

A.投标保函、合同条件及附件

B.合同条件及投标保函

C.合同协议书及招标文件

D.合同条件、技术文件和附件【答案】DCK4F1M6T6M4Y10R7HM3I2N8P2M8F7B10ZQ7E3A3Q5H10O2P971、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商【答案】BCI2J3L10Q5J8U8K5HD9E9O8J7S6J3M10ZV7S5A5C8M1D7D472、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是()。

A.中标合同金额

B.合同价格

C.承包商的报价金额

D.评标价格【答案】ACS10V1Z9F5Y9Z3K7HP8K1X6F9J3S5B2ZC2Q7B9I10H1J6Q973、只有当工程师向承包商签发了()，才能认为承包商的合同义务已经完成。

A.接收证书

B.履约证书

C.最终付款证书

D.结清证明【答案】BCV10S3I4H4Q10O3Y7HA3N6T1X9Z6G1E2ZQ3E1G2K9J10U2B574、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】ACG1K5T3E6K5T4A10HY7H7Z1W2P9G6R3ZN1E5M6N9P6E10Y175、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，()。

A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额

B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额

C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费

D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整【答案】CCT8L10X6W6J7G8R5HP8A10O4L6U2V4R8ZG2J3B4P7S5D7C776、与指定分包商签订分包合同的当事人是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商【答案】DCN7G4I3G8F9L10D10HK4L7M8A9W5D10F7ZH4V5A10M6L2C7D777、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。

A.委托人不履行合同，无权请求返还定金

B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金

D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费【答案】DCW4Y1H1J10D1Y4W5HF3X10L8N5M2H3O2ZS5N2V6D1F6G7O878、根据《合同法》规定，按合同的约定，应当先履行义务的一方当事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化时，可以()。

A.行使同时履行抗辩权

B.变更合同

C.行使撤销权

D.中止履行合同【答案】DCC6K4Z10J2K1S3J3HW3P3B10K9G1T1J9ZX10X7V2J4J4S6R679、下列()财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产【答案】CCE8O3E9A4O9S8R2HD7N9L10I6O9E8B7ZY2R1R5F9B3H8K380、如果业主打算更换工程师，应提前()天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。

A.14

B.28

C.35

D.42【答案】DCQ2A6L5T4V10V9T8HI2U7Z5Y5Y7Z4P5ZY3S1W8N7B5M8Q881、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是()。

A.主要工艺、技术采用特定专有技术

B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】CCO8M5O4J10F5W10D7HO2Q4G7T9P1T1N7ZB6U7W4I7N7Q7T982、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。

A.同时开工、同时竣工

B.同时设计、同时开工、同时竣工

C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

D.同时设计、同时施工、同时验收【答案】CCS1W1M4R3X1Y8T2HQ7F9O1Q4B5K8E2ZQ10E6A10M2P5K4W183、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是()之日。

A.进行工程竣工试验

B.签发接收证书

C.接收工程

D.工程竣工【答案】BCH3N5U3H1I8S5F1HW2Z4G7E3L5D1C7ZZ8P2E7T6V6N1A684、招标公告，从合同法律性质上讲属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺【答案】ACN9C9W4O7A10L8N8HR4V10U9P10K1J2G10ZH9S9R2P7D9E9B985、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.甲的上级主管部门【答案】BCJ9Y6M4P10V6T2U6HE3P1Y6U1G6C5G8ZM7M7Q3O9I2P1Q986、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是()。

A.发明专利权

B.实用新型专利权

C.职务作品著作权

D.商标专用权【答案】ACD6Y7U1A10O8S9K6HS3S8M2F5G8L2J1ZQ2V3K10Z2S7H9L287、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】ACQ10G8O4U9E10D10K7HN10K10L5L9W7F2D8ZY3R8H6K9V3R1Y788、根据《劳动法》，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应当按照不低于工资的()支付劳动者工资报酬。

A.100%

B.150%

C.200%

D.300%【答案】DCP8O6L10S10V6J2P1HG5M2V1D2C2N2I9ZK5F7B6K2V1Q5F1089、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。

A.安全设施

B.安全警示标志

C.安全疏散标志

D.安全报警装置【答案】BCY4B8M6H8Z5J5C9HA4V7N2O7Q1K8K6ZW10R1R1B7A7T7G890、如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前()天通知业主终止合同。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCF2Z6L8P2V6C10Q5HI8O1Q1R3X7T8J10ZN8X7I7O2O1I4Y191、根据《专利法》，发明专利权的期限为()年。

A.10

B.15

C.20

D.50【答案】CCM1F10Y6N5L9I8O10HS7L1T3K9V6D2G6ZK1K9L2G6H3P6M292、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归()。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.指定分包商【答案】ACK7Q3H5S1Y8G8Y2HG8B4D8L6C7C9M1ZT8W4V5C8R4I2M993、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28【答案】BCV2L2P1U6H4P6M6HS9C3Q9P5P1V5P3ZO3S5G5Z5W4T1I194、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%【答案】ACA10K10G7A8G2H4T3HS5K6Q2K5Y7L5D5ZH6A5F4I2P7T5A295、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。

A.乙公司

B.甲公司

C.邮电部门

D.双方各一半【答案】BCZ6I2I7Q6A5P8S5HF8M7I3A2U5D5D8ZN4R3T7Q5W10X7I496、每个设备工程合同签订后，合同正本应由()保管。

A.合同管理部门

B.财务管理部门

C.合同执行部门

D.技术管理部门【答案】ACP2W5D7B3Y3Q2V8HK7P9G7S8N4F3W9ZE3D5W8E6V1G6T197、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】ACK8Q1Z6Z8H1Q1B10HF3C5U5M6R4G6S6ZJ7N1E10Q9C3E2M1098、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是()。

A.工程师

B.承包商

C.业主

D.保安公司【答案】BCI6K6N3U4U5Z10X7HJ8M3C4L8Z10L4Q8ZF5Y2N1P7K4Q9L699、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是()。

A.自仲裁裁决作出之日起10日内

B.自仲裁裁决作出之日起15日内

C.仲裁裁决作出之日

D.仲裁裁决送达之日【答案】CCS6A4J5G2U8D7H9HE5O6Q4M2H1Q8B2ZT4Q7W8M4I6D6P4100、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。

A.投标书附录

B.中标函

C.合同协议书

D.承包商建议书【答案】ACV6V2N2T7U1V9E1HV4A8R4L3Z1X1A3ZF7U9P2N3U7Y3K3101、投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

C.购买招标文件后不递交投标文件

D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金【答案】DCN7X4R7J3U10L6F2HI8A9R4X10Z8Q1N4ZU8L2P8F9K3A9A7102、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于()日。

A.l

B.2

C.3

D.5【答案】CCT4E3E2I2E9K1I3HD8L7B9Z5X7R2B2ZN7I2B4T7I3V3D7103、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。

A.社会

B.权利义务

C.道德

D.人际【答案】BCD5K10I8D5H4V6L1HH6U8R7C7G1F6A9ZA9T4S9G9Y10T6T7104、资金安排证明的应当由()出具。

A.工程师

B.业主

C.业主开户银行

D.保险公司【答案】CCF6H3R2U10F2D5C8HH4K9E10S1Z7R5K4ZR9W8O4K10U8G9G1105、我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，()。

A.违约方可以选择适用违约金或者定金

B.守约方可以选择适用违约金或者定金

C.双方可以协商选择适用违约金或者定金

D.违约金和定金可以同时并用【答案】BCM5L1G10P7E9I1R10HF4I2L2J8W1N4J9ZB5T7R8B4U6X4A4106、甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是()。

A.请求乙双倍返还定金40万元

B.请求乙支付违约金30万元

C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元

D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元【答案】DCW1B10G4V5T8A5S2HZ9C1D10B5T7I9D6ZQ6Z4R1T4C7O1B10107、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商【答案】BCR2L3B3N1T7P4Q8HQ5V4D8A1I3Q1L5ZZ6X7R1U1T1A8M8108、设备工程安装合同中的性能验收()。

A.由采购方负责，供货方参加

B.由供货方负责，采购方参加

C.由采购方会同监理人员一并参加

D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】ACN7P6H5P2R7D4H3HZ8K8R7B6G10H1M4ZH2E4O2Z4Z1A8E6109、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是()。

A.无权代理

B.表见代理

C.越权代理

D.委托代理【答案】BCE2M10V3T8X9W7J1HH10F1Z3V10P8H2P10ZK3B7I2V1Z8G7W3110、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。

A.有关行政监督部门

B.仲裁机构

C.人民法院

D.行业协会【答案】ACT4N9G1O10U5O5E8HT4R2G8R10B7Y8D4ZY3J7J5L7D5Q3F3111、每个设备工程合同签订后，合同正本应由()保管。

A.合同管理部门

B.财务管理部门

C.合同执行部门

D.技术管理部门【答案】ACJ10K4C10D8X7B1F6HH8Z10W8M3R6O4H3ZO10O6O2Z8H9N8W6112、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】DCX1A4Z6V9D6S1M2HD2B1G8N8J10R4S10ZD5I6O7P1N3X7A7113、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在()日内，予以退还投标保证金。

A.开标后30

B.完成评标后15

C.发出中标通知书30

D.签订施工合同5【答案】DCE7R10I10X3L4L7V4HJ2H9I10M5M4B9A3ZT2S4G4G3S2E1R4114、如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前()天通知业主终止合同。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCI5S2E1U7G10V5V6HK2N5N7R3K2O4Z1ZA3S10V9Z8L8A4A9115、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在()天内。

A.工程师签发期中付款证书后的28

B.工程师完成工程量计量后的56

C.工程师收到报表和证明文件后的56

D.工程师签发期中付款证书后的56【答案】CCP10A6B2J10L8M5D4HJ6J8C3G6G6P2S1ZH8W10P5D6L2V3O3116、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前()天，通知工程师。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCT7X10C2P9H10E1P4HM3A5H5Z10R6R6V9ZG10M8G8Z9U6K3Z9117、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己【答案】BCO7O6Y9M2T3B2I6HH10U6T9K10F5U5G8ZB3L1F1W4P7J3L7118、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。

A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权

B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权

C.代位权的行使范围以债务人的债权为限

D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】CCA4H3M8S4V10P6V9HW6H8X5L3K4X7E5ZI3I6R9G7W6U7A8119、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给()。

A.工程师

B.监理公司

C.业主

D.安全生产主管部门【答案】ACS3L5S6K9E7U8W7HA2I5M10I3D7Y8C2ZZ2T9F4A9O8N4J2120、在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。

A.工程竣工

B.业主接收工程

C.签发工程接收证书

D.签发履约证书【答案】CCZ10S1A7J2Y8Z6P3HP9V2B1Q2M9R4D4ZR3D6N4D3P10B7E9121、世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标。世达公司的下列行为中，不符合招标投标法规定的是()。

A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底

B.世达公司自行选择了招标代理机构

C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准

D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单【答案】DCZ3G3B1D1E8Y4M10HF6D6E4V10Z3V5I3ZI5F8N1P6U1I5K10122、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】DCW3S10S9M3G7K8V5HQ5R2W3D4J9M9Z10ZU8V2H7W4M7P5E8123、下列关于民事诉讼的表述，正确的是()。

A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织

B.被告不提出答辩将败诉

C.被告不到庭案件将无法审理

D.人民法院在判决前可以进行调解【答案】DCI6I10F2N8Q8I5H5HG4U6V10A7Z8Z1B4ZG4W3W7R2L6N8L7124、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是()。

A.承包商完成全部工程的日期

B.工程通过竣工试验的日期

C.工程师签发接收证书的日期

D.接收证书中注明的竣工的日期【答案】DCZ3F9S6N7H8F2C5HG9G3L6S1T1F7B2ZR10H6P10U3L3H4E1125、大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。

A.30

B.28

C.20

D.15【答案】ACB1R3Q3K2L2F3S8HW5C9I7U2S1L2M5ZW5Y4A3M3P2B2L5126、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是()。

A.物权关系

B.雇佣关系

C.债权关系

D.产权关系【答案】CCM9E5E9W4R8M1C5HU10S8P10Q10W3B5Z10ZF7X9J1O4M3N1U4127、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。

A.具体合同事件

B.设备工程进度情况

C.工程资金使用情况

D.合同管理人员管理情况【答案】DCP10J2E7J7G7G6V6HU1M2I4Q5Z10T3G5ZL10M4C5R4Y5D7Y9128、下列关于民事诉讼的表述，正确的是()。

A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织

B.被告不提出答辩将败诉

C.被告不到庭案件将无法审理

D.人民法院在判决前可以进行调解【答案】DCD4U3Y9G8O3Q6I7HG5G4X9X1C8V3W6ZR7A3M2D3I3I6N9129、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。

A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价

B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价

C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价

D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】BCF2X5C9F9A1X5Q7HX8D6R9X2H2B2I3ZX10G5C6A3M8T4C6130、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师助理

D.项目经理【答案】BCE2Z7E9V5I7N2D2HP8P8F3R10H9Z1F2ZT5L4N6J1T7J5X4131、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。

A.违约责任

B.行政责任

C.经济责任

D.缔约过失责任【答案】DCY10J7W10G2Y9W3U9HO9J9Z10V6U6A6D4ZF9J6S10P1K4M1L3132、下列关于委托合同的说法不正确的是()

A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础

B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务

C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已

D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】DCX7N6J6B6L2V3N4HM4S8L7Y5O1W4L3ZJ2N5I10F2R7H3C10133、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席判决【答案】DCL6I3T8C7H9X6R6HM3Q1N3A3E2K3R10ZJ4Z8V1S1A10J3S2134、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】DCA5R7C8T10V2S9L6HC7H1O1F9T6R10X9ZU9T4S5F10T5P10Y3135、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是()。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利【答案】BCP1L7N4N5V3N1P2HB10L8S9Y8M1P5B4ZY7M8O3Y9O8S7Y10136、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己【答案】BCI4V2D1V2C8I6F4HO3M5Z2N10W4F3L1ZM7C9N6M2H6I6W9137、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。

A.工期、费用和利润

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润【答案】CCX8G8I2D2B8Q3E8HK7X5L3Z4G4E2Q5ZR2U9G10P1Y1G7E6138、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成()。

A.合同文件

B.索赔

C.争议

D.变更【答案】DCN2L3I2C7B2H2H5HZ8E8J4G7Y6Z8I6ZV8V9W7Z5B4T2J9139、根据《民法通则》，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失()。

A.实体民事权利

B.胜诉权

C.起诉权

D.抗辩权【答案】BCN9U2G1N9P1L7M8HB4Z6Z5M1X9P6P8ZN7W3W9F8X2T1D10140、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。

A.国际商会

B.中国商会

C.中国国际经济贸易仲裁委员会

D.FIDIC【答案】ACN2X5U6M8T4W3X6HZ9Y9T4Y2G5R3Q5ZL4C7H5H2N2O10Y6141、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。

A.本单位安全生产管理人员

B.政府安全生产监管部门

C.本单位

D.本单位上级主管部门【答案】CCM10O9O3Q3Y10H3V5HM4U10C2V3U1E3I4ZR10Z2P6L5L6U2I6142、设备工程合同管理的根本任务是()。

A.设备工程合同的签订、履行、保修

B.设备工程合同约定的设计、制造、安装

C.设备工程合同质量、进度、投资控制

D.与业主签订委托监理合同【答案】CCD9A8R5P9J6E10C1HK4B7I9N8Z6N3T10ZA8K7R9Q10K2F7U9143、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是()。

A.投标截止时间前

B.收到投标人书面撤回通知时

C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内

D.开标之日起15日内【答案】CCH9Y8Q2B5O8Y10O2HJ7U7X9S1C7F5P10ZJ2M4D8T3D8D5X1144、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】BCR7X9O5E8D2M3B3HT7C3D3D4B2U7S1ZG10H5X3P4Z8G10D10145、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是()。

A.投标截止时间前

B.收到投标人书面撤回通知时

C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内

D.开标之日起15日内【答案】CCQ1J6J1E9D10Y6S3HW1C6D3Y9P3T4N1ZG1J7C1W6T1H2L2146、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。

A.撤销事由发生之日起1年内没有行使

B.撤销事由发生之日起2年内没有行使

C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使

D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使【答案】CCG9E10T9D7N8D9I1HU8N2N5D8Y9U8O5ZZ9I2P10D9Z8A1K10147、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。

A.工程师向助手签发授权委托书时

B.业主和承包商收到授权委托书副本时

C.工程师向助手签发授权委托书后第14天

D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】BCJ5D8Z6C6L4R10B5HF8O5G5D2O9U7D2ZE10M2D5R7Y8H6H2148、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于()规定缺陷责任期或保修期。

A.安装调试验收后

B.安装调试验收前

C.设备采购合同内

D.设备交于采购方后【答案】CCI7Q6Z7M5D2W6E4HB4O7K8X8W2X2M1ZM1N10Y5E5E7B1E3149、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。

A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失

C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失

D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失【答案】CCO10U5I1G3B5R10G10HD5N2S6N7X5L6L3ZU4D4B3U2K3B10X2150、招标公告，从合同法律性质上讲属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺【答案】ACP8D7C1Z1F4K8M4HQ5I6W9R5Q8I2T4ZU9L2H7Z6S8F1C10151、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在()天内作出决定。

A.21

B.28

C.56

D.84【答案】DCT2D6A3D6U4T2E5HA9J8Q8T3B2S7M10ZP6E1X8J3D4K8I1152、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。

A.工程师

B.工程师助手

C.雇主

D.雇主代表【答案】CCO3O10Z2H10P4Z9F7HH8B8F3U4U6J1N3ZB6I10I1N7D4A10E10153、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是()。

A.合同条件

B.承包商建议书

C.业主要求

D.投标函【答案】DCH10X1L9G9I3L1U6HG8K3V4H2E4J3F3ZO9H2G2A7K4S1C4154、下列单位可以作保证人的是()。

A.教育部直属高校

B.医科大学附属医院

C.社会团体

D.企业法人的子公司【答案】DCK2K7E1I9U6R8G2HC2C1V4E10E8T1R1ZM4B6V10L5J3H2C10155、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是()。

A.投标截止时间前

B.收到投标人书面撤回通知时

C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内

D.开标之日起15日内【答案】CCV1X3L7S1E10E10I1HF1G6Q4Z2E1L2H3ZN8K7H10K2P4Y6A10156、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】DCA2A9C4P10H6P6W5HD4V3K1N4O8E10B9ZA10P9N3H7K8H4E9157、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括()。

A.合同偏差原因分析

B.合同偏差责任分析

C.合同偏差后果分析

D.合同偏差处理结果分析【答案】DCI10G4F6D5U10J3D5HR5S7W6J2U6O7N9ZL4B6P1X9A9K7L3158、投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

C.购买招标文件后不递交投标文件

D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金【答案】DCP2G9D7W10E10I10X4HV4Y4C7N3R10A3G1ZU5W8E9V8P4M8Q8159、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A.无效

B.可撤销

C.可变更

D.效力待定【答案】ACB10U9H7M5M2H6E8HC4N4Z9A9I1S9S9ZO10G10J1T3F2V5T2160、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。

A.全部使用国有资金投资的项目

B.部分使用国有资金投资的项目

C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目

D.使用外国政府贷款的项目【答案】CCP6V5F7C3V8V4P7HV3I4U9G10F10X6L6ZC2R1M8Z1R1D5V10161、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告【答案】CCY4G7T7M1H8L7F5HZ9Y5G2C7M2F1D6ZC8Z1T2X2V7O10Z7162、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在()后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。

A.基准日期

B.合同生效

C.工程师通知开工

D.开工日期【答案】ACH6L7Z2W3B6B7U3HR6A9S8K9X4L10O5ZE6W5T10T6S7G6O9163、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为()。

A.代理权

B.介入权

C.追认权

D.代位权【答案】BCT9S1R2T6K8C9Z10HB4X5C9W7V10J6E3ZA10X10S4U2Z2C4U9164、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。

A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式【答案】BCJ2X1D8E2N3M9M9HM1P4M1A10A10T9O10ZJ9J5V1M7L4D4C4165、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是()。

A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底

B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料【答案】BCZ10M3T3S5F6J2E6HP10I5D4L3H7K7V5ZJ1W3J10A5J4B10W10166、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前()天，通知工程师。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCW7C5Y6C3J6A7F4HU1G4K6W4B6A1R5ZR7W9X5G6I8H8C5167、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。

A.以自己的名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】ACB3P5E9C4T2F6X7HD4L5Q4F9O10F8A2ZH1E6I9U5L4C7G6168、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。

A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权

B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权

C.代位权的行使范围以债务人的债权为限

D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】CCA10V8P5R1F9Z6U4HH7S10Y1N9F3U3Y9ZK3Y3Q1W1C2Z1L5169、承包商应当在()之前，任命承包商代表。

A.基准日期

B.开始现场工作

C.提交履约担保

D.开工日期【答案】DCY3Z2Q4H6Q7Y4L3HG7O7V9I7W2M3B2ZR10E2U7I5W3A3U2170、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以()进行。

A.英语

B.法语

C.世界语

D.合同规定的交流语言【答案】DCQ5L4K1D4J10D4J5HD4B2Y6S2F2U1X3ZD1W3Y1H3Q2M4Z1171、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是()。

A.劳动者严重违反用人单位规章制度的

B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的

C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的

D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的【答案】BCY10U6F4E1U2O7T1HZ8D2C9J9U6Z6W10ZL10T7S7P3P8C4P10172、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为()。

A.缺陷责任期

B.质量保证期

C.缺陷通知期

D.设备维修期【答案】CCC3E5Q8S4R8Y10M9HB10S4A10O8F2F2U2ZA4G9V2K5V8Z9H10173、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额【答案】DCH5A10P5Z9W7C2A8HI3P7I9L8L5U1M5ZF7I5B2H2E3S3I8174、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】DCI3W8K7D1Q3O3I4HE10N7H3N5R7E8Y10ZW9X4Q8S9P4B8V7175、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日【答案】BCK9S7P1R5S10M3E1HN4E3T6D6B7C3Z6ZI5C3B10P8K5I10J2176、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与()不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。

A.实际进度

B.进度计划前锋线

C.承包商经营计划

D.承包商人员培训安排【答案】ACO1D4Y5F1P7X6Y7HP5J10J9K2E5G6Y3ZQ2B10P6M4A1C10P9177、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。

A.修补质量缺陷

B.结算预付款

C.设计交底

D.裁决合同争端【答案】ACZ4X7K5Y6D6W4L10HH5P6H6A3X4Q4F4ZY2X5P9G4S4S3E8178、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。

A.投标人发出投标文件

B.招标人收到投标文件

C.提交投标文件截止

D.提交投标保证【答案】CCX10D7B6U8O10G4I9HR5N9A1X1X10Y6S10ZL5S