2022年监理工程师(土木建筑目标控制)考试题库自测模拟300题（考点梳理）(安徽省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（）

A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低

B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好

C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少

D.全寿命周期的高性价比【答案】DCY3K8M6G2K3L10J10HQ9U3Y1P6P3J10D4ZD3E4S5U3I2F9H92、当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是（）。

A.重新划分施工段，增加工作面

B.采用先进施工方法，减少施工过程的数量

C.明确计划任务，实行包干奖励

D.改进施工工艺，缩短工艺技术间歇时间【答案】ACX7L10N8P8O3Y6F2HF6J5J4D10X10T2W10ZO10R9R8E5E9B9J33、流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称为（）。

A.流水段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距【答案】BCZ10R3A5A4K4W4Q5HP5I7D1O1X7U4C4ZN10Q4R9W2F2K10U44、（2020年真题）工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.自由时差为零

B.持续时间最长

C.总时差最小

D.与后续工作的时间间隔为零【答案】CCM6W5F4T5W5C2F7HY3B9T3Q7G8H4O8ZY4P7X5E1G2Q6Z95、（2020年真题）某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。

A.有利于招标人的约定

B.招标人和投标人重新谈判的结果

C.中标人投标文件

D.招标文件【答案】CCC3S8Z2T9S7T8T10HJ8D6W8F10K2Y10W6ZX1T10U5K5W7I5N46、关于价值工程方法及其特点的说法，正确的是（）。

A.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的最低成本

B.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的合理成本

C.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期成本最低的一种方法

D.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期内合理成本的一种方法【答案】CCV10W9A7U2D7H4L3HT8E8I7R8B3Y1M3ZZ5S2V4K1L9Q10P37、（2021年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（）。

A.α和β均不宜超过5%

B.α不宜超过5%，β不宜超过10%

C.α不宜超过3%，β不宜超过5%

D.α不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】ACY6C10M3E7C9A7C7HD7K4A6F5W6A8G1ZZ3Z3P7U6T10P9J28、建设工程在施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，这说明工程质量具有（）特点。

A.隐蔽性

B.波动性

C.影响多样性

D.影响复杂性【答案】ACL7I3T1P4Y9B9Q7HC10A3G2W6N2W6U3ZT5Z7L3W2M3P9V29、工程建设其他费用是指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备、工器具购置费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。下列费用中属于工程建设其他费用的是（）。

A.预备费

B.建设期利息

C.设备及工器具购置费

D.联合试运转费【答案】DCQ2B5V1J5Z2G3O6HY10W8F10X9K1J4P7ZJ5I1B9Q6C2V1Y710、监理单位质量管理体系运行中，定期召开监理例会体现了（）的要求。

A.文件标识与控制

B.产品质量追踪检查

C.物资管理

D.内部审核【答案】BCH10E2C2J2S4C1C2HV2Z3I3V1R10I1P2ZL9N5J6I4X6T9T911、（2021年真题）为了确认建设项目是否达到设计目标及标准要求，城市轨道交通建设工程竣工验收应在（）后进行。

A.试运行三个月，并通过全部专项验收

B.试运行三个月，并通过主要专项验收

C.试运营三个月，并通过全部单位工程验收

D.试运营三个月，并通过全部专项验收【答案】ACN3V4A1P9T1N2A8HK1F3R3A3G5E9U7ZT1A5N6O5O4R4W312、涉及工程实施的合同环境与管理关系的确定，组织体制及管理制度属于环境条件中的()。

A.工程技术环境

B.工程管理环境

C.工程作业环境

D.周边环境【答案】BCG5X4E7I5T5K8P1HE4M9V6D3K5C7Q3ZD10N2L8U7X6W3Q313、工程项目竣工后，()应及时组织有关单位进行施工验收。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位【答案】CCE8F5U10S5C2Y2F7HM7U6P1N9A2N5B3ZB4E1X2Z9G3F1Y414、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是（）。

A.分部分项工程项目清单

B.措施项目清单

C.其他项目清单

D.零星工作项目表【答案】ACE10Y9B1Q5L1C3E4HC7H5M10R9R2L1D9ZP9J6X1D7M5W7H915、当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是（）。

A.尽快做出延长工期的临时决定

B.及时向政府有关部门报告

C.要求承包单位提出工程延期意向申请

D.重新审核施工合同条件【答案】ACA1G1Q2T3J1A4U8HL7C8A6Q10C5C4X5ZG3S6T8O8K2R3Y116、某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。

A.8

B.10

C.16

D.18【答案】CCO1J5O2B8B5J4F10HO1Y10J6E2E7K6K4ZV1C1F3U10W8G7S417、编制（）时，应明确旁站的部位和要求。

A.施工组织设计

B.施工方案

C.监理规划

D.监理实施细则【答案】CCG7A7Q2G5B7J1R10HH9B6E5C5O6N8I2ZP9G6N2W10I7R10K418、在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。

A.合同

B.组织

C.经济

D.技术【答案】CCE8P8R10R5U5U1J1HS3N3E2D6M6C5D7ZA5N1Y6H6B1G1Z219、下列()信息无需添加到BIM数据模型之中。

A.墙体长宽高

B.门窗材质

C.施工时间

D.招投标信息【答案】DCF10V5D1K4V10T10G10HX6R1C3T1F2S6O7ZO1I7O5N10S5Y3F720、某进口设备的离岸价为1500万元，到岸价为1550万元，关税为105万元，银行财务费率为0.5％，则该设备的银行财务费为（）万元。

A.7.75

B.8.03

C.8.28

D.7.50【答案】DCI4M9U4P4P1H2A8HO5H7G6K7A5A8V8ZE2W10Q6J6H8M1B221、单位工程竣工验收报审表中的预验收意见应由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.质监部门【答案】BCD6G7L4R8K7X9H9HO6J9P4F5M2F2Y2ZA1H10L4B9O8P10W722、根据带有工作日坐标体系的时标网络计划编制的工程进度计划表指的是（）。

A.计算进度计划表

B.工作日进度计划表

C.日历进度计划表

D.时间进度计划表【答案】BCX2K2T6F5F4Q5O7HK3U10V1I7O3N7M5ZH10N2W10U5G5J4Y923、关于破坏交通工具、设施危害公共安全的犯罪，下列哪一选项是正确的？

A.多次窃取公共交通工具零部件，造成重大经济损失，即使该行为没有使交通工具发生倾覆、毁坏危险的，也要认定为破坏交通工具罪

B.在砸毁火车的重要部件时，砸掉的金属击中行人头部致人死亡的，属于破坏交通工具“造成严重后果”的情形

C.成立破坏交通工具罪，要求被破坏的交通工具处于正在行驶（飞行）的过程中，故对于维修中的交通工具不可能成立破坏交通工具罪

D.甲将十字路口的交通信号灯由红色改为绿色，可能成立破坏交通设施罪【答案】DCU8L5F10Y4E8K8T8HY8R7I10C7V7T5N8ZV3V10I3P5E10F6T224、根据现行规定，某分部分项工程的清单工程量为20000m3，施工方案工程量为30000m3。若该分部分项工程人材机费为100万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，税金为6万元，则该分部分项工程投标报价的综合单价为（）元/m3。

A.38

B.44

C.57

D.66【答案】CCW8N9C1B1R9J10C4HZ8G3B3Q7Y7C7O10ZT6W4L5H2N9F4Y1025、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程，可由（）组织相关单位协商确定。

A.建设单位

B.项目监理机构

C.施工单位

D.设计单位【答案】ACN10D4C5U9B10Z3W10HX1A6B3O8Z6V10H7ZS4W3X2U2L2O6U1026、建设工程质量特性中，“满足使用目的的各种性能”称为工程的()

A.适用性

B.可靠性

C.耐久性

D.目的性【答案】ACG10O3P5I6U3C4E4HG10E9G9K8G5Q8V10ZO10W8D3W10U8Z7U627、工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为（）。

A.工艺关系

B.组织关系

C.施工关系

D.进度关系【答案】BCU3I7E4J3Y10N5U1HB4X3R6W6A5D8D3ZG9M8P7J7F10O1W128、监理工程师对施工现场计量作业的控制中，主要是检查()

A.操作人员资格

B.操作方法

C.施工设备状况

D.记录方式【答案】BCZ8D10Q4B9J3J4N10HT5W10K8G6K10H8M10ZK10Y3F8L2A10U6P929、以下行为可以适用我国《刑法》的是：

A.中国公民刘某去英国留学，在英国盗窃他人财物，数额较大，按照我国刑法应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金

B.福建省某国家机关工作人员赵某因探亲去美国，在美国诈骗他人财物，数额较大，按照我国《刑法》应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金

C.我国某军校教官张某因公务出国去菲律宾，囚财物被盗，为生活所迫抢夺他人财物，数额较大，按照我国《刑法》应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，井处或者单处罚金

D.日本公民罗布一郎将代为保管的我国公民赵某的财物非法占为已有，数额较大，拒不退还，按照我国《刑法》应当处2年以下有期徒刑、拘役或者罚金【答案】ACS5Q9X7S4F2K5B1HR1C6J7N2R3L5K1ZX7L8Q9Z7A10S1A230、建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。

A.分部工程概算

B.单位工程概算

C.单项工程综合概算

D.建设项目总概算【答案】CCW4T9C4L2C8U8H8HT2I1J2B5B9G2D6ZM2S10T2J6O10M7H331、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。

A.工程总成本最低时的工期安排

B.工程直接成本最低时的工期安排

C.工程间接成本最低时的工期安排

D.给定费用前提下的最短工期安排【答案】ACQ9P8K4K4U1D9Q3HG10J2A3Y5Q3Y9Q2ZF4N9N1N8V7R9Z732、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】ACF6V5G10E7W9A7A8HK8V2Y9V9M3V5J2ZY3M1J5R8T7P7W833、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点体现在（）方面。

A.评价方式

B.关注点

C.使用方法（工具）

D.目标要求【答案】CCU3A4I3E1W9Y2P1HW2T2C6O1O1W10G7ZG2N2B7C7P6O2F534、某建筑工程的主体结构中，模板分项工程质量应由（）组织项目专业技术负责人等进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位现场代表【答案】ACA2V2L1K5U1C8G9HS7M8V8O3S6P6Z8ZZ4H2W8J9F6T10B435、（2017年真题）关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。

A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期

B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期

C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期

D.实际进度偏差大于总时差时，只影响后续工作【答案】ACN2N3S1V8V6E4L8HF10A9N7P4F2P6U8ZD7K1G10H3V8Z6T536、李某申请公开自己的社保信息，社保局拒绝公开，李某遂提起了诉讼，关于本案，下列哪些说法是正确的？

A.本案可以适用简易程序

B.本案应有审判员和陪审员组成合议庭进行审理

C.社保局须对拒绝公开的根据以及履行法定告知和说明理由义务的情况举证

D.法院应在立案之日起45日内审结，有特殊情况需延长的经批准可以延长【答案】ACO6T8V1H4C6D9A5HH8H4T5Y4O8Z6K3ZY8E2G6T6Q6D7K337、经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。如果施工单位擅自改动，监理机构应及时发出（），要求按程序报审。

A.监理通知单

B.工程暂停令

C.罚款单

D.整改通知单【答案】ACN4O4G5X2Y6O3Q2HW7V2O9O2U10T4P5ZH5F10D9I4D4O4R338、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。

A.就地封存

B.重新试验检测，合格后方可使用

C.限期撤出施工现场

D.降低标准使用【答案】CCF10F2B4Q2Z3G5X5HB3W5E5K10Z5L6Y8ZY1T7S2L4L5F10Q639、国际工程项目建筑安装工程费用中的暂列金额属于（）的备用金。

A.施工方

B.业主方

C.供货方

D.施工总承包管理方【答案】BCF4O2Y1J1Y4G2M9HD4M10D4T7N5E8R3ZT3H5D10X1L3O1C140、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（）组织。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】BCT2E9D3C8R7K4O3HE10Z8V7E5J3X5R5ZK6D3O6T1T3A5J541、（）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。

A.单位工程验收

B.专项验收

C.项目工程验收

D.竣工验收【答案】CCY2G7U8E9H3V1M8HE5A3R7T7C6M7F1ZU2H5H10D1C10M3P642、对于某项目的投资控制，总监理工程师将项目投资按照单项工程1#、单项工程2#等形式分解，这种分解类型是（）。

A.按投资构成分解

B.按子项目分解

C.按时间分解

D.按工作流程分解【答案】BCT9Q2J1W5S8B8V5HO3Y6U3Z1I7U4R10ZJ4G6Z3B10P2Q4L843、奥地利法学家埃利希在《法社会学原理》中指出：“在当代以及任何其他时代，法的发展的中心既不在立法，也不在法学或司法判决，而在于社会本身。”关于这句话的含义的阐释，下列哪一项说法是错误的？

A.法是社会的产物，也是时代的产物

B.国家的法以社会的法为基础

C.法的变迁受社会发展进程的影响

D.法具有抽象性和概括性，能涵盖社会的所有方面【答案】DCY4L3W6E7L5R4P5HX9N2G4G2M2U9G10ZH8S10Q7E2Q3U10A744、随着BIM技术不断深化应用，越来越多的企业领导深刻认识到BIM所带来的巨大应用价值，为企业项目带来数以倍计的经济效益，其具体价值有()。

A.用BIM收益最大的是业主

B.用BIM动力最大的是业主

C.用BIM动力最大的是施工

D.用BIM收益最大的是施工

E.用BIM贡献最大的是设计【答案】ACW4Q1L1R3R4T7G2HE3Q7G4W8L8H7D4ZA8X1A7E3G7K6C945、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（）。

A.远见卓识的领导

B.战略导向

C.社会责任

D.系统管理【答案】CCW6D7R4X1O4N5J2HW8G5Q1S3N8S4L10ZJ6E1P10B1J7U6G446、（2018年真题）关于价值工程方法及其特点的说法，正确的是（）。

A.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的最低成本

B.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的合理成本

C.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期成本最低的一种方法

D.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期内合理成本的一种方法【答案】CCP2K4N9G6F3Y10L10HT8C8I5E8S5U2K2ZW3B3Y3L1K8C3W847、（2017年真题）为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。

A.定期组织召开施工技术专题会议

B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责

C.定期核查施工单位材料进场情况

D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】BCP6E9G5A9S3Q4U2HH2H9I8K4Y9T5J7ZM4B3I10I10O9L9T648、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。

A.净现值

B.投资收益率

C.利息备付率

D.项目投资财务净年值【答案】BCG8J9V8U4P6T9I7HU9S9Y9D8G10A1J5ZD3W2C1T9D10V9Z749、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。

A.抗拉强度和抗剪强度试验

B.冷弯试验和耐高温试验

C.屈服强度和疲劳强度试验

D.拉力试验和弯曲性能试验【答案】DCL2V2P10I9D8X10P8HK4T4L4J3G9E10E4ZE2C3N7J2S6J9E450、工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。

A.原设计单位

B.事故调查组建议的单位

C.施工单位

D.法定检测单位【答案】ACY4P1T10C8G2O8U2HM8A10X5B5V7F5Y5ZF8M8D1Z9M3D7K951、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审查施工方案时，应重点审查施工方案的（）和质量保证措施是否符合相关规定和标准。

A.编审依据

B.编审程序

C.编审方法

D.编审原则【答案】BCR3F5F5C8B2S1N4HM7F3J4D10Z5R8T6ZF5H8V8S2T3W5D452、按计划期分解施工进度控制目标是指（）分解。

A.按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件

B.按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修

C.按年度、季度、月度等时间

D.按资金、材料供应【答案】CCA4A7D8L2A5R7X9HI8T1V6U7V5E6J5ZW7O7T7A8Q10Z9Q1053、单位工程质量竣工验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（）填写。

A.监理单位、施工单位

B.施工单位、监理单位

C.监理单位、质监站

D.施工单位、质监站【答案】BCC2R6N10E3U9H3Z3HW5E8Z10F9O4U1R3ZV6G7D9B10W9J8N354、现浇混凝土楼板综合单价中包含的费用是：()

A.钢筋制作费

B.混凝土制作费

C.模板制作费

D.钢筋绑扎费【答案】BCS5U7X6Q3K8O8D6HF10G5P3O9T9K3O1ZP9N1L1Z9E8P10B655、某基础工程有挖土、垫层、混凝土浇筑、回填土4个施工过程，分5个施工段组织流水施工，流水节拍均为3天，且混凝土浇筑2天后才能回填土，该工程的施工工期为（）天。

A.39

B.29

C.26

D.14【答案】CCO5I9G5A7G4O7F2HU3U2C1W1M7R3R7ZH7B4V2S10Z7V1J956、在下列事件中，可以引起质量波动的偶然性原因是（）。

A.使用不同厂家生产的规格型号相同的材料

B.材料规格品种使用错误

C.施工方法不当

D.机械设备故障【答案】ACZ3A9P6G9X1W1O2HG4R9B3S4W4D10B7ZN10N3W6N9S2B4G457、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。

A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范

B.国家统一规定或参考相关规范

C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平

D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】ACG3I1T4G10U1H2Z9HA6P1R3V2W9L10D9ZC1A6T10K5G2U9L958、凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为()

A.分部工程

B.单位工程

C.单项工程

D.分项工程【答案】CCU3M7O3C1M4W4E3HX8W2U1N2N10J6F8ZJ9H5Z8L6Z2Z7C959、下列计算方法中，不能用来计算流水节拍的是（）。

A.倒排进度法

B.计量计价法

C.经验估算法

D.定额计算法【答案】BCG9Z8S10O3V8K1O9HT10G10N2Q2O9N5Q3ZO4Z8O3U3N9H5X460、工程质量事故发生后，要搞清质量事故的原因和确定处理对策，首要的是要掌握（）。

A.适用的法律法规

B.工程涉及的合同文件

C.质量事故的实际情况

D.工程技术文件及资料【答案】CCM1V3A3Z4Y1K1J7HC10Y8Z9M3O7Y4S10ZE7Z5L1K10N9M9U1061、双代号时标网络计划中，波形线表示（）。

A.工作的总时差

B.工作与其紧后工作之间的时间间隔

C.工作的自由时差

D.工作与其紧后工作之间的时距【答案】BCV9I4H1N10Z2P4T2HL6H6B8A2W6P9F5ZI9D5D2A6W10V5P962、某城市的广播电视塔是一个（）。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批【答案】ACX1T5S4W9C7H1M1HA1D2P2Q5Y2Q6N7ZQ1S8G5Q9A10L5C563、对于某精密机床加工制造企业的办公楼而言，在其建设工程总投资中，不应包括（）。

A.涨价预备费

B.基本预备费

C.建设期利息

D.铺底流动资金【答案】DCA3F9U7V8Q3P6W1HG5T3X9B10B4K6R5ZF9R7Q9Q8R9C3R164、某分部工程由4个施工过程（基础工程、结构安装、室内装修、室外工程）组成，分为5个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程室外工程需提前2天插入施工，该分部工程的工期为（）天。

A.21

B.22

C.26

D.27【答案】BCE7W8Z8L10Q10P7T9HY4E3C9A4A5B9R7ZQ8C1F5C5N2A6J665、（2018年真题）某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。

A.11106

B.12906

C.13906

D.14106【答案】DCG8B3A9T7H5W3G9HK4V10L2B1G2Q7O3ZR8C7G3D5I2S4S466、2016年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2020年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。综合调整系数1.1，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。

A.15945

B.16815

C.14496

D.15304【答案】ACC8J6T6M7U4Z7X4HC2R1S5B2X10N10D3ZA10R2O8S7I4B1B467、在计算措施项目综合单价时，对于夜间施工费、二次搬运费等，一般按()计价。

A.分包法

B.实物量法

C.概算法

D.参数法【答案】DCH4N5R3U1Z4L10P9HW5O6X6K9K2P5X8ZS10I8K3A10J7K2S368、工程施工质量验收基本规定中，综合验收结论各方共同商定，由（）填写。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位

D.现场监理员【答案】CCY9Y2T10G3L1I4L6HE3X10X10Z8J4G10F2ZD3D9I5G4L1Z9S369、2016年已建成年产60万t的某化工厂，2020年拟建年产100万t相同产品的新项目，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则采用生产能力指数法估算项目投资额时，生产能力指数的取值为（）。

A.0.4-0.5

B.0.6-0.7

C.0.8-0.9

D.近似为1【答案】DCH4I6L2H1N6E3V6HK8X7Y5J6P1L2F10ZI3P2X6F1S6H2L870、设备监造是指监理单位依据监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动，监造人员一般不会由（）派出。

A.设计单位

B.总承包单位

C.设备安装单位

D.项目监理机构【答案】ACZ8A4N10E1F10T5W9HJ6Z5Z2M1V7R5X9ZK5S9R9C4R8Q4D671、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是()

A.审查物资供应情况分析报告

B.确定物资供应分包方式

C.办理物资运输手续

D.确定物资供应分包合同清单【答案】ACH6I4U5I3I6X3K8HU10Q8H3S9J9Y4V10ZQ4O8T4Q7M6K7X672、按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。

A.1%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】BCW5I6W8S3O1Z3M3HB1W1H7B2N7M3H8ZB8J8N2C3P9B6S673、根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（）。

A.按规定编制监理规划和安全监理大纲

B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案

C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录

D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】ACR5U7Q5C9T8R4A7HH8S2V10Y5A5D4X8ZR4I4L7R6D3V1I1074、甲房地产开发公司将一商场工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中土方工程分包给丙土方公司，该工程的监理方为丁公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。

A.乙建筑公司

B.丙土方公司与丁监理公司共同

C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D.甲房地产开发公司【答案】DCA5E7X1H10V1Z5U6HA6I7B3P3W7Q5Z2ZB10L5T2G2T1Y4G475、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。

A.质量证明文件

B.采购合同

C.设计要求文件

D.检查报告【答案】ACM4S10L8K4Y9T7A2HG10I9O7Z4Y6S8R7ZD10B6R5Y3N1S9G776、静态投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用和（）。

A.预备费

B.基本预备费

C.涨价预备费

D.建设期利息【答案】BCL2F2X3I1P4M5B2HA7C3I4V9C2G7A2ZM10U4P6S5C5U5W377、试验室的资质等级和试验范围必须满足工程需要，试验设备应由（）出具符合规定要求的计量检定证明。

A.建设单位

B.政府主管部门

C.法定计量部门

D.监理单位【答案】CCM3A8H8J6D7Y4O2HJ2A3W3S7G3A5N2ZR7U10V1E6S8S8I478、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。

A.拒绝签署工程进度款支付凭证

B.中止施工承包合同

C.延长施工进度计划工期

D.提起误期损失赔偿诉讼【答案】ACX4L6Q1N6Q8S5C9HI2W6N6B2I3M3C10ZV7B10D4E1F9D6U179、下列()信息无需添加到BIM数据模型之中。

A.墙体长宽高

B.门窗材质

C.施工时间

D.招投标信息【答案】DCM8L8K10G8S1E5V8HI3X9S8R5X9E7I3ZG5I10Q8O9X5X2A680、某建筑施工材料采购原价为300元/t，运杂费为60元/t，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为2%，则该材料的单价为（）元/t。

A.369.04

B.367.50

C.307.54

D.246.02【答案】ACS3W2G3U1B9Z6Z4HW6Q8K1R5D7W2Y3ZG2K3M10R5M7X10Z481、下列关于设计阶段进度控制的意义的说法中，正确的是（）。

A.设计进度控制是建设工程进度控制的前提

B.设计进度控制是施工进度控制的基础

C.设计进度控制是设备供应进度控制的重要内容

D.设计进度控制是材料供应进度控制的前提【答案】DCC2H2L6M6U8E7C6HN6M7B2D1B5J1U6ZD5W8B2P8P10Y8P782、施工单位在自检的基础上，将分部工程报验表报送项目监理机构，由（）组织相关人员对分部工程进行验收，并签署验收意见。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理单位技术负责人

D.施工单位技术负责人【答案】ACA6O8A8R7G6L2Y7HJ8B6X7C5K10A7V4ZT7O6B4Y8X5B2E783、质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为()

A.简单随机抽样

B.分层抽样

C.等距抽样

D.多阶段抽样【答案】BCH5Q2E9C7M7D6S4HH9G4D4B1A3B2K4ZG6T4S5F7K1K7A584、下列工程项目中，适宜采用成本加酬金合同的是（）。

A.工程结构和技术简单的工程项目

B.时间特别紧迫的抢险、救灾工程项目

C.工程量小、工期短的工程

D.工程量一时不能明确、具体地予以规定的工程【答案】BCO5K4S6R10J1V7U8HI8T8V9M10R5Y8U9ZD9Y9P6K5B1L2Q1085、为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。

A.定期组织召开施工技术专题会议

B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责

C.定期核查施工单位材料进场情况

D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】BCY6S1M5A6Q1O7C2HL8N7Y2E3O6Z3R6ZS7U6A6B4P10T3Q486、下列选项中，属于加快的成倍节拍流水施工特点的是（）。

A.同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等

B.相邻专业工作队的流水步距不尽相等

C.专业工作队数等于施工过程数

D.专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间【答案】ACZ5H10I9D9Z9J1U6HQ7K7L4C6U7E3N1ZA7X9X9T8X1K6N687、将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，参后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。

A.简单随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层随机抽样

D.多阶段抽样【答案】BCB3S3D2G2Q7Q3C3HQ4D10J2T10M2Q5B2ZO2P3X8V2R8F10T588、下列雨棚建筑面积计算正确的是()。

A.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度小于2.1m的，不计入建筑面积

B.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积计入建筑面积

C.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积的1/2计入建筑面积

D.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，按雨篷栏板的内净面积计算雨篷的建筑面积【答案】ACK10C7H7H9J2C9O8HZ7D3E10X6C5J8W6ZN7K3I9A7X1N8O989、（2019年真题）下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。

A.净年值

B.利息备付率

C.内部收益率

D.总投资收益率【答案】BCU1U9S10T8N5T3M10HT4F6P6N8M3T4X6ZY4M5E3M1T8C6B990、按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）%。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】CCV1H3A6Y3D5Y10U1HN7V9W7U5J8H2U5ZX2Y3M6E10G6P10O891、按照我国法律规定和诉讼理论，审判监督程序与死刑复核程序是不同的，但二者也并非没有共同点。关于这个问题，下述各项中说法错误的是：

A.二者都属于审判程序

B.二者的适用对象都是已经生效的判决、裁定

C.二者都是在判决、裁定确有错误时才可引起

D.两者的适用机关都只是高级人民法院和最高人民法院【答案】BCR8H5T2L9B1B6Z6HF4M10P5V6K4R10L7ZQ7C9V7D1Q1G4S292、某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.88

B.0.94

C.1.06

D.1.07【答案】BCG8V8E9H5C8S3M9HQ5I7M2O6M4Y3A1ZU2L7F2A5Y9D8N1093、标底价格在招投标过程中的主要作用是作为()

A.签订合同的价格依据

B.投标报价的依据

C.评定标价的参考值

D.确定中标价的标准【答案】CCK9Q1Y7E1P7F1L3HF2D9T1V8R9Q3X4ZC10Q3X2M6I8X7V594、根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】CCM6K2K5C5Y1P6U8HV1A4H7Y7S8I4F4ZQ5T10I8Y1K9V6N495、工程设计质量是工程质量的关键环节之一，设计质量首先应满足()。

A.业主所需的功能和使用价值

B.工程质量监督机构的要求

C.承包单位施工组织的要求

D.监理单位监理规划的要求【答案】ACJ3X10Y4C6U5I5F3HA3J1O8J3U5B7B9ZP5F3G6T5B6G5L796、我国《反恐怖主义法》规定，恐怖事件发生后，负责应对处置的反恐怖主义工作领导机构可以决定禁止使用有关设备、设施，关闭使用有关场所，中止可能导致危害扩大的生产经营活动。这里体现了法的价值冲突的哪一解决原则？

A.价值位阶原则

B.公共利益优先原则

C.个案平衡原则

D.比例原则【答案】ACY10I8B4X1L9T8K2HF8Y7X3A7P7Z3T10ZP2L9U2H10Q2P2E297、设计概算是设计单位编制和确定的建设项目从筹建至()所需全部费用的文件。

A.竣工交付使用

B.办理完竣工决算

C.项目报废

D.施工保修期满【答案】ACD3G2K8Y2X7W6C9HP5L6I2Q4T8R3E8ZN8R3W1Z1G9P6U498、双代号网络计划中，某工作持续时间为8天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。

A.3

B.4

C.6

D.7【答案】DCF1Q10D1C5B5L5O6HD4O4C10I3V10Y2U1ZG3H5G8H10F7Z1B399、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），监理机构对过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。

A.施工方案

B.安全措施

C.质量措施

D.施工组织设计【答案】ACA7V6P8N3O9G1P9HD4R3A9A7H2T7E10ZH10J9Z1Z1A1Q8M10100、根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，因保修不及时造成新的人身、财产损害，由（）承担赔偿责任。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.造成拖延的责任方【答案】DCK9C6E7E7M10Q10Z2HO5K2K6Z7J7T1W5ZM10V4S8K8C5S1X5101、（2019年真题）监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是（）。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.定点监控

D.目标监控【答案】BCE5T3H9N4Z5Q6B6HF7F4A10S5K9W9Y1ZC10E10Y3I6J6W8F9102、进厂（场）的粉煤灰必须附有供灰单位的（）。

A.出厂合格证

B.质量证明书

C.生产许可证

D.使用说明书【答案】ACL5I7U3W5Z10K4U8HM8X1F10X4D8Y9X7ZA7C4Z8L5H7B7X7103、下列哪些费用属于建筑安装工程企业管理费？()

A.环境保护费、文明施工费、安全施工费、夜间施工费

B.财产保险费、财务费、差旅交通费、管理人员工资

C.养老保险费、住房公积金、临时设施费、工程定额测定费

D.夜间施工费、已完工程及设备保护费、脚手架【答案】BCW8F1F3I5J3Y6Z1HA1X5M2G6E2J10E1ZK5W5B3B7O3P4V7104、根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011，某工程柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计高两个等级，应在交界区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度等级构件边缘不应小于（）。

A.0.5m

B.1.0m

C.1.2m

D.1.5m【答案】ACG2E7D5F6B4M10F8HB9L9R9B4H10S7A10ZH7H2B3D9E3K3X10105、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。

A.工期固定条件下最低工程总成本

B.资源有限条件下最低工程总成本

C.工程总成本最低时的工期安排

D.工程总成本最低时资源均衡使用【答案】CCA10K5M1L3N3Q9X5HN9O7N4E2Q10Q10B2ZP5Z1C1K7R9L1D7106、（2022年真题）某项目投标人认为招标文件中所列措施项目不全时，其投标报价的正确做法是（）。

A.根据企业自身特点对措施项目进行调整并报价

B.向招标人提出质疑并根据招标人的答复报价

C.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出索赔

D.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出变更【答案】ACN9P10J1L7N9C6W3HK1K8I7M5U10M1Q2ZQ3Q1L8W10P7P2M9107、建设工程质量保修书应由（）出具。

A.建设单位向建设行政主管部门

B.建设单位向用户

C.承包单位向建设单位

D.承包单位向监理单位【答案】CCR7N6H3X6N3Q1U10HW6Y10X2M6N9I8J5ZS1V7J5M8O6S8S8108、《卓越绩效评价准则》评分系统中，（）是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。

A.基本要求

B.总体要求

C.根本要求

D.多项要求【答案】BCF5Q10J8J3J5N6Q5HD10O10S4X8O10I2V7ZX5Z10H10Z3N1O6X9109、某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为()天。

A.4

B.5

C.6

D.8【答案】CCA3S1O1J7B8I4Q6HL2I8S9Z7R1T8S3ZT3B6G7J4P5V10F3110、（2018年真题）某工程施工至2018年3月底，经统计分析：已完工作预算投资580万元，已完工作实际投资570万元，计划工作预算投资600万元，该工程此时的进度偏差为（）万元。

A.-30

B.-20

C.-10

D.10【答案】BCA6Q8T5Y3I7C10K10HB8F8R5H3Z3W1Y5ZS5D4Q3B4F1G1D8111、因施工原因发生工程质量事故,涉及结构处理的重大技术处理方案,一般由（）提出。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.原设计单位

D.法定检测机构【答案】CCQ8O2J2Z7Y10I9E10HI10M10P9F2H8T1R7ZB10T5L1O4D6E1U5112、监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于（）。

A.建设全过程

B.决策阶段

C.设计阶段

D.施工阶段【答案】ACY7I6Z4R5Y8R8Y6HJ3P5U9B2Z2Q8S10ZA4E3L9K10A9M7R8113、施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。

A.由施工企业自主确定

B.由政府监督机构

C.根据相关法律法规

D.按招标文件提供的金额计列【答案】DCQ3K9S7R8U10O5X1HK3G8F9A2Y3L9D8ZD1Y6I9V1Z7H4C8114、（2017年真题）工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（）。

A.工程预验收合格报告

B.工程竣工报告

C.工程竣工验收报告

D.工程质量评估报告【答案】DCY3W6W2T9F4N2Y6HM7X7X6U5O1N3I10ZN8K9E8X3L10O1K9115、计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法正确的是（）。

A.开始节点和完成节点均为关键节点的工作一定是关键工作

B.以关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等

C.两个关键节点之间的多项工作总时差均相等

D.两个关键节点之间的多项工作自由时差均相等【答案】BCU7H8S6E5H10E10N5HF3V10Q10P10E8S4V4ZY2S5F4N6Y7W8P5116、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。

A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作

C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零

D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短【答案】ACV8J5C3Q4B10K7U3HY6J7R4A3S8B1S7ZP7F2J7S2H4Q4Z6117、网络计划中，工作自由时差是指()。

A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间

B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间

C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间

D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间【答案】ACZ6B5F10M8S7Z5T8HA2N1Z3Y4N2I2J7ZG2N1O2R3O2E4S9118、根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为四个等级，下列不属于特别重大事故的是．（）

A.30人以上死亡

B.100人以上重伤

C.1亿元以上间接经济损失

D.1亿元以上直接经济损失【答案】CCR4V9O3V8A3X1O9HW10J5X1B5E9C7W6ZD7A8N7J6P1H2W7119、在吊顶内铺放纤维吸声材料时，应采取的施工技术措施是：()

A.防潮措施

B.防火措施

C.防散落措施

D.防霉变措施【答案】CCO6F1M3E2H1T9F5HU9Z1Z4C7U9D2F5ZW4C7Q6A10B3I3H10120、对于特别重要设备，监理单位可以采取（）的方式。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.定点监控

D.旁站监控【答案】ACB6M9X4E5U5P5A10HW5C6E7B8G3Q9G4ZN2E2R5J8M7U2B7121、某招标工程，分部分项工程费为41000万元(其中定额人工费占15%)，措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为()万元。

A.46343.530

B.47143.530

C.47215.530

D.47247.794【答案】CCC8J4I8J4K10B5L2HA7N6P8P7H7U4N8ZS3S8L3H1R8C8I7122、编制设备检验质量控制的要求，设备检查验收前，设备安装单位应事先提交检查检验方案，经()审查同意后实施。

A.监理工程师

B.设备总工程师

C.承包方项目经理

D.建设单位项目负责人【答案】ACZ6O5Q3V6U1B7R5HP7I7V3A3L1U6A10ZE3T1L10H5Y4S7V6123、（）是控制概算定额(指标)的水平。

A.预算定额

B.估算指标

C.计划定额

D.计算定额【答案】BCN8R5O3F9M5V10W2HK8M9C1L3O8S6U5ZA10Q3H9S6P6D4D8124、下列有关罪数的说法中，哪些选项是错误的?

A.陈某为妻子购买人身意外伤害保险，由自己作为受益人。在保险合同有效期内，陈某雇人制造车祸撞死了妻子，以意外事故的假象骗取高额保险金。陈某构成故意杀人罪和保险诈骗罪，实行数罪并罚

B.宋某在咖啡厅趁刘某去卫生间的机会，将其皮包拿走，里面有1000元现金和一张信用卡。由于卡背面写有密码，宋某即在附近的取款机取出5000元。宋某构成盗窃罪和信用卡诈骗罪实行数罪并罚

C.王某驾驶摩托车抢夺妇女的提包，一次抢夺中，由于被害人李女士不放手，车速飞快，致使其栽倒造成身体多处严重擦伤和骨折，鉴定为重伤。则王某的行为构成抢夺罪和过失致人重伤罪的想象竞合犯，择一重罪定罪处罚

D.蔡某从一家古玩店偷来一青花瓷瓶，请行家鉴定，结果发现是赝品，蔡某一怒之下将该瓶摔毁，则蔡某的行为属于最高人民法院《关于盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》规定的实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁的，以盗窃罪从重处罚【答案】BCV2Z3R7J7X8H10L1HA5N9Z2X5X2L7F3ZS3L4A5I3B8Z6B2125、（2021年真题）下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。

A.资金不到位

B.计划安排不周密

C.外单位临近工程施工干扰

D.业主使用要求改变【答案】BCQ5O10G7K7Z5E2T8HI6K7X10P2P5E5Z9ZK7F4J1O1M5S2Y3126、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。

A.定期回访

B.协调联系

C.界定责任

D.实施维修【答案】DCD10F5G5J10V5A9Y9HS3O5E7J2Q5G7V6ZA1E5Y9K3L10J1J9127、关于公证机构和公证员的法律责任，下列哪些表述是正确的？

A.公证员在履行公证职责过程中，严重不负责任，出具的公证书有重大失实，造成严重后果的，以出具证明文件重大失实罪追究刑事责任

B.公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的，由公证机构承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向承办公证员追偿

C.公证机构对存在错误的公证书，经当事人、利害关系人申请仍不纠正或补正的，人民法院应当认定公证机构存在过错

D.公证机构或公证员泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的，人民法院应当认定公证机构存在过错【答案】ACS7G10Y9H7J1N6V9HF2K10F7K9Y1R3X1ZG2O5A2C5P5H5S9128、对于建设规模较小、资料不多的监理项目，可以结合工程实际，指定（）名受过资料管理业务培训，懂得资料管理的监理人员兼职完成资料管理工作。

A.一

B.两

C.三

D.四【答案】ACR5J7O8Z6W1G3Q6HS8R2R3W7K5K2M2ZX2R1N9P5Z3P3E4129、（2021年真题）在工程质量统计分析中，用来描述数据离散趋势的特征值是（）。

A.平均数与标准偏差

B.中位数与变异系数

C.标准偏差与变异系数

D.中位数与标准偏差【答案】CCI3H8B5E9M1Z8W10HU9S8O1Y9V4N2B5ZZ8B6A2O10Z2B2W4130、初步设计（技术设计）工作进度计划一般按照（）编制。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程【答案】BCF7A3J6Q10J4R7A9HN10P8G5M2O10D2A7ZL10F3Y9H2O7L10R3131、当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是（）。

A.重新划分施工段，增加工作面

B.采用先进施工方法，减少施工过程的数量

C.明确计划任务，实行包干奖励

D.改进施工工艺，缩短工艺技术间歇时间【答案】ACK10Z8V3U9R7H6K6HY7F2H6V6H5G3K4ZQ2D5I10Y4O8G3T3132、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。

A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作

C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零

D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短【答案】ACK3O5I5T3C9Z7I5HR4O9N6Q1W1R3D1ZK9B5I8Z8V1X8W1133、下列不属于BIM的特点的是()。

A.可视性

B.优化性

C.可塑性

D.可分析性【答案】CCW8A10N8B8X10F10E1HD6Q4V3K7K5H7V7ZH8D3A9B10U5P5I8134、下列属于由赔偿义务机关负举证责任的事实有：

A.赔偿义务机关行为的合法性

B.赔偿义务机关无过错

C.因赔偿义务机关过错致使赔偿请求人不能证明的待证事实

D.属于法定免责情形【答案】ACQ2P8O9C8S1S5W4HT6E5N9D1D5O9A5ZX1P1I2U9N8D2Z6135、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列合同价款调整的因素中，属于物价变化类的包括（）。

A.索赔

B.暂估价

C.计日工

D.不可抗力【答案】BCU3Y5M10G5Q9R6U3HK10N6N8R10G1S10Q7ZU1X3P7R5V8Q8O8136、（2022年真题）正常情况下，混凝土强度检测数据从（）分布。

A.三角形

B.梯形

C.正态

D.随机【答案】CCP8C6F9N9A5P6Z8HL6D2W7E9C4W6U6ZZ8C2A1I5J9N10G10137、关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（）。

A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算

B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算

C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%～3%计算

D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%～5%计算【答案】DCX3I5Y8U3C6I2T7HR2Z4A5L9J2K2I5ZJ10I2W9O4Z9C1J6138、（2022年真题）工程进度计划实施中检查发现，某工作进度拖后5天，该工作总时差和自由时差分别是6天和2天，则该工作实际进度偏差对总工期及后续工作的影响是（）。

A.影响总工期，但不影响后续工作

B.不影响总工期，但影响后续工作

C.既不影响总工期，也不影响后续工作

D.影响总工期，也影响后续工作【答案】BCN9I1Y10E1Q1C3C10HA10C8T6T3D8C2P5ZQ8A3D1E10L1H3L10139、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照（）计算的。

A.实体工程量的净值

B.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值

C.工程实体量和损耗量之和

D.实际施工完成的全部工程量【答案】ACS6A4D5H2M10W2P4HR1J2O2P7W8A7J9ZE10C3D4D8A4H6L6140、关于见证取样及相关人员的说法,正确的是（）。

A.现场取样应依据经过批准的施工组织设计进行

B.负责取样的施工人员和负责见证取样的监理人员应在质量监督机构备案

C.取样完成后，负责见证取样的监理人员应将试样封装，并进行标识，封志和签字

D.见证取样人员应具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格【答案】DCN2C5M8Q9M3E6H2HX9R10O1N1R8T8S5ZP3B3V5E6R5O4G4141、下列费用中，属于规费的是()。

A.环境保护费

B.文明施工费

C.工程排污费

D.安全施工费【答案】CCS10H3R5C3L3M10Z10HY6H3S3O7O9P4A5ZW9Z1R9Y7C4S1B8142、在工程施工过程中，如果由于不可抗力原因造成进度拖延，则所延长的工期（）。

A.必须由施工承包单位承担责任，采取赶工措施予以弥补

B.经监理工程师核实确认后纳入合同工期

C.经监理工程师核实确认后，其中一半时间纳入合同工期

D.不需要监理工程师核实确认，可直接纳入合同工期【答案】BCD3D1J10E2A4U1Y8HP5Y9I2V3L3E2V3ZM6C3R5A7R5E8F1143、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A.基准单价

B.投标报价

C.定额单价

D.投标控制价【答案】BCM8V8A4S10A10K9H1HA7J7C3G8L1A4B8ZM6W2B7P3S5C7F3144、考虑到组成单位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又可以把单位工程进一步分解为（）。

A.独立工程

B.单元工程

C.分项工程

D.分部工程【答案】DCF8Q4D10O9J2N9J6HU5B7L10F7M8P3U1ZW1E5R9V6F4G7O7145、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%，增值税税率为13%，则该台设备进口环节增值税额为（）万元。

A.316.80

B.345.60

C.380.16

D.312.00【答案】DCC3P10B8Y9A4U9F8HK10V9J9H2B6A1T4ZD7D8R9M1B1L7R2146、在混凝土矿物掺合料中，不能改善混凝土工作性的活性粉体材料是。

A.硅灰

B.矿渣粉

C.硅粉

D.粉煤灰【答案】CCM5B2C6Z8U10P9W2HU10O3J8C1H8M3J3ZW2E5Z5C7L9G4I1147、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5%.则该项目的涨价预备费的计算基数应为()万元。

A.6OO

B.1200

C.1800

D.2200【答案】CCV8H9C10Q6O9S6S6HG8X4E5A4D5V2Q5ZL9L1G3A3C9D5Q2148、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。

A.20

B.21

C.25

D.28【答案】CCY10K6D2Q5K6G1A1HY4C10C1Z4N4O3Y9ZB9C1D6F2W7I10S4149、项目融资属于“非公司负债型融资”，其含义是指（）。

A.项目借款不会影响项目投资人（借款人）的利润和收益水平

B.项目借款可以不在项目投资人（借款人）的资产负债表中体现

C.项目投资人（借款人）在短期内不需要偿还借款

D.项目借款的法律责任应当由借款人法人代表而不是项目公司承担【答案】BCW8D1S3W9J1N6B2HQ4E3C8Q8K6K4C9ZU5I9W9R9O1U1S5150、对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（）核实施工单位申报的修复工程费用，签认工程款支付证书，并报建设单位。

A.监理单位

B.项目经理

C.设计单位

D.监测单位【答案】ACK2C4V8Q7O8Y2K3HV8T10L9H9V3Y7J10ZF3R2K1H2W10P9E9151、如果在搭接网络计划中出现EFj>（EFi+FTFi，j）的情况下，说明（）。

A.工作i和工作j之间存在时间间隔LAGi，j

B.工作i和工作j之间不存在时间间隔LAGi，j

C.相邻两项工作之间不存在搭接关系

D.相邻两项工作之间存在两种时距【答案】ACI3M7G7O7C1A6L1HC2Y6X8T9A7X1M2ZH4M1U9E1L1V8X1152、发生工程质量缺陷后，施工单位按工程监理单位审查认可的处理方案实施处理，工程监理单位对处理过程进行（），对处理结果进行验收。

A.旁站监理

B.巡视检查

C.平行检验

D.跟踪检查【答案】DCR7M3O1N9N10V6P7HR4Y3I8S8C5E3M7ZF1X4A4P4B9C5E10153、某新建项目，建设期为3年，共向银行借款1300万元，其中第1年借款700万元，第2年借款600万元，年利率为6%。则第3年应计的借款利息为（）万元。

A.0

B.82.94

C.85.35

D.104.52【答案】BCK9D10H5A7W5V5C10HK4U7T1Q6J9D9E8ZS3A7L4Y10H4Z5K7154、某工程网络计划中，工作D有两项紧后工作，最早开始时间分别为第21天和第20天，工作D的最早开始时间为第12天，持续时间为3天，则工作D的自由时差为（）天。

A.5

B.4

C.3

D.2【答案】ACX7O1W6S10M4P5Z7HJ6D6A5T8K8N9K3ZV8W1G4R5U7S9Z4155、毎批热处理钢筋应由同一外形截而尺寸、同一热处理工艺和同一炉罐号的钢筋组成，并不得大于（）。

A.4t

B.5t

C.6t

D.8t【答案】CCW5O4R4L9N7X10R10HE4Q9V10Y8D10N3F4ZG6I1D9J4P8G9Y10156、在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。

A.建设单位要求的使用年限

B.设计文件规定的合理使用年限

C.30年

D.50年【答案】BCD4F8H9K8C3W2V10HH1J10O3Y7Y5Z2Z8ZT2L6O1U4X6Y3O5157、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为4、3、2、5，2、5、4、3和4、3、3、4天，则3个施工过程之间的流水步距分别为()天。

A.5和4

B.5和3

C.4和2

D.3和4【答案】ACK8V8V3J10A5G5V2HF1F5Q10P4H7D3L4ZW8R2G1X3K4H8O3158、下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）。

A.审查承包商提交的进度计划

B.及时办理工程预付款及进度款支付手续

C.协调合同工期与进度计划之间的关系

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】ACI3O4K2L1Y4Q2M9HW2A6V6C1W10J3J10ZP9R3M4Z2X4K7S8159、工程建设过程中，违背基本建设程序的事项有（）。

A.无证设计

B.转包、挂靠

C.边设计、边施工

D.擅自修改设计【答案】CCK8N4O1Q9U3V3L2HA2E9B8V7S3W1U1ZP5X5T4C7G4G2P3160、承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔（）。

A.增加的成本、延误的工期和相应利润

B.延误的工期、不能索赔增加的成本和相应利润

C.增加的成本，不能索赔延误的工期和相应利润

D.增加的成本和延误的工期，不能索赔相应利润【答案】DCA8Z8Z5V7G1X4M6HO7R4T10B1T2J2F5ZE4R3Y5O8A5E2A3161、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）。

A.详细的工程延期申述报告

B.工程延期意向通知

C.阶段性详情报告

D.最终详情报告【答案】BCX6P1I1X7C6E10K9HD6N2Z3D10A6Z6A8ZI5Z1C8S7I3O10O6162、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔()

A.工期，成本和利润

B.工期和成本，不能索赔利润

C.工期，不能索赔成本和利润

D.成本，不能索赔工期和利润【答案】BCZ1R10M10C2S6X6M7HZ4F2A1T1I10T2U1ZE4R6E2U10V4V1B8163、关于净现值指标的说法，正确的是（）。

A.该指标能够直观地反映项目在运营期内各年的经营成果

B.该指标可直接用于不同寿命期互斥方案的比选

C.该指标小于零时，项目在经济上可行

D.该指标大于等于零时，项目在经济上可行【答案】DCE1R6S7O4A2J7R5HK2I4L9K4Q8E5Z8ZU5Y3K6M2N9F5U8164、（2020年真题）下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。

A.汇率浮动和通货膨胀

B.不明的水文气象条件

C.提供的场地不能满足工程正常需要

D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】CCQ2D10G9X7E2X7O7HM6F7C3Y3J1Y3P6ZK3P10Z2B8M2W2X2165、双代号时标网络计划中，当某工作之后有虚工作时，则该工作的自由时差为（）。

A.该工作的波形线的水平长度

B.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最小值

C.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最大值

D.后续所有线路段中波形线中水平长度和的最小值【答案】BCV9B1O5Z9K10E7W9HQ1W6Q8L8I2V3R5ZC7E3O3L5M9V4P6166、下列流水施工参数中，供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间是指（）。

A.流水段

B.工作面

C.流水节拍

D.流水步距【答案】BCI7L6M1D9K9T4T4HO7Q8P10Z7K4W1K5ZI3X6K6V9D8T9M9167、下列监理文件资料中，不属于监理单位质量管理体系文件的是()

A.总监理工程师任命书

B.监理实施细则

C.监理日志

D.材料设备验收记录【答案】ACR5L7B3X6V8R4Y5HQ9E2K7H5F3W7Y2ZP1G5J6L5R4A8N1168、建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是（）。

A.分析工作之间的逻辑关系

B.计算工作持续时间

C.进行项目分解

D.确定进度计划目标【答案】DCI2Y4A5W7E4C1M4HG6R7N6D1Y6J4B10ZP5Z7E4Q9V7W8C10169