一级建造师考试建设工程法规-历年真题及答案2

2006年全国一级建造师执业资格考试建设工程法规与相关知识（参考答案及解析）一、选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应（）。A具备一定的施工管理实践经验和资历B具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平C具备丰富的施工管理实践经验和资历D具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平2、下列法律事实中，属于法律行为的是（）A进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停B地基开挖时发现文物而改变设计方案C发生非典疫情致使施工进度延迟D施工企业因工程款不到位而拒绝开工3、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。A2003年4月1日B2003年8月1日C2005年4月1日D2005年8月1日【答案】D【解析】本题诉讼时效为“普通诉讼时效”，2年。该时效自施工单位“知道或应当知道”其权益受到侵害之日起计算，即2003年4月2日。此后，施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，属于诉讼时效中断，从中断时起，诉讼时效期间重新计算。故答案D正确。题目强调了建设单位未作出任何答复。注意这是诉讼时效命题中最惯用的障眼法：其实只要债权人要求履行，无论债务人是否同意，均构成中断。4、新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，（）不是必备的条件。A有符合规定的注册资本B有符合规定的专业技术人员C有符合规定的工程质量保证体系D有符合规定的技术装备【答案】C5、根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，（）应当自中止之日起1个月内向发证机关报告。A项目部B施工企业C监理单位D建设单位【答案】D6、甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下不符合有关规定的是（）。A双方应签订联合承包的协议B按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任【答案】D【解析】本题考核了联合承包的两个考点：1、联合体的资质；二、联合体各方对建设单位承担连带责任。何谓连带？是指，债务人为多数时，债务人内部的比例约定不得对抗外部的债权人（建设单位）。当联合体违约，建设单位可以要求甲单位全额赔偿，也可以要求乙单位全额赔偿，也可以按任意比例要求甲乙单位作出赔偿。已经承担责任的一方可以就其承担的超出内部约定比例的部分向对方追偿，但是却不可以拒绝先行赔付。所以D答案是错的。书上的五类连带责任，是历年考试重点，请务必掌握。参照下题加深理解：甲施工单位与乙施工单位联合承包某市政工程，双方约定甲承担基础施工，乙承担路面施工，并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。现甲的工作任务已通过验收并已退场，在后续施工过程中，乙公司发生质量事故给建设单位造成50万元损失，建设单位竟要求甲公司承担全部损失。本案中，正确的表述是（D）。A由于基础工程已通过验收，甲有权拒绝建设单位的无理要求B建设单位应首先要求乙赔偿，不足部分才可以要求甲承担连带赔偿责任C甲有权申请事故鉴定，然后按责任比例承担损失D甲应向建设单位先行赔付全部损失7、根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为不属于违法分包的是（）。A承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包B总承包单位将建设工程主体结构中的混泥土浇筑任务分包给某公司C分包单位将部分工程分包给某公司D分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程【答案】无正确答案8、根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。A企业投资的体育场B企业投资的廉租住房C企业投资的商品住房D在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【答案】D【解析】关于哪些项目可以批准转为直接发包，哪些可以批准转为邀请招标，见下表。招标直接发包公开招标邀请招标1、涉及国家秘密、国家安全、抢险救灾而不适宜招标的；2、以工代赈的；3、施工主要技术采用专利或专有技术的；4、施工企业自建自用的；5、在建项目追加的附属小型工程或主体加层工程；6、其他1、涉及国家秘密、国家安全、抢险救灾，适宜招标而不适宜公开招标的；2、受自然地域环境限制的；3、项目技术复杂或有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的；4、拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；5、其他9、咨询单位申请招标代理机构资质时，（）不是必备条件。A有从事招标代理业务的营业场所B有从事招标代理业务相应的资金C有编制招标文件和组织评标的相应专业力量D有对投标人的财务状况进行审计的专业人才【答案】D【解析】直接考核书上的原话，没有设置任何陷阱。第一眼就要意识到D没有答题依据，因此是错的。注意一般复习这些每年考1分的章节，有个简单的技巧，即自觉意识到很多知识点不可能出多选题（因为它不值2分）。这样就只需要大致熟悉即可，不用花很多精力一条一条去背。否则到处都要背个七、八句，不得累死？前面第7、8题相对应知识点的复习均类似。10、《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为（）。A综合资质、专业资质和劳务资质B综合资质、行业资质和劳务资质C总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质D总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质【答案】A【解析】B是工程设计企业资质的划分；C是施工企业资质的划分；D什么都不是。本题的题型出得比较简单，但是相关考点其实还是比较难记的。总承包施工资质专业承包劳务分包综合资质（只设甲级）勘察资质专业资质劳务资质综合资质（只设甲级）设计资质行业资质专项资质注意施工资质和勘察资质都考了，就差设计资质没考了。11、根据《招标投标法》的规定，不属于评标专家库专家必备条件是（）。A从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称B熟悉有关招标投标法律法规C身体健康，能够承担评标工作D大学本科以上学历【答案】D12、根据《安全生产法》规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍（）。A可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离B可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口C不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外D不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离【答案】D【解析】不能作员工宿舍的有：有车间的、有仓库的、有危险品的、未竣工的，共四类建筑物。要求员工宿舍不得与上述四项在同一座建筑物内，并应当保持安全距离。13、施工单位与建设单位订立施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由（）负总责。A建设单位B施工单位C分包单位D工程监理单位【答案】B【解析】本题是命题热点。“建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责”。总承包商具有施工现场的统一管理权，其中也包括对分包单位的安全生产管理。14、根据《安全生产法》的规定，二级总承包资质施工企业（）A应当建立应急救援组织B可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员C可不建立救援组织，但应指定兼职应急救援人员D可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材【答案】A【解析】本题值得注意的是，命题的思维方式。很多人会发现A、C都是有答题依据的，“建筑施工企业应当建立应急救援组织。规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员”。注意题目暗示了二级总承包企业是不属于“规模较小的”。注意与04年、07年的两题比较，同一个人出题，随着对法条认识的深入，年年有进步：（04年21题）建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（B）的应急救援人员。A．专职B．兼职C．专职和兼职相结合D．消防单位（07年14题）安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合〈〈安全生产法〉〉有关规定的是（C）A、应建立应急救援资金专款专用制度B、可以不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员C、应对应急救援器材进行经常性维护保养D、各级负责人应兼任应急救援人员15、建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（）A经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用B经工程所在地建设行政主管部门的同意，可以继续使用C所住员工必须无条件迁出D经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用【答案】C【解析】参见本卷第12题。注意C在书上没有原文作为直接答题依据，而是需要推测的。这类题历年都出现的很少。16、对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。A地下暗挖B降水C脚手架D起重吊装【答案】A【解析】本节的管理程序及其逻辑关系是上课反复强调的，不再赘述。务必要掌握各语句之间的逻辑关联，光知道背：“施工单位依法应当组织专家进行论证、审查的有——地下暗挖工程、深基坑工程、高大模板工程”。能保证你做对这个题，但不能保证将来换个考法，你还能做对。17、下列关于建筑材料检验的说法，正确的是（）A对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验B检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用C施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检查D设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验【答案】C【解析】本题同时横跨了两个法条。考点一：施工单位必须按照①工程设计要求施工技术标准③合同约定，对①建筑材料、②建筑构配件、③设备、④商品混凝土进行检验。考点二：未经监理工程师签字（不是总监理工程师），建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序。值得注意的是A、C选项。07年20题又拿出来考，请大家务必细心体会同一个人出题，命题角度前后发生的变化。研究真题在某种程度上就是研究一个人，有着巨大的乐趣。18、建设工程质量监督机构的下列行为，错误的是（）A在办理报监手续时，收取监督费B发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚C发现工程质量问题时，采取局部停工措施D监督竣工验收程序【答案】B【解析】“建设工程质量监督机构在进行监督工作中发现有违反建设工程质量管理规定行为和影响工程质量的问题时，有权采取责令改正、局部暂停施工等强制性措施，直至问题得到改正。需要给予行政处罚的，报告委托部门批准后实施。”也就是说：建设工程质量监督机构本身是没有行政处罚权的。所以B答案是错误的。19、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样并送（）的检测单位检测。A具有相应资质等级B建设单位许可C建设行业协会认可D监理协会认可【答案】A【解析】“施工单位”对涉及结构安全的①试块②试件③有关材料，应当在“建设单位或者监理单位”监督下现场取样，并送具有相应资质等级的检测单位检测。大家看看上面这句话的记号，看看题目有几种出法？一眼看上去，至少有五种！花点时间仔细去想，也许能弄出10来种题型。所以，一页书上，重要的就是那么几句话翻来覆去地考，但每年的题型、命题都会发生变化。最要紧的是通过研究各种题型深入理解这些话的各个机关，我看不出来机械地背书有什么用。20、在工程建设过程中，建设单位的下列行为符合相关法律、法规规定的是（）A将施工图2套送审，其余4套交付施工B会同设计单位进行基础工程验收C组织相关各方进行竣工验收D工程竣工验收合格后地30天，去办理竣工备案手续【答案】C【解析】A，考核“施工图设计文件，未经审查批准的，不得使用。”命题的角度十分巧妙。相信大部分人不知道是考这句话。B，没有答题依据，在任何场合下，想不起来答题依据的，上课没听到过的，一律不选。C，竣工工程，应当由建设单位组织设计、施工、工程监理等有关单位进行验收。C表述正确。D、建设单位办理竣工备案手续应当在工程竣工验收合格后15日内。因此，D错。21、某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关材料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A2005年3月2日B2005年3月7日C2005年3月20日D2005年3月31日【答案】C【解析】本题考核的是“保修期自竣工验收合格之日起”。这是个非常要紧的点，但07年写第二版教材时稀里糊涂漏掉了，仍然要求大家重点掌握。下面把题目改一下，要求掌握：某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日验收合格，3月11日建设单位报送备案，建设行政主管部门认为竣工验收前未经过消防部门验收，程序严重违法，遂责令重新组织验收。建设单位对此进行整改，3月20日经各方再次验收合格，3月31日，建设单位将有关材料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（C）开始。A2005年3月2日B2005年3月7日C2005年3月20日D2005年3月31日22、下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是（）A推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力B概算定额不属于工程建设标准范围C违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属于违法行为D建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚【答案】D【解析】首先，对于推荐性标准，虽然不是国家强制执行的，但是一经约定采用，即在当时人之间产生法律约束力。故A答案的理解是错误的。其次，概算定额属于工程建设标准，该考点已从新大纲删除，不要求掌握。强制性标准必须执行。违反强制性标准，是违法行为。故C答案的理解是错误的。工程建设强制性条文是执法部门的处罚依据。书上的原话，D没有问题。但大家务必要注意的是：这句话说明了，合同约定采用的推荐性标准，虽然在当事人之间发生法律效力，但绝不能作为执法部门的处罚依据。因此，某分部分项工程，达到了强制性标准，但没有达到合同约定的推荐性标准，是违约行为，但不是违法行为。执法机关不得据此作出行政处罚。23、某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为()A2005年4月20日B2005年5月5日C2005年5月20日D2005年6月5日24、某建设工程项目既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目，工程总造价1.6亿元，其中安装工程项目造价为0.6亿元，则下列关于该项目投保的说法，正确的是（）A整个项目按安装工程一切险投保B这个项目按建筑工程一切险投保C该项目的土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保，安装工程项目按安装工程一切险投保D整个项目按安装工程一切险附加建筑工程一切险投保25、女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是（）A高处高温工作B低温、冷水作业C夜班劳动D矿山井下作业【答案】D【解析】禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。高处、低温、冷水作业，是女职工经期企业禁止安排的劳动；C是怀孕7个月以上时企业禁止安排的劳动。详见女职工特殊保护。26、张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。则至迟应当在（）前书面通知张某。A6月1日B6月16日C7月2日D7月16日【答案】C【解析】劳动合同每年考一道，照理说，劳动合同的核心重点是劳动合同的法定解除条件，即随时解除、预告解除、不得解除等等。但也许是命题人心好，怕大家掌握起来困难，因此，连续几年都是考法定解除的程序。27、城市市区内可能产生噪音污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前（）天，向环境保护行政主管部门申报。A5B7C10D15【答案】D28、施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是（）A工业废水处理达标后排入河流B经当地环境部门许可，将废物用于外省工地C将清洗设备的废水回灌补给地下水D将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场【答案】A【解析】环境保护法命题给其他人带了个好头。真正体现了法律学习和工程实践相结合。学法的目的是要求最终能认识到工程中常见的环境违法行为。A考核水污染防治法地表水（9），C违反水污染防治法地下水（5），B违反固体废物污染防治法（4），D违反危险废物污染防治法（1）、（7）。29、工程建设中，建设单位和施工单位的下列行为，符合《消防法》规定的是（）A在施工前设计单位将建筑工程的消防设计图纸报送公安消防机构审核后施工B消防设计变更，建设单位报送原审核的公安消防机构审核后施工C施工单位将部分工人安排在仓库里临时居住D工程竣工后，建设单位报公安消防机构备案即投入使用【答案】B【解析】消防设计图纸的报审应由建设单位负责，故A错；C错，详见12题解析；建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收而不是备案，所以D错。30、建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，不作为编制依据的是（）A项目批准文件B城市规划C项目投资匡算D国家规定的建设工程勘察深度要求【答案】C31、甲、乙、丙三人按50万、30万、20万的出资额设立合伙企业，并书面约定逐年出资额的比列分享利润、分担亏损。第一年税后利润100万元，第二年由于经营不善亏损200万元，则下列说法中，正确的是（）A第一年甲应分配利润50万元B第二年乙分担亏损30万元C清算之前，合伙人可以要求分割合伙企业财产D第二年若企业清算，三人共赔偿100万元，责任终止32、根据《公司法》规定，有限责任公司股东会的职权不包括（）。A决定公司的经营计划和投资方案B审议批准公司的年度财务预算报告C对公司增加或减少注册资本作出决议D修改公司章程【答案】A【解析】有限责任公司股东会行使的职权有：决定公司的经营方针和投资计划；A答案“决定公司的经营计划和投资方案”是董事会的职权。注意“经营方针”和“经营计划”的不同。另外需要注意区别的是：股东会行使的职权董事会的职权审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案制订公司的年度财务预算方案、决算方案33、下列行为中，属于不正当竞争行为的是（）A企业承诺给销售本厂产品的职工销售额10%的提成B甲超市每日派人去乙超市打探商品售价C煤气公司为某小区居民安装煤气表，须配套安装某企业生产的报警器D市政府要求校区建设工艺围栏34、承包商为了追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425＃硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。承包商的订购行为（）。A属于要约邀请，随时可以撤消B属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回C属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤消D属于要约，而且不可撤消【答案】D【解析】首先，看一个意思表示属于要约邀请还是要约，最简便的办法是分析该意思表示包含的交易条件是否具体确定，是否具备了达成交易所需的全部必要条件，所以承包商的行为属于要约，A答案错误。其次，要约，自到达受要约人时发生效力；而要约的撤回，指在要约发生法律效力之前，故B答案是错误的；其三，当“要约人确定了承诺期限或者以其它形式明示要约不可撤消的”要约不得撤消，题中的“要求三日内运抵施工现场”是要约人确定了承诺期限，所以本要约不得撤消，D应选。35、建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期十日方能交付”。电梯厂的回函属于（）A要约邀请B要约撤消C承诺D新要约【答案】D【解析】考核受要约人对要约的实质性变更（履行时间的变更），不构成承诺；而属于新要约。36、招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格项目预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（）A2006年4月1日B2006年5月10日C2006年6月10日D2006年7月20日【答案】C【解析】严格来说，本题超纲。投标是要约，《合同法》第16条规定：“要约到达受要约人时生效”，书面形式的要约，只需要进入对方控制范围，无论对方是否知悉其内容，均视为“到达”，乍一看，应该是B。但注意法律的任何规定皆可能有例外，招投标过程中：投标生效的时间，是投标截止时间，而不是递交或收到投标书（要约到达）时间；再例如：“承诺到达要约人时生效”。但招投标过程中，中标通知是“发出”时就生效，而不是“到达中标人”时才生效。以上两点强记即可。是特殊情形，不要对合同法的相关规定产生困惑。37、因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤消合同。认定其为无效合同的必要条件是（）A违背当事人的意志B乘人之危C显示公平D损害国家利益【答案】D【解析】欺诈胁迫订立的合同，损害国家利益的，无效；未损害国家利益的，可撤消（而不是无效）。38、小张今年17周岁，到城里打工一年挣得工资2万元。现小张回到家乡承包一小型砖厂，则关于该承包协议效力的说法，正确的是（）。A因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定B因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效C因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效D因小张不具备相应的民事行为能力，该协议可撤消【答案】C【解析】考核已满16周岁未满18周岁，自食其力的，是完全民事行为能力人。39、建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定，则供货商备齐钢材后（）。A应将钢材送到施工现场B应将钢材送到建设单位的办公所在地C应将钢材送到建设单位的仓库D可通知建设单位自提【答案】D【解析】履行地点不明确，原则上在履行义务一方所在地履行（即：“上门提货”，而不是“送货上门”）。两个例外：①给付货币的，在接受货币一方的所在地履行；②交付不动产的，在不动产所在地履行。40、某房地产开发商拖欠承包商工程款700万元，承包商认为可以用开发的商品房抵账，因此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商报酬150万元已达6个月，则此劳务分包商有权（）A以自己名义向人民法院请求开发商付款B以承包商的名义向人民法院请求开发商付款C以自己的名义向政府行政主管部门请求付款D以承包商的名义向开发商请求付款【答案】A【解析】考点：代位权。41、甲供货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，则乙最终应付总款为每吨（）元。A360B370C380D390【答案】A【解析】本题是个大坑。形式上，几乎会让所有人误以为是考核价格制裁，但注意：价格制裁的前提条件是“政府定价或政府指导价商品”，因此本题的关键点在于：应按水泥的约定价格来扣除违约金，市场价格的变动是个幌子，是个圈套。本题真正的考点是：当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。42、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（）。A要求甲双倍返还定金2万元B要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元C要求甲支付违约金2万元D要求甲支付违约金1.5万元【答案】B【解析】“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。”只能二选一，所以B答案不能获得法院支持。这题合适的诉讼请求应是要求支付违约金1.5万元，并退定金1万元。43、施工企业和材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应（）A向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元B向某仲裁机构请求供应商支付3万元C直接要求供应商支付7.5万元D直接要求供应商支付3万元【答案】A【解析】考核赔偿损失与支付违约金不能同时适用。在实际损失高于约定违约金的情况下，守约方应选择赔偿损失4.5万元，也可以请求将违约金从3万增加到4.5万元（实际上效果是一样的）。44、水泥厂为承包商供应水泥，承包商已支付全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间比合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午天降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失（）A由水泥厂承担B由承包商承担C由水泥厂和承包商共同承担D由承包商向水泥厂索赔【答案】B【解析】本题考核守约方的减损义务。“一方违约后，另一方应采取适当措施防止损失扩大；没有采取措施防止损失扩大的，不得就该扩大的损失要求赔偿。”本题中，承包商在水泥厂违约后，应立即采取保护水泥的措施，并可要求水泥厂承担该水泥的保管费（减损费用）。本题的迷惑性在于很多人不知道命题人是考哪个点。45、甲患重病住院急需要用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍尝还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据《合同法规定》，甲、乙之间的借款合同因（）A显失公平而无效B欺诈而可撤消C乘人之危而无效D乘人之危而可撤消【答案】D【解析】要正确理解什么是无效合同，无效合同的类型以及可撤消合同的类型。显失公平是可撤消合同，A答案错；欺诈合同没有损害国家利益的，为可撤消合同，B答案可选；乘人之危而订立的合同为可撤消合同，C答案错，D答案可选；那么本题的最后关键问题就是，是欺诈合同还是乘人之危合同？乘人之危指，一方当事人乘对方处于危难之际，为谋取不正当利益，迫使对方作出不真实的意思表示，显然本题是属于乘人之危，故选D答案。46、甲受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤消了该合同，则该合同自（）起不发生法律效力A人民法院决定撤消之日B合同订立时C人民法院受理请求之日D权利人知道可撤消事由之日【答案】B【解析】无效合同或者被撤消合同自始没有法律约束力。47、甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付，甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分写字间卖给丙公司，则该买卖合同（）A可撤消B有效C可变更D无效【答案】无正确答案【解析】本题有争议。无处分权人订立的合同，是效力待定，而不是无效。这类合同，在三种情形下将从效力待定状态下转化为有效：（1）所有权人事后追认的；（2）无权处分人事后取得所有权的；（3）无权处分时，对手善意有偿的（不适用于盗赃物和不动产）。在考试时遇到这类题，可以合理推断，施工单位的处分行为，很难在事后出现上述法定事实。而一个效力待定合同，其效力不可能永远悬空，总要尘埃落定，要么有效要么无效。因此选最接近的选项，D无效。48、甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是（）A免除B抵消C混合D提存【答案】C49、某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未将此情况告知道丙，则丙有权要求（）。A甲、乙对合同承担连带责任B解除合同C撤消合同D原施工单位上级主管部门承担责任【答案】A【解析】当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立后的法人或其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带责任。相关考点提示：企业合并或分立，原企业的合同权利义务将全部转移给新企业，这属于法定的权利义务概括转移，不需要取得合同相对人的同意（强制转移）。50、根据《合同法》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（）A运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质B施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场C发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议D施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误【答案】D【解析】考合同法定解除的5项情形。A，不可抗力；B，预期违约；C、D要注意比较：迟延履行的，经催告后在合理期限内仍不能履行的，才可以解除。因此，C正确D错误。51、甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为（）万元A30B45C60D90【答案】C【解析】定金数额不得超过主合同标的额的20%。52、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为（）之日。A抵押合同签字、盖章B房产行政主管部门登记C到公证部门办理公证D贷款合同生效【答案】B【解析】不动产抵押物权，自登记时起生效。53、下列关于担保的说法，正确的是（）。A保证人须向债权人证明其有清偿能力B保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任C保证人可能是主合同的当事人D保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意【答案】D【解析】本题是综合题，与保证有关的几个知识点概括得非常全。需要认真掌握。54、某施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用，2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现合同法的（）原则。A公平B自愿C诚实信用D维护公共利益【答案】C【解析】题目出的很好。请细心体会合同法原则的题型。55、甲、乙两个在建设工程纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决结果均不满意。下列选项正确的是（）A双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁B双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁C双方可就此纠纷向人民法院起诉D双方可向人民法院申请撤消仲裁裁决【答案】无正确答案【解析】考核一裁终局原则，ABC明显错误，无须讨论。显然，命题人的意思是，对生效的仲裁裁决，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级法院申请撤消。但这里命题人的理解肯定出了问题，申请撤消是需要“法定理由”（六项之一）的。哪有不满意，就能申请撤消裁决的。遗憾的是，07年二级考试，命题人又犯了相同错误。56、甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以（）A撤销案件B中止审理C终结审理D缺席裁决【答案】D57、下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类是（）A书证B证人证言C律师代理意见D鉴定结论【答案】C【解析】当事人陈述属于证据。当事人包括：原告，被告，有独立请求权或无独立请求权的第三人。律师（代理人）属于诉讼参加人，但不是诉讼当事人。58、建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在（）A开庭审理前B法庭辩论前C法院判决前D举证期限内【答案】D【解析】当事人申请鉴定，应当在举证期限内提出。本考点在04年考过。59、法院在执行被执行人房产时，案件外人王某提出异议，称该房产归其所有，法院无权执行。执行员按法定程序进行审查，确认王某理由成立，此时应由（）批准中止执行。A执行员B执行庭庭长C审判委员会D法院院长【答案】D60、法院终审判决甲公司拖欠其工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是（）A乙可以向法院另行起诉B乙可以申请法院恢复执行C该执行已经终结D乙可以提起审判监督程序【答案】B61、乙公司因甲公司拖欠其工程款依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议，应当在（）提出。A仲裁庭组成之前B仲裁庭裁决之前C仲裁庭首次开庭之前D法院受理之前【答案】C【解析】近年命题热点，注意掌握。62、甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括（）A选定的仲裁委员会B仲裁事项C双方不到法院起诉的承诺D请求仲裁的意思表示【答案】C63、甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向（）申请执行。A仲裁委员会B人民法院C人民政府D建设行政主管部门【答案】B64、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是（）A对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉B协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力C当事人可以经调解程序解决合同争议D对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁【答案】C【解析】仲裁和诉讼，当事人只能选择其中一种加以采用（或裁或审制度）。“仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷在申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予受理”。所以A和D都是错误的。和解协议有法律效力，但没有强制执行力。所以B答案也是错的。65、建设单位为了尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工程压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括（）A责令其限期改正B对其处20万元以上50万元以下的罚款C造成重大安全事故，构成犯罪，承担刑事责任D建设单位直接责任人员承担相应行政责任【答案】C66、建设工程项目招标中，中标人拒绝与招标人订立合同。中标人提交的投标保证金是2万元，拒签合同的行为给招标人造成2.5万元的损失。则招标人有权（）。A没收招标保证金，但无权主张保证金以外的赔偿B没收投标保证金，且有权主张保证金以外的0.5万元损失C没收投标保证金，且有权主张保证金以外的2.5万元损失D向法院诉讼要求赔偿，但不得自行没收投标保证金【答案】B【解析】本题的考点很重要，虽然在新大纲中已经删除，但仍要求大家掌握：中标人缔约过失责任：没收投标保证金；损失超出投标保证金的，除了没收投标保证金，还应当赔偿超出部分的损失。67、建设单位在施工合同履行中未能按约定付款，由此可能承担的法律责任是（）A警告B支付违约金C罚款D赔礼道歉【答案】B【解析】本题考核民事责任的承担方式。A、C适用行政责任，D适用民事侵权责任。唯有B适用违约责任。68、施工单位在施工中未采取专项保护措施，给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不能给予的处罚是（）A责令停业B罚款C责令限期改正D责令赔偿损失【答案】D【解析】考核行政处罚的种类。ABC属于行政处罚，注意行政处罚种类中不包括“责令赔偿损失”。69、甲施工企业为能在市政府办公楼项目中中标，以投资考察的名义，安排市主管领导及家人赴欧洲旅游，并在国外为其购买了贵重纪念品，共花费人民币近50万元。甲已构成行贿罪，人民法院应当（）A仅对甲单位进行刑事处罚B仅对甲单位直接负责人进行刑事处罚C对甲单位或直接负责人进行刑事处罚D对甲单位和直接负责人分别进行刑事处罚【答案】D【解析】考核行贿罪。行贿罪的犯罪主体可以是自然人，也可以是单位。单位犯罪的，由单位和直接责任人承担刑事责任。70、在建设工程项目中，行为人对自己的行为承担法律责任不以损害事实发生为前提的是（）A项目经理进行采购合同谈判B建设单位支付工程款C施工人员施工中高空坠物D施工队驾驶员的驾驶行为【答案】B【解析】烂题。考核法律责任的构成要件（新大纲已删）。违约责任不以发生损害事实为前提。而侵权责任和缔约过失责任只有在有损害事实时才发生。B是合同行为，A、C、D是可能产生缔约过失责任或侵权责任的行为。二、多项选择题（共30题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71、甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有（）A乙以甲的名义的媒体上发布招标公告B乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标侯选人确定某投标人中标C为保持公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构D乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程投标书【答案】BCE【解析】考核招标代理。本题对相关知识点归纳得较为全面，注意掌握。招标代理机构在招标活动中可以代理的事项，书上列举了七项。注意：代理公司可以“协助”定标，但不可以定标；可以“草拟”合同，但不可以“签订”合同。因此，B错误。其次，《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》中规定：未经招标人同意，工程招标代理机构不得向他人转让代理业务。所以C也是不符合法律规定的。如果不知道有这句话，可以从代理关系来分析：转委托代理（复代理）一般无效，除非（1）被代理人事前/事后同意的；或（2）情况紧急，为被代理人利益而实施的。显然，C应属于无效的复代理。E违反了“工程招标代理机构不得与被代理招标工程的投标人有隶属关系、合作经营关系或其它利益关系”。所以E也是不符合法律规定的。72、甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2004年4月10日前支付剩余工程款50万元，乙届时未予支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑环节，其中可使诉讼时效中断的情形有（）A2004年9月，甲致函乙要求其给付工程款B2005年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2005年年底一定付款C2005年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责D2006年5月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效而拒绝支付E2006年5月，甲向人民法院起诉【答案】ABE【解析】时效中断，有三种情形：①提起诉讼（仲裁）、②债权人要求履行或③债务人同意履行。注意“或”字。因此，A属于②、E属于①、B属于③。73、下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是（）A分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责E总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任【答案】CD74、王某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻某建设工程项目履行监理职责，其实施监理的依据包括（）A法律、法规及有关技术标准B建设工程施工合同C劳动用工合同D工程设计文件E招标公告【答案】ABD75、在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则（）A该行为目的是为了排挤其他对手，应禁止B没有违背诚实信用原则，不应禁止C是降低了工程造价，应当提倡D该投标文件应作废标处理E其做法符合低价中标原则，不应禁止【答案】AD【解析】《招投标法》第33条规定，“投标人不得以低于成本的报价竞标”，也就是说投标人以低于成本的报价竞标的手段是法律禁止的。所以B、C、E是不符合法律规定的说法。76．下列人员在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有（）。A．甲某，高等院校副教授B．乙某，投标人的独立董事C．丙某，高级会计师，已通过造价师执业资格考试，但尚未注册D．丁某，高级工程师，曾因交通肇事罪受到过刑事处罚E．戊某，某中介公司高级经济师【答案】ACDE77、根据《安全生产法》的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是（）A遵守安全操作规程B支付安全培训费用C提高安全生产技能D购买劳保用品E报告事故隐患【答案】ACE【解析】这类题别看错题就行,别把问从业人员的看成是问施工单位的。78、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（）A应当制定安全生产规章制度B落实安全生产责任制C确保安全生产费用的有效使用D保证安全生产条件所需资金的投入E及时、如实报告生产安全事故【答案】BCE【解析】A和D是施工单位主要负责人的安全职责。79、某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10吨的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供（）A生产厂家的吊车制造许可证B吊车出厂的产品合格证明C机械燃油消耗定额证明D租赁公司自行测试的安全性能检测记录E具有资质检测机构出具的安全性能检测合格证明【答案】ABE80、按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（）A有完整的技术档案和施工管理资料B部分工程的质量必须优良C有施工单位签署的工程保修书D有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件E主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定【答案】AC【解析】考核书上的原话。B、E没有答题依据，D错在“共同签署”，应该是“分别签署”。D出的太偏了。81．某工程项目已超过合理使用年限，欲继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用年限。A．设计单位B．建设单位C．施工单位D．勘察单位E．监理单位【答案】AD82、下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）A为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家B为了保证设计进度，设计单位可以将部分任务转包给其他设计单位C设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号、生产厂家D有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家E设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明【答案】DE83、建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动，则下列表述正确的有（）A建设单位将装修方案报有关部门批准后，方可施工B建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工C建设单位在委托相应资质的等级设计单位提出设计方案后，方可施工D建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工E建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司【答案】BC【解析】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前，委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。没有设计方案的，不得施工。D显然错。A没有答题依据，E考核建筑法内容，劳务公司没有装修资质，违反了“应发包给具有相应资质条件的单位”，因此也是错的。84．某安装工程项目于2005年2月15日开工，合同约定的竣工日期是同年6月30日。实际竣工日期为7月1日，并于7月15日投入使用。试车考核期从7月15日开始，其间在8月20日至9月20日因故停止运行，9月21日恢复。则下列关于该项目投保的安装工程一切保险期限的说法中，正确的有（）。A．试车考核期的保险责任至10月15日B．试车考核期的保险责任至11月15日C．维修期应从6月30日开始算D．维修期应从7月15日开始算E．保险责任可以拖延至3年的维修期满日【答案】AD85、根据《劳动法》规定，符合对未成年特殊保护规定的有（）A不得安排未成年人从事矿山井下作业B不得安排未成年人从事低温、冷水作业C不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动D不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动E用人单位应当对未成年人定期进行健康检查【答案】AE86．某纳税人在税务机关责令交纳拖欠税款和滞纳金期限届满，仍未缴纳的，税务机关可以采取的强制执行措施有（）A．将纳税人的全部帐户冻结B．拍卖纳税人价值相当于应纳税款的财产C．对纳税人处以罚金D．对纳税人的直接责任人员处以拘役E．将所欠税款与滞纳金同时执行[答案]BE[解析]注意罚款和罚金的区别，罚款是行政处罚，罚金是刑事处罚；拘役是刑事处罚，拘留是行政处罚。故C和D不选，而A在没把握之下也不选。事实上冻结全部帐户也是需要法院来执行的。87、下列市场行为中，不属于承诺的有（）A发布招标公告B发布拍卖公告C发售招标文件D发出中标通知书E递交投标文件【答案】ABCE88、施工合同可撤消的情形有（）A在订立施工合同时显失公平B施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益C违反了《建筑法》的强制性规定D订立合同时，建设单位存在重大误解E损害社会公共利益【答案】AD【解析】合同的效力类型每年必考一到两题，注意掌握04年90