2022年监理工程师(合同管理)考试题库自测300题（名师系列）(江西省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、设计施工阶段的总承包合同规定，（）应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.分包人【答案】BCE8E1D10F9R6G5X4HH7V9I2L7C7U10F2ZM9H3B3X2T2J6W12、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。

A.合同约定的开始日至完成日

B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日

C.合同签订日至合同约定的完成日

D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】BCB4R5H7P10Q10M9C2HT2C2V7F4H4I5D10ZF10O3K8U7G9N1M103、根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（）。

A.发包人

B.勘察人

C.施工单位

D.监理单位【答案】BCZ8J1B2T2U4M8N5HT5E5B7K2Q7B2Q10ZD10E6R3Y7G9G6Y54、由于工程已经投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前（）d通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCL8X5H6V1K8F1D7HH8A2M3N2U5D6E1ZD6B7L5P6F8L5F15、以下关于留置担保的说法中，正确的是（）

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产为前提【答案】BCY6V5P1B2H3E10M5HK6Q9H9E4W1C1X5ZT4L7D5X8I1I9P56、关于合同变更，说法正确的是（）。

A.监理工程师按照发包人的要求提高质量标准，需要征求承包人意见

B.增加承包范围外的某项新增工作，监理人无需征求承包人意见

C.承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议

D.监理人审查承包人变更实施方案，认可实施方案，应及时发出变更指示【答案】CCH3M2K3A3C10F7X1HS6X2M2O1K5V6R9ZN5V7D5M3H6W7Q27、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。

A.承包人，承包人

B.发包人，发包人

C.承包人，发包人

D.发包人，承包人【答案】DCB7E9G6A4Y8M10W6HN1I4N6K3P10L1D2ZK5A5S4Y1V8U10N48、FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的（）。

A.专业监理工程师

B.建设单位代表

C.监理员

D.施工项目技术负责人【答案】ACJ7W5W9F8H9L6D9HH1F7Z8G2P9F5Y2ZT6O2N9M10O1Y10Z69、永久工程的大型设备一般情况下由（）采购。

A.供货人

B.承包人

C.监理人

D.发包人【答案】DCP9Z6B1N5C3A4I4HN6S5X4K3H7G4Q3ZW10P8U6F9E3X10I1010、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。

A.撤销权

B.不安抗辩权

C.后履行方抗辩权

D.同时履行抗辩权【答案】DCH10X8M2M3C2C8J3HX4W4C10C2T10X2H3ZJ10E5K5M8C9U2D911、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】DCC1V7M6R6F3T1A9HF2C8G7W10X1M3Z1ZR4O6E5M1O8S7A712、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()

A.颁发工程接收证书日

B.工程接收证书注明的竣工日

C.颁发履约证书日

D.协议书中约定的竣工日【答案】BCO9D10M7W8S8B5S9HH6Y2V9F1I1U2B7ZM3R8K4R8M10W3F1013、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】DCR10B2M4G8J5X5D3HB4X5O10Z3U5H1Y8ZX7A6Z7E4A8Y5Q114、建设工程勘察合同履行中，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】BCV9K3S3S7C2S9Y10HE7S6E8U7L10I2R9ZC9M8G9O3Y8Q3E1015、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括()

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准【答案】BCE2W3T8M5W7N2C7HL8Z1Z6B2E1K3Q7ZU5B3G1F4Z10I10F716、风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。(部分相关知识点新教材已删除)

A.GMP为合同承包总价

B.节约的GMP全部归CM承包商

C.节约的GMP全部归业主

D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【答案】DCN2H7V6J10E3E2I7HY5E6L6R1G2W1J9ZO7M6V1K3K10I7A217、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】BCG1E7K3S7U3I9D2HH4K9B1E8M5X3Y7ZU4R6R8S9P1F10H718、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。

A.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命

B.由具有适当资格的一人至三人组成

C.成员可以包括业主代表和承包商代表

D.做出的决定具有强制约束力【答案】ACJ1X3Q9C9T3E7P4HE4Y6P8L1S5A7W2ZD6N6B4S2J2H4X519、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由()组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人【答案】CCK4L7O7J9U6L7U7HD4E5S3J3W10H7M9ZZ1W2C2O3T2H7H220、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。

A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.雷电导致的机械装置失灵

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】CCL8K2P3R6F8M2N10HJ4T1S8O2V7W8U9ZH9N8T7U5E6S6X921、设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。

A.14

B.21

C.35

D.42【答案】BCF4I1Y5B4T6O1P3HN9V1L6N5H1T5F10ZU6L2J4D4S1J7G622、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是()

A.投标人

B.招标人

C.招标代理机构人员

D.招标单位的纪检部门人员【答案】ACD10N4D1U6A7V10X7HJ6B2V9E10I5J1P8ZQ5O1V8K5Z4K3A323、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。

A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】DCK10Q6U2U5G9H1N2HQ4V6O1J6W1S5P10ZN10H4A8K2S7W3I124、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（）。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权【答案】ACP7I7J9D7W3G4N7HW5F10T8P1M3L3F10ZX8K10J4J2F3J7D525、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（）。

A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人

B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付

C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付

D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付【答案】BCJ9U1A1G1T3S2E5HH2R1N8N5N10E10G10ZY1Q5M9K9L5C4T326、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。

A.发包人

B.其中一个承包人

C.多个承包人分别

D.组成联合体【答案】ACA7X4S1F9L5Y10Y2HP1S5E6P10E8E5B5ZO9R8G4F2T10Q8B1027、（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.民事代理【答案】BCX2V9Y4V2S7E7B7HU3J4J10K8G3X8G1ZS6K8W1D5V9D8L1028、下列食物中脂肪含量较低的是（）。

A.坚果

B.水果

C.淀粉

D.菌藻类

E.谷类【答案】BCX8S3A4K1O2B4C4HZ9E3V5P7L3I6E2ZQ9A3Y10H1S10X9V129、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。

A.行业协会指定

B.仲裁委员会指定

C.业主与承包商协商选定

D.工程师和承包商协商选定【答案】CCN4Q7D10I5B4N1R9HI2R9K2H9X2B10X10ZX4R10E9L9K1I4N830、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。

A.招标公告

B.投标邀请书

C.工程量清单

D.内部招标通告【答案】ACT10J1E2K8N3Z6X1HR2E2X4I7S1N7X6ZB5E4J4G1S3M5V831、根据《标准施工合同》，下列不属于发包人的义务的是（）。

A.完成施工场地的征用.拆迁

B.提供地下管线资料

C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权

D.编制施工组织设计【答案】DCU2R3A10X3L4F7M1HM9R9D10A6V2Y3J5ZW10L7A3Z3E5Z4Q532、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.2

B.3

C.6

D.12【答案】CCN5V5O4O4C6W1P6HF10L8S1L10W8O8I8ZR5W9W4W6Q2G9Z833、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】CCC4T2V9I4J6K3M1HG1Y1F7Y10N6K1C9ZX10F4B3K10L9T3S734、关于经评审的最低投标价法的说法，不正确的有（）。

A.该方法适用于具有通用技术、性能标准的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在详细评审阶段

C.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

D.投标人不得低于成本的价格报价【答案】BCU6C4U2I5N5N7C10HH1N1F1E7E3U3O9ZU6C3Z8R4E1B1Y735、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A.招标文件

B.投标企业定额标准

C.委托监理协议书

D.投标函及投标函附录【答案】DCN9X4X2F3T6Q3C9HI5P1C5L2I7F4B4ZA9X8R6Q3A8X4V636、采购方验收运抵施工现场的钢筋时，适宜检验供货数量的方法是（）

A.衡量法

B.查点法

C.经验鉴别法

D.物理试验【答案】ACN1W4D7D1U8F5U1HM2P8N8W10W2L5N3ZY4E2F6A7K4P5Z637、关于合同效力的说法，正确的是()

A.合同无效但仲裁条款可以有效

B.当事人不能通过约定让合同生效

C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力

D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【答案】ACS7S3X1R3G7I10A8HQ6W3J3G7G5Q4K6ZR1L4P3Q8B4H1P838、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同【答案】ACS10P3D2W10K8T2Q1HL4I10Q9H10Q2R5H4ZX4S1E6D2G9R6Z939、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内【答案】DCF7M2C5X8B5T8L2HA1W9Y1S2U3Q5V3ZR6E10M10O5C1A3S1040、出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由（）负担，但当事人另有约定的除外。

A.出卖人

B.买受人

C.承运人

D.委托人【答案】BCS9T6E2X10E8M8H3HX4Z1U8D3B7U1Y3ZJ3Q8V10Z9I7Q9T641、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？()

A.

B.

C.

D.【答案】BCF4X8M1S7K8J2Y6HK5Q4H9Z8E5Y10K1ZG3X2P5W9S6E3T942、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范【答案】ACM1I4M5U1G4K10H5HK8F3D4M1G1O1H4ZB7G4L2G5I1B4S243、设计施工总承包合同中，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.监理人【答案】ACY4F3I7B9R2M2I9HX6F10D10P8I5P2X7ZJ7K4N6T7B5T3T344、材料采购评标过程分为初步评审和详细评审，其中初步评审不包括（）。

A.价格调整评审

B.形式评审

C.资格评审

D.响应性评审【答案】ACD8M6H4V4B8F1H3HP6X1H5T10K4G8R10ZK10D8R10D4S9G3D745、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日【答案】CCZ2D5G10Q8R4W3W6HT8R7T3N1W7H8Y4ZZ9O5S6M1R4Q5H146、施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()

A.需经工程师认可，费用由承包人承担

B.需经工程师认可，费用由发包人承担

C.不经工程师认可，费用由承包人承担

D.不经工程师认可，费用由发包人承担【答案】BCO10V6E9R2K3B9U3HR1B1X1T3L7U3U10ZY7G2S7J1K9B9L247、某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。

A.施工设备失灵

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.意外事故【答案】ACQ4G10C6O4Z5C4Z5HJ7O5P6N10T3Q9O4ZN3B7J1D7P6A5S148、下列属于非营利法人的是（）。

A.有限责任公司

B.机关法人

C.事业单位

D.股份有限公司【答案】CCY7G5I3M3I4Y4E9HY8C7A8J4A4F2T10ZU1B2O8H2W2A8T349、下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。

A.留置

B.抵押

C.定金

D.质押【答案】BCE8Q7G4I2C9V8F8HQ3Q7L2L7B4Q10E4ZU6M3B4N8K8J8F150、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。

A.建筑物

B.施工工程技术

C.施工工程款

D.工程施工行为【答案】DCS2W6K5X2M6I9L8HT8O7P7L6D5L3E6ZO1X8Y5Z9S5U6W551、理论换算法的依据是（）

A.风俗习惯

B.计量单位

C.监理工程师的决定

D.合同约定的换算标准【答案】DCI10V1X5G6C7R3B7HX4U4Q6W8B3P4K1ZN7R10A9P10D4Z5I452、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人【答案】DCA8C9N1S8L2S5G8HU2F9H4F8R9X8F6ZB9O10G5L4G9W5E553、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。

A.债权转让

B.债务承担

C.由第三人向债权人履行债务

D.债务人向第三人履行债务【答案】CCI6Q4G10P9Q5G4N1HW7F2H3P1O9A7P9ZE10W10F6Z6Q10E6W654、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()

A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差

B.该投标文件仍属于有效投标书

C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清

D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期【答案】DCW3B6U5K3H10X3Q10HK8S9T6J9H1K2V1ZJ4X2G1N6W2Q5X1055、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.发包人和材料设备供应商【答案】BCP7V3N2J9Q1R9D10HA5F5F7E8V3B3O2ZJ8H8B7J5S8V9N856、下列情形中评标委员会应当否决其投标的是（）。

A.投标联合体已提交共同投标协议

B.投标人符合招标文件规定的资格条件

C.同一投标人提交两个投标文件，招标文件要求提交备选投标方案

D.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字【答案】DCO10G2U5C3C3C9I8HP3Y6E9Y6Y3Y9M3ZJ5G7T9V6F4A1F557、建设工程项目的施工釆用平行发包的方式，一般由（）办理工程保险和第三者责任保险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.由专用条款约定的一方【答案】ACW10F4G10Y7O4Q10Z5HW4V5J4D2J5V10H1ZF10Z7M9A4B8H10F1058、（2018年真题）采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法【答案】CCX9R3Z5W1J4I10B7HK10Y2C3C7W6Z10I4ZP2N7M3C1H2N4J459、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是（）。

A.监理人是施工合同的当事人

B.监理人不属于发包人一方人员

C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示

D.监理人与承包人没有任何利益关系【答案】DCN7H4T2R10X8F10S10HK2A4M6B4M8G10Q10ZL5S4P4K6S2B5O260、《标准施工招标文件》中，有关综合评估法评标的说法中，不正确的是（）。

A.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

B.评审的综合评分，最接近标底的优先

C.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

D.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目【答案】BCW5V5G2F7Z10D2I6HD10Z7J6J2S9N5Z3ZU8V3H2P6Z5K2K661、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）。

A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款

B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还

C.设计费应保留3%的质量保证金

D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项【答案】DCG9M8C2J3U2I7K4HC6C6L9J3K2M10X7ZQ2Z9H8U10U6D9A862、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。

A.合同责任复杂

B.建设周期长

C.可以增加设计变更

D.可以减少承包人的索赔【答案】DCO9Z10S2P3E4Y5D4HS5A6M7X9K4I4M8ZH1P8N4Y5O8K5I363、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人【答案】ACK3J7Q1Y1Y1U9X10HS9H4M2V5Y7Y2B5ZF1H9F7S1Q1B9N164、（）是施工合同的基础和框架。

A.核心条款

B.主要选项条款

C.次要选项条款

D.基础条款【答案】ACT6P10Y7Z7I1Z5P4HD4S5T1Z7T5S1R1ZV4F2F2D9W1A3F565、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

A.21

B.28

C.42

D.56【答案】DCK1G4R3X8K6I10O4HY4V9J6N10A2W6S6ZX5T9T4V8I7W7R666、保修期自（）起算。

A.开工日

B.约定竣工日

C.缺陷责任期

D.实际竣工日【答案】DCK8V2V6L9O6O7A2HT9S6H10R8Z10G4Q10ZT10T10G6U10J3V10K367、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保【答案】DCK2N10K10G5Q5P7Z10HZ9F9N4A1D8B3T6ZP3W2W3R9G5F6F368、有关保证的表述中，说法不正确的是（）。

A.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷项目的，国家机关可以作为保证人

B.一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证

C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人只能要求债务人履行债务

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月【答案】CCD9A9K10Y8Y5C7K3HA1C2W5P8R10O7Z10ZA1C8G7I1E2R3W669、下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。

A.招标人既可以自行招标，也可以委托招标

B.招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标

C.招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标

D.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库【答案】CCQ10C1H4Z5Q10Z7H10HU8E10D1T9Q6G5S8ZM9P5D4Q3L4E4Q870、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是()。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.暂估价内的专业工程不一定实施

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容不包括计日工【答案】BCW9S1T2F9U2B2G2HR5U6Y6V4R7J1J3ZO2L9C10W7H6K7F671、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。

A.20

B.40

C.50

D.100【答案】CCC4C8E4I5U7C10I6HV9G10U2N3V6H1C9ZU7S8A3Z10E3W3G1072、承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿【答案】DCR6L5E8X7N7N6D7HX5T3Q5B1G8J7L9ZS8V2F4U10P3R4B273、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理【答案】CCW1V4Q5W3L9H3G2HD9T2F10M6G5J4W10ZT2L6Y4A8A2W8V974、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是()

A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险

B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间

C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响

D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输损耗，提高仓储能力【答案】BCP4N5Q6M7M6N8J5HJ7Z4Z3J7D2K8E4ZS3B10D6A5P2K3L175、法人是具有（），依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

A.民事权利

B.法律权利和民事权利

C.民事行为能力

D.民事权利能力和民事行为能力【答案】DCT9O6U9J7W7K9Q7HM8H5Q10X6Y9F6V7ZC5M10Q7Z5F5G4N676、（2018年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。

A.提供维修所需的工具

B.交付设备

C.提供设备必要的包装

D.提供设备的易损备件【答案】ACK1V1W5Y3T4P4W2HN7S5F9S6U10I10L2ZS9A2L3Q8H5H5H677、抵押与质押的区别主要在于（）。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权【答案】CCU9I1X10K1V1A1T3HM9U10Y3Q10Y5L3T3ZG1N7D9E10O10Q9D678、组织资格审查的第一步是（）。

A.编制资格预审文件

B.发售资格预审文件

C.发布资格预审公告

D.组建资格审查委员会【答案】ACD3L4B6C6R9I7I4HT3P2R5W3C2I5L5ZG6M2E5D3G2W5Y879、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理【答案】ACO6O7X6N5Q10V10Y9HQ3E7Y4E3N6G6O5ZV7H1C2C1S2A8H280、关于法律事实的说法，正确的是（）。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】DCV8M5S4T9F7A9E5HJ3H3P5V5S10P6L7ZP7K1A10T10A10T8S981、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。

A.交货期晚于招标文件规定的交货时间

B.可以减少招标文件说明的预付款金额

C.投标材料性能高于标准

D.交货期早于招标文件规定的交货时间【答案】BCM3A8L6D6C2Y8D10HW6K1T8B2L10K5P4ZH6Z9Y7O8V1Q4J382、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。

A.通知委托人，建议下达停工指令

B.征得委托人同意后，下达停工指令

C.立即下达停工指令并尽快通知委托人

D.立即召开现场会议，讨论对策【答案】CCG4W10J10L4X8G7S5HL6Q7R4N7J1D5T9ZQ8H8D4G1M7A9P483、建设工程设计合同，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.14

B.30

C.60

D.90【答案】DCT1X7A9I9A4O3I1HI3C9P5C10S10A5K5ZO8O4L10K8H10E9C684、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款【答案】ACB8F5I8U8A2I3H4HS6W8R1B5V4K5T1ZM2S4P1R8V8U3B885、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式【答案】CCI3L2U4S6U5Q10W10HR6Z3I7M7L10C9X7ZB6T2C10Q4W10P3I586、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。

A.撤销权

B.不安抗辩权

C.后履行方抗辩权

D.同时履行抗辩权【答案】DCV1S1T3N7U10Y9N4HQ4J2A6U9Q4F4Z1ZL6X7O6W3A2U8E787、九部委设计合同文件应互相解释，互为说明，下列解释优先顺序正确的是（）。

A.合同协议书→中标通知书→设计费用清单→专用合同条款→通用合同条款

B.设计费用清单→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款

C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→设计费用清单

D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→设计费用清单【答案】CCA10W9Y10D2M2L1R1HN10Q6S4K4B2O5S9ZC10C6H1Z3R2B1S488、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔【答案】CCY1L8T8Z10E1U4Y7HQ1K10Z2S7C9K7P1ZI3N9R1P2L3C5W589、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。

A.施工合同中关于进度控制条款

B.施工合同中关于变更条款

C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款

D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【答案】BCH5F2B10K8V10M2R4HV3C9U7X2C9M8H5ZM7Q3M3J8F7Q5I290、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】ACZ10T4D1J4V7I10W7HL5K2O6Z4V6K6Z8ZR6M9M7L1S6L2H1091、（2018年真题）招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】CCY7O5J6T1Z8U6W6HM2E9S8P7D2R8W2ZL6Z5B6T5X7N1D692、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()

A.颁发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.承包商提交结清单日

D.结清单生效日【答案】DCJ1Y10J8O5S5K7Z3HR2B6V5X6N7U8F10ZW7V1U10K7I1S4M593、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不属于保证合同包括的内容的是（）。

A.被保证的主债权数额

B.保证人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围【答案】BCW4Y8Y10Z1J4X1O5HC10T5K3E9Z10Q5X7ZW5Y2P8Q2F2P8I494、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.发包人提供的材料不符合要求

B.监理人的指示错误

C.不可预见的物质条件

D.异常恶劣的气候条件【答案】BCL4Q7T10V1Y9N7K4HH3G1U3O6M10V6I7ZQ3U8S5N9B2N8F795、当建筑底层地面基土经常受水浸湿时，下列地面垫层不适宜的是()。

A.砂石垫层

B.碎石垫层

C.灰土垫层

D.炉渣垫层【答案】CCZ7F8Q6M1V3A6M10HF5G7Y3G3Z1K1G9ZN10P6P4U2Q7T8W296、骨软化病的实验室检查结果不正确的是（）。

A.血清碱性磷酸酶活性升高

B.高血钙

C.25-（OH）D3＜20nmol/mL

D.低血磷【答案】BCC10S7Y3R2D7K1L2HX4D10X3Q6Q6W10Y2ZI5P4M1A6K5W4U1097、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（）。

A.对工程成套设备的供应，投标人应当是生产厂家

B.一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，可以委托多家代理商参加投标

C.投标人应在文件里提供可供选择的备选方案

D.报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等费用【答案】DCO2E8A10D3X4Q1R3HW1D9D2C10P1U2V10ZC2Z1K9L1Z5S9X698、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准【答案】DCX2C3A9F8Q4G10L1HD5K3V2A8K1F1G2ZH8B8I10L2C1J3H799、关于合同转让的说法，正确的是()

A.债权人转让权利，不需经债务人同意

B.债权人转让权利，不需通知债务人

C.债务人转移义务，不需经债权人同意

D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【答案】ACM10K3N3U4G6N5T2HL8O9R9L3S8H3S1ZJ8C9W3E3D2B6V8100、设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报（）批准后执行。

A.监理人

B.发包人

C.发包人与监理人

D.发包人与分包人【答案】BCH5E10K5I7M3W4D4HF6L1T4Y4C9D1Y3ZM10R9I8E7O5Q7N7101、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。

A.是终局的，对发包人具有强制约束力

B.不是终局的，对发包人具有强制约束力

C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力【答案】DCI2G1T5M9H4Y1P3HP6R10L10L2P3C8V8ZI10W5M2W3E8O5L4102、判断设计投标人的技术能力，是否具备承担勘察设计任务的能力，主要通过判断（）。

A.各专业设计人员的专业覆盖面

B.设计人员数量和各级职称人员的比例

C.设计负责人的资格和能力

D.设计负责人的同类工程的设计经历【答案】CCX4V3K10N1B9A8J2HR5E8B1I5X6P3F9ZX5D6W7Y9T1X1W1103、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。

A.招标代理

B.采购代理

C.诉讼代理

D.法定代理【答案】DCZ7B3O6F8U10B6Y8HR4O9D10G3X5W6V4ZW7X3E3S7C3K9V9104、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。

A.发包人

B.由其中一个承包人

C.由多个承包人分别

D.组成联合体【答案】ACI7Z10Y9D5N5O5W6HT10G1Z7K2I2F7C4ZB7G4V6M3L9N7A2105、关于评标专家的说法，正确的是（）。

A.一般项目可以由招标人直接确定评标专家

B.特殊项目可以采取随机抽取的方式确定评标专家

C.评标专家必须从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称

D.评标委员会成员不能包括行政监督部门代表【答案】DCY10Z4S9D4R7Z6Q9HE5K1N8A4U7U5R9ZH10G5S9T8I1V2K8106、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。

A.20

B.17

C.16

D.13【答案】DCX2E2T1C10Y5V9E8HO6E4M8Z4L6X5T8ZP10M3Q6D9F9O3C7107、设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成实际任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】BCP1H7W9O7S6N4E6HC9K10X7W9Y9S7L2ZT2F10J7J10H8O9K7108、某施工合同履行过程中，发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求，需要拆除重新购置，关于该事件的处理方法，正确的是()

A.承包人负责拆除，供货商承担费用

B.承包人负责拆除，发包人承担费用

C.供货商负责拆除，发包人承担费用

D.供货商负责拆除，并承担费用【答案】BCH6Y9L4U6B3L1Y7HE2Y3F4T2S4A2N3ZE8I10T2W3P6G9B2109、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。

A.10

B.20

C.30

D.40【答案】CCV6U5A8L5W3M2A3HB3P7H6K10I8Q3D5ZW6B10N7H1L4O1X2110、设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是()。

A.发包人原因造成质量不合格

B.行政审批延误

C.为他人提供方便

D.发包人违约解除合同【答案】ACR8Z4P10Y2E2T10T4HK5S7W7E2K6B4B3ZI4P8S2R3M7S2K1111、(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28日【答案】DCN8Q10M8V5R5L3Y4HQ2C2A2E8Z9S6H2ZH1W6N1C9Q8L10J2112、根据《标准施工合同》，关于预付款担保的说法，正确的是（）。

A.采用的是条件担保形式

B.自合同签订时生效

C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.自始至终保函的金额不得变动【答案】CCT9O7R9S1Q3C4O10HO1M8C5K2M2F10G8ZF9S2P6G3V9S5C5113、以下有关发包人代表的说法，不正确的是（）。

A.发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人

B.发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任

C.发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表

D.发包人代表代表发包人处理合同事宜【答案】CCN8H2X5A6E1P4L5HD2E4T6O7P1I3H2ZB5I6A4X2M1A7L1114、采用合格制资格审查方法时，详细审查因素不包括（）。

A.营业执照

B.安全生产许可证

C.业绩

D.法人资格【答案】DCJ10X6R9Z6H5M4I2HP7H10D1K1K2O7N7ZS4N10U9R10R10K9Z7115、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。

A.继续停工等待工程师的指示

B.向工程师再次发出请求复工的报告

C.自行复工

D.向发包人提交请求复工的报告【答案】CCN6T4Z8S9I4E1F9HE8B6B3S9R6T9B6ZA6S1P10N9J10D4W8116、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是()。

A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项

C.承包人收到监理人发出的重大指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行

D.在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项【答案】CCV8N4O10H5T7P10T6HQ2D5E1D1D6G2T10ZU9X9Q8L10H6U2V6117、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()

A.地基基础

B.防水工程

C.给水管道

D.排水管道【答案】BCY5T5T9N10O2C4E8HM3M4J2S8B10D8N8ZF8T4W8B1G9S2I5118、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同【答案】CCU1P2D8N1G8K4A3HI7G5B6L10W1B10S4ZT5F7E8S9P3S6L9119、某施工项目适用简明施工合同，关于该合同价格的说法正确的是（）。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.考虑法律政策、规范标准的变化对合同价格的调整

C.考虑物价浮动对合同价格的调整

D.基准日期即为投标截止日【答案】BCJ1O5H7C10Y4V4H4HO8C5D6X8C9Z4Y4ZI5W10S2H1E7S8T5120、设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干【答案】ACQ4W3G4J10P1D8H10HI10R6V1P2K10W9R10ZG5O10U2T9I4M2X3121、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。

A.7天

B.14天

C.28天

D.30天【答案】CCK10Y4P8J7A9E5Q5HE5T8K8Y3O6T8H2ZD2H7X5R3G4F7O6122、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高【答案】BCC4V1L10O6F6U3Q6HA8I5N7H1U6F2O10ZS8J10W9C9T2Q8A8123、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是（）。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款支付

D.材料设备所有权转移【答案】BCY5A8Z3B2Q5F2Y9HH2V9L7F7D2K5V4ZR7P4P7Z2S9T1R5124、关于投标文件递交与接收说法错误的是（）。

A.投标人应在投标截止时间前在指定的地点递交投标文件

B.招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证

C.递交时间以文件上传的传输完成时间为准

D.投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件【答案】CCP7Y2C10A6G3W10W8HJ6X3L5F1T8J7M6ZC5G10O6B8D4W1T6125、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法【答案】BCO6Y1R3J9U10H7B1HZ2U5Z5H1N5M10Y8ZV6Q10K7L4F9T3N5126、下列法人中，属于特别法人的是（）。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.农村集体经济组织法人【答案】DCS2F10D6C4G5X1P5HQ9E3P7W8X6J5X7ZO6B2V5P10Z5R7U8127、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.联合体投标的，是否具备联合体协议

B.资质条件

C.类似项目的业绩

D.项目经理资格【答案】ACS5Z6U7V4M6J8X1HQ4R4D2J6I7D9Z5ZG5G3V8K1J5H2H6128、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止【答案】ACK1W10P4R4Z8Q6W6HL5I8B8A4Y2W3L9ZS8T4L5L10K4V9J2129、下列选项中，属于合同法律关系客体中智力成果的是（）。

A.借款合同

B.勘察设计

C.施工安装

D.知识产权【答案】DCB6K2P10K1R7W6Q1HU10I4N2K3E5V10T4ZP3Q3A7C5O1X3V10130、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限.不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法，正确的是()

A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同

B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度

C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查

D.设计人不对变更部分的设计质量负责【答案】DCJ4P4D3G7G9F3N4HE5I3O8S9E6M10R5ZG9H7Y3C4R2W3J4131、潜在投标人数量较多的招标项目一般采用（）。

A.资格终审

B.资格预审

C.资格后审

D.资格现审【答案】BCB9T4D2N5D9F4R8HX7K5Z4E5B10Z8F3ZK7Q3L2Q7B3X5Z10132、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。

A.合同工期

B.竣工日期

C.施工期

D.合同有效期【答案】ACM10Y2K3T4Z2S9Q2HN10S6M5N4D3U10X6ZM10S1W7O5P1P10Y6133、（2018年真题）关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底【答案】BCZ2B7E1W10Z2L10C3HK6A5K10M10R8D9S9ZX2I7E4N5O4U3X10134、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力【答案】BCZ5Y9Z1U5S1V9B8HZ10V10C9V5I8G2V5ZF10U2M10F5J1M10X3135、建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。

A.台风

B.暴雨引起的地面下陷

C.雷电引起火灾

D.自然磨损【答案】DCG7N2T2H1W5K6I2HZ6D3G7G8S9E5I2ZX4M5L9V3M8J3T7136、根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（）。

A.应当拒收

B.可以拒收

C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费

D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费【答案】DCY1B3X7J7N7H4T10HY7B7X1C3V8S7E1ZI1W1R3D5I8M3T6137、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()

A.合同责任单一，责任明确

B.建设周期长

C.可以减少设计变更

D.可以减少承包人的索赔【答案】BCY1Y4T5F1K4I10B8HN8D1G6G2B1A7E5ZY8E7C1F4V7Z3A3138、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。

A.伴随服务属于辅助服务

B.伴随服务属于必然发生的服务

C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围

D.提供伴随服务不得收费【答案】ACY6G6S9N1N1R2P9HT3A3V8E2K10I10K1ZH8A5H3K10X2P7H2139、（2018年真题）根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书【答案】CCX4I2B8S2V6O10O4HQ7R7V6H4W5A10C3ZU5U3Y2V7A4D8M9140、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程【答案】DCP10U2R9K9J6M4M7HK4P5A2F5B5G9U5ZY7O1N4A6I9V2Q7141、根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。

A.交付

B.核验

C.清点

D.签约【答案】ACH3V1U6U6K3L7Q7HM5S1P9S4B5D10J4ZT8I1Z7J6X4Y9B2142、根据《标准设计施工总承包合同》，合同进度计划是指（）。

A.承包人编制的合同项目的进度计划

B.监理人编制的合同项目的进度计划

C.承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划

D.监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划【答案】CCV2D9P3T2R6A3Y9HY3K3X9M9I5A6Q5ZZ4P10F1X1C9N2D4143、分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失（）。

A.分包商可直接向监理人递交索赔报告

B.分包商可直接向业主递交索赔报告

C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告

D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告【答案】DCE3N5I5D8S3U7E2HR2K1T3K10X5T9P10ZL2U4T9C3H7N7M9144、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。

A.工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保

B.发包人为履行合同的本方以及承包人方人员投保工伤事故保险

C.施工设备保险由发包人办理

D.进场材料和工程设备保险由承包人办理【答案】ACV2J10D8T7O10G1D3HQ9P6N6G7J7A5O6ZW10K3U6V4F8Z2D2145、工程设计招标通常采用的评标方法是（）。

A.最低评标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.设计费比选法【答案】CCM1K6G7O4M7R9Z5HA1H7L8K6N3J1B9ZK6W3P7G9J10R9N8146、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】ACK4V2Y10Y5X2N1T7HO5S3J5A4V8Q4B4ZU6Z7W2A7X10X9M2147、（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.AB银行各1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】ACI2U9B6C3D1V8D4HN3U10Y5F5V7N1H8ZS9B7T6E4E2N5G1148、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，临时占地使用完毕后，（）应当清理并恢复临时占地。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人【答案】BCH5P8G1C3U8K6T2HB2N2U1R2B7M5U1ZY4K10L5L8J9Q7S3149、FIDIC系列合同中，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是（）

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工合同条件》

D.《生产设备和设计——施工合同条件》【答案】DCC5N6U5O9X7S1B1HM6M10L1R1H2H6X10ZQ8D7M2R6H8D8K8150、标准资格预审文件的主要内容不包括（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查办法

D.评标办法【答案】DCT10L6N10L5Y1Z7J4HT3V10B9V7P10Z9Q1ZO9N3E9R8A3S3M9151、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】CCM9B6K1V5U2K3O6HN5I5Y3L4F8F1O7ZV1R5C8Y4Y10K6Y5152、某工程竣工验收阶段，承包人于4月6日向监理人递交了竣工验收申请报告，监理人4月8日收到报告后，经审查于4月20日认为具备竣工验收条件，并于4月26日提请发包人竣工验收，但发包人延误竣工验收，则承包人的实际竣工日应为（）。

A.4月6日

B.4月8日

C.4月20日

D.4月26日【答案】ACK2O4T3M5A2C8R6HX10G10M5Z8R9O9F8ZV8L8I6A1U1K1H2153、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。

A.合同价格内的暂列金额

B.预留的部分工程预付款

C.业主的履约保证金

D.预留承包商的部分应得工程款【答案】DCI5L10O6F5N4P2W3HC2Y5E8W10E3Q8T7ZB8Y7Z9E9Q5Z3N6154、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间【答案】DCR5T6D1P10Z7E5J4HS4F8Y3U10Z9N2J9ZP7Y1W7Z2D10J9J7155、分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失（）。

A.分包商可直接向监理人递交索赔报告

B.分包商可直接向业主递交索赔报告

C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告

D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告【答案】DCB1C10I7U7A9Z3M3HF5Z6Z5P4I4K1H7ZZ1O4N10C7J4U6D4156、某项目监理人于7月10日发出开工通知，承包人于7月11日收到该通知，通知中说明开工日期为8月1日，但因拆迁纠纷直至8月20日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。

A.7月10日

B.7月11日

C.8月1日

D.8月20日【答案】DCT1J3Q9X7G1P8Y7HZ1S2C8S9W7S1N7ZU3O6M5I6D4X10K1157、合同工期的作用是()。

A.承包人进行工程索赔的依据

B.发包人组织竣工验收的依据

C.判别是否予以顺延工期的标准

D.用于判定承包人是否按期竣工的标准【答案】DCZ3Q5E6F4L4T3H5HO7G3N3R8X8G7X2ZF9T8U8G8Q4C10I9158、关于物价浮动的合同价格调整，下列说法不正确的是()。

A.承包人应以基准日期前的市场价格编制工程报价

B.简明施工合同的规定合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款

C.工期12个月以上的施工合同，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险

D.公式法调价适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分合同价格的调整【答案】DCX9U7H1X6U2V5W8HW5I8A10W6K10C10O2ZD10G5T10Q1N3G10T9159、（2021年真题）根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。

A.工程缺陷责任期届满

B.工程竣工

C.工程竣工验收合格

D.工程最终结算【答案】BCQ6Q10A3G8I9U3B10HQ3N3U10A4C6F7U6ZZ10M4P6E5Y2P1D7160、不是数据库的特点的是（）。

A.实现数据共享

B.减少数据的冗余度

C.数据间相互关联

D.数据实现集中控制【答案】CCT9V6F9U7J6F7X7HQ7R4V2G7A10N1R1ZV8I2I10Y9J1K3X6161、膳食调查分析报告的格式不包括（）。

A.题目

B.前言

C.数据库

D.结语【答案】CCA5K8D10N9G6N8F6HL2X3W5G8A2E5G2ZN1X9V1L6P2N8B10162、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将（）返还承包商。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金【答案】ACL6O5E9Y3T7F7V8HO8I9A3W9X10P1J6ZE1A5N2U1L4V5G2163、建筑工程施工公开招标的程序中，投标预备会的下一步骤为（）。

A.组建评标委员会

B.投标文件的编制与提交

C.开标

D.踏勘现场【答案】BCK7Y10Z3C2O10Z9N8HC6R4S6Y4T2B9D2ZJ2S2I10D6J7A1W7164、在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的表述，不准确的是()。

A.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议

B.承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任

C.承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体

D.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定【答案】ACV8O4G1F1S3N8F6HJ2G10Z4G3Z1P7B1ZD1D3G1X7G1W7B3165、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，继续提供履约担保所需的费用应当由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.导致延期的责任方【答案】DCP2V10T3H10L9X5P10HP4K4J8M6N8H5T10ZC1S7P6D2Y5Y2Y7166、根据《标准施工总承包招标文件》，关于标准设计施工总承包合同说法正确的是（）。

A.施工阶段的很多条款在用词与标准合同完全相同

B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同

C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只在协议书相同

D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致【答案】ACV5D9E8N2Y6F7R4HV9K5E9P3L9B3T10ZO7Q2R6Q9Z4X4P8167、根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后（）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后（）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日【答案】DCN7Y3V9V3L5B6V9HL6Y10V4K1Y5V4S3ZV5Y9M10D3F10S2L8168、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.发包人和材料设备供应商【答案】BCG1R4N3E6Q8G7J9HJ2T9E3X9E1C7X3ZU7X6Y2C1L4O10Y2169、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.在标的物交付之前由买受人承担

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【答案】ACG8A6X6G1Z4B9Z7HP3A8X2N1B1R10S2ZA7R9Z8B8Y4A4V2170、