2022年监理工程师(合同管理)考试题库评估300题附答案(甘肃省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价【答案】BCD7L5I10O5S1G3L9HD7C6X9U5P2K10D9ZQ2C7C1Q7K3J7X22、（2019年真题）美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。

A.承包商不与分包商订立分包合同

B.不允许承包商将全部施工任务进行分包

C.采用成本加酬金的计价方式

D.采用单价合同的计价方式【答案】CCC9J10V9E10L1K4J2HL5W2V3Q8Y3D7Z5ZF4S8F10G2T7I3B93、依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。

A.现场地质条件与文件资料说明不一致

B.不利于施工的外界非自然条件

C.不利于施工的气候条件

D.其他承包商对施工的干扰【答案】CCR1J7Y1H6N4U9Y4HH6I2L5W1V8V7X9ZU2J7A9Q2O2O10W74、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。

A.2013年5月15日

B.2013年5月16日

C.2013年5月30日

D.2013年6月30日【答案】CCB1X5T4Y2C5I5V1HD1I8J8X8E5L2X3ZR6Y7J3M4B10Q3N45、关于法律事实的说法，正确的是（）。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】DCI4J1Q10U5J6Z6W6HN4F5R10Y9S8R10O8ZZ5M5Q7K9I6V7B86、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人【答案】DCI7K9I7G1J6O8H5HB1W1K7Z7W3O2X10ZD10G6U9Z3I4U1G97、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标

B.中标人无正当理由拒绝签订合同

C.投标人没有通过资格预审

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【答案】CCW9Z2Z1F6Q9G1S2HS8P3H3K10N2C3H10ZH9V6O6C3X7W7V88、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()

A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止

B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止

C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止

D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】DCU6V6U2C9U6F7A3HR4W8F4M4K6H6O1ZT3Y10Q4X9H4O2Y39、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()。

A.保证

B.定金

C.留置

D.质押【答案】DCY8X9R6V7L8U2U2HP9V3U3R5O2A10V5ZB4E1F1X6H5J9D110、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。

A.7天

B.14天

C.28天

D.30天【答案】CCT10H6E7P1Y4X8P5HB5M4B3T2O3U3C7ZE6P4A7G9S1B1T111、验收合格后，移交后的单位工程由()负责照管。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人【答案】ACW4D2B2X1S1Z5E9HR1B10R1D4I4F2X2ZX9S9E8M3X8T5O912、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。

A.承包人，承包人

B.发包人，发包人

C.承包人，发包人

D.发包人，承包人【答案】DCB10S4S10G6D6J1M10HZ6L2V8P7N7U5Z1ZQ3C3D3Q2L7W4F813、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()

A.工程规划设计的建议权

B.工程款支付审核和签认权

C.工程项目设计标准的认定权

D.协调工程项目有关协作单位的主持权【答案】CCT2S1D4Z2S1J3I7HN4H9I7I9P2N2J7ZU5S2Z7L4B8I7W614、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于（）天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包商。

A.7

B.14

C.24

D.48【答案】BCB9B4D2T8K3D4F6HR2U7K8P4V3K8P3ZT1A1D7D4M3P3T1015、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

A.24小时

B.2天

C.3天

D.7天【答案】BCH1X10T3C3O5A1N1HU7W7W10V4A3D5G9ZY1G1B4K1V5Y2W616、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

A.1

B.14

C.28

D.56【答案】CCH10Y7E5C1D10C3P1HS5U8J7M6I1J9F8ZM3X5Y8D6I2H8K1017、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程价款支付的说法，错误的是（）。

A.勘察设计费按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解

C.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划按比例进行分解

D.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解【答案】CCK10H3X8M3K9V10N9HW6V10G3E7O1D3U9ZE2Z1Y2V2K3U10E218、根据美国AIA标准合同文本，CM承包商提出GMP，GMP的含义是（）。

A.管理承包

B.合同承包总价

C.风险型CM模式

D.保证工程最大费用【答案】DCD4W4F5J10B10P5Q8HG1T2Y8T8P10J1J4ZD7B9S9E9F9W9I619、根据《标准施工合同》，下列属于施工合同文件的是()。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准【答案】BCR9B5Y6C1Q5A4Z3HM4K10L7T3J8N9Y3ZC6U9W8Z2R2E3Z620、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】DCO6Y1S4Z8L2Z8C7HN7N4I10B10I7A6T10ZE10C7C4V10S9O1B821、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。

A.合同中规定此项工作为固定费率

B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过10%

C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%

D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过0.01%【答案】BCR7L4Z5V7Z9M4H3HA1P1C5N2F8R2W7ZK2H7O9G1J9X5C422、买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的（）。

A.90%

B.95%

C.97%

D.98%【答案】BCA3C2X9R3Y2P9D5HM10Y3O4K2E4E1P10ZU8N2P9G3G2I4Q623、缺陷责任期说法不正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期一般是24个月

C.分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前

D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期【答案】BCD5J3C1B6F10E6Q1HM1H6K9G10U1R1D2ZM2V8Z5S5V6S2F924、基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理【答案】DCZ8D6E6U9N1L7I5HF9B1P3W6W8Q8T10ZH1M2F4R3P1P10O325、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法【答案】BCB1B9W3U6X1F3J8HE5Q6K1W8U1Q8C1ZC9C5Z9P6B10Z4X226、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位【答案】ACH1H1A9N4D1V3U3HX5Z9Q3U10L10B4O1ZG4N5V3S6I6N4S927、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法不正确的是（）。

A.署名权归承包人享有

B.建筑物形象使用收益权归发包人享有

C.专利技术使用费不包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由承包人承担【答案】CCL8S1X3T6C8Z5S1HE6S2A10S5Z9F7X10ZX5H6V1I2A1U8G528、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同【答案】CCO5S7I6J1C10C8C2HL7T4I3K9F7Q5O2ZA5O3I10W8R9A4B729、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。

A.主体

B.客体

C.权利

D.义务【答案】BCZ10W8B8A7C8W7D4HG6E2N1Z7S6G1X8ZE2O6W7Z6W1D9Z530、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法【答案】BCL8A3X7U9R7J9M1HO9S7O4G5Y1M2U6ZZ5E2O8Q6Z3X5Y431、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120【答案】CCB2I6W7G1O2G1V4HR6C3J5K7A1R10N10ZW5I10P9Y10K7Z9I532、《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。

A.设计和施工由同一承包人承担的工程

B.总投资为9000万元的非政府投资工程

C.工期为10个月的小型工程

D.工期紧、技术难度大的工程【答案】CCZ1F9P6U4Y4E6A5HZ5G3X10H7K10U7J1ZI7I2D6F9J9V1M433、关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）

A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任

C.施工企业的保修责任可以全部免除

D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任【答案】DCD10Z3F7N10K7P3T6HI3P4A9V4U9P5U3ZH2T7O7J5G7P9Y434、维生素C负荷实验是在受试者口服维生素C后收集（）h内的尿做测定。

A.5

B.4

C.3

D.2【答案】BCD5S3T7C10T5S3U6HD2U1Z3G3P8A5H7ZM10K8J3T3U5O2F935、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】BCN9I6Z7O7S4O4A5HN10G2W5I1M2Y10A2ZP6W10D9F8B2M4T636、关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。

A.承包人应当是独立承包人

B.承包人的分包工作需要征得发包人同意

C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包

D.承包人的合部承包工作内容均可分包【答案】BCX10O2Y1I4S3J2Y2HH10N9Z1M2A3T9N8ZB3E3R7C1D2T6L637、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议【答案】DCH5M1Z3P5X1O2Z5HS9U7F8A3P1X5M4ZM8H10I5V4B2C2D338、(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）。

A.承包人向监理人提出——监理人与发包人协商——监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出——监理人向发包人报告——发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出——发包人与监理人协商——监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出——发包人通知监理人——监理人向承包人发出变更指示【答案】ACR1M1N4C3W4N9J9HH6H5O9X10L1R8W1ZY6J8C1L2Y6M2F439、下列文件中，属于订立合同要约文件的是()

A.招标公告

B.资格预审合格通知书，

C.投标书

D.中标通知书【答案】CCA10E5L9O9Q9N8T2HL1R1Y8K1N8B8L8ZA9T1D3C1X9D4H540、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。

A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任

B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任

C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提

D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提【答案】CCS1U7W4I6I4E10R9HF7Q1Y1X1L4A5K8ZG6B2O3W6F8K8X541、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。

A.蓝皮书

B.白皮书

C.绿皮书

D.银皮书【答案】DCN6O8Q10A10D9D2E3HB1I4V1D5U6L8S2ZH7X5T7Y2M9W4O542、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确【答案】BCO5R7L6M3Y10D1C10HI9R9V1W2W7D1P5ZJ5C9S5C1B10D4J743、评标委员会的成员应为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】BCS6R3Y8S10I4O4B7HS10L5M4D4G8K1G4ZL6W3S6F9B2R8X744、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本【答案】DCC1I1M8B7I5O9H4HI7M4B8H4P10X1B9ZE7J1S2B1J1L10H945、施工合同履行中，发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备，承包人向监理人提出索赔要求。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。

A.工期

B.费用

C.利润

D.以上均可以【答案】DCK5I10S5S3I2H7W2HE7Q4G10K3I1J3K8ZJ10D2Z8Y8Q6A2E446、在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。

A.踏勘现场

B.召开投标预备会

C.组建评标委员会

D.递交投标文件【答案】ACW8P5M6L10P9K2V5HJ6T6K2K10D6J7U2ZG1P3T6D3V10V8E247、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（）。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权【答案】ACA3A3G1X1R4J8B4HA1I8N1K7P2N10O6ZA8K4P6E9G8V3G248、在设计施工阶段不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（）批准。

A.发包人

B.监理人

C.本级建设行政主管部门

D.发包人与监理人共同【答案】BCK5Q4W8L7N5U3F7HM1D5U8U3H6I8K4ZE4G7Z4W1U4R6S849、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是()

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额不能达成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】ACZ7Y7U3S5K4O2O4HV5S7C7Y2U4E9W3ZG1A7U5X2W6H8O150、下列合同法律关系的客体属于智力成果的是（）。

A.建筑材料采购合同

B.工程承包合同

C.项目贷款合同

D.工程设计合同【答案】DCS7B2B4L7Q6T7K5HS3S10Y8B5E9B7J7ZP10W10C4G8R8O5V351、公开招标过程中，资格预审应当在（）之前完成。

A.发标

B.开标

C.评标

D.决标【答案】ACZ9V7Y8W10R8D8X9HQ4N6U8O1Q1V3F1ZR6G7P8S4I7P1H952、在海边及严重酸雨地区，当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时，要求其涂层厚度应大于()

A.15μm

B.25μm

C.30μm

D.40μm【答案】DCP8Q8I2H9P5V10P4HE10F1Y2X5T1K6B10ZP3P5M7Q4Z2G10G653、应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。

A.资质审查委员会

B.评标委员会

C.招标人

D.招标代理机构【答案】CCA7K6L6Q4J7F2H6HZ9N2I3B10Z6S9O4ZD2S3A1I6S8J7X954、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。

A.由甲公司承担责任

B.由乙公司承担责任

C.由甲公司、乙公司承担连带责任

D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任【答案】CCC9G4B2W6N6G2L9HU8C8I2N4B1W8B3ZB9L8V1R3I2D2V255、下列FIDIC标准合同文本中，适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。（）。

A.《简明合同格式》

B.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

C.《土木工程施工分包合同条件》

D.《施工合同条件》【答案】DCC3E5Y9J8X2D6I5HY6Y2F4I5P7J8M1ZH1K1I7Q2D1P7I656、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应商

D.质量监管部门【答案】BCE9K4C6S8C4Y3F10HL4X7I7B2S10V3S7ZJ2L3F7N9N1X1E257、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。

A.合同公证书

B.仲裁协议书

C.履约保函

D.合同担保书【答案】BCD4U7F2E7W1W9S1HY3B6X5K2M6U7A10ZM5S3Y6J6F5O5C658、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由()共同清点。

A.发色人与承包人

B.承包人与供货人

C.工程师与供货人

D.工程师与承包人【答案】DCA10A7F4M9X3H2K2HX2Q3S6S2T6Q5T8ZP9T8I4Q6A4O1P959、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.异常恶劣的气候条件

B.不可预见的物质条件

C.监理人的指示错误

D.发包人提供的材料提前交货【答案】CCX5N3C7Y1C4K1C1HV8K5I7B10O8Y1P1ZY3X7Y7K7I1U3D360、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。

A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认

B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认

C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认

D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认【答案】DCG5W7T7N2F5Y7D5HH6N8B7H10D8T3R10ZW9F2R2O7V6O6T461、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还【答案】CCR1W4A7C7L3Q2O6HD9W4L3N5B3R1F8ZV6N3M1O9D7B4G162、在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括()

A.对设计、施工承包单位的选定权

B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权

C.对工程设计变更的审批权

D.对工程规模、规划设计等要求的认定权【答案】BCV10Q7B4M5F3Y2Y2HJ2J10H9G5G7F9Y10ZO3Y9D3C10B9P3E263、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。相关知识点新教材已删除】

A.买受人占有材料时

B.合同订立时

C.合同生效时

D.买受人支付全部材料价款时【答案】ACK8P2F1Q4S7Z7R10HF4L8D9P6B6Q2B1ZM2F10W2G1T7M4X664、某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。采购方行使的是()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先诉抗辩权

D.不安抗辩权【答案】BCZ9M3C5I3X10R4Y9HS9K10P4B8Y6F1S9ZR4O2L4F10D2J4Z865、施工合同履行中，对承包人施工设备的控制，说法正确的是（）。

A.如不影响合同进度计划，施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用

B.未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用

C.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划，承包人可将其撤离施工现场

D.施工设备不能满足合同进度计划要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由发包人承担【答案】BCN2C9W7R1K2K8N4HI10B10X2F5K5B8Z8ZR9L5D7D4Z9V7Q666、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不属于保证合同包括的内容的是（）。

A.被保证的主债权数额

B.保证人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围【答案】BCG5A4L3C8P4Z4G5HS5L3M6W6O7K4S5ZX4X5P9P3T4Z1B867、某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到9月30日。该进度计划得到工程师的确认，则（）。

A.如果通过赶工在9月20日竣工，可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在9月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C.如果在9月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D.如果在9月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任【答案】BCD4K5K4L7C6D1N7HI2K8Y1E4F10D2A9ZR1E8V1N4U4J3O368、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（）。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商【答案】CCA2C3H1X4W3Q10X4HH8F9O2X6Y5B7W1ZB10P6O2I8V6K8B369、在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1／2

B.1／3

C.1／4

D.1／5【答案】DCX3X10H2F9P4P6C9HR6H10F4H3G1W1V3ZV2S2J6V2S8Z4D670、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（）代表业主方进行项目管理。

A.工程师

B.工程师助理

C.业主代表

D.承包商代表【答案】CCN7P3Y10D7D5N7C9HG9C2H7V9T5E6S10ZD7N4L9D5T10N1M771、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法【答案】BCZ7U1C2T7U10U8R1HY6T4D5H2F10F2B3ZY8L8Z3V4H3R8Q672、勘察设计招投标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，保证金数额是（）。

A.勘察设计估算费用的3%

B.勘察设计估算费用的2%

C.不超过10万元人民币

D.勘察设计估算费用的2%，且不超过10万元人民币【答案】DCG10L9B2V2V6T4A4HR6E2R8L9D1H8C9ZO1S5J10H4M2S10X573、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】CCP2B10J6D2S10D4B6HK4A4R3M7R8Y6I2ZZ10T3G10E3R5H2L474、在保证合同中，当事人双方未约定保证方式的（）。

A.保证合同无效

B.视为连带保证

C.视为一般保证

D.当事人可以自由选择采用一般保证或连带保证【答案】CCA3I1O10U3B5X10R2HP3T1Z5C8Q5E5L2ZV2Z10A5X10L9X5C475、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式【答案】DCS2G10U9D10I3Q8V1HD7T5R8L7G8I10L4ZR6S4G1K10C9M3O1076、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法【答案】BCC4N3O7E4T9B6C2HQ10O3P1O1L3B10T4ZE7X10P9K4Q10Q8Y577、依据《物权法》的规定，以建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。

A.备案

B.交付

C.登记

D.合同签订【答案】CCQ7O7I6N6M1I1N1HF4U4C4G10V7V6N10ZN1G9Y7F2O2P8O478、发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情形不包括()。

A.施工过程中，承包人因不可抗力不能履行合同

B.施工过程中，承包人任意中断工程

C.施工过程中，承包人不按规定施工

D.承包人破产，倒闭【答案】ACZ4L8Q6R10E4N8D9HZ3D6B6W6C9H1O3ZX3Y10G9M9D6C9K279、与招标方式选择材料供应商相比，采用直接询价方式选择材料供应商的特点是（）。

A.一般适用于采购大宗及重要建筑材料和设备

B.有利于规范买卖双方的交易行为、实现公开公平竞争

C.程序复杂、工作量大、周期长

D.存在较大的主观性和随意性【答案】DCE3G8Q9S4S9P8X9HR5Q8A7Y9Y7E2X6ZE8M9Y2Y2M9X4W180、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告【答案】BCN10R1J9P7B8T3H2HZ3U8A4E4H1H5N7ZE1X10Y9P3M7U9V781、卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，关于该违约金的说法正确的是（）。

A.迟延交付违约金以周为单位计算，不满一周的按天计算

B.每天迟延交付违约金为合同价格的0.08%

C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10%

D.支付迟延交货违约金后，卖方仍应继续交付合同材料【答案】DCN7J6F6A3J3E8T6HF5Z7W5I6Q7Q8R3ZG10G4W10L8W9G10R482、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改【答案】CCS8J10Y9D6P9U2Y7HI4X3T7N9K7X6C10ZJ9Y4G10A5J7N1S783、在设计施工合同履行过程中，由()负责提供原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人【答案】ACM2E10T9Q3Z5O6T1HF1W9U6U1C4Z1H2ZM2Y10G6G7J2H1G184、某项目招标，投标截止时投标人少于3家，这时应当（）。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标【答案】DCQ6S1O7E3F3E9W9HP2H10P7P3E1O6Z9ZT8L2O4P3Y4I6D285、根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（）起已被业主接收。

A.开始使用之日前28天

B.开始使用之日

C.计划颁发接收证书之日

D.实际颁发接收证书之日【答案】BCA3C5W2T6T10Y7N3HO5O9G10P4H5C3S3ZE2Y1W8E7A5G1O686、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】CCO10E10N6U9X10W2U9HO7S2G8H7V7H10E5ZR7U2O3L2K1X1T687、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元【答案】CCP9K10O9H9D4D10P7HE7B3C8O3G8D1D4ZD6Q9Z9H3N8R10I688、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包模式中关于总承包方式的缺点说法正确的是（）。

A.设计一定是最优方案

B.工程质量标准一般采用更高的质量标准

C.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

D.质量标准出自发包人【答案】CCH7R1J5V5R10A6H1HZ6Q10H5R9W5T7G10ZR10U9O10R5K5D3O1089、除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

A.7

B.10

C.14

D.28【答案】CCP2M3C6J4M4B4G3HN3W5F9E5T9W6D9ZJ4F7U8M4L9X2C790、AIA合同有七个系列，其中B系列是指（）。

A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件

B.业主与建筑师之间的标准合同文件

C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

D.建筑师行业内部使用的文件【答案】BCV6Z7H7N1L7S1U2HX3W4Z4G9E8Z7O10ZK4S9T5E10H8K9G791、根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供【答案】CCI8Z8X10I7W9Z3Y2HQ1T8J10V1Z5R4O1ZX1O5Z9Z2P9Q5K592、监理公司取得法人资格的时间为()日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.工商行政管理机关核准登记

D.建设行政主管部门颁发资质证书【答案】CCJ2M2I10R10E10E6Q5HE7C10A4O4R1F10F5ZC5J6O7Y6H1Q10Q793、法人是具有（），依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

A.民事权利

B.法律权利和民事权利

C.民事行为能力

D.民事权利能力和民事行为能力【答案】DCB7S4C7G10F6W2L10HO5T5O3W1L6X3I3ZK10S5L1L4W7N1A994、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。

A.监理人、发包人

B.发包人、监理人

C.监理人、工程质量监督机构

D.发包人、工程质量监督机构【答案】ACY2Z9C9G6Z9U3W4HI6R2M6E5A5X4S4ZR1X4G8G3W9D2I1095、蛋类一般每天不超过（）个为好。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】DCE7G2Z5D10Y10C9O8HI2E2I1G8S3E8R10ZL2S1Q10D7E4S5X196、根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确的是（）。

A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查

B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天

C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查

D.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限继续计算【答案】BCP7S9C3N1V6H5F2HF7Q4Q9Y8G2X8P9ZU5Z10E3N5T6O9X797、下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。

A.政府机关

B.企业法人

C.项目监理机构

D.社会团体【答案】CCV9F10I6T10S3G10B7HI5Q3A8S9Z4T3F1ZT4C1C5L2D5I1Q998、施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】DCF1G6B9K9G1D3E2HZ2H6B3T6O4P2A6ZT8Y6V5O4V10Z10G999、根据FIDIC《施工合同条件》，如果在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，则下列说法正确的是（）

A.应承包商的要求，工程师应为该使用的部分颁发接收证书

B.该使用的部分视为自颁发接收证书之日起被业主接收

C.该使用部分的照管责任自颁发接收证书之日起转由业主承担

D.业主对该部分的使用使承包商招致了费用，承包商有权提出除利润以外的索赔【答案】ACM3J7Q6Q3N8C1S1HW3M10U8A9B7K4H2ZN7K8Z4N6U7C8F9100、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。

A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任

D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】BCK2V1Y10W5H8G10O1HG7P5E6X3Q1O10Z3ZY5I7W4J7B6P10N1101、依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()

A.发出终止合同通知，终止监理合同

B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

C.发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

D.发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止【答案】BCB3Y7I3J4O10U2W8HR7P9E6Y1A5U6F1ZK6T2S1E2H6N8H10102、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。

A.审查程序

B.审查因素

C.合格者数量限制

D.审查标准【答案】CCD4A8B10X1B8Z4Q4HD1W4R2O10D10B4C1ZF6I3A3J6O3Q8H5103、关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是（）。

A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任

D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失【答案】DCU3T8I6K5M8S7E10HQ8U9P9M3V3N6C5ZT7W7S4R2Z2N7F5104、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为()

A.供货人订立合同时的营业地

B.合同订立地

C.采购人订立合同时的营业地

D.工程项目所在地【答案】ACV8D10X3W3S4T1R10HB1D5M3D4Y10D4G4ZH5D4V9Y5O2Z8P5105、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。

A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任

D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】BCW6G10M5Q1B7B10C9HB5L7I1I10Z9V2U5ZL9O4L7B1D4F3H6106、理论换算法的依据是（）

A.风俗习惯

B.计量单位

C.监理工程师的决定

D.合同约定的换算标准【答案】DCO10U7F10I5G6C10U1HB1Q6I5O8I1H3K1ZW10Q8E7M9B3X7G5107、工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据()进行分类。

A.索赔的合同依据

B.索赔的目的

C.索赔事件的性质

D.索赔的起因【答案】CCD2F4U10M1G10J5D1HR7J10R6F1D2B8D5ZY10V2U9Y9V2G7V1108、(2018年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行解开重新检验

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担【答案】CCO3O8T6M5K7E4S8HT3M6G2T10G7Q2J2ZK1O3K2T10F10C4N5109、某外墙装修做法为干挂石材，承包人为了节约工期，在外墙龙骨安装焊接完成后，直接安装了石材。监理员在巡检过程中发现后，要求承包人打开石材面层，检查龙骨的防腐防火处理，承包人拆除了五处石材，经检验，龙骨的防腐防火处理均合格。则因为拆除石材增加的费用应由()承担。

A.建设单位

B.承包人

C.设计单位

D.监理单位【答案】BCA8G5P3J2V3Q1S6HS6D3Q9A2R5M6L2ZC7E4Q1U8N7P1L4110、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。

A.招标人

B.投标人

C.投标人推选的代表

D.招标人委托的公证机构【答案】ACA3H1N3B4N2P5Q9HB4Q10Z6K6J7O7S1ZV3Y9T1X10C8Z4Q9111、下列说法不正确的有（）。

A.限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为

B.限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为

C.限制民事行为能力人实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意.追认

D.无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为【答案】ACD8S9K8N2W10Y4J9HN1D6B7H5L2E7C6ZC6Q10H5P1W7G1O2112、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应（）。

A.由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行

B.由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行

C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行

D.按照成本加利润原则，由监理人商定【答案】DCH2F9J3E10T10Q3M7HC1C4S1V2C4R2H10ZG5S2W6C2M6Q1X5113、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件

B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人

C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同

D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】BCQ7G7Y10S6B4I7X8HJ10G4Z2T4H1D2J10ZR5Q4W8I1V4Z6Y6114、NEC系列合同条件，（）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。

A.工程施工合同

B.裁决人合同

C.工程施工分包合同

D.专业服务合同【答案】DCT2Q5Q5A8A9Z6M1HD3F10T10R5Z10E3M8ZO9I2B7Q4Z3U1B2115、（2017年真题）采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价【答案】CCV9I7A6P9B6W10G7HB6S6U6A3L10M10H2ZM4C10C7S9W1Z4P2116、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力()

A.是终局性的，对发包人具有强制约束力

B.不是终局性的，但对发包人具有强制约束力

C.是终局性的，仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力【答案】DCF10J5A7C5G10I3K9HZ8A7B2L10B2Z1U3ZI3F7A7J2Y1O8M10117、银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。

A.7

B.14

C.15

D.28【答案】DCL6T6A2R8L1A4Y10HD9A6S5G2K9C3L2ZM4E10G2O6E4M9B8118、9部委联合签发的第56号令要求，招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的（）。

A.资格预审公告

B.B资格审查办法

C.申请人须知前附表

D.评标办法【答案】BCJ1B10F9W4A10H3R3HY6S6N2X4D6D9P10ZJ2P2Q6M2E7I7Y7119、某建设工程项目，约定缺陷责任期为1年，建设工程中竣工验收前2013年5月1日进行了土建单位工程验收，2013年8月1日进行了竣工验收，则关于缺陷责任期说法正确的是()。

A.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，

B.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，

C.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，

D.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，【答案】ACT6Z8E5P2C9Q6B4HR1K5D6M5Y2X2V6ZO9H4G1Z2U10J8T7120、(2019年真题)下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】CCL5I9S3D5G10R3Y2HN8X6W10J9Y5J7A7ZM6P5Z4U6T5E3D6121、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。

A.监理合同内注明的监理工作完成

B.监理的工程竣工验收通过

C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

D.监理的工程保修期届满【答案】CCI7D9U5H1O3B10X8HJ4U3B5K7J7I3J9ZY1Q4F9P8B2V10Q10122、青少年选择食物的要点包括（）。

A.注意铁、锌的补充

B.多吃谷类，供给充足的能量

C.保证蔬菜尤其是绿叶蔬菜的摄取

D.保证优质蛋白质的摄取

E.每天注意摄入一定量的奶类和豆类，以保证钙的充足【答案】ACF3V3P2Z2H8I2Z2HH5U9P1P5O6T9U10ZD2A2H4V10L3U9A8123、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人预中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日【答案】DCW5Q6G4N3Z10N6A6HH5X4K6Z9S2J9N6ZG5A8C4U10X7E2G2124、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。

A.依法成立的企业

B.地方政府成立的事业单位

C.依法成立的行业协会

D.行业主管部门设立的服务机构【答案】ACJ5B9W6D1J1U2F2HH9D9F9J4Y2L7J8ZE4E8K2P6A10W8J9125、根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的是（）。

A.受承包人委托对分包合同进行管理

B.居于施工合同履行管理中的核心地位

C.监理人给承包商的指示，承包商应经发包人确定后执行

D.监理人有权免除或变更合同约定的承包人的权利【答案】BCI9I10D5D5H5Q6U8HU4V1U9M2Y5W8C2ZB1S2E9D6P2O1H4126、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调【答案】BCK4N9T9M4M8Z2F7HV2V7I8Y5E10N2J10ZT4N8B7O10L8V6A9127、下列FIDIC标准施工合同文本中，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同的是()。

A.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工分包合同条件》

D.《施工合同条件》【答案】CCO1R7X7S8L7Q4W9HM6Q3S5Y4Q9E3Z1ZX5Y6U5X9Y2W6D7128、工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据()进行分类。

A.索赔的合同依据

B.索赔的目的

C.索赔事件的性质

D.索赔的起因【答案】CCA5R6D8H8M4P3Z10HH9H7E4S7P4O6A2ZB10L5X1C4H4W10H2129、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。

A.工程履约证书和移交证书

B.工程移交证书和接收证书

C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书

D.工程接收证书和履约证书【答案】DCJ9V7W2V4F7F9T3HX3L2D2Q9B3D8E10ZJ6A2G3K9T4T6G8130、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（）。

A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人

B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意

C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人

D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员【答案】CCQ7U2U4I9T5V2W4HD9A5G4M1D9T8X8ZD9R10X8M10L7Y9E9131、在设计施工阶段不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（）批准。

A.发包人

B.监理人

C.本级建设行政主管部门

D.发包人与监理人共同【答案】BCT8O5Z4W3L10B7J6HL1V2A5G10J10X9G1ZA1I9Y9J5A6O5A2132、下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。?

A.变更

B.价款调整

C.索赔

D.暂估价【答案】DCV5Y8L10M8D3C7X5HQ2C5I6V3P2P1V5ZN1D8C5N4S3M10Y8133、履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到()为止。

A.合同签订之日

B.签发工程移交证书日

C.缺陷责任期止之日

D.保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止【答案】DCD5C4L9W7F3B6K8HQ5V7U4J6V10R5J5ZT7I2C6C9I8L4T4134、根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）．

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】ACW8D5W2T6T6R8S7HS7P4M7G6R3E4V4ZH6P6H2Z5E9Q6A7135、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。

A.发包人

B.由其中一个承包人

C.由多个承包人分别

D.组成联合体【答案】ACR7J1R7S7A5M4C1HQ9Q1E2Q9X2T9C5ZJ2A1J8B6K5V6Z9136、低碳钢的含碳量为()。

A.小于0.25%

B.0.25%～0.6%

C.0.6%～1.0%

D.0.6%～2%【答案】ACM7O3S10V10H7C6Q10HA9P4G9G3C7B3J4ZC6S9C5R5V8H2L1137、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款【答案】ACJ2J5F1B2W7R3D10HH8V6M10O8H3N1U2ZT6V1X3Z10O6V5S7138、()是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

A.自然人

B.法人

C.法人的分支机构

D.不具备法人资格的联营体【答案】BCC1M10G9E9B10D3K8HJ2R7P8T7B6Y9W5ZX7J3E1N3B8B7J9139、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束，不得运出工地

C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地【答案】CCQ3W6X4M8Z1Z7A6HP2Q7K3A9M2W5I1ZU10F6N5U2O10D7Z2140、投标保证的有效期至（）。

A.开标

B.定标

C.发出中标通知书

D.由招标文件确定【答案】DCO2J1I3U5X8A4L4HE8M6J4S5A6S4C1ZA5Q8X9B9N5O6M7141、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。

A.由甲公司承担责任

B.由乙公司承担责任

C.由甲公司、乙公司承担连带责任

D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任【答案】CCP8X10X10G2U5Z9E7HK8A7A1D9I1T9I4ZN5U8Y5K7R4J5A9142、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理【答案】ACG2O5S7I1F1L10B10HG10P2A10T4B3I5Q6ZO10X1L5L2T5A8L1143、根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】DCK4K8E2N5P3C4H6HI1E10F7D4G1V2U3ZQ2L1M1R3P7H7T4144、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是()。

A.行为

B.事件

C.客观事实

D.法律事实【答案】DCK7M4A7F6H9U4Z10HR5I2W8D4A4W10N3ZQ2I8J8B6U1S10Y3145、关于行使抗辩权的说法，正确的是()

A.行使抗辩权方仍然承认合同有效

B.行使抗辩权是解除合同的必要条件

C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务

D.行使抗辩权表明合同变更【答案】ACR6Z1N5L2F5K10L1HI9X3D4Z1T7N9D6ZO7F4R1D5K7L1Q8146、关于保证人资格的说法正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为担保人【答案】BCI1K6U3Y10C4L2L6HK8N9C4Z6I10E1X2ZW5Z6E10B9S4T1O10147、ECC合同的内容组成中，主要选项条款有6个不同的合同计价模式，选项E表示的合同类型是（）。

A.带有分项工程表的目标合同

B.带有工程量清单的目标合同

C.成本补偿合同

D.管理合同【答案】CCX1J10O4E6E6X4T5HT6U2T8W6L8L3W1ZM2K2H4E6Q3Y5K3148、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险【答案】BCG6S3O10Y4Z8L1Z9HZ8D9I4M2O7P10T2ZX2G5P1E10F1H5L8149、根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构【答案】ACX8F7B1A2N6T10F10HQ4V4I5S2L5T3B5ZI1L10V10M6R5L2M2150、设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确的是()。

A.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行

B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册进行

C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行

D.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供【答案】ACU10D1P7C2P4W8C4HI1Z5Z7Q2B10P1J10ZN10R5R6V9O10E6I5151、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金【答案】CCU10J2W7G7K7P6X10HY7Z3B9J8D5V6W4ZP10F4E4N4I7T1D10152、被保险人在（）期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。

A.从事非法活动

B.驾驶无有效行驶证的机动车

C.从事建筑施工工作

D.醉酒【答案】CCB2H7E1N5Q2W6X7HX3G6Y10K7R5Y6V4ZW4F7N5V4W9O5O10153、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。【2021版知识点修改】

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效【答案】ACO2X5O6G1F2X3R6HJ5H9F5X7K5Z10I10ZW7P7E6A3P1B7R4154、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()

A.允许设计人没收定金

B.将设计费的50%支付给设计人

C.将全部设计费支付给设计人

D.按实际完成的工作量支付设计费【答案】CCU2U6I2L1W8U4B7HN7W1C2Y4E9E8N7ZX9Y3E10W9Q5J6X1155、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿【答案】DCN6N5X10S6F10N8A10HD3U5J2N1I7S3Q5ZT7K9B9I6V8C7P10156、（）的重点内容是相关经验和教训总结，应通过总结使成功的经验能够在后续项目中得以分享借鉴，同时，杜绝失败的教训再次发生，避免重复交学费

A.合同进度计划

B.合同总结报告

C.合同管理评价

D.合同订立评价【答案】BCA8P7T7X7Z5A5D5HV6Q10P2N3N6A3S6ZK1O3C7J2H10S9L4157、对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。

A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源

B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人

C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复

D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期【答案】BCI8P10I4W5R5J8Q5HZ3A5T1Z4F6E8M2ZS2L6Q7O5W3Q3B8158、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日，为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日

C.发包人组织进行验收之日

D.工程接收证书颁发日【答案】ACM6M2V5R3H9L4D5HO8X3H8F5S1H2R6ZH10Z8K9U9Q10B2E1159、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。

A.实际合同价

B.签约合同价

C.预计合同价

D.约定合同价【答案】BCC8V2F2W6I1V8D9HN6Y6B5Z4S3Q7H4ZU4B7H2K7B10Y2U6160、关于采暖居住建筑的热工设计，下列哪条符合采暖住宅建筑节能设计有关标准规定？()

A.外廊式住宅的外廊可不设外窗

B.除共用楼梯间的集合式住宅外，住宅的楼梯间在底层出入口处均应设外门

C.消防车道穿过住宅建筑的下部时，消防车道上面的住宅地板应采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体，可不再采取保温措施

D.住宅下部为不采暖的商场时，其地板也应采取保温措施【答案】DCO9M5T5P10O8K8Z3HM6A8Z5G9C9D10Q5ZP9A8L3L4L5S5Z3161、因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（）。

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任【答案】ACJ4B7O3L10Z3M4R8HD5M2E6E3U1P5D2ZI2M7J3X9V4I1O8162、与招标方式选择材料供应商相比，采用直接询价方式选择材料供应商的特点是（）。

A.一般适用于采购大宗及重要建筑材料和设备

B.有利于规范买卖双方的交易行为、实现公开公平竞争

C.程序复杂、工作量大、周期长

D.存在较大的主观性和随意性【答案】DCH10W5R9W1U4R4C4HZ3U3N2Q1N9A8E7ZH8K8F9G6X6Y3Z9163、下列资格审查委员会成员数量符合要求的是（）。

A.3人

B.4人

C.7人

D.8人【答案】