模板拆除工程施工合同模板(11篇)

Word———模板拆除工程施工合同模板(11篇)

施工合同范本。

合同可以在绝大多数状况下爱护我们，并为我们供应可能，签订合同时要留意遵循合法原则。施工合同指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同时假如不认真，就有可能消失合同欺诈，那么，一份好的施工合同范本都有哪些内容？下面是编辑为大家整理的“模板拆除工程施工合同模板”，仅供你在工作和学习中参考。

模板拆除工程施工合同模板

发包方（简称甲方）：住址：

承包方（简称乙方）：住址：

风险提示：发包人的相对义务

依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能准时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经协商，由乙方承包甲方_____________________项目的冷库安装工程，为了明确双方职责，保证工程顺当进行，以《民法典》及其他有关规定为依据，结合本工程详细状况，双方达成如下条款，共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

4、承包方式：风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人缘由造成工程质量未达到合同商定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人缘由造成工程质量未达到合同商定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同商定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。

5、工程质量：

二、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。本合同工程总工期为个____日历天，方案开工日期：________年____月____日，方案完工日期：________年____月____日。本工程除遇到不行抗力，否则工期不予顺延，乙方必需按期交付验收。

三、工程造价及付款方式

1、工程造价：

2、付款方式：总价款分______期支付：工程合同签署后____日内支付

第一笔，总价款的______%，即____________元人民币。工程完成50%后____日内支付

其次笔，总价款的______%，即____________元人民币。工程完成后____日内支付

第三笔，总价款的______%，即____________元人民币（5%作为质保金，保险期满后一次性支付）。

四、甲方义务

1、在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，详细介绍场地及地下管线状况。

2、在施工期间赐予乙方施工必要便利，供应水源、电源、材料堆放场地。

3、供应冷库工程的图纸，若增加工程量、变更设计，需准时通知乙方，以便乙方施工。

4、对乙方提交的增加工程量资料，进行必要的准时审核，以作为工程决算的依据。

5、根据合同的规定向乙方支付款项。

6、接到乙方验收的通知后，在____日内予以验收。

五、乙方义务

1、乙方须对甲方供应图纸进行必要的专业审核准时解决问题。

2、乙方应按合同的商定负责设备的供应、安装、调试、保修等。

3、乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准，且需经甲方代表或监理人员认可后方可使用。

4、乙方在施工前必需视察工地并具体了解工地各种环境：结构、排水、电力等系统，如现场状况与图纸不符，准时与甲方相关人员沟通。

5、乙方保证安装施工人员均为专业的娴熟技工，工程设备安装完成后，乙方必需负责调试，保证无任何操作故障。

6、已完工的工程和设备，在交付前由乙方应负责保管，并负责将场地清扫洁净。

六、工程设计的变更

1、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随便变更设计。

2、施工中发觉设计有错误或有严峻不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，并供应修改或变更设计方案，经甲方确认后方可连续施工。

七、平安施工

1、乙方应遵守工程建设平安有关管理规定，严格根据平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，一切平安措施及费用均由乙方担当。

2、乙方必需为其施工人员购买意外损害保险，应对其进行平安教育，并对其平安负责。风险提示：对于选购材料和工程设备的义务与责

承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人担当。

发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同商定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的商定办理。

八、材料设备供应

1、本工程所需的材料设备均由______方选购并供应到施工现场，材料设备进场时必需经甲方书面确认。

2、乙方负责选购的材料、设备，应根据设计和国家有关标准选购，对材料设备质量负责，乙方对材料设备的质量担保责任不因甲方的确认而减轻或免除。

3、乙方需要使用代用材料时，必需征得甲方书面同意。

九、竣工验收

1、工程全部完工后乙方应准时提请甲方组织验收，甲方组织有关人员验收合格后，双方在《验收单》上签字确认，《验收单》是乙方恳求付款的必要凭证。

2、在工程全部验收合格后，工程移交甲方后，乙方离场，工程自移交后毁损风险由甲方担当。

3、若不能通过验收，乙方必需在甲方指定的期限内完成整改并通过验收。风险提示：保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中商定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同商定担当保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

十、质量保修

1、本工程的保修期为________年，自验收之日起算。

2、保修期内工程或设备消失故障（人为因素除外），乙方负责保修及更换配件。

3、保修期内工程或设备消失故障，乙方应在接到甲方通知后______小时内修复（如有特别状况双方可另行商定）。风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时需要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。十

一、违约责任

1、若乙方承建的工程在质保期内消失质量瑕疵，乙方必需按本合同商定的期限准时予以修复对设备存在质保期内消失质量瑕疵，由乙方负责修理。

2、甲方需根据本合同的商定准时支付合同款项，若逾期不支付，须向乙方担当未支付款项10%的违约金，但乙方违反本合同商定的，不受此限。十

二、其他条款

1、本合同履行过程中，发生争议，双方应协商解决，协商不成，双方均可向合同履行地人民法院起诉。

2、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等的法律效力，自合同履行完毕后失效。

3、其他未尽事宜双方协商解决。

甲方：责任人：联系电话：合同履行地：________年____月____日

乙方：责任人：联系电话：合同履行地：________年____月____日

模板拆除工程施工合同模板

甲方：

乙方：

经甲乙双友好协商，甲方将自己承包的龙陵凯龙城小区的一楼外墙贴砖工程分包给乙方施工。达成以下共识：

1、施工地点：龙陵凯龙城小区内。

2、分包方式和单价、单包、包工一楼外墙贴砖按散面积，每平方米40元，包勾缝，洗墙。一楼走道地砖每平方米25元。楼梯间踏步每步30元，每个转角平台算三步。三角砖和踢三线每米15元，以上工程材料尺寸和碰角由甲方供应现场。

3、付款方式：乙方进场施工10天后，甲方预付适当生活费。乙方再施工10天后，在预付适当生活费，月底按实际工作量款的80%结算给乙方，其余20%的尾款工程完工验收后7天内一次性结清给乙方。

4、乙方施工完工后一星期内甲方必需验收，若甲方不验收，默认验收。

5、以上合同若一方违约，担当违约金5000元。

6、以上合同经双方当事人签字后生效。

7、补充合同：在施工中，甲方在四天后未有材料，甲方按每人每天100元生活费补助乙方。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方（签字）：乙方（签字）：

签字日期：年月日

模板拆除工程施工合同模板

发包方（甲方）：

负责人：

承包方（乙方）：

负责人：

经协商确定，甲乙双方就施工队安装达成共识，签订如下协议，供双方执行。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程工期：

（1）总工期______天，________年______月______日开头，________年______月______日结束。

（2）乙方自身缘由造成的工期拖延，甲方将赐予每拖延一天______元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。

（3）工程一阅历收通过，乙方必需在一周内撤离现场，包括全部施工人员、机具设备等，做到工完场清。

4、承包范围：

5、承包方式：

其次条双方责任和义务

甲方责任和义务

1、负责供应图纸并进行技术交底，平安文明施工交底，负责供应水准测量掌握点。

2、供应施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

3、组织落实平安措施。在乙方人员进场后，甲方将进行平安文明施工及法制教育，搞好平安生产管理。

4、位乙方在施工中的质量、平安、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。

5、实行限额领料制度，对乙方限额领料状况进行考核和奖惩。

乙方责任和义务

1、乙方必需听从甲方监督，根据甲方的统一部署进行施工，听从甲方项目经理部的全面管理、协调支配。

2、乙方工人必需满意施工进度、工程质量、材料管理及平安文明施工的要求。对特别工种操作人员，必需持证上岗并向甲方供应有效复印件。否则甲方有权另聘工人担当该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中扣除。

3、施工平安防护工作由乙方负责解决，甲方供应必要材料。

4、工程完工时提前______日通知甲方，甲方验收时乐观协作甲方完成验收。

第三条材料管理

1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立即向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。

2、甲方在供应材料的同时供应产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务协作甲方对进入施工现场材料的验收、保管及协作取样工作。

3、乙方要严格根据混凝土协作比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量平安事故，由乙方担当一切经济损失。

4、乙方必需听从甲方的支配，合理使用材料，不得消失铺张现象，一经发觉甲方将赐予______元/次的罚款，情节严峻者，将重罚。

第四条合同价款及付款方式

1、合同总价：

2、付款方式：

本工程________无预付款。每月________日部分工程验收合格后，按完成的合格工程量结算________%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。

3、由乙方缘由造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方担当全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。

第五条平安施工和文明施工

1、平安目标是确保不发生一起平安事故。乙方应按建筑部门规定做好平安教育、平安防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。

2、乙方必需保证平安、文明施工，发生平安事故，一切损失由乙方担当。乙方人员发生伤亡事故时，应马上抢救并负责爱护好现场。

3、乙方不得酒后作业，不得穿拖鞋进场。

第六条质量要求

1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，乙方须进行返工。如因乙方缘由消失质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方担当。甲方如在过程中发觉乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，

2、乙方必需遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。

3、隐藏工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。

4、如甲方需对已同意的隐藏工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方担当，工期不予顺延。

第七条违约条款

甲乙双方在合同履行过程中违约，均应向守约方担当违约责任，若须提前解除合同，则须提前______天通知对方，使其做好预备。

第八条附则

1、其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。

2、本合同经双方签字后生效。共一式________份，双方各执_____份，具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。

3、因履行合同发生争议，协商不成的，均可向工程所在地人民法院起诉。

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

_______年______月______日

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

_______年______月______日

模板拆除工程施工合同模板

合同编号：甲方：

乙方：

经双方协商全都同意，签订本合同并严格履行。

一、工程名称：家庭低温热水地板辐射采暖系统（以下简称“地暖系统”）

二、工程地点：

三、工程工期：

四、工程价款与结算方式：

1、工程造价：乙方以每平方米元为甲方进行实际面积方米的地暖系统安装，工程总价元，包括地暖采暖系统询问、设计、系统安装、试验、调试、售后修理。

2、甲方在签订本合同的同时向乙方首付备料款，余款在工程安装完毕，验收合格后一次性付清。

3、甲方在施工期间对所超出合同商定的工程材料款项，双方应立补充合同并在工程合同结束后一并付清。

五、工程说明：

1、依据:中国行业《地面辐射供暖应用技术规程》JGJ142-20xx。

2、地暖材料组成：

（1）威能地暖采暖管材采纳耐高温交联聚乙烯（PE-Xa）,管材型号16*2.2；

（2）分水器：阿尔波特(Arbet)纯铜制分水器；

（3）保温层：挤塑板或苯板，2cm厚，承压20kg；

六、留意事项;

1、安装地暖前卫生间要先做防水；

2、安装地暖前强、弱电线铺设完成，不行走地暖层上；

3、甲方肯定要先将房间地面找平后供应给乙方，以保证乙方施工；

4、地暖安装完毕后，避开在上面钉钉、钻孔；

5、地面上铺设瓷砖效果最好，依次为实木地板、复合地板等；

6、铺设地暖的地面每平方米不行置放超过1吨的重物；

7、甲方应按乙方施工要求协作乙方准时进入现场，由甲方办理施工手续并帮助乙方正常施工，如因甲方缘由造成乙方不能准时进入现场或施工，乙方不担当违约责任；

8、甲方应在乙方工程完工后准时验收，验收期为工程完工并通知甲方后三日内进行，如甲方未按期验收视甲方验收合格。

七、乙方工作说明：

1、安装设备：保温板、反射膜、铁丝网，卡钉、分水器、管材、水压打压泵；

2、技术预备:熟识房屋结构，进行条理分析，确定分水器位置及地暖环路走向；

3、人员预备：威能公司专业娴熟技术工人；

4、安装程序：铺设保温层—铺设反射层—铺设铁丝网片—安装分水器—地暖管环线铺设—连接分水器—打压试验—前期施工验收—安装壁挂炉并系统调试—完工验收。

八、主要工程材料及验收标准：

1、主要工程材料：德国威能壁挂炉，德国阿尔波特分水器及阿尔波特地暖管；

2、每组分水器回流负担供热面积不超过15平方米；

3、系统验收以地暖盘管安装完毕后一次打压为准，系统打压指数为0.6-0.8Mpa，压力试验正常达标要求：打压后半小时内系统压力下降不超过0.05Mpa

4、管材间距180-200mm。

5、乙方所供应采暖管材在供水温度不高于60度，压力小于0.6Mpa的条件下保证正常使用50年，并由保险公司进行质量保险，如由乙方安装问题造成的损失由乙方担当，如因产品质量问题给甲方造成人身及财产损失，由保险公司根据实际损失赔付。

6、乙方质保期为施工验收合格后，主机设备威能壁挂炉执行工厂质保条款，两年免费保修，终生维护。掌握系统及管路由本公司负责质保，三年免费保修，终生维护。

九、其它商定事项：

1、地暖安装完毕后严禁在上面钉钉、钻孔；

2、假如供暖压力不够可以安装循环泵。

十、在合同履行过程中，若甲乙双方发生争议，双方应准时协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。

十一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签字之日起生效。

甲方：乙方：

签字：签字：

电话：电话：

年月日

模板拆除工程施工合同模板

甲方：

乙方：

经双方友好协商全都，同意由乙方对甲方的导热油及沥青管道保温部分进行修理，合同内容如下：

一、修理范围：甲方成型车间导热油管道、沥青管道的保温层修理。

二、乙方负责修理施工及所用材料和工具，并确保施工平安。

三、合同金额：

采纳单价承包方式，合同总价待修理工作全部结束后按实际修理数量结算。乙方供应发票，并担当相应的税款。

四、付款方式：本合同无预付款，等修理工作全部结束后一次性支付90%的修理费，留10%修理费作为质保金，质保期为一年，质保期满后如无问题，一次性付清质保金。

五、乙方应确保平安施工，施工期间的平安由乙方负全部责任，甲方不担当连带责任。

六、质量承诺：修理部位的质量保证期为一年，如修理过的部位在一年之内消失问题，乙方负责免费修理。

七、本协议一式四份，经双方签字盖章后生效，未尽事宜，由双方共同协商解决。

甲方：乙方：

代表：代表：

盖章：盖章：

年月日

模板拆除工程施工合同模板

工程名称：

中国建设部

国家工商行政管理局制定

镇江市句容工商行政管理局监制

基础建设工程施工合同

发包人（全称）：（以下简称甲方）

承包人（全称）：（以下简称乙方）

依照《中国合同法》、《中国建筑法》《中国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中国价格法》、及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：xx年xx月xx日竣工日期：xx年xx月xx日

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

金额暂估价(大写)：(人民币)

(小写)：(人民币)

以实际工程量为准进行结算

六、工程款支付

1、工程开工付至合同价的40%；

2、工程完成50%时付至合同价的70%

3、工程验收合格后付至合同价的100%；

七、质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

3.严格执行施工规范、平安操作规程。防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。

4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位的关系。

八、工程工期

1.甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。

2.因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。

3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。

九、工程验收

1.本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范根据国家质量评定验收标准。

2.工程质量验收，除隐藏工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理移交手续和工程结算。

3.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。

4.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应准时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。

十、材料供应

1.乙方负责选购的材料、设备须严格根据国家有关价格条例规定，且均应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

2.乙方负责选购的材料设备，必需按甲方详细的要求选购，并做好材料设备进场的报验工作。甲方负责选购供应的材料、设备，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管。

十一、违约责任

1.在履行合同过程中发生的争议，双方协商解决；协商不成，可以人民法院起诉。

2.如一方违约或擅自中止合同的履行，必需向对方支付违约金，额度为本合同工程总价的10%。

3.承包人向发包人承诺根据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当质量保修责任。乙方在施工期间严格应按规范进行组织施工，确保文明施工。听从甲方正确指导，协作甲方圆满竣工。

4.发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本合同价款采纳可调价款方式确定，最终以实际工程量计算。

十二、争议或纠纷处理

1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。

2.当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由工程所在地人民法院解决。

十三、合同生效

本合同一式贰份，双方各执壹份

本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工及价款结清后失效。本合同未尽事宜，双方可协商另签补充协议。

合同定订立时间：XX年XX月XX日

合同定立地点：

本合同双方商定签字、盖章后生效。

甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：

模板拆除工程施工合同模板

第一章合同协议书

甲方：

乙方：

根据《中国合同法》、《中国劳动法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方就本项目路基工程、桥涵工程、路基排水工程、路基防护工程的合作事宜，经双方协商同意签订本合同。本施工合同遵守和听从甲方签订的施工承包合同。

其次章合同的组成文件

一、本施工合同协议书及补充合同条款。

二、在合同实施期间，甲乙双方签订的任何其他协议及甲方发出的通知及文件，经双方确认的会议纪要、图表等。

三、施工图纸、技术交底、施工技术规范及标准。

四、由甲方牵头编制的总体施工方案。

五、甲方现场管理人员依据工程需要提出的对乙方在施工管理、技术质量掌握、文明施工要求等书面或口头的看法。

第三章工程概况

一、工程名称：**************

二、工程地点：*******

三、承包范围及工程内容：合同范围内全部桥涵上、下部构造施工，包括承台、墩柱、盖梁、桥台搭板、垫石、桥台、肋板、耳背墙、护栏、防撞墙、桥面铺装、湿接缝、横梁、桥面板等部位的模板安拆（包括木模的加工制作和固定）、脱模剂、脚手架搭拆、钢筋加工、负弯矩张拉、混凝土浇筑、混凝土养护、基坑抽水、清淤……等全部工序的施工，范围内剩余全部路基排水工程、路基防护工程施工，包括排水沟、急流槽、骨架护坡、护面墙、挡土墙、挡土墙上防撞墙、格宾网、锚杆等部位的砌体砌筑、砌体土方开挖、边坡整修、砂砾垫层、超宽土方人工刷坡、砌体勾缝、抹面、砌体养生、临时排水设施……以及为进行以上工程而进行的一切预备工作；乙方负责为完成以上工程而进行的全部工序所需要的劳动力，小型机具、机械设备、租赁和使用，以及为进行本项目工程而需要的一切施工帮助材料等。

第四章合同价款及结算

一、本工程按工程竣工支付，中途不支付进度款，方在工程竣工审计完合格后一次性支付给乙方，工程款支付方式按BT项目04定额下浮3%支付。

二、本合同内各项目工程所需的劳务、机械设备及全部材料（除甲供材料外）其余材料和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个人所得税及利润等费用；含人员及设备进退场费用；以及合同明示或示意的全部一切风险、责任和义务费用。

三、本合同为固定价额合同，合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整。如若乙方中途退场的只按综合单价的80%计量。

四、发生下列情形之一的，甲方有权不给乙方计量支付：

1.1因乙方施工作业错误而增加的作业量及耗损的材料费；

1.2劳务作业成果质量不合格或未经确认的作业量及材料费；

1.3技术资料或检查证等签字不全的作业量；

1.4隐藏工程劳务作业成果未经甲方和监理工程师检查签证的；

1.5未按规定程序办理变更设计手续而擅自变更设计的；

1.6乙方因自身缘由造成的返工、修改的作业量及材料费。

2.当乙方拖欠其职工工资、保险、福利费用和其他劳动酬劳时，甲方有权从乙方劳务费中扣取并支付给当事人，同时视情节轻重，处以3倍及以下的罚款。

3本合同涉及的综合单价为税后价，营业税、城市维护建设税及教育附加由甲方担当，其它税费由乙方担当并自行缴纳。乙方需按业主要求向甲方供应机械施工费等全部需要供应发票项目的正式发票（详细需供应发票种类最终解释权归甲方财务部），若供应的发票不满意要求甲方将不予支付工程款，发票涉及的税费由乙方自行担当。

4全部工程变更及合同外工程的结算需由项目部和施工方签认工程确认单，报公司总部审批后方可进入结算支付程序。

5合同外工程量的确认；合同外工程量，在施工时发觉工程量与图纸不符应马上停止施工，准时与工程部联系，由工程组织四方代表（工程部、技术部、现场负责人、施工队负责人）现场确认并填写确认单作为计量依据。否则，责任自负。

七、诚信履约保证金：双方签订合同时，乙方应向甲方提交人民币一千万元为诚信履约保证金，该保证金工程竣工后退还。

第五章工期及阶段工期目标

一、总工期：天，自年月日开头至年月日。

二、总工期及阶段工期方案支配必需听从甲方依据工程进展状况作出的调整。

三、用于施工的机械设备必需按甲方要求准时进场，并且在工程未达到合同商定的标准时限不得擅自提前退场。

四、业主要求工期提前，则本合同的工期相应提前；由于业主的缘由或重大变更导致工期延长，业主同意工期顺延时，此合同工期相应顺延。

第六章物资、设备的供应

一、甲供材料：甲方负责供应主材钢材、混凝土，与工程相关的其它全部材料及辅材由乙方负责。

二、施工用电的主干线由甲方负责供应到二级箱并安装电表，二级箱及以下

的配电（包括电缆、配电柜的购臵、安装）由乙方负责并担当电费；

三、基坑开挖由甲方负责协调供应机械设备，乙方组织施工。

四、甲方供应吊车、挖机、泵车等大型设备。工程施工中使用的其它机械、运输设备、小型机具等由乙方负责并担当费用。如若使用甲方机械设备为有偿使用，甲方的机械台班费用明细表附后，乙方使用时按相关机械台班费用结算。

五、乙方自备材料、设备：

合同商定施工项目使用的全部消耗材料、辅材、小型机具均由乙方担当。甲供材料因乙方管理不善、铺张等，超指标消耗的材料按甲方本合同附件二（甲供材料数量、价格表）或双方确认材料价格的200%的价格收取材料费，工程支付款中扣除。由乙方自购的材料，假如乙方找任何理由、借口不愿购买，为不耽搁工期由甲方代购的，购买费用为材料费用加收10%管理费用，从乙方计价款中扣除。

六、乙方在甲方处领用的周转材料（定型模板除外）、设备、机具等为有偿使用，按市场租赁单价收取租赁费，并由乙方自行负责保管、修理、养护，如若丢失或损坏由乙方担当赔偿责任。

七、材料损耗：钢材损耗率为1%，混凝土损耗率为1%，超出规定损耗率部分甲方按其原价的两倍从乙方工程款中扣回。

第七章工程质量

1．乙方严格遵守《招标文件》，严格根据施工设计图纸和施工规范组织施工，严格按程序办事，听从甲方质检人员（内部监理工程师）和驻地监理工程师的现场指示和检查，并协作质检人员和监理进行工作。为保证工程质量，甲方将不定期地对乙方施工工程进行抽查；如发觉质量问题，除令其无偿返工外，还要担当违约责任，业主因质量不合格全部惩罚金额由乙方担当。累计超过三次，甲方有权勒令乙方退场。乙方应准时上报验收工程，以便甲方统一支配，并供应有关的质量检验表、施工原始记录等资料。

2．业主、监理工程师的有关质量的口头及书面文件，同样适用于乙方。

3．乙方每道施工工序完成后，填报质量报验单及施工原始记录，经甲方质检人员检查验收合格后，方可进行下道工序施工。单项工程完成后，乙方提出验收申请，甲方质检部、施工分部共同进行验收，验收合格后报监理工程师验收；待合格后，报高级驻地和总监办及业主验收。交工验收合格后，该项工程暂告结束。

4．分项工程合格率100%，优良率达到100％以上，质量事故（案次）零次。

5．工程资料：乙方必需根据相关的大路工程技术规范、业主、监理工程师和甲方技术人员的要求仔细填写准时报签工程资料，相关费用由乙方担当。

第八章工程变更

1.任何设计变更均不能使本合同中止。

2.因设计变更而增加或削减的工程量，乙方接受。以实际发生工程量为准。

3.甲方负责全部工程的设计变更和索赔工作，如甲方有要求时，乙方应乐观协作，并准时向甲方供应变更、索赔所需的原始数据和资料，以便甲方尽快上报业主。

4.乙方在施工中提出的合理化建议及对设计图纸或施工组织设计的更改或换用，未经监理、业主的批准，乙方不得擅自实施，否则乙方担当由此发生的费用，并赔偿因此给甲方造成的损失，延误的工期不予顺延。

第九章施工平安

一、乙方必需严格执行《建设工程平安生产管理条例》有关责任规定。

二、乙方负责施工现场的平安工作并指派专职平安员，甲方负责监督管理。

三、乙方要设臵专职平安员，对其施工人员进行平安施工教育，发觉隐患及时排解和制止，杜绝平安事故的发生。

四、乙方在施工现场发生的任何人身伤亡事故和其他平安事故，凡非甲方人员违章指挥造成的，其责任均由乙方负责。

五、乙方在高压线、水上、水下、地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下

模板拆除工程施工合同模板

甲方：

乙方：

依照《中国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签定合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程承包方式：

二、工程承包内容及造价(待定)

1、图纸设计范围(工程设计、制造、运输、安装)。

2、合同价款：

三、付款及结算方式(待定)

1、实际工程量以项目部出具的签证单为准。

2、工程完工后七日内付清全部款项。

四、工程期限

工程开竣工日期：年月日至年月日

五、工程质量

乙方必需严格根据甲方技术要求的施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

六、双方责任：

甲方责任：

1、根据合同商定供应施工条件，如人员进出、材料堆放、进出道路等，使之符合乙方正常施工;

2、支付来自政府的关于建筑、使用所必需的申请及各项增容等费用;

3、供应现场使用的水、电位置，供应材料运输通道及堆放场地;

4、对施工工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;

5、负责监督乙方的工程质量、进度、平安、工期等，并有提出整改的权利;

6、如乙方未能按甲方的技术要求施工，甲方将以书面形式命令乙方马上停止施工，并有权解除合同，且产生的全部损失均由乙方担当;

7、为乙方供应施工图纸和相关技术要求，并对在施工过程中遇到的问题进行沟通;

8、工程完工后，甲方在收到乙方书面报告或通知后3日内组织验收，并准时出具验收报告。

乙方责任：

1、施工人员进入现场后，必需听从甲方管理，自觉遵守现场平安文明施工的各项规定，遵守甲方的各项规章制度;

2、委派现场管理代表为工程负责人，全面负责工地现场及本合同的施工和管理，保证工程进度，在合同商定期限内保质保量完工;

3、对未完成的分项工程负有监护责任;对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失均由乙方担当;在施工中若损坏其它分项工程产品，乙方应照价赔偿;

4、所供应的材料须符合甲方技术要求，符合国家标准和相关行业标准;

5、所供应的主要原材料、设备、构配件、半成品等全部材料必需为刚出厂的、崭新的、未使用过的产品，且按有关规定供应质量合格证，及相关材质证明文件;

6、对材料转变或代用必需经甲方同意并发正式书面通知且经甲方现场负责人签证后，方可用于工程;

7、施工过程中因乙方缘由造成的施工、停工、返工，材料、器材等损失均由乙方负责;

8、施工过程中产生的水电费均由乙方担当，在工程款中扣除;

9、遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按标准组织施工，维护好现场文明施工形象，实行必要的平安防护措施，消退平安隐患，在施工过程中发生平安事故所造成的一切责任和费用均由乙方担当;

10、按合同商定的工期完成施工任务，否则每延期一天担当1000元违约金。

11、乙方应按合同商定的质量验收标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并准时将单位工程质量评定结果送至甲方(必要时还需送质量监督站)。单位工程结构完工时，依据需要可会同甲方、质量监督站进行结构中间验收;

12、如甲方验收中发觉不合格之处，乙方应严格根据甲方的技术要求和规定时间进行整改，并担当由此产生的全部费用。如不能在甲方规定期限内完成整改，每延期一天担当1000元违约金，如因此延误甲方整体工程进度，产生的全部经济损失均由乙方担当。

13、乙方未能在接到通知后30日内按甲方要求完成整改，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

14、工程竣工后，乙方按合同商定对工程实施保修，保修期自通过竣工验收合格之日算起。保修期内，乙方未能在甲方规定的期限内履行保修义务，每逾期一日，乙方担当1000元违约金并赔偿甲方其他经济损失;若乙方超过30天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

七、其它事宜商定

1、工程竣工后如消失质量问题(因甲方人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方应无偿修理。

2、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的，工期可顺延，详细完工时间双方可另行协商;

3、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。

4、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的实际工程量计算为准。

八、合同变更

本合同未尽事宜，由双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

九、争议解决的方式：

在合同履行中发生争议的，双方协商解决，如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、附则

1、双方任何一方未取得另一方书面同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

2、本合同所包括的附件、补充协议，是本合同不行分割的一部分，均具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，双方各执贰份;自双方签字并盖章后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

托付方：_______________________________________________(以下简称甲方)

承揽方：_______________________________________________(以下简称乙方)

经友好协商，本着相互敬重原则，甲方托付乙方进行建筑施工，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商全都，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。

一、主要要求：

(一)工程项目名称：_____________

(二)承揽施工内容：____________________________________________

(三)施工地点：__________________________

(四)楼层高度：一层_______米，二层_______米，三层_______米，四层_______米，五层_______米

(五)预算总造价：_______________

(六)技术资料及图纸供应方法：_________________

二、施工时间：

本合同内容从____年____月____日起执行，到楼层盖顶施工完成后结束。

三、付款方式

四、施工、拆除与设计变更：

1.乙方依据甲方供应的图纸和要求组织施工。

2.施工过程中甲方应乐观协作乙方现场的协调工作。

3.施工过程中，如因甲方的缘由造成的停工，停工期间甲方应担当乙方施工人员的生活费和误工费。

4.施工图纸发生技术变更应准时将变更后的图纸交付乙方，如因变更图纸交付滞后产生的返工、料损等费用，应由甲方担当。

五、工程交验与保修：

1.乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收，甲方使用的，则乙方做验收合格通过。

2.验收时，如发觉甲方责任而造成的质量问题，提出返工或补修看法时，乙方应收取相应人工费、材料费等实际发生的费用。如乙方造成质量问题，则由乙方免费处理。

六、工程负责人：

甲方委派为驻现场负责人，并与乙方委派的为现场负责人，共同履行本合同的各项规定。

七、特殊说明：

该项目现场如需要用电源应支配在平安距离范围内，并做好绝缘处理。现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决。

八、其他条款：

1.托付方在审定承办涉及内容时，请认真审核项目中的每一细节内容，审定后签字或认可说明，经确认后发生差错，由托付方担当全部责任及全部内容。

2.合同签定后，如有单方面违约，全部责任将由违约方担当。任何一方如需要变更本合同或其他特别要求，应双方共同协商全都后。另行签约补充合同。

九、争议解决：

本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的`仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。

1.合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。

2.本合同一式肆份，双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

模板拆除工程施工合同模板

承包方（乙方）：

发包方（甲方）：

本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺当实施，保质保量，平安文明按期顺当地完成施工任务，明确双方职责、相互协作，双方达成如下条款，望共同信守。

一、工程项目名称：奚若中学办公楼、宿舍楼外墙刮槽工程。

二、工程施工工期：自_______年____月____日至_______年____月____日，工期为______天竣工。在施工过程中如遇以下任何一种状况，工期顺延：

1、遇到不行抗拒的灾难或事故（包括雨季停工）。

2、甲方要求变更工程内容或增加项目。

三、承包方式：由乙方包工不包料的形式自行组织施工。按每平方米17.50元，一次性包断。

四、工程质量及法律法规：严格根据国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-20xx)标准验收。

合同依据法律法规：

1、《中国合同法》；

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx；

3、国家及地方有关施工管理及规章。

五、工程拨款方式：乙方包工不包料，完工后按实际完成工作量绽开计算并按实结算。该工程项目开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的80%，其余工程款竣工后年后付清。

六、平安文明竣工要求：

1、乙方在施工时，严格根据国家平安操作规范及文明施工条例要求标准施工;

2、乙方有权拒绝不合格的原材料;

3、乙方在施工期间，严格实行平安施工爱护措施，造成作业职工及有关人员的人身损害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方担当全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关;

4.乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。

七、甲方、乙方责任范围

（一）甲方责任

1、甲方供应主材、水泥、砂子、用水、用电，甲方担当由此费用。

2、负责供应与施工相关的资料。

3、工程施工中如需变更技术等规范要求要准时与乙方说明。

4、甲方关心乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中消失的问题。

5、合同生效后如变更改应征得乙方同意，否则由于更改造成乙方损失的，赔偿乙方的经济损失。

6、合同履行过程中假如发生争议，双方应协商解决。假如无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。

（二）乙方责任

1、严格根据国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，保证质量，按时完工并交付使用。

2、施工吊篮、搅拌机以及附属工具乙方自理。（含吊篮检测）;

3、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必需返工，由此产生的费用均由乙方担当。

4、乙方委派___________为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。

5、在施工期间做好现场防火、防盗及平安生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方缘由引起的人身平安事故及其他事故，乙方应负责。

6、乙方进场人员由专人管理并听从甲方质量及平安的统一管理。

7、做好文明施工、工完场清工作。

八、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。

甲方：代表人：

乙方：代表人：

签订时间年月日

模板拆除工程施工合同模板

甲方：****公司

乙方：****公司

依据《中国合同法》、《中国建筑法》及其他有关法律法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程施工合作事项协商全都，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：******

工程内容：300m足

球场环形塑胶跑道面层（格林斯博牌13mm厚全塑型自结纹塑胶面层），篮球场（4块）、排球场（2块）塑胶面层（长河牌4mm厚N型硅PU塑胶面层）。

二、劳务作业人员

本工程自20xx年7月1日开工直至20xx年7月20日乙方依据工作需要向甲方供应的作业人员应满意甲方的进度要求，要求年满18周岁，身体健康，具备本工程施工作业的相应技术力量。

三、承包方式及范围

3.1、承包方式：。

3.2、工程承包范围及工作具体内容：

3.2.1、甲乙双方合同签订后，乙方依据工程实际状况编制《塑胶地坪专项施工方案》报送甲方，由甲方上报监理单位审批；

3.2.2、乙方依据项目实际状况组织专业施工管理人员及劳务人员队伍，报甲方存档。

3.2.3、乙方依据项目工程量准时进行施工机械、材料的组织和方案，必需达到一次性满意工程需要。

3.2.4、进场施工前将乙方公司资质等单位相关资料复印件加盖公司行政章报送甲方进行资质报审（一式四份）。

3.2.5、乙方材料进场后准时将原材料的出厂质量证明文件原件（材料合格证、出厂检验报告等一式四份）报送至甲方资料员，并请甲方、监理单位进行现场见证取样，将材料样品送至相关检测机构进行化学成分的检测，检测评定标准根据《上海团体标准》（T/30101002-C003-20xx）执行，经检测合格后，由甲方向监理单位进行材料报验，监理单位批准使用后方可用于工程施工。

3.2.6、依据批准的施工方案进行塑胶地面基层进行清洁及相应处理，封底找平层施工前进行基层隐藏验收，阅历收合格后方可进行封底找平层施工，保证基层清洁、固化完整。

3.2.7、封底找平层施工后必需保证场地平整、无坑洼、不积水，经淋水试验后，查找积水位置，进行积水修补合格后方可进行下道工序的施工。

3.2.8、每道工序的施工必需严格根据批准的专项施工方案组织施工，

且根据规定需进行隐藏验收的必需提前通知甲方及监理单位进行隐藏验收，经隐藏验收合格后方可进行下道工序的施工。

3.2.9、乙方负责施工承包范围及作业面周边施工现场的平安文明施工，没工作班必需