电力施工合同

【文档尺寸：A4字体：仿宋标题字号：20正文字号：12】电力施工合同

电力施工合同篇1甲方：乙方：受甲方委托，确定该工程由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：一、工程概况：1、工程名称：文化街萝卜会2、工程地点：昌乐路文化街二、施工范围及工程量1、安装VV224×35mm电缆线160米，砌电缆井6座，电缆沟开挖回填。2、安装一块(10-40A)三相四线电能表及其相关调试。3、电力部门所有报装手续的办理。三、工程价款及付款方式：1、本工程价款附清单壹份，总价款为壹万贰仟元整。2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。四、甲方职责1、负责现场技术交底，办理好本工程红线走廊手续。2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解2决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。3、根据国家现行规范组织工程验收。4、协助施工单位抓好安全文明生产。五、乙方职责1、按批准的施工设计图纸施工。2、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通(车辆、人身)事故由乙方负责。3、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。六、其它1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。甲方：乙方：代表签字：代表签字：签订日期：年月日电力施工合同篇2合同编码：签订日期：甲方：乙方：单位：元工程名称合计1、施工地点：2、质量标准：按照国家标准和图纸设计要求3、验收标准：按照国家标准和图纸设计要求4、承包方式：固定总价方式，包含施工图范围内全部设备、辅材、施工费、检测费等直至送电并达到正常用电状态一切费用(甲方仅负责向供电公司交纳新建住宅小区电力设施建设费，其余费用和工作由乙方负责)。5、结算方式：进场付工程款的30%，施工完送电后付65%，余款5%质保期满后10日内付清。6、合同履行地为甲方施工现场。7、工期不得延误，如遇特殊情况需要顺延，须征得甲方同意，并不得影响甲方施工进度，否则构成违约。8、质量保证承诺：施工之日起二年内若有质量及影响甲方用电问题，乙方免费维修，承担更换配件等直至达到甲方正常用电的所需规格型号量金额工期9、乙方承诺确保具有安装施工资质，确保安装设备、设施质量，如发生施工、设备、设施等导致损害，乙方承担全部赔偿责任。10、乙方独立承担与施工有关的一切责任，如果甲方被第三方追究责任，乙方构成违约，乙方负责赔偿甲方全部损失，并支付违约金。11、甲方通讯地址为：乙方通讯地址为：乙方维修电话：向以上地址所发专递、信件视为已经通知对方。甲方拨打乙方维修电话视为通知对方需要维修，无论乙方是否接听电话。因乙方关机、无法接通、不接听电话或不及时回复电话等原因导致不能接通的，乙方构成违约。12、违约责任及解决合同纠纷的方式，按《合同法》解决。违约金性质为惩罚性违约金，数额为总价款的%，违约方处支付违约金外，还应赔偿对方损失。13、本合同经甲乙双方签字或盖章之日起生效，本合同一式三份，甲方2份乙方一份。甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：年月日年月日电力施工合同篇3甲方：乙方：为了使我公司建设(改造)工程顺利进行，明确甲、乙双方的权一、合同文件1.1、合同文件的组成1.1.1、本合同条款。1.1.2、洽商、变更等明确双方权利义务的有关纪要、协议等文书。1.2合同文件使用的标准1.2.1、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。1.2.2、适用合同文件的法律是中华人民共和国的法律、法规以及电力二、工程项目概况2.1、工程名称：2.2、工程地点：2.3、工程性质：2.4、工程施工承包内容：本合同委托建设(改造)工期根据国家有关规定及省电力公司安排，本工程建设工期计划为三、委托建设(改造)管理合同价款根据本批工程项目设计规定的全部建设(改造)内容，甲方委托四、本合同双方职责及权益5.1、甲方5.1.1、负责审查乙方提出的工程建设实施进度计划。5.1.2、负责为乙方提供工程的所有材料。5.1.3、甲方将按照本工程的进度向乙方核定用款额度。开工时拔付人5.1.4、负责组织对工程的进度和质量进行监督检查，验收及后评估。5.1.5、负责组织施工图纸会审，编制工程进度计划和实施方案。5.1.6、按省电力工业局农网建设(改造)设备招(议)标管理办法，5.2、乙方5.2.1、为项目的受托方，对整个工程项目从开工至竣工投运的整个过程负有建设单位责任，包括本合同价款的风险承担。5.2.2、按批准的初步设计组织实施本工程，工程质量应符合《河南省农网(改造)工程验收办法》及设计要求，并确保本合同所述工期。5.2.3、配合甲方组织的监督检查，验收和后评估。5.2.4、项目竣工后，提供开工，竣工报告，及实用材料表。六、工程分包6.1、分包工程应由具有相应资质等级的单位承担，不得实行二次分包。分包合同不能解除乙方在本合同中任何义务与责任，由分包工程引起的任何违约或疏忽，均视为乙方的违约。七、量保证和验收7.1、按《河南省农网建设(改造)验收办法》验收。7.2、工程项目从竣工投运之日起计算质量保期为一年。7.3、在质保期内，乙方负责处理工程遗留的质量缺陷，并承担相应的费用。7.4、质保期满，甲方返还乙方质量保证金。7.5、为确保工程质量，甲方随时对施工质量进行监督、检查，凡不合格工程必须限期返工。7.6、乙方应严格按照国家规定的操作规程和图纸施工，保证工程质量实行终身负责，工程竣工后，由乙方提前十天报出竣工报告(包括图纸资料齐全)，在十日内甲乙双方共同组织按有关技术规范进行检查验收。八、违约和处罚8.1、任何一方未履行合同义务，未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，即应承担违约责任。8.2、违约给对方造成损失的，视具体情况及损失大小追究违约方责任。8.3、本工程的施工安全，由乙方全面负责。发生不安全现象及事故必须及时上报和处理。8.4、本合同下述事宜不构成违约：国家计划的重大调整、重大设计变更、人力不可抗拒的自然灾害和地震、战争等。九、合同的生效与终止：9.1、本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2、在甲方组织竣工验收合格，移交生产后一年，质保期满，返还乙方保证金，本合同即告终止。9.3、合同正本两份，由甲乙双方各执一份;双方各执一份。十、附件：10.1、本合同附件为合同内容的一部分。10.2、本合同共有3附件。甲方：(盖章)乙方：(盖章)代理人：代理人：签约时间：年月日签约时间：年月日电力施工合同篇4甲方：乙方：为确保电力线路安装工程的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与作用条例》的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。一、工程概况：工程名称：工程内容：工程地点：工程期限：工程总造价：工程总造价(大写：)二、工程质量标准：安装35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》施工。三、甲方的权利和义务：按期开工。四、乙方的权利和义务：不得随意变更经双方认可的安装施工方案如必须变更，需经甲方同意，否则造成的损失由乙方自负。施工安全由乙方自行负责。五、违约责任：六、争议的解决方式：甲乙双方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则通过协商解决，协商不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解，调解不成时双方选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。七、本合同效力及未尽事宜。条例》等有关法律、规章的规定办理，如遇国家法律、政策调整时，本合同作相应调整。面协议签订前，本合同继续有效。甲方(签字)：乙方(签字)：年月日年月日电力施工合同篇5甲方：乙方：交款单位：根据《中华人民共和国合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将工程承包给乙方施工。现双方经协商，达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：鲅鱼圈区3、工程内容：4、工程承包方式：包工包料5、工期：工程拟定年月日开工，年月日竣工，工程有效工作日为天，以工程开竣工报告确定的开竣工时间为准。6、工程结算方式：实行按工程概算包干方式。包干范围为初始施工图图纸范围内的工作内容，签定合同时双方应充分考虑施工周期内材料和设备涨价因素，签定合同后原则上不做调整。但以下两种情况可以调整：⑴因设计变更对工程造价有影响时。⑵、因甲方原因拖延开工超过三个月及以上，应依据市场价格变化。合同总造价包括初始合同价款和调整合同价款两部分。初始合同价款指双方商定的初步设计概算，调整价款主要指包干范围外的设计变更、市场价格变化。7、合同价款：合同价款为元人民币，最终价格以第一条6项工程结算方式计算的合同总造价为准。二、甲乙方驻工地代表1、甲方驻地代表：2、乙方驻地代表：李孝辉三、甲方工作1、负责施工场地，具备开工条件，同时使施工场地满足施工运输需要。2、开工前，接通施工场地水源、电源，拆迁现场内民房和障碍物。3、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。4、负责向乙方提供施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审。5、配合乙方在开工前办理好与工程相关的手续。6、根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。7、负责组织相关部门对工程进行验收。四、乙方工作1、在工程施工前，负责申报开工报告，工程竣工后，提出竣工申请，协助竣工验收工作。2、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。五、工程质量1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家及部颁的电气安装规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。2、隐蔽工程必须经相关部门检查、验收签章后，方可进行下一道工序。六、施工与设计变更1、甲方交付的设计图纸、说明和有关资料，作为施工的有效依据。2、施工中如发现设计有错误或不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。乙方不得自行更改设计图纸。因设计变更导致费用增加，由甲方承担。七、合同价款支付自本合同签订之日起三日内，甲方向乙方支付本工程初始合同价款，计人民币元。经甲方同意设计变更三日内，甲方向乙方支付本工程追加合同价款。八、工程竣工验收1、工程竣工后，由甲方组织相关部门进行验收，验收以国家或部颁发的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工文件为依据。2、工程验收合格后，送电前由甲方负责看管此工程的设备、材料。九、违约责任1、工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。2、由于乙方原因未按期竣工，每逾一日，按合同总价款千分之三承担违约责任。3、由于不可抗力或甲方原因，不能按期竣工，工期顺延。4、甲方未按期全额支付合同总价款，每逾一日，按未支付部分价款千分之三承担违约责任。十、双方约定的其他事项。十一、本合同一式6份，甲乙双方各持3份。十二、本合同自双方签字或盖章后生效。十三、本合同签订后，甲乙方如需要提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方：乙方：营口电力发展有限公司法人代表(委托代理人)：法人代表(委托代理人)：年月日年月日电力施工合同篇6发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元(具体明细见附表)：3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从年月日至年月日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事宜，双方另行协商。23、附则：甲方(签章)：乙方(签章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人(签名)：委托代理人(签名)：年月日年月日电力施工合同篇7发包人：彭开飞(简称甲方)承包人：(简称乙方)一、工程内容1、工程名称：怀化市第二(河西)污水处理厂配电工作2、工程内容：2.1、本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。2.2、新敷设ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*120电95m，ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*70电缆30m，新架设JKLYJ-10/120型绝缘线路125m;2.3、本次工程受电容量为500KVA，配电房内新装SCB-500KVA干式变电器1台，新装10KV进线柜1面、出线柜1面;2.4、搭火杆新装带隔离开关1台、避雷器2组，#D07-2杆新装计量箱1台、避雷器2组;2.5、新立YB190-15杆2组，新设GJ-70拉线2组;2.6、配套敷设电缆保护管(CPVCφ167*7)75m;2.7、制作高压部分;2.8、所有设备需可靠接地;2.9、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口，现场协助安装。备注：工程内容中涉及具体数据之条款，其实际使用量应满足设计要求及电业局验收标准。3、乙方应对工程质量负责，如验收中发现质量不合格，经鉴定确系乙方责任者，乙方应负责返工，其费用概由乙方承担。4、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安全管理、相互配合，并明确相互的安全面责任，乙方在施工范围内发生的安全责任，应由乙方全部负责。5、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。6、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方：乙方：年月日电力施工合同篇8甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条工程概况一工程名称：二工程内容：三工程地点：四设计单位：五工期：六质量标准：七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定(￥)万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律一合同语言：汉语二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。第三条甲乙方驻工地代表一甲方项目负责人：二乙方项目负责人：三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。第四条甲方工作一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。二负责组织辽宁省电力供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。第五条乙方工作一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。第六条工程质量等级一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。二质量评定部门：辽宁省电力供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。第七条验收和重新检验一甲方根据乙方的申请，组织辽宁省电力供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代