2022年监理工程师考试题库深度自测300题及一套完整答案(湖北省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据工程质量事故造成的人员伤亡或直接经济损失，（）不属于特别重大质量事故的条件。

A.造成30人以上死亡

B.造成100人以上的重伤

C.造成5000万元以上的直接经济损失

D.造成1亿元以上的直接经济损失【答案】CCT7D4O1R2F10A9C9HY8G5D7H2Q1N2J3ZX8H9N6Z9B4M10M102、《卓越绩效评价准则》评分系统中将七方面分为三个层次，即基本要求、总体要求和多项要求。其中

A.基本要求

B.总体要求

C.多项要求

D.其他【答案】ACM10C7Q9U6F1K4E6HF9J5U7B3M1J8R7ZQ3L9L1X9W2D3G13、（2018年真题）在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。

A.在设计方面，应选择结构较简单的产品

B.在生产方面，应选择废品率较低的产品

C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品

D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】DCY10U1P8O7H6M5J9HT10I2Z8T6U7Q9L5ZL8U6A2C1D5Q3T84、竣工结算计价时，依据双方确认的工程量和已标价工程量清单的综合单价计算，是指（）。

A.分部分项工程

B.措施项目

C.总价措施项目

D.分部分项工程和单价措施项目【答案】DCL3J7F7C7B3M10H8HO7B3U10X7B10H6X2ZI10T9I3S3C2X1O35、建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是()

A.分析工作之问的逻辑关系

B.计算工作持续时间

C.进行项目分解

D.确定进度计划目标【答案】DCG9M6F6O3A1P1B9HK4N3E9C1B9J3C3ZY7C1E10B8C1C10Y86、对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用（）。

A.调整型抽样方案

B.计数型抽样方案

C.二次抽样方案

D.多次抽样方案【答案】CCR10Q10O10F3K6U6B8HP10G8P2X5T3I5R3ZU3H2M2P7C1P6Q97、某双代号网络计划中，某项工作的最早开始时间为（）。

A.紧后工作最迟开始时间的最大值

B.紧前工作最早开始时间的最大值

C.与紧后工作之间时间间隔的最大值

D.紧前工作最早完成时间的最大值【答案】DCI9G2N4Y4S7V2B10HX2F4E5A3J2B9A1ZJ4H4J10W1X3G2M18、监理单位质量管理体系内部审核时，正式运行阶段，重点在（）。

A.符合性

B.适用性

C.系统性

D.可操作性【答案】ACN2Z9F1X7X1R1C2HH9H4G6Y7Q8M5U1ZC4R9C2C3M6S5U39、（2018年真题）采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。

A.施工单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.建设单位【答案】DCB1C7L4P10Z1X3R10HG1X3L2H1G4S8G1ZT10F2S8A8D10O6X510、某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805【答案】BCU9N7B9V2E8L9I4HB10V3P7X7H3Q4V4ZE9N3R7L10J3F3V1011、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。

A.工程总成本最低条件下的资源均衡安排

B.资源均衡使用条件下的最短工期安排

C.资源使用最少条件下的合理工期安排

D.资源有限条件下的最短工期安排【答案】DCM1B5C4G7Q5U8J9HD9R9L4H2A4C10E10ZX5X1L5M1G2L10Q612、下列情形中，无需冲突规范指引，直接适用强制性规定的有：

A.公共卫生安全

B.反垄断

C.外汇管制

D.劳动者权益保护【答案】ACT2K10B1A9N10E4W2HQ9P1A9T10X10D9S4ZA4S1G1R2K3W9C313、业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按最迟开始时间安排，则（）。

A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率

B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率

C.利于节约建设资金，提高按期竣工保证率

D.利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率【答案】DCB5D5L4R1Z6T3O5HD8O10Z1L1A2I4X1ZA7T1N1I10Y2X3Y514、在卓越绩效模式核心价值观中，一个企业成功的关键是（）。

A.领导力

B.战略导向

C.社会责任

D.系统管理【答案】ACH10A2G6G2E3P2H10HZ8A9O6B10M6S7Y9ZD3A8G2H9K1C10L415、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采用的组织措施是（）。

A.编制进度控制工作细则

B.对工期提前给予奖励

C.建立进度计划审核制度

D.对建设工程进度实施动态控制【答案】CCN9Y4T1S10L8C5A6HC3V6S8S5M6J10I1ZY6L1C5T6U1W7B416、因施工原因发生工程质量事故后，质量事故技术处理方案一般应经（）签认，并报建设单位批准。

A.事故调查组建议的单位

B.施工单位

C.法定检测单位

D.原设计单位【答案】DCV9S9B2I4X7I5S9HU7N3E4R6F10E9Z3ZS5L9O2O4H7T9V617、某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1800万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9700万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元。则该项目的动态投资部分的金额为（）万元。

A.600

B.6600

C.11500

D.59900【答案】BCM1E3P7Q6I8D9P7HE10M5M5B2A8V1A6ZJ10R1R10R3D5L9X118、在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）检测。

A.平行

B.巡视

C.抽样

D.见证取样【答案】DCN9L3V9I9Q2Y3Z9HZ8A6V8F5B4F9Z3ZP4G10L8Z3E6K10S1019、（2018年真题）某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。

A.47.664

B.62.064

C.65.160

D.93.600【答案】BCA4L8N5K9H10O2H2HF10Z6D3N3F9Y2Z2ZI3I10B6F5Z3R4J1020、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.施工单位【答案】CCE8G8I8Y10I5O7E1HO5R6X6N5S9B5M4ZD3M7M1A8L5K7F821、按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。

A.1%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】BCH8G10M8J5P5V7S10HP6W9Z5L5N8L9G5ZP6W1C6D6A8G1T622、初步设计阶段的限额设计控制工作的重点是()

A.设计方案的优化选择

B.工程量清单的编制

C.设计预算的审查

D.设计变更的审批【答案】ACA10H5Q8S8H1P8K3HE9R9H10B10D1Z10Q7ZO7Q8L4H5V4X9O923、工程施工过程中，智能建筑分部工程质量验收应由（）组织。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.专业监理工程师【答案】BCM4G7H7Q5M8B3L8HL3F9D3I7M2Q6G10ZB10N10A5Q3S1L3B224、（2021年真题）建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（）特性。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.经济性【答案】BCC6L5V4Y1X3P4F3HO8Z4Q9Y3T6V5R8ZX9L1A4P5K10A7A525、编制物资需求计划的关键是（）。

A.确定需求量

B.确定物资的来源

C.有足够的资金

D.确定材料的品种、型号、规格、数量和时间【答案】ACU9K6Y2G2G4R8A5HM7M1I7E2G7P5J10ZK3I10D5Y7E10T1T426、某项目的建筑安装工程费为2000万元，设备购置费为600万元，工程建设其他费为100万元，建设期利息为60万元，铺底流动资金为160万元。若基本预备费的费率为10%，则基本预备费为（）万元。

A.260

B.270

C.276

D.292【答案】BCO5I10Y6O5V1A5D5HZ5A10S4R10U2K9W7ZX6Q2L8S10H9H3P627、（2020年真题）某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。

A.有利于招标人的约定

B.招标人和投标人重新谈判的结果

C.中标人投标文件

D.招标文件【答案】CCR4C7N1J2J2K9A5HE7X6E7G3N3F5F10ZM4S4E8K9Y2M1H328、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。

A.承包人自行增减的临时工程工程量

B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量

C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量

D.承包人自检不合格返工增加的工程量【答案】CCJ7N8X2X5I8O9S6HH8L9Z5H4V8A1O5ZN10F5O2V2F5I1G229、某分部工程有2个施工过程，分为5个施工段组织非节奏流水施工。各施工过程的流水节拍分别为5天、4天、3天、8天、6天和4天、6天、7天、2天、5天。第二个施工过程第三施工段的完成时间是第（）天。

A.17

B.19

C.22

D.24【答案】DCQ7O1A8P8Z1Q6X8HP4W3T6O4N4D4G7ZF1Z2Y10O7X8L7J630、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的α和β值均不宜超过（）。

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%【答案】ACA1D5B3G6L1I8Q4HS10S5N6C8E1E2C2ZS8D1U2K9F2B4S931、（2020年真题）关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。

A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆

B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取

C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩

D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】DCZ7J8R6Z6M8C9B8HW4A3L3R2R6Q5V10ZM10K7H10L10F3D2O532、（2022年真题）下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。

A.职工福利费

B.高空作业津贴

C.养老保险费

D.工伤保险费【答案】BCQ1H1R1T7Q6O1A4HC7D1O4N2N3W8A9ZL8T7L3X8L10P6O333、加强风险管理，对影响工程建设进度目标的因素进行风险分析属于进度控制措施的（）。

A.组织措施

B.避险措施

C.合同措施

D.经济措施【答案】CCL5X9R5M10L7S3B4HQ4J4K5K3M4T4V2ZL8V10Z9A1Q8U1N1034、负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准，对存在的问题通过（）向设计单位提出意见和建议。

A.施工单位

B.供货单位

C.建设单位

D.质检单位【答案】CCE10W1G2F4Z5D6R5HY7N4N3C4B2Y7O3ZY3Q6C9K10T8V8D635、在建设工程活动中，总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告【答案】ACT7A7S8V3T6R5R7HW8C7X1I5G7C2G8ZA5E3D8P9S8O5G636、在建设工程过程中，进行投资控制的目的是（）。

A.确保投资目标的实现

B.减少计划投资

C.提前竣工

D.中标价低于标底价【答案】ACL9Y9Z7T9K6I9U7HV10N5W4G1Y9U2U6ZO4A5X9K6L5F5K337、对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理的质量原则是()

A.过程方法

B.持续改进

C.管理的系统方法

D.质量体系过程评价【答案】CCU9Y2D9H8B8T10E7HC3F7T1F10E2L7H4ZW2V2I6I6P9I7H938、（）是监理单位内部质量管理的纲领性文件和行动准则，应阐述监理单位的质量方针。

A.管理手册

B.程序文件

C.质量记录

D.质量手册【答案】DCD3T1W9I7B9L5D8HG6O4C2I2D8Z6E3ZD3D9R9I6D2X4A239、对工程范围确定，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用()合同形式。

A.估计工程量单价

B.纯单价

C.可调总价

D.可调单价【答案】BCX1G4S7O3C3I7M2HJ5T6K9X9L7B9L4ZQ4C3N10M2I2O8T440、（2022年真题）建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（）。

A.流水节拍

B.流水强度

C.流水步距

D.流水定额【答案】BCE7N4Q4Y3E5E6C9HN8J1Y3Z3D1P4V7ZE6O8I8B8V5S7F641、（2021年真题）监理工程师控制工程施工进度需进行的工作是（）。

A.汇总整理工程技术资料

B.及时支付工程进度款

C.编制或审核施工进度计划

D.编制工期索赔意向报告【答案】CCZ7W5C8E4M4J1E5HB2E6T9K8K3R6F2ZJ5R9T10M7R8Q7M1042、监理单位受业主的委托进行工程设计监理时，应落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员，按合同要求对设计工作进度进行严格监控，下列工作中，属于监理单位的进度控制工作的是（）。

A.审查设计单位编制的进度计划的合理性和可行性

B.建立健全设计技术经济定额，并按定额要求考核设计单位

C.认真实施设计进度计划，力争设计工作有节奏、有秩序、合理搭接地进行

D.不断分析总结设计进度控制工作经验，逐步提高设计进度控制工作水平【答案】ACJ1W3O1V9R9P10Y9HH5I7L10Z10X3T10A6ZR1T10X6E10S3N4K143、根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋在最大力下的总伸长率不应小于（）。

A.3%

B.5%

C.7%

D.9%【答案】DCJ5H9E3F9D7F4I10HN4E5F10Y5S3E5M4ZL2Z7C6L5V5Q6E344、在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖延的时间超过其总时差，则（）。

A.网络计划的计算工期不会改变

B.该工作的总时差不变

C.该工作的自由时差不变

D.网络计划中关键线路改变【答案】DCS8C4B5J6X9K7D10HU5J1Y6T1E2F8D9ZK2I9K4E9M1H3T1045、某施工单位在施工时，未经设计单位同意擅自修改设计，此情况属于（）。

A.施工与管理不到位

B.设计差错

C.使用不当

D.操作工人素质差【答案】ACQ7I2X10B10I2W9E8HW2I9O8F10I7I5Q8ZB3B3D1K3D5M2A946、按造价形成划分的建筑安装工程费，特殊地区施工增加费应列入（）。

A.施工机械使用费

B.分部分项工程费

C.措施项目费

D.间接费【答案】CCY3W7D4S9I2V6T8HM8E9Q6P6K7L3D5ZE8E2O8C10K7Z1G247、（2019年真题）按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在（）中列支。

A.建筑安装工程材料费

B.建筑安装工程企业管理费

C.建筑安装工程规费

D.工程建设其他费用【答案】BCO10Z5T6O1Z9R9E10HP8Q7E1L7V8C2S8ZI4I5Q6Z4N7R10F148、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A.工程技术复杂、工期长

B.工程量大、工程技术相对简单

C.工程造价大、工期长

D.工程量大、工期长【答案】DCD1R9X9W7U8J1M7HS7D1B4H1A2P5W7ZL1U7L1D5T4P6X849、国家机构实行工作责任制原则，下列哪些选项体现了这一原则

A.全国人大和地方各级人大都由民主选举产生

B.每一人大代表都要受到原选举单位的监督

C.人民法院和人民检察院都实行集体负责制

D.中央军委对全国人大及其常委会负责【答案】BCG10O2Y1S3N5V1I7HC1A1J3E1K5P6W7ZP2E3E8J5B4O2I450、在卓越绩效管理模式中，（）是组织之本，一切管理活动应当以激发和调动其主动性、积极性为中心。

A.领导者

B.组织者

C.员工

D.参与者【答案】CCR9J10A6R3Q9Q7B4HN1M1L7H10L1U4F10ZW9F10N7J3L5N8S751、（2019年真题）当网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足工期要求，可采用的调整方法是压缩（）的工作的持续时间。

A.持续时间最长

B.自由时差为零

C.总时差为零

D.时间间隔最小【答案】CCZ3H8A3Z1H9W8H8HP5F6K5J10E8O2V3ZG3M5K3Q4L6T4A452、工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。

A.编制保修实施细则

B.保修责任界定

C.审查保修实施方案

D.编制保修资料【答案】BCR10N8P3G10Q9N3S10HW7I3L10Z1R6G4T7ZV4L7Z5K9B7W5A353、对于建设规模较小、资料不多的监理项目，可以结合工程实际，指定（）名受过资料管理业务培训，懂得资料管理的监理人员兼职完成资料管理工作。

A.一

B.两

C.三

D.四【答案】ACM7S1R6S8V7P1B6HF9N8Q3B5Q10G10C1ZK10U5L6J1B8V7B654、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用可用暂列金额支付的是（）。

A.业主提出设计变更增加的费用

B.业主提供了暂估价的材料采购费用

C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用

D.固定总价合同中材料价格上涨费用【答案】ACJ4Z1R10D3P4R6V2HJ9J6Z9Y3F2Y9L5ZX10E6L9B6M8D5X555、在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（）。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.设置质量控制点监控

D.跟踪监控【答案】BCW9R8I10L2K3F9I2HU7A9R1M10D7F3N5ZP8D9F1K1I9A7S756、程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求对于工程勘察活动的管理。

A.勘察单位

B.建设单位

C.设计单位

D.政府监督部门【答案】BCR2Y1N7Q2Q9A8G9HZ3R7H5J2Y8H7J7ZW3A2S5Q5V8U8R357、某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第17天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差和总时差分别为（）天。

A.1，4

B.3，3

C.4；5

D.5；5【答案】CCX6U7N10M6Q9O4Z6HL2E8G8F8U1U9A9ZG3V2V9G4S3G10M958、关于质量管理体系的认证与认可的区别，下列说法错误的是（）。

A.认可由第三方进行，认证是由授权的机构进行

B.认证是书面保证，认可是正式承认

C.认证是证明认证对象与认证所依据的标准符合性

D.认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力【答案】ACO6U3U2M6M2V8W8HB8S1C9P2O1U1W3ZU1N3S3Y5B5S1I859、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间有置上开展状态的参数是（）。

A.施工过程和流水强度

B.流水强度和工作面

C.流水段和施工过程

D.工作面和流水段【答案】DCP4S8S4A3O9G4C1HU4K1Y9J5B4I2D8ZH4Z9U2J5W7D8O860、某建筑安装工程，采用工料单价法计价程序计算工程造价，以直接费为计算基础，其直接工程费为1000万元，措施费为100万元，间接费费率为10%，利润率为5%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为()万元。

A.1194.39

B.1302.97

C.1308.14

D.1313.82【答案】DCZ2E9L8D5Z4Y10N8HF9W6K5H2A4R5C4ZG5O1S2Y1W10E7Y861、2010年已建成年产50万吨的某化肥厂，其投资额为10000万元，2015年拟建生产80万吨的化肥厂项目，建设期2年。自2010年至2015年每年平均造价指数递增8%，预计建设期2年贷款利率递增0.5%，估算拟建化肥厂的静态投资额为（）万元。（生产能力指数n＝0.8）

A.23594

B.21400

C.20494

D.24861【答案】BCE6V8Q1P9O1F7R8HH2T7V10W5X5I4G1ZF9L2P4L6L8T4F362、（2019年真题）某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。

A.10.0

B.10.5

C.12.5

D.13.5【答案】BCE9O9T10D3E1U7I2HQ3V3V5Y8L2M5X6ZK3T2O1N4X2F9I763、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。

A.建立进度协调会议制度

B.编制进度控制工作细则

C.对应急赶工给予优厚的赶工费

D.推行CM承发包模式【答案】DCB3H6N6B9X6D3L5HR9S8Z2K7M7R3G1ZD6X5A6I8D9Z7O664、组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的（）特征。

A.符合性

B.持续受控

C.动态性

D.系统性【答案】CCR3A1A10K2G4M5K9HA4M8U10O6U8E10L8ZA7N6I4F5Q5I8K765、某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（）。

A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格

B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格

C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格

D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格【答案】DCA4D5N1A3C6O5Z3HH1R6Y2D5S10L10N8ZM8A7O10L10Y8N7Y466、施工单位编写的施工方案，（）应组织审查，符合要求后予以签认。

A.施工单位项目技术负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.建设单位代表【答案】BCB7Z9J2I6T7H7F4HP1D5H4V9W7O9C4ZN8C10Z6C10L8L10R867、施工过程中，检验批的验收应由()组织。

A.项目技术负责人

B.建设单位现场代表

C.项目经理

D.专业监理工工程师【答案】DCM6K2P1V5N7Y10S2HP3D5X4V2T10W5G1ZJ8Z10I1A2X10C9Y168、一般情况下，多层砖混结构房屋建筑随层数的增加，土建单方造价(元/㎡)出现的变化是：()

A.增加

B.不变

C.减少

D.二者无关系【答案】CCI10P1N5V1K9D8V7HC9I6W3H4Y5L9F7ZF8K2B5G10D4F8X669、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2天，则工作M的实际进度()

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2天

C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天

D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长4天【答案】ACT9E2Q6E5X5K9L4HR10P6B1U5I5P6Y10ZM10F1N2W4F9U10R870、1240厚承重墙体最上一皮砖的砌筑，应采用的砌筑方法为()。

A.整砖顺砌

B.整砖丁砌

C.一顺一丁

D.三顺一丁【答案】BCF3J1R9D5J4V9P1HO5E7P7J7P5Z1W9ZC4N8Z8F7K10M6C571、由于承包方原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商（）。

A.不能索赔工期、成本、利润

B.可以索赔工期和成本、不能索赔利润

C.可以索赔工期、不能索赔成本和利润

D.可以索赔成本、不能索赔工期和利润【答案】ACE2R1O9E9Q2Z3C9HG3J2P6S7W5E6E4ZI3V8U3V7K10L1W172、调整建设建工设程工进程度，计可划以时通，过对（于）大改型变某些工作之间的逻辑关系。

A.组织平行作业

B.增加资源投入

C.提高劳动效率

D.设置限制时间【答案】ACQ3H4P5G6Z9Y2U9HA7A5V2R6M10P6D10ZJ3V5B3U1B8U1W373、在工作面允许和资源有保证的前提下，专业工作队提前插入施工，可以()。

A.使流水施工工期延长

B.使总工期延长

C.缩短流水施工工期

D.缩短总工期【答案】CCI2Z8Q4I6P9L10Q3HL3H2U6N4B9R3Q3ZI5M5E10N8S1Y10V174、进度控制的措施中，对工期提前给予奖励属于（）。

A.经济措施

B.组织措施

C.合同措施

D.技术措施【答案】ACW2Q7T2X2Q10V10P4HW10D10N4O3I7D6Y4ZH1O9C1G9D9G8P275、下列关于设计阶段进度控制的意义的说法中，正确的是（）。

A.设计进度控制是建设工程进度控制的前提

B.设计进度控制是施工进度控制的基础

C.设计进度控制是设备供应进度控制的重要内容

D.设计进度控制是材料供应进度控制的前提【答案】DCO9J10G5X7W6K2A9HV3E5I8X10G8Y6X3ZX1J2S3W3V4Z5X1076、下列属于由赔偿义务机关负举证责任的事实有：

A.赔偿义务机关行为的合法性

B.赔偿义务机关无过错

C.因赔偿义务机关过错致使赔偿请求人不能证明的待证事实

D.属于法定免责情形【答案】ACP5G10L7F8A1V7H6HW5D5D2N6H5X4J3ZP4Y10Z1E10J10B7Q177、监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。

A.办理物资运输有关手续

B.履行物资供应合同中的义务

C.确定物资供应中标单位

D.审查物资供应情况分析报告【答案】DCW1K2B4C7C7P7L8HR5K9I7X5C1I10W3ZR6F9U7U2V4D10R978、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价格工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。＜br>

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】DCQ4I8V8D8P4S1D6HP2K4J4G1X8F1B5ZO9A8S8Y7D2I6D779、施工总进度计划编制过程中，主要实物工程量的计算应根据批准的()，按单位工程分别计算。

A.年度计划项目表

B.工程项目进度平衡表

C.工程项目一览表

D.投资计划年度分配表【答案】CCI8F3J10T3I6D10Q2HG3L9X3Q7Y7V4D6ZR7V10U2C2Y2W1G480、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，领导者要建立组织统一的宗旨和方向，下列属于领导作用基本内容的是（）。

A.确定质量方针、质量目标

B.加强与顾客的沟通与联络

C.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合

D.让员工以主人翁的责任感去解决各种问题【答案】ACY2E1U1R10J1O7D5HL8T6G9T7Q5G2G2ZD6L10V1N1A4K9A781、建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是()

A.分析工作之问的逻辑关系

B.计算工作持续时间

C.进行项目分解

D.确定进度计划目标【答案】DCI10R7D7A6Z1V4U6HW9J10M1C10O2H5O1ZA7C8I7C3I8A3A882、下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作的是（）。

A.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策

B.对拟建项目进行财务评价

C.对已完工程量进行偏差分析

D.审查设计单位提交的设计成果【答案】CCV6X6C7P8H2E8W7HC10V7X7U4H9G3O1ZX10F4B10B1U8H8J683、（2019年真题）某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。

A.43.680

B.44.554

C.48.048

D.49.009【答案】DCV8C8H7I2H3C2D10HY6L1Z7P10T4X5S2ZR4Y6X5E2L10T2X384、国际上，将BIM模型的深度分为几级？()

A.3

B.4

C.5

D.6【答案】CCR5Q10K2O10M2H8G7HB9F5M8N8K8J4L10ZL2K2F4G7V4G7B785、（2020年真题）监理单位受业主委托组织物资供应招标的工作内容是（）。

A.根据施工条件确定物资供应要求

B.参与投标文件的技术评价

C.提出物资分包方式和供应商清单

D.审核物资供应计划【答案】BCK7O1T6K5I2J8D10HW3N4I1C10G3R10G8ZB9R7X1F6B9E1O586、某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（）万元。

A.5.000

B.5.600

C.5650

D.6328【答案】BCX7Q1T3X8Z4J9E9HV4X10E2A7S4V5N6ZT5R10N6K5V8O1O187、当工程发生需要加固补强的质量问题时，监理单位应先签发()。

A.监理通知

B.工程暂停令

C.整改通知

D.工程变更单【答案】BCS7F7J7Y10V3P8D2HL2W5Q6F3Q7Y8S2ZL2N1Y7D9M9D8Z388、工程施工过程中，对已进场但检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位（）。

A.停工整改并封存不合格材料

B.征求设计单位对不合格材料的使用意见

C.限期将不合格材料撤出施工现场

D.征求检测机构对不合格材料的使用意见【答案】CCS7Y8Y5H3Z2T10Z4HD6L6K9S4G1Q8Y6ZP5A10B9U1I6S3A489、在质量数据特征值中，能确切说明数据分布的离散程度和波动规律，最常用的反映数据变异程度的特征值是（）。

A.极差

B.均方差

C.变异系数

D.中位数【答案】BCK7O6R8L4A10A10W8HO9N1X1L8H1L3M10ZH5J4U8B2G4K1S890、某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延期至2013年10月20日，但在2013年10月因法律变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应（）。

A.调增60万元

B.调增90万元

C.调增120万元

D.不予调整【答案】DCD3K3U9E5H1C7G4HT1Y4K3Q6B3K1E3ZA5Y4B7R6X2N9F491、根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为四个等级，下列不属于特别重大事故的是．（）

A.30人以上死亡

B.100人以上重伤

C.1亿元以上间接经济损失

D.1亿元以上直接经济损失【答案】CCQ3X5B3N5Z6G5I8HV5Q3S2S1O6F2V8ZY2R4R5K1Y3Z7I192、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，不属于施工与管理不到位的有（）。

A.采用不正确的结构方案

B.未经设计单位同意擅自修改设计

C.技术交底不清

D.施工方案考虑不周全【答案】ACR5H5X3H4C5U1L10HP4Q6D10H5W4K5V6ZG5D6X3K10O5T1S793、在工程质量统计分析中，用来描述数据离散趋势的特征值是（）。

A.平均数与标准偏差

B.中位数与变异系数

C.标准偏差与变异系数

D.中位数与标准偏差【答案】CCV6G4Z5Q4S5A5E7HU8L2Y2N2O7W5H5ZH9I2M2L6A8Y10N1094、在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（），且不应少于5根。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】DCW2E10C9V2I8D10F1HH1K8H5G6S2A7D7ZL8R8G6M5J9W9I295、发生工程质量缺陷后，施工单位按监理机构审查合格的处理方案实施处理，监理机构对处理过程进行（），对处理结果进行验收。

A.旁站监理

B.巡视检查

C.平行检验

D.跟踪检查【答案】DCK7C10D9E6Z10U9P10HV7M6T8O7J10J5G1ZD10P9S5O5H6U8M796、下列施工进度计划调整措施中，属于经济措施的是（）。

A.改善外部配合条件

B.采用更先进的施工方法

C.增加劳动力和施工机械的数量

D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】DCN6S1E10I3Y5X2O6HX1Q7D5W9R9O4I7ZN9Z8Q1U9T1U2P897、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），不能列入其他项目清单的是（）。

A.专业工程暂估价

B.计日工

C.总承包服务费

D.总承包人自行分包管理费【答案】DCQ2U5V8J4O9F1X2HE9J3M9M3Q6N2J3ZL4S7U8L6L1Z8S898、总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件，监理人员重点熟悉的内容不包括（）。

A.设计的主导思想与设计构思

B.采用新材料、新工艺、新技术、新设备的要求

C.对施工技术的要求以及涉及工程质量、施工安全应特别注意的事项

D.设计人员的资格【答案】DCI4X3O1K1O9F6L8HY6W2P3Q5C1W6E7ZP4T2B10F7J2Q2H1099、（2017年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。

A.分项工程

B.检验批

C.单项工程

D.分部工程【答案】BCW1Q6U7O4Y4X1O7HW7C2D4R10F3N6A4ZP5H2C8J2E7O2V5100、在工程质量控制的主体中，（）的质量控制包括建设全过程各阶段。

A.政府部门

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位【答案】BCK7S5L1E2N5M8M2HO6W7J5C6M7D9E8ZV1U7E4N5Q10O10E10101、（2021年真题）2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。

A.80

B.120

C.130

D.150【答案】BCI3D1Y5V4E1X6V1HJ1F8Q1T10K4P8S1ZN10K3I1F9V3O4P7102、在非节奏流水施工中，通常采用（）法计算流水步距。

A.累加数列错位相减取大差

B.最大公约数

C.最小公倍数

D.累加数列相减取大差法【答案】ACH2N4M10B4R2S1B2HY4C2L9Q9D4X3Y6ZT5K6Y2M3Y1N7A8103、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。

A.666.3

B.981.6

C.1306.2

D.1640.5【答案】CCM6L1O3D1Z10T10B4HU10H10I6E6X1C3M10ZQ6N5D7Q7N9V2S7104、在费用优化时，如果被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率等于工程间接费用率时，（）。

A.应压缩关键工作的持续时间

B.应压缩非关键工作的持续时间

C.停止缩短关键工作的持续时间

D.停止缩短非关键工作的持续时间【答案】ACB7X5D1P5F6K7P2HH5Q9S8X2J4I4Q5ZC10A4G7I6N2W1E7105、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。

A.20

B.21

C.22

D.23【答案】DCB5C6W1R1S8P2O7HP6W8B9Z3W7C2M3ZR1B3J5C2J4D2R5106、下列选项中，不属于领导班子的主要任务的是（）。

A.质量管理体系建设的总体规划

B.编制贯标.认证工作计划

C.制定质量方针和目标

D.按职能部门进行质量职能的分解【答案】BCB7N8F4E1F9N2T10HN1N10S1F2D10J10Y7ZH4S5S5Z1E4D3Z7107、为防止卷材下滑，卷材屋面的坡度不宜超过()。

A.10％

B.15％

C.20％

D.25％【答案】DCK3H5I8Q3T4X3P8HT1O1M5M2F6D2C3ZU2T3N4S3N8D4E1108、下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）。

A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务

B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场

D.采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理【答案】ACO2M3B10F5H5G6X4HA10L3D9B2A3J9C4ZR3Q6Q7Y10N7N1I3109、在混凝土矿物掺合料中，不能改善混凝土工作性的活性粉体材料是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.硅灰

B.矿渣粉

C.硅粉

D.粉煤灰【答案】CCH4M8K7B10V3G5L4HB9U2K8S9I9X2P2ZG1O5Y4W1L4D7S6110、监理工程师在审批工程延期事件时，应根据（）来确定是否批准。

A.工程延误时间

B.合同规定

C.承包单位赶工费用

D.建设单位要求【答案】BCS8W6S10P8U2U10E4HM9R8L2M5Y5T6X1ZK5L6O6P7X3O5W2111、某分项工程合同价为50万元，采用价格指数进行价格调整。可调值部分占合同总价的60%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、40%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、107、100，则结算的价款为（）万元。

A.39.44

B.50.96

C.52.40

D.51.44【答案】DCT10R5D2E10D1S9T8HG2I7R5Z8X2F10A1ZC9G9A7A3I6V5Y6112、相比装运港交货，采用目的地交货方式时，卖方需要额外承担的责任是（）。

A.将货物装上买方指定的船只

B.负责办理出口手续

C.负责提供有关装运单据

D.负责租船订舱【答案】DCW9W3Z7J9B3C8V3HI3H6M6M5R1I4O4ZM8Q1D3N4B6M6S4113、关于证据的收集与审查判断，下列哪一选项是正确的？

A.行政执法机关在查办案件的过程中收集的实物证据可以转化为刑事证据，但言词证据都不得直接转化为刑事证据

B.采取技术侦查措施收集的证据，未经法庭调查程序查证属实，不得作为定案的根据

C.生理上、精神上有缺陷，对案件事实的认知和表达存在一定困难，但尚未丧失正确认知、表达能力的被害人的陈述，可以直接作为认定犯罪事实的依据

D.搜查获得的杀人案凶器，未附搜查笔录，不能证明该凶器来源，一律不得采信【答案】DCB7P7S6D8M10V2H5HV3Z7P1R8G7K2R8ZI2E2X3Y10X2K9W3114、下列建设工程可以不实行监理的是（）。

A.国家重点建设工程

B.小型公用事业工程

C.成片开发建设的住宅小区工程

D.利用国际组织贷款的工程【答案】BCP10P2U5T9Q1N9B8HI8U7S8B5B5O10P8ZH9T2M9T4M4P7W3115、下列流水施工参数中，属于工艺参数的是（）。

A.流水强度

B.流水步距

C.流水节拍

D.流水工期【答案】ACP1S6D10F1C9W6A4HX6L1D8G3O1R5C6ZT2G10X10L10Z1U10Y1116、根据现行规定，工程预付工程款的额度最高不得超过（）。

A.合同金额（扣除暂列金额）的20%

B.合同金额（扣除暂列金额）的30%

C.合同金额（不扣除暂列金额）的20%

D.合同金额（不扣除暂列金额）的30%【答案】BCK2P5S7Z2D3N8S7HD8K3D1L5B10O4E3ZG6R3D9N2E4E1N4117、质量事故技术处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。

A.施工单位、原设计单位、监理单位

B.施工单位、相应资质设计单位、建设单位

C.施工单位、原设计单位、建设单位

D.施工单位、相应资质设计单位、监理单位【答案】CCJ10T9W8B9Q3M7I3HU9P6J3T9A4S4F5ZY6F9Y1H8T6L2R1118、根据《计价规范》的有关规定，下列合同价款调整的事项中，属于索赔类的是（）。

A.法律法规变化

B.提前竣工

C.暂估价

D.现场签证【答案】BCX5P9Q6V5D7X9B6HY10T7I5X9L1L2P4ZC1X6H2X4W7Z1W6119、下列关于项目融资的有限追索描述错误的是（）。

A.贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索

B.贷款人可以在贷款的一个规定的范围内对项目借款人实行追索

C.无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目借款人

D.有限追索的极端是"无追索"，即融资百分之百地依赖于项目的经济强度【答案】CCZ2V4H2V9Y4W3L10HT5X10B1E2S9C6N3ZB4M2A8Z4U7O10A1120、某工程合同总额6000万元，工程预付款为合同总额的20%，主要材料及构件占合同总额的50%，则工程预付款的起扣点为（）万元。

A.1200

B.4800

C.3600

D.6400【答案】CCY1X8X7Z1X10N1Q9HT10E5Q6Z6C4U2Q1ZO7A2C2U2O4R6O8121、当采用S曲线比较法时，如果实际进度点位于计划S曲线的左侧，考试软件则该点与计划S曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。

A.超前的时间

B.拖后的时间

C.超额完成的任务量

D.拖欠的任务量【答案】CCV8H10U6O10Y3T3K9HM1O10R2A8J8F5M7ZN1Z3N5Y7O8M2H3122、（2019年真题）在工程施工过程中，检查施工现场工程建设各方主体的质量行为，是（）的主要任务。

A.建设单位

B.监理单位

C.工程质量监督机构

D.工程质量检测机构【答案】CCE1M4Z5H5J6W3X4HB4N6F2A6I8T5W2ZF1C6P3A5F10T5K4123、（2018年真题）某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。

A.调增50万元

B.调增75万元

C.调增100万元

D.不予调增【答案】DCC3B4T2X5K5U7T7HF6K4O7P6F8O10X6ZY5E7I1T2Z6S7W5124、通常情况下，施工方案应由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。

A.施工项目技术负责人，施工单位技术负责人

B.施工项目技术负责人，施工项目技术负责人

C.施工项目技术负责人，施工项目负责人

D.施工员，施工单位技术负责人【答案】ACU3K5G3W3F9G8L2HB1Z4E7Z3C6E7X8ZH4R5S3X1F8R7V9125、市场采购设备质量控制中，应协助建设单位编制设备采购方案的是（）。

A.监理单位

B.项目监理机构

C.施工单位

D.建设单位【答案】BCD1H10B8Q8N1G10S5HU3O5N3O1U1R6L3ZD10W8K4E5S8P6W6126、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。

A.就地封存

B.重新试验检测，合格后方可使用

C.限期撤出施工现场

D.降低标准使用【答案】CCC1X3L9A5M5W4C2HR8M10F3A8I10Z1Y5ZK5B6B7Z8U3Q7F9127、某建设项目，静态投资3460万元，建设期贷款利息60万元，涨价预备费80万元，流动资金800万元。则该项目的建设投资为（）万元。

A.3520

B.3540

C.3600

D.4400【答案】BCO4X10P5R1T8E6T2HG3G10M9T9K8V8K7ZS10G10R2F10V8P9Y4128、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。

A.劳动保险费

B.劳动保护费

C.职工教育经费

D.流动施工津贴【答案】DCZ2Z8O10I9Q9Q9C1HR5G4Q2S4U10H7D1ZQ8Z10M1K7Q2H6D2129、网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则说明该工作（）。

A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响

B.对后续工期和总工期都产生影响

C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响

D.对后续工期和总工期都无影响【答案】BCE10N8F4Y7I5Y10I5HJ6B4H6K8B10Y1U2ZF5O1Q7I1E8P7V7130、1240厚承重墙体最上一皮砖的砌筑，应采用的砌筑方法为()。

A.整砖顺砌

B.整砖丁砌

C.一顺一丁

D.三顺一丁【答案】BCJ2F10Y7L10C5P5N7HD6R7J2Y6M9T2C8ZB6K10D6R5N3B7R8131、（2018年真题）某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用2万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。

A.32.0

B.36.5

C.37.0

D.41.5【答案】ACK7K1P10P8K7U1K5HJ7O10B7L10T2B3D10ZY7T8I4Q10I3D7N8132、网络计划的资源优化分为两种，其中“资源有限，工期最短”的优化是指（）。

A.在工期不变的条件下，使资源投入最少

B.在满足资源限制条件下，使工期延长最少

C.在工期不变的条件下，使工程总费用低

D.在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡【答案】BCS3C6G1E3R2T3H7HP2R2O4B7V2M6D5ZB8P6P8X6P4F7E1133、（2022年真题）监理工程师对工程延误应采用的处理方式是（）。

A.及时下达工程开工令

B.妥善处理工期索赔事件

C.拒绝签署付款凭证

D.及时审批施工进度计划【答案】CCI6O9K3R8B6Z3A5HX10J8G10Z3B6W3V9ZE7Z8P2Z4E9X6G4134、工程网络计划的工期优化是通过（），使计算工期满足要求工期。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.将关键工作压缩成非关键工作

C.压缩直接费最小的工作的持续时间

D.压缩关键工作的持续时间【答案】DCG3A6I5Y4H1E6H8HM2Q8J1F3O9D1Q9ZR2P5T3P5G10W1H8135、监理工程师在设备试运行过程中的质量控制，主要是监督安装单位按规定的步骤和内容进行试运行，并督促其做好试运行的()

A.各种检查和记录

B.时间安排和调度

C.系统划分

D.技术交底【答案】ACE5J10V6Y4F7S6C2HR9V6T8A1Z8N2L6ZE2N9L9Y10A3C10J2136、在施工过程中，要分析究竟是哪种原因所引起的工程质量缺陷，必须对质量缺陷的（），以及其在施工中和使用中所处的实际情况和条件进行具体分析。

A.本质原因

B.表现形式

C.严重程度

D.特征表现【答案】DCR1M5F7V5V2D9H5HR7Y1B6X9S3G1H10ZR5C7D9U6J8S2X1137、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。

A.随机抽取3个成型钢筋试体

B.随机抽取2个成型钢筋试体

C.随机抽取1个成型钢筋试体

D.全数检查所有成型钢筋【答案】ACA6O1M9N3N7E5U2HX4K8D9Y1R10C2I9ZE1A2V10V3P2X6N9138、某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805【答案】BCH7F6E10Y5N7G4Q7HR4Z5F3S1Z8S3M9ZE1W8L2P4C9E9K10139、钟某为甲省A市的副市长，某日，钟某到甲省B市履行公务期间与B市副市长收受他人大额财物，后案发。关于本案的处理，下列哪些说法是正确的？

A.侦查过程中，若欲逮捕钟某，应当报请上一级检察院决定逮捕

B.为了保证诉讼的顺利进行，可由最高人民检察院直接指定甲省C市检察院审查起诉

C.检察院若欲对钟某作不起诉决定，需经上一级检察院批准

D.若钟某在住所监视居住有碍侦查，经过上一级公安机关批准，也可以指定居所监视居住【答案】ACK7C9L8V3H10A3Q7HS7E4O9R6G7S8V1ZB4S10Y3I9N6Z2C10140、施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.质量监督机构【答案】ACR3O10G5W3Y9F5S7HN2R9F2P6C3Y5M8ZZ4X7D6V9Y9O1W9141、在建设工程进度计划执行过程中，出现进度偏差后进行进度调整，分析进度偏差对后续工作和总工期的影响的前一个步骤是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.采取措施调整进度计划【答案】ACD3O10P8Q10Y10W3S6HY4I8D3T6I5P1E8ZL7C2Q2T2V4H2K2142、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（）。

A.几何尺寸

B.重量

C.标高

D.焊点的不良数【答案】DCT8A8Y8M5I10U9H9HM2D3V6V10W9R7Q1ZO4O3Y3W2J5G10P10143、需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。

A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程

B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程

C.架体高度15m的悬挑脚手架工程

D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程【答案】BCX8G2N5Z3I4R7M10HG1S5M3P2T5D10O7ZU9F3S7F2C8I10M4144、下列不属于建设单位的质量责任和义务的是（）。

A.不得将建设工程肢解发包

B.与建设工程有关的重要设备、材料的采购进行招标

C.对建设工程的施工质量负责

D.提供与建设工程有关的原始资料【答案】CCS9U5G7J7R4R7P8HY5Y8V8S9L9G10G2ZA4T7U10N9A4E4Y10145、债务资金筹措应考虑的主要因素不包括（）。

A.债务期限

B.债务大小

C.债务序列

D.违约风险【答案】BCN10M1M2K4V8X4E8HW10F9G2W4Z3V8B5ZC10Z8E7B6W9A9K1146、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。

A.组织编制物资供应招标文件

B.受理物资供应单位的投标文件

C.组织编制物资供应计划

D.提出物资供应分包合同清单【答案】DCV5N4W8F1X5Y5B8HQ4O7J5D8G9X6O5ZL5D8D9W9X2P3G10147、施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的施工期限的下一步是（）。

A.计算工程量

B.编制初步施工总进度计划

C.确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系

D.编制正式施工总进度计划【答案】CCB9C2L3H3C8N7C1HL1F7R8Z8E10T2X10ZS10G6A8A9E3G6Q6148、采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较，下列说法正确的是()。

A.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后

B.如果工作尚有总时差小于原有总时差，说明该工作实际进度超前

C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，则实际进度影响总工期

D.如果工作尚有总时差与原有时差相等，则说明实际进度超前【答案】CCP1A4E3Z9K8A9P3HU2Q1K8I10G2K9P4ZC6D3P5N1T5M10Q9149、施工阶段，下列投资控制的任务中，不属于监理机构任务的是()

A.对工程造价目标进行风险分析

B.对拟建项目进行财务评价

C.对已完工程进行计量

D.进行工程变更价款审查【答案】BCS9A1H3T9D8N3Y9HO4K3B7D5V3W3B9ZX9A10P1Q9O9J3L8150、卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是（）。

A.强调大质量观

B.以顾客和市场为中心

C.强调系统思考和系统整合

D.强调可持续发展和社会责任【答案】BCA8V5D10U6P1L3F10HW3J7W10S5G8C5W3ZW1L3M7E5Y6E2W3151、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过（）个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证（）。

A.3、3、自行废止

B.2、2、自行废止

C.3、2、重新办理

D.2、3、重新办理【答案】ACA10N3W9B4R2N7F10HP3X9U7M4U6N3P8ZN3X10Z7M10X2C8S3152、某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为()万元。

A.12.000

B.12.616

C.24.000

D.24.973【答案】BCG10I6Z9V2Z7A5I1HO3J7G5F3B5A2H3ZH10B9D6O3J5I2C1153、双代号网络计划中，某工作持续时间为5天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。

A.3

B.4

C.6

D.10【答案】DCK4S7C7W2O1I7K6HF2X5S3U4X8G6Z10ZV9N9F4E1W3N4A5154、施工单位填写的《工程开工报审表》，最终获（）批准后，由总监理工程师签发工程开工令。

A.项目经理

B.总监理工程师

C.建设单位

D.质量监督机构【答案】CCI2V2Y8Q5H6B3S10HP5H7U7I1S10R8Q6ZA9X9O3R3Y9J2T3155、质量缺陷处理完毕后，（）应根据施工单位报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。

A.监理机构

B.建设单位

C.设计单位

D.质量监督机构【答案】ACP9U9I7M6Z9S2J2HA9F1Y4A3R10L1W10ZG6U10N6K10K6Q9N10156、进厂（场）的粉煤灰必须附有供灰单位的（）。

A.出厂合格证

B.质量证明书

C.生产许可证

D.使用说明书【答案】ACK5V7N10O7W1B2F4HB2K4Y6I4N10H2I2ZJ1Y1M4Q4T8F8R5157、2015年12月5日，王某因涉嫌盗窃被某县公安局刑事拘留，同月11日被县检察院批准逮捕。2016年3月4日王某被一审法院判处有期徒刑二年，王某不服提出上诉。2016年6月5日，二审法院维持原判，判决交付执行。2017年3月2日，法院经再审以王某犯罪时不满16周岁不予追究刑事责任为由撤销生效判决，改判其无罪并当庭释放。王某申请国家赔偿，下列哪一选项说法正确？

A.本案的赔偿义务机关为一审法院

B.王某应当自知道合法权益受到侵犯之日起2年内以书面或口头方式申请国家赔偿

C.申请材料不齐全的，赔偿义务机关应当在收到申请之日起5日内书面通知赔偿请求人需要补正的全部内容

D.赔偿义务机关决定不予赔偿的，应当口头通知赔偿请求人，说明不予赔偿的理由【答案】BCC7L4O8Z3D5J6V2HW2G9L10W7P10T4Y9ZM5I10M6H3K5M6E3158、对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。

A.当地劳动安全部门

B.质量监督机构

C.当地建设主管部门

D.项目监理机构【答案】ACH6F4Y9G2H1S9M1HX8X1X10G8Y5I1C5ZW5L10N4O2R1N8X6159、工程质量形成过程中，设计的（）决定了工程建设的成败，是建设工程的安全、适用、经济与环境保护等措施得以实现的保证。

A.严密性、合理性

B.严密性、科学性

C.科学性、合理性

D.合理性、准确性【答案】ACB10H4X7O1Z5A6W10HJ5C5U2N6R6J1K1ZB1O10J6E8J10J10Z3160、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。

A.关键工作一定在关键线路上

B.关键工作的持续时间最长

C.关键工作的总时差为零

D.关键工作的总时差最小【答案】DCW1F7B7C10V6E2M6HZ2Q4D5C9R1H1G4ZD8F3Y8K3H2S3Z10161、下列费用中，属于建设工程静态投资的是()

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.建设期利息

D.运营期利息【答案】ACD6Y8E7S7J2E10E2HX4F4X5A2W8Y4M8ZF1K6F5O1Y7I8I4162、工程设计质量是工程质量的关键环节之一，设计质量首先应满足()。

A.业主所需的功能和使用价值

B.工程质量监督机构的要求

C.承包单位施工组织的要求

D.监理单位监理规划的要求【答案】ACD4W7G8S10E4G1N2HD9H3X9D3S5A7N10ZL3P9N6T7N9V3U9163、初步设计（技术设计）工作进度计划一般按照（）编制。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程【答案】BCQ7K7N9R10F1B2C9HL9G9K10Q10L4E5P7ZO7H9P4L3Y6L10L6164、计数型一次抽样检验方案为（N，n，C），其中N为送检批的大小，n为抽检批的大小，C为合格判定数，若发现n中有d件不合格品，当()时，则判定该送检批合格。

A.d=C+1

B.d＞C+1

C.d＞C

D.d≤C【答案】DCM10C5D4Z5L6U10J9HT4G9G3U1D4O9V1ZJ6Q5A10I10J7S1O2165、（2020年真题）下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。

A.经投资主管部门审批的投资概算

B.经投资各方审定的初步设计方案

C.建设项目环境影响评价报告书

D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】DCP2Q5G9U2K7P6C7HX7Y9X4W5T4T5D8ZX4D4V10P8M10A10T10166、根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。

A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水

B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置

C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕

D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】BCG1H1M5A10K7S3X10HP9R5J6S6E2B1A6ZC8L2W2Y6Y3Q2H10167、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。

A.单位工程施工组织设计

B.总进度纲要

C.监理规划

D.总进度规划【答案】BCJ6I8F8M9K10U8D2HK8M4B10C8G8I5F4ZR9S8C7S9G9C1T4168、以下()是BIM的全称的正确描述。

A.BuildingInformationModel

B.BuildingInformationModeling

C.BuildingInformationManagement

D.BuildingInformationManager【答案】BCE10M1X10V6F3F7R6HK4W4F5W3N6T8V4ZG8U4V2V10A6M6Z4169、某写字楼的施工合同履行过程中，发包人为提前获得收益，要求承包人赶工，以使工期提前1个月。故承包人可因此向发包人提出补偿要求，可以索赔的内容是（）。

A.工期

B.费用

C.工期＋费用

D.费用＋利润【答案】BCS1O7J4Y4M7B7R9HM10H8H3O2L9Y3E2ZS8K3O6L10P8K2X10170、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。

A.抽样

B.全数

C.无损

D.见证取样【答案】ACP4E8T1R6W10D5U6HM6E8R10I7Y7B4I1ZJ2R9H5P6R10J10X2171、监理工程师受业主委托控制物资供应进度的主要工作内容之一是()

A.编制物资供应计划

B.办理进出口许可证等有关事宜

C.决定物资供应分包方式

D.安排物资订货【答案】ACZ3B2C6W9Y8B2J4HL1U7Q3C9F7Z2K5ZS6C3F1L2G8N10W5172、“持续改进”是ISO质量管理体系八项质量管理原则之一，其核心是提高质量管理体系的()

A.有效性和效率

B.管理水平

C.科学性

D.创造价值能力【答案】ACQ2B2Y5M5Y7N7D4HX6Y10E1A8T8J8Y10ZI7N9E10G2J5U3A6173、（）是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。

A.信贷方式融资

B.债券方式融资

C.租赁方式融资

D.发行股票融资【答案】ACM9O8S6J10M5L9Q3HT3U9X6B7K5C5A6ZN4P4P4D4D6