建设工程设计合同

---建设工程设计合同（专业建设工程设计合同）工程名称：南海区西樵镇西岸东西大道、庆云大道改造工程西岸大桥永久航标工程工程地点：南海区西樵镇合同编号：发包人：佛山市南海区道路建设管理处设计人：签订日期：建设部制定国家工商行政管理局发包人：佛山市南海区道路建设管理处设计人：佛山市南海区道路建设管理处（以下简称“发包人”）为实施南海区西樵镇西岸东西大道、庆云大道改造工程西岸大桥永久航标工程，在佛山市网上中介服务超市采取网上询价方式公开选取***公司（以下简称“设计人”）为本工程设计服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的有关规定，现甲、乙双方在真实、充分地表达各自意愿的基础上，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。第一条本合同签订论据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。建设工程批准文件。第二条设计依据发包人给设计人的委托书或其它书面要求文件发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准：国家标准《中国海区水上助航标志》（GB4696-2016）相关技术规范、规定及概预算定额。第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：合同书双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录发包人要求及委托书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容工程名称：南海区西樵镇西岸东西大道、庆云大道改造工程西岸大桥永久航标工程本合同内容包括：。第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1关有关技术要求及批文1满足设计需要合同签订之日2工程区水域测图及电子文本1满足设计需要同上3其它与本项目有关的资料1满足设计需要同上第六条设计周期及提交成果合同签订后」L日内，设计人提交设计方案图纸资料送审稿旦份，确保提交的设计方案图纸资料通过相关评审和审查；通过评审后」乞日内，设计人根据发包人和上级主管部门审查意见，对设计文件进行修改完善，提交设计文件最终稿旦份；设计人还应向发包人提交最终成果的电子版。第七条费用7.1双方商定，本合同的设计费为人民币万元整(大写：元整)。该费用包含设计评审会费用。上述设计费用为包干设计费，该设计费已含税、不再作任何的调整。第八条支付方式本合同签订之日起28天内，发包人向设计人支付设计总额的10%作为预付款；设计文件按评审意见修编完成之日起28天内，发包人向设计人支付设计总额的40%；设计文件通过由航标主管部门组织的评审会并取得相关批复文件后28天内，发包人向设计人支付设计总额的40%；在所有设计文件资料(含可编辑的*.DWG文件的U盘)送至发包人处且本项目工程颁发交工证书后28天内结清设计费用。第九条设计要求设计人必须按照国家法律法规等有关规定，完成图审要求的内容进行助航设施的设计，设计成果须符合海事主管部门技术要求，并取得正式的审批文件。第十条双方责任发包人责任发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人提出的要求应符合国家有关标准及规范等。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人不退还发包人已付的预付款；设计人已进行实际工作的，已支付的设计费亦不予返还。不足的设计费发包方应根据实际情况予以支付。发包人必须按合同规定支付预付款，并按本合同约定支付设计费。若每逾期支付一天，应承担应支付金额日千分之二的逾期违约金。逾期时间超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人应为设计人前往现场处理与设计有关的技术性问题的工作人员提供工作、生活及交通等方面的协助，其费用由设计人自行承担。设计人责任10.2.1企业资质、人员保证及变更（1）签订合同前，设计人须将营业执照提供给发包人进行核对，如核对无法取得一致的，发包人将直接废除中选结果，并将情况报告资管办，同时通过网上中介超市另行选取其他第三方完成，由此产生的费用，由设计人承担。（2）人员保证与变更a.委派本项目人员最低配置要求序号项目岗位持何种资格证书职称要求年龄要求其他要求1项目负责人水运系列高级工工程师以上60岁以下工作期间常（审批）程师或港口河海工程咨询工程师及以上驻佛山市内2其他工作人员（1-2人）岗位职业资格证或培训合格证50岁以下工作期间常驻佛山市内注：设计人拟委派本项目人员在签订合同前需提供身份证、职称资格证书、执业资格证书的原件及设计人所属社保机构出具的拟委派人员参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）给发包人进行核对，如核对无法取得一致的，发包人将移交资管办处理，中选结果有可能废除。设计人在成果文件编制过程应保持人员的相对稳定，确需调整应报发包人批准。b.若发包人对设计人的工作进度和工作成效不满意或认为不符合发包人要求，或发现设计人参与本项目的人员渎职或不能胜任工作或从事其它违法违规活动，发包人有权提出要求增加和更换工作人员，设计人应立即安排具有足够资历和条件的人员替换并经发包人书面确认，其费用已含在合同价格之中，发包人不另行支付。C.设计人应向本项目投入有实力的专业技术人员，并且应在对技术人员的薪酬待遇方面给与足够的支持与保障，并做出承诺，设计人应将咨询费用切实的投入到本项目生产开销当中。发包人有权监督设计人的履行情况，并根据设计人的履约情况进行违约处理。设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计图纸文件（除出现因发包人原因使设计人交付设计文件的时间顺延情况外）。并对提交的设计图纸文件的质量负责。10.2.3设计合理使用年限按国家规定。设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应承担该阶段应付金额日千分之二的逾期违约金。合同生效后，设计人要求终止或解除合同的，设计人应双倍返还发包人已支付的预付款。设计人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人应保证所提交的设计图纸文件能符合施工要求。设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人协助予以解决。设计人有义务向发包人如实告知设计风险和项目实际施工和使用中可能存在的问题，并提出相关的预防和保护措施建议供参考。第十一条合同执行中的相关事宜发包人提交上述约定的资料及文件超过规定期限10天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述约定资料及文件超过规定期限10天以上时，由双方共同协商重新确定提交设计文件的时间。第十二条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十三条双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：提交佛山仲裁委员会仲裁;向项目所在地的人民法院起诉。在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。第十四条违约责任任何一方未按本合同的约定履行各自责任和义务的均视为违约，违约方应承担违约责任，并赔偿守约方的损失。任何一方委派人员的过失视为委派方的过失，委派方应承担因此所产生的一切过失责任。造成损失的，过失一方应承担赔偿责任。第十五条合同生效及其他发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应予以配合，费用由双方另行商定。设计人为本合同项目的服务至施工安装结束，并经验收合格时为止。本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合提供建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国（境）内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国（境）费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订合同并支付费用。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。15.7本合同双方签字盖章即生效，一式六份，发包人及设计人各三份。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。双方来往信函、传真及会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。双方中的任一方向对方发出要求答复内容的传真及函件，如对方在收到后五个日历天内未答复的，视对方按要求答复对待。未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。（双方签署页，无正文）发包人名称：设计人名称：法定代表人：（签字）或委托代理人：（签字）法定代表人或委托代理人签字）签字）经办人：廉政合同根据交通运输部（原交通部）《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目业主逸山市南海区道路建设管理处（以下称“甲方）”和（以下称“乙方”），特订立如下合同。第一条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。（二）严格执行南海区西樵镇西岸东西大道、庆云大道改造工程西岸大桥永久航标工程设计合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现其中一方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动。配偶与子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程合同有关的业务等活动。

第三条乙方义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建