2022年河北省监理工程师之合同管理高分考试题库(带答案)

《监理工程师之合同管理》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定【答案】D2、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.14

B.28

C.56

D.90【答案】D3、发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。

A.应当提请合同争议评审

B.如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼

C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择

D.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商【答案】B4、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标【答案】D5、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。

A.属于无条件的、不可撤销担保

B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效

C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付

D.发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务【答案】A6、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则（）。

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】A7、关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定【答案】B8、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人【答案】A9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()

A.需等待发包人批准

B.工程师已拒绝索赔要求

C.承包人的索赔要求已成立

D.承包人需进一步提交补充索赔证据【答案】C10、根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。

A.设计文件

B.施工组织设计

C.价格清单

D.承包人建议书【答案】A11、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()

A.改变工程的标高和基线

B.增加合同中约定的工程量

C.提高合同中约定的质量标准

D.改变施工作业的顺序和时间【答案】C12、下列建设工程材料和设备的采购适宜询价选择供货商的是（）。

A.采购数额不大的建筑材料和标准规格产品

B.采购大宗及重要建筑材料和设备

C.应急采购

D.只能从一家供应厂商获得【答案】A13、（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.民事代理【答案】B14、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（）。

A.是独立的第三方

B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员

C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员

D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】C15、设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）

A.20%

B.30%

C.50%

D.60%【答案】D16、材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.查点法

D.经验鉴别法【答案】D17、（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D18、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。

A.甲、乙都应向发包人索赔

B.甲、乙分别承担对方的损失

C.甲、乙分别承担各自的损失

D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担【答案】A19、在下列的法人分类中，不属于特别法人的是()。

A.机关法人

B.事业单位

C.农村集体经济组织法人

D.基层群众性自治组织法人【答案】B20、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同【答案】C21、诊断锌缺乏的理想指标是（）。

A.血锌

B.发锌

C.尿锌

D.目前没有【答案】D22、根据《标准施工招标文件》，施工评标办法应在（）中明确规定。

A.招标文件

B.招标公告

C.资格预审文件

D.资格预审公告【答案】A23、关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。

A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用

B.承包人必须具备法人资格

C.勘察工作范围由法规确定

D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式【答案】B24、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指（）。

A.设计负责人

B.设计专业负责人

C.项目经理

D.项目技术负责人【答案】A25、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。

A.法定代理

B.职务代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】D26、下列选项中关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押的财产不转移占有

B.抵押的财产应当为抵押人所有

C.土地所有权可以作为抵押物

D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】A27、（2018年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金【答案】B28、简明施工合同是对标准施工合同简化的文本，下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。

A.材料和工程设备

B.临时设施

C.施工控制网

D.交通运输【答案】C29、招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（）以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.开标时间至少5日前

B.开标至少15日前

C.资格评审工作开始前5天

D.资格评审工作开始前15天【答案】B30、泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是()

A.保温板采用胶黏剂进行粘贴

B.保温板采用锚栓进行辅助加固

C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝

D.保温板用于高层时应设置托架【答案】A31、设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确【答案】B32、承包人对施工专业分包管理的职责是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查【答案】B33、预包装食品标签通则GB7718-2004规定的强制标示内容有（）。

A.生产日期和保质期

B.食品名称

C.经销商的名称和地址

D.净含量

E.产品标准号和质量等级【答案】A34、（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D35、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。

A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B.监理的工程施工中末发生安全事故

C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【答案】C36、下列关于进口设备交货类别中买卖双方应承担的风险表述，正确的是（）。

A.FOB交货方式下，卖方负责租船订舱

B.CIP意为装运港船上交货，买方负责订立运输合同

C.CIF交货模式下，卖方需要办理货物在运输途中最低险别的海运保险

D.CIF交货模式下，买方承担货物装上船只以前的一切风险及运输途中因遭遇风险所引起的额外费用【答案】C37、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决【答案】C38、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表【答案】C39、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是()

A.由招标人组织，费用也由招标人承担

B.由招标人组织，费用由投标人承担

C.由投标人组织，费用也由投标人承担

D.由投标人组织，费用由招标人承担【答案】B40、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】B41、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保【答案】B42、由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为（）。

A.合同条款

B.合同内容

C.合同附件

D.合同协议【答案】C43、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。

A.合同责任单一，责任明确

B.固定工期、固定费用

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔【答案】D44、拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（）所有，不足部分由（）负责清偿。

A.抵押人、抵押人

B.债务人、债务人

C.抵押人、债务人

D.债务人、抵押人【答案】C45、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。

A.只能要求债务人履行债务

B.只能要求保证人履行债务

C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任【答案】D46、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（）承担。

A.卖方

B.买方

C.卖方和买方

D.材料生产厂家【答案】B47、下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。

A.勘察或设计费用清单

B.勘察设计机构设置及岗位职责

C.联合体协议书

D.法人代表人身份证明【答案】B48、履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书等，其中履约银行保函的额度一般是合同价的（）。

A.10%

B.30%

C.20%

D.40%【答案】A49、（2013年真题）关于定金的说法，正确的是（）。

A.合同中支付的预付款可按定金处理

B.债务人履行债务后定金必须收回

C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金

D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金【答案】D50、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（）。

A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延

B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延

C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延

D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延【答案】A51、膳食调查数据库建立对变量设定的要求正确的是（）。

A.被调查者编码变量的长度至少设定为3位

B.食物编码的变量长度为6位

C.食物的重量的变量长度为6位

D.进餐时间的变量长度为1位

E.进餐地点的变量长度为2位【答案】B52、关于建设工程设计发包与承包，以下做法不正确的是（）。

A.经主管部门批准，发包方将采用不可替代的专利或专有技术的建设工程设计直接发包

B.经发包方书面同意，承包方将建设工程设计主体部分分包给其他设计单位

C.根据合同约定，承包方不通过招标将建设工程设计非主体部分分包给其他设计单位

D.承包方与分包方就分包项目向发包方承担连带责任【答案】B53、关于招标文件的澄清说法错误的是（）。

A.招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人

B.澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间

C.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前，以书面形式提出

D.招标人将在收到异议之日起3日内作出答复【答案】C54、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的()编制招标文件。

A.价款

B.工期

C.数量

D.特点和需要【答案】D55、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认

B.发包人代表紧急情况下可以当场发出临时口头指示，但事后需及时书面确认

C.发包人代表应在临时指示发出后24小时内发出书面确认函

D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时指示未得到发包人的书面确认【答案】C56、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()

A.明显不符合技术规格的允许澄清

B.投标文件记载项且完成期限超过招标文件规定的允许说明

C.大小写不一致的不影响其标书的有效性

D.缺少联合体共同协议的允许补正【答案】C57、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】B58、（2019年真题）关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。

A.承包人应当是独立承包人

B.承包人的分包工作需要征得发包人同意

C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包

D.承包人的合部承包工作内容均可分包【答案】B59、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查

B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】D60、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。

A.有限数量限制法

B.合格制法

C.标准化法

D.综合记分法【答案】A61、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》【答案】A62、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。

A.第一阶段

B.第二阶段

C.第三阶段

D.三个阶段都需要【答案】C63、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由()组织，应在试验日期提前()通知对方。

A.承包人或发包人，21天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人，21天【答案】A64、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。

A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书

B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单

D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书【答案】C65、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是()

A.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作

B.合同专用条款内约定的监理人工作

C.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作

D.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作【答案】C66、（）是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。

A.事件

B.行为

C.权利

D.义务【答案】A67、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是()

A.申请仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会名称

D.适用的仲裁规则【答案】C68、下列勘察合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。

A.勘察合同通用条款

B.投标函

C.勘察合同专用条款

D.发包人要求【答案】B69、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法正确的是（）。

A.争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行

C.争议双方接受评审意见后，由监理人根据评审意见拟定执行协议，并遵照执行

D.争议双方不接受评审意见，可要求提交仲裁或提起诉讼，仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执行【答案】A70、儿童少年应（）脂肪的摄取。

A.限制

B.增加

C.不强调限制

D.不主张供给【答案】C71、下列属于响应性评审内容的是（）。

A.投标人的资质

B.财务状况

C.类似项目业绩

D.投标保证金【答案】D72、（2020年真题）与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。

A.交易成本低

B.采购工作量小

C.采购工作周期长

D.便于磋商价格【答案】C73、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保【答案】B74、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

A.24小时

B.2天

C.3天

D.7天【答案】B75、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()

A.工期顺延、给予经济补偿

B.工期不予顺延、给予经济补偿

C.工期顺延、不给经济补偿

D.工期不予顺延、不给经济补偿【答案】A76、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程价款支付的说法，错误的是（）。

A.勘察设计费按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解

C.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划按比例进行分解

D.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解【答案】C77、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.由专用条款约定的一方【答案】B78、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。

A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止

B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止

C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同

D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同【答案】D79、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付()万元。

A.10

B.25

C.20

D.35【答案】D80、下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是（）。

A.施工过程中，承包人中途毁约

B.施工过程中，承包人任意中断工程

C.施工过程中，承包人按规定施工

D.承包人破产【答案】C81、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定【答案】D82、下列文本不属于九部委设计合同文本的组成部分（）。

A.通用合同条款

B.专用合同条款

C.合同附件格式

D.合同协议书【答案】D83、关于建设工程施工合同中，物价浮动合同价格调整的说法，正确的是（）。

A.适用于工期在24个月以内一般没有调价条款，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款

B.工期24个月以上的施工合同，应设置调价条款

C.工程量清单中总价支付同样适用于调价公式

D.价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源，应以基准日的价格为准【答案】D84、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。

A.发包人签证

B.勘察人签证

C.监理人签证

D.监理人核查【答案】A85、法律关系的实质是法律主体之间存在的()。

A.特定的社会关系

B.一种意志关系

C.特定权利义务关系

D.特定的民事关系【答案】C86、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。

A.监理合同内注明的监理工作完成

B.监理的工程竣工验收通过

C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

D.监理的工程保修期届满【答案】C87、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限【答案】C88、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告【答案】B89、根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是（）。

A.勘察机构设置

B.勘察工作难点分析

C.发包人要求

D.勘察工作具体措施【答案】C90、下列关于无权代理的叙述，正确的是（）。

A.无权代理行为经追认后，由被代理人和代理人承担连带责任

B.被代理人拒绝追认无权代理行为，则由行为人承担民事责任

C.被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认

D.无权代理行为在被代理人追认后相对人依然可以撤销【答案】B91、……同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是()。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】D92、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（）。

A.来自蔬菜、水果

B.有利于排便

C.能被人体消化酶所水解

D.减轻毒物对机体的损害作用【答案】C93、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。

A.发包人

B.其中一个承包人

C.多个承包人分别

D.组成联合体【答案】A94、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。

A.招标选择供货商

B.询价选择供货商

C.直接向供货商订购

D.服务采购【答案】C95、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.整修和完善工作完成日

C.承包人重新提交竣工验收报告的日期

D.工程接收证书颁发日【答案】A96、根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用是（）。

A.监理人确认承包人逾期违约的依据

B.监理人签认索赔付款证书的依据

C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据

D.承包人编制资金计划的基础【答案】C97、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。

A.均采用无条件担保

B.分别采用无条件担保和有条件担保

C.均采用有条件担保

D.分别采用有条件担保和无条件担保【答案】A98、根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（）的结清款。

A.10%

B.5%

C.3%

D.2%【答案】B99、骨软化病常见症状不包括（）。

A.骨压痛

B.骨痛

C.肌无力

D.“O”形腿【答案】D100、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。

A.缺陷责任期届满，14天

B.缺陷责任期届满，28天

C.质量保证期届满，14天

D.质量保证期届满，28天【答案】D二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有()。

A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失

B.编制施工安全措施计划

C.制定施工安全操作规程

D.配备必要的安全生产和劳动保护措施

E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失【答案】BCD102、“建设工程一切险”的被保险人可以包括()

A.业主

B.总承包商

C.分包商

D.业主聘用的监理工程师

E.设备供应商【答案】ABCD103、材料采购招标投标管理中，对投标人进行资格审查时主要考虑的因素包括（）。

A.独立订立合同的能力

B.相近材料的供货业绩

C.完善的质量保证体系

D.企业规模

E.项目经理资格【答案】ABC104、在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有()

A.委托人违约应承担违约责任

B.监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算

C.监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限

D.监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任

E.监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任【答案】ACD105、机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括"伴随服务"，如()。

A.安装

B.运输

C.保险

D.提供技术援助

E.按时交付货物【答案】ABCD106、根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有（）。

A.发现文物.化石等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作【答案】BCD107、根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有（）。

A.用于支付签订协议书时尚未确定的工程设备款

B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用

C.不能用于计日工支付

D.不属于签约合同价的一部分

E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额【答案】AB108、同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的价款清偿规定().

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿【答案】ACD109、材料设备采购招标投标管理中，批次标包划分时主要考虑的因素有（）。

A.资金计划

B.有利于投标竞争

C.报价的高低

D.完善的质量保证体系

E.市场价格变动趋势【答案】AB110、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有()。

A.合同当事人违约

B.地震

C.法院判决

D.仲裁机构裁决

E.物价正常波动【答案】ABCD111、根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（）

A.投标截止时间后招标人不同意开标的

B.投标截止时间止，投标人少于3家

C.投标人投诉中标人的

D.经评标委员会评审后否决所有投标的、

E.招标人不接受评标评审结果的【答案】BD112、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任（）。

A.未申领施工许可证

B.提供的设计有缺陷

C.拖欠工程款

D.直接指定分包人分包专业工程

E.提供的建筑材料不符合强制性标准【答案】BD113、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于施工期间“不利物质条件”的有（）。

A.不可预见的自然物质条件

B.不可预见的非自然物质障碍

C.突发性重大疫情

D.恶劣的气候条件

E.不可预见的污染物【答案】AB114、ECC合同条件通过早期警告和补偿事件等条款的设置，在很大程度上体现了合作伙伴管理所倡导的（）的管理机制及合作共赢的理念。

A.信任

B.协调

C.沟通

D.激励

E.平等【答案】ABCD115、违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式包括（）。

A.设计费2-3倍罚款

B.没收违法所得

C.责令停业整顿

D.吊销营业执照

E.责令停止违法行为【答案】BC116、某必须招标的施工项目，采用综合评分法评标。经详评，甲、乙两投标人的得分排名为第一、第二，评标报告中推荐了甲、乙为中标候选人。下列关于此次招标确定中标人的说法中，正确的有()。

A.招标人应确定甲为中标人

B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个为中标人

C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人

D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标

E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人【答案】AC117、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括（）。

A.付款周期末已实施工程的价款金额

B.工程预付款的支付金额

C.工程预付款的扣回金额

D.按合同约定价格调整的金额

E.按合同约定经监理人核实的计日工金额【答案】A118、根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有（）。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师【答案】BCD119、根据《合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有()。

A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失

B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益

C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限

D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失

E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用【答案】AD120、根FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任【答案】AD121、与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点是（）。

A.合同责任明确，简化了管理的工作内容

B.采用固定工期、固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查【答案】ABD122、订购物资或产品的供应方式，可以分为（）。

A.采购方到合同约定地点自提货物

B.采购方到商家自提货物

C.供货方负责将货物邮寄到指定地点

D.供货方负责将货物送达买家

E.供货方负责将货物送达指定地点【答案】A123、作为投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同分为（）。

A.财产保险合同

B.人身保险合同

C.建筑工程一切险

D.安装工程一切险

E.工伤保险【答案】AB124、按照《建设工程施工合同(示范文本）》规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有()

A.隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检

B.自检合格后，书面通知工程师验收

C.工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工

D.在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽

E.隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工【答案】ABC125、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，提前竣工协议书中应包括的内容有()。

A.提前竣工的时间

B.发包人为赶工应提供的便利条件

C.承包人采取的赶工措施

D.提前竣工需追加的合同价款

E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法【答案】ABCD126、关于招标有效期的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止【答案】ABD127、建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，现建设单位对甲单位的债权到期，却不积极行使。施工单位()。

A.可以行使代位权

B.可以行使撤销权

C.可以建设单位名义行使权利

D.可以自己的名义行使权利

E.只能对建设单位行使权利【答案】AD128、在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有()

A.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金

B.完成勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费

C.完成勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额50%的勘察费

D.完成勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费

E.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费【答案】AD129、某项工程项目由于设计错误造成部分工程发生了质量事故，按照《建设工程设计合同》示范文本，设计单位承担的违约责任包括()

A.负责修改该部分工程的设计

B.免收该部分工程的设计费

C.赔偿发包人该部分工程的全部损失

D.赔偿发包人该部分工程的一定百分比的损失

E.赔偿施工承包人的实际损失【答案】ABD130、以下属于资质预审审查报告内容的是（）。

A.评标方法

B.资格审查委员会名单

C.澄清、说明、补正事项纪要等

D.评分比较一览表的排序

E.投标文件格式要求【答案】BCD131、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括()。

A.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意

B.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意

C.批准监理人的监理工作实施细则

D.审查监理人提交的监理报告

E.要求更换不称职的监理人员【答案】ABD132、设备采购合同中，关于包装的表述，正确的有（）。

A.卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质

B.包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防振动及防止其他损坏的必要保护措施

C.买方应承担所有由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任或费用

D.对于木质包装材料，应按照检验检疫局的规定进行熏蒸处理，无需熏蒸证明

E.包装应保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输【答案】AB133、卖方按合同约定交付全部合同设备后，应当同时提交的其他资料包括（）。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份

D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份

E.设备材料的组成清单【答案】ABCD134、根据《标准施工招标文件》，标准施工合同附件的格式文件包括（）。

A.合同协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.履约保函

E.预付款保函【答案】AD135、与公开招标相比，邀请招标的特点有（）。

A.以投标邀请书的形式邀请投标人

B.邀请投标人的数量须在5家以上

C.招标人对潜在投标人能力较为了解

D.适合于投标资质要求高的重大工程

E.招投标周期缩短且评标工作量小【答案】AC136、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有（）。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准【答案】AC137、根据《担保法》，保证法律关系至少必须有（）参加。

A.保证人

B.被保证人

C.债务人

D.债权人

E.出质人【答案】ABCD138、下列关于合同订立过程的说法中，正确的有()。

A.发布招标公告是要约邀请

B.发布招标公告是要约

C.投标是要约

D.发出中标通知书是承诺

E.发出中标通知书是新要约【答案】ACD139、合同生效后，当事人对合同的某些内容没有约定，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定。关于处理该事件应履行原则的说法，正确的有()

A.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行

B.价款不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行

C.报酬不明的，按订立合同时订立地的市场价格履行

D.政府定价的，应执行政府定价

E.履行地点不明确的，交付不动产的，在不动产所在地履行【答案】ABD140、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括（）。

A.工程所需清理费

B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失

C.工程本身的损害

D.承包方造成的人员伤亡损失

E.承包人施工机械的停工损失【答案】ABC141、工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括()。

A.核查工程项目报建审批手续是否齐全

B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致

C.检查承包人是否有转包工程的行为

D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求

E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求【答案】ACD142、下列关于工程总承包合同特点的说法中，正确的是（）。

A.合同责任明确，简化了管理的工作内容

B.固定工期、固定费用

C.可以缩短建设周期

D.增加设计变更，增加承包人的索赔

E.设计是最优的方案，但减弱实施阶段对承包人的监督和检查【答案】ABC143、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包项目评标的方法包括（）。

A.综合评价法

B.综合评估法

C.综合评分法

D.经评审的最低投标价法

E.最低投标价法【答案】BD144、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.专利权

B.借款合同

C.知识产权

D.技术秘密

E.建筑物【答案】ABD145、能够引起合同法律关系产生,变更和消灭的情形有（）。

A.发生法律效力的法院判决

B.仲裁机构发生法律效力的裁决

C.因战争导致在建工程合同工期延长

D.代理发生变化

E.物价正常波动【答案】ABC146、合同法律关系的客体，包括（）。

A.提供一定劳务

B.限制流通物

C.禁止流通物

D.智力成果

E.完成一定的工作【答案】ABD147、监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.审查分包人施工资质

B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施

C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为

D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指进行调整

E.接收分包人的索赔报告【答案】AB148、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。

A.被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期限届满【答案】ACD149、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于施工期间“不利物质条件”的有（）。

A.不可预见的自然物质条件

B.不可预见的非自然物质障碍

C.突发性重大疫情

D.恶劣的气候条件

E.不可预见的污染物【答案】AB150、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，采取不足额投保方式的，当发生保

A.不足的部分按合同相应条款约定，由该事件的风险责任方负责赔偿

B.保险公司按实际损失的相应比例予以赔偿

C.不足的部分由发包人全部承担

D.永久工程损失的差额由发包人补偿

E.临时工程和施工设备等损失由承包人补偿【答案】ABD151、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（）。

A.就交付工程的使用功能向发包人交底

B.拆除临时工程，清理，平整复原场地

C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅

D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场

E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场【答案】BD152、下列对建设工程开工日期的说法不正确的是（）。

A.开工日期以开工通知发出的日期为准

B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，开工日期仍以开工通知载明的开工日期为准

C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期

D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，开工日期以实际进场施工时间为准

E.未发出开工通知的，应当综合考虑认定开工日期【答案】ABC153、设计单位的资质包括设计（）。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.总包资质

E.专项资质【答案】ABC154、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。

A.DAAB由业主在规定的日期前任命

B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成

C.如争端双方均未发出对DAAB决定表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定

D.如任一争端方对DAAB决定不满，则该决定对争端双方不具有约束力

E.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端【答案】C155、根据《担保法》的规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因（）发生的债权，债权人才有可能实施留置。

A.买卖合同

B.仓储合同

C.保管合同

D.运输合同

E.承揽合同【答案】BCD156、（2019年真题）合同法律关系包含的要素有（）。

A.主体

B.内容

C.法律规范

D.法律事实

E.客体【答案】AB157、在FIDIC《施工合同条件》中，业主应承担的风险包括()

A.业主提供的设计不当造成的损失

B.承包商提供的设计不当造成的损失

C.不属于承包商原因造成的放射性污染

D.属于承包商原因造成的放射性污染

E.政策法规的变化对工程成本的影响【答案】AC158、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行发包人签证制度，即通过验收后由发包人代表对实施的（）签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。

A.数量

B.勘察项目

C.质量

D.实施时间

E.项目负责人【答案】ABCD159、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，()应当由发包方承担。

A.承包方人员伤亡损失

B.发包方人员伤亡损失

C.承包方施工设备损坏的损失

D.运至施工场地待安装工程设备的损害

E.工程修复费用【答案】BD160、关于施工招标中对将投标申请人资格预审申请文件澄清和说明的说法正确的有（）

A.对资格预审申请文件要求澄清和说明的通知应发给所有申请人

B.申请人的澄清不得改变资格预审申请文件的实质性内容

C.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分

D.招标人和审查委员会应拒绝申请人主动提出的澄清和说明

E.申请人可以主动提出资格预审申请文件的澄清或说明【答案】BCD161、根据《标准施工合同》，关于暂列金额的说法，正确的有（）。

A.暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生

B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项

C.暂列金额是在工程量清单中所列的款项

D.暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用

E.合同约定的暂列金额会全部支付承包人【答案】BCD162、详细评审过程中，标准文件的澄清和补正说法正确的是（）。

A.评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明

B.投标人主动提出的澄清、说明或补正，评标委员会应接受

C.澄清、说明和补正应该改变投标文件的实质性内容

D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价

E.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准【答案】A163、根据《标准施工招标文件》，评标委员会对投标报价进行的响应性评审内容有（）。

A.投标文件格式

B.投标有效期

C.投标保证金

D.已标价工程量清单

E.安全生产许可证【答案】BCD164、作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的（）。

A.民事权利能力

B.民事行为能力

C.刑事权利能力

D.刑事行为能力

E.自主行为能力【答案】AB165、根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确的是（）。

A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查

B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天

C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查

D.发包人审查后不同意设计文件的，设计人承担违约责任

E.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限重新起算【答案】B166、关于缺陷责任期的说法，正确的有()。

A.缺陷责任期自申请竣工之日起计算

B.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，监理人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书

C.结清单生效即表明合同终止

D.发包人应在最终结清证书后28天内，将应支付款支付给承包人

E.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长【答案】BC167、资格审查方法正文包括（）。

A.审查组织

B.审查标准

C.审查方法

D.审查程序

E.审查结果【答案】BCD168、对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()

A.监理招标文件

B.监理中标函

C.合同实施过程中双方签署的补充文件

D.监理合同标准条件

E.工程量清单【答案】BCD169、建设工程设备招标，招标人编制技术性能指标应注意的事项包括（）。

A.技术性能指标应明确、全面，以有助于投标人编制响应性的投标文件

B.技术性能指标不宜广泛，以有利于生产制造设备时对工艺、材料和设备的使用

C.主要技术性能指标应具体准确，以有利于投标文件比选

D.技术性能指标可以标明某一特定的专利技术，以有利于准确清楚地说明技术规格

E.工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国际标准【答案】AC170、下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()。

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.监理人未按合同约定提供所需指令【答案】AC171、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害时，正确做法有（）。

A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失

B.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责补偿

C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担

D.已完工工程损失由承包人承担

E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担【答案】BC172、下列关于定金的说法，正确的是（）。

A.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％

B.定金合同要采用口头形式

C.定金合同从实际交付定金之日生效

D.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

E.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金【答案】ACD173、保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应为（）。

A.业主提供场地日

B.承包商提交履约人保函日

C.投保工程开工日

D.承保项目所用材料卸至工地日

E.投保工程投保日【答案】CD174、标准施工合同的通用条款的标题包括（）。

A.发包人义务

B.承包人责任

C.施工设备和临时设施

D.测量放线

E.进度计划【答案】ACD175、《标准设计施工总承包招标文件》中的价格清单，包括（）。

A.勘察设计费清单

B.管理人员清单

C.建筑安装工程费清单

D.技术服务费清单

E.暂列金额清单【答案】ACD176、下列属于《标准施工招标文件》通用条款规定的变更范围，可以调整合同价格的是（）。

A.取消合同中某一项工作转由其他人实施

B.改变合同中某一项工作的质量

C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸

D.改变合同中某一项工作的施工时间

E.为完成工程需要追加的额外工作【答案】BCD177、按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有()

A.向承包人发出要求提前竣工的通知

B.与承包人协商签订提前竣工的协议

C.负责修改施工计划

D.为承包人提供赶工的必要条件

E.减少工程质量检测的试验项目【答案】ABD178、下列工程的专项施工方案中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是（）。

A.高大模板工程

B.高空作业工程

C.大爆破工程

D.地下暗挖工程

E.深基坑工程【答案】AD179、（2017年真题）大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有（）。

A.出厂前的质量检验费

B.运输中破损的修理费

C.现场试运行费

D.保修期内的维护、修理费

E.运行、管理和维修人员培训费【答案】CD180、建筑工程一切险加保第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括（）。

A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失

B.正常水位变化引起第三者财产损失

C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者人身伤亡

D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用

E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失【答案】ACD181、下列属于民事责任承担的方式的有（）。

A.罚款

B.停止侵害

C.赔偿损失

D.责令停